[商品房团购协议书] 房地产团购协议范本
房屋团购合同8篇
房屋团购合同8篇篇1甲方（团购组织方）：___________________乙方（购房者）：_______________________鉴于甲、乙双方就房屋团购事宜，根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房屋团购过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保障，共同遵守本合同所列条款。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：___________________。
2. 房屋类型：住宅/公寓/商铺等。
3. 房屋面积：具体面积及户型以实际情况为准。
4. 购房总价：包括房屋本身价格及附属设施费用等。
三、团购条件及约定1. 团购人数：本次团购活动限定人数，具体人数以甲方公告为准。
2. 团购期限：自合同签订之日起至团购结束日止。
3. 付款方式：乙方应按照甲方规定的时间节点支付购房款项。
4. 房屋交付：甲方应于约定时间内交付房屋，并确保房屋质量符合相关标准。
5. 违约责任：若甲、乙双方任一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
四、房屋权属及证书1. 甲方应确保所售房屋具备合法的产权证书及相关批准文件。
2. 乙方在购房过程中应核实房屋的权属情况，确保所购房屋权属无争议。
3. 甲方应在房屋交付前办理完毕相关权属证书，并在交付时提供给乙方。
五、房屋质量保证及维修1. 甲方应确保房屋质量符合国家标准及合同约定，并承担相应质量责任。
2. 甲方在交付房屋前，应进行全面的质量检查，确保房屋无瑕疵。
3. 乙方在收房后若发现质量问题，应及时通知甲方，甲方应负责维修。
六、团购优惠及政策1. 甲方为乙方提供团购优惠，具体优惠幅度及方式以甲方公告为准。
2. 乙方应了解并遵守相关购房政策，如限购、限贷等政策。
3. 甲方应在合同签订前向乙方明确相关优惠政策及政策调整的风险。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
团购商品房合同6篇
团购商品房合同6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 商品房地址：[具体地址]2. 商品房面积：建筑面积[面积]平方米，套内建筑面积[面积]平方米。
3. 商品房设计用途：住宅。
二、团购商品房价格及支付方式1. 团购商品房价格：人民币[价格]元（大写：[价格]元整）。
2. 支付方式：一次性支付或分期支付。
若选择分期支付，具体支付方式如下：- 乙方于合同签订之日起支付首付款人民币[首付款]元（大写：[首付款]元整），剩余房款人民币[剩余房款]元（大写：[剩余房款]元整）于[具体时间]前支付完毕。
3. 乙方支付的购房款，甲方应出具相应的收款凭证。
三、团购商品房交付期限及交接手续1. 甲方应于[具体时间]前，将符合交付条件的商品房交付乙方使用。
如遇不可抗力因素，交付期限可相应顺延。
2. 商品房交付时，甲乙双方应按照合同约定进行验收交接，并签署交接单。
四、甲方违约责任1. 甲方如未按合同约定的期限将商品房交付乙方使用，自逾期之日起，甲方应按乙方已支付购房款的万分之[比率]向乙方支付违约金。
2. 甲方交付的商品房存在质量问题或不符合合同约定的设计用途，乙方有权要求甲方在合理期限内无偿维修或整改。
五、乙方违约责任1. 乙方如未按合同约定的期限支付购房款，自逾期之日起，乙方应按未支付购房款的万分之[比率]向甲方支付违约金。
2. 乙方在支付购房款后，甲方出具收款凭证前，要求退房的，甲方有权不退还乙方已支付的购房款。
六、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同在履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
房地产团购住宅合同书5篇
房地产团购住宅合同书5篇篇1甲方（团购方）：_________乙方（开发商）：_________鉴于甲方与乙方经过友好协商，就甲方团购乙方开发的住宅事宜达成如下协议：一、团购住宅的基本信息1. 住宅项目名称：_________2. 住宅项目地点：_________3. 住宅项目规模：_________4. 住宅项目结构：_________5. 住宅项目交付时间：_________1. 甲方团购的住宅数量为_____套，具体数量根据甲方需求确定。
2. 团购住宅的单价和总价根据以下方式确定：（1）住宅单价：_________元/平方米（2）住宅总价：_________元3. 甲方需在签订合同时支付总房价的_____%作为定金，剩余款项在交付房屋时一次性支付。
三、团购住宅的交付和验收1. 乙方需按照合同约定的交付时间，将验收合格的房屋交付给甲方。
2. 甲方在收到房屋后，应在_____个工作日内进行验收，并签署验收报告。
如甲方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时向乙方提出，乙方应尽快修复。
3. 乙方需确保交付的房屋符合合同约定的标准，包括但不限于房屋结构、装修、设施等方面。
如乙方未能按照合同约定交付房屋，需承担相应的违约责任。
1. 乙方需为甲方提供至少_____年的房屋保修服务，保修期自房屋交付之日起计算。
在保修期内，如房屋出现质量问题，乙方需负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方需提供有偿的房屋维护服务。
具体维护费用根据房屋状况和维修项目确定。
3. 甲方在使用房屋过程中，应遵守相关法律法规和物业规定，不得擅自改变房屋结构和用途。
如需对房屋进行装修或改造，需事先征得乙方的同意。
五、违约责任及争议解决1. 如一方未能按照合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
违约方需向另一方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________（代表购房团队）鉴于甲乙双方同意就商品房团购事宜进行合作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在商品房团购过程中的权利与义务，确保双方利益得到合法保护。
二、团购房源及条件1. 甲方同意向乙方提供位于___________________（地点）的商品房，具体房源、户型、面积等详见附件。
2. 团购房屋价格、支付方式及优惠政策等详见附件。
3. 团购活动时间自本协议签订之日起至__________年______月______日止。
三、房屋交付标准1. 甲方需按照本协议约定的交房时间、地点向乙方交付房屋。
2. 房屋交付时，应满足以下条件：房屋结构完整、设施完备、质量合格等。
具体标准详见附件。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按照约定向乙方提供团购房源。
（2）确保房屋交付时符合约定标准。
（3）协助乙方办理房屋产权登记等相关手续。
（4）遵守法律法规，履行其他约定。
2. 乙方权利与义务：（1）按照约定支付购房款项。
（2）确保团队成员购房意愿真实有效。
（3）遵守法律法规，履行其他约定。
五、违约责任及解决方式1. 若甲方未能按照本协议约定提供房源或违反其他约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付购房款项或违反其他约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
3. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
六、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
4. 本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
购房前团购协议书范本(3篇)
第1篇甲方（团购组织方）：【甲方全称】【甲方地址】【甲方联系方式】【甲方负责人姓名】【甲方负责人联系方式】乙方（团购参与方）：【乙方全称】【乙方地址】【乙方联系方式】【乙方负责人姓名】【乙方负责人联系方式】鉴于甲方作为团购组织方，拟组织团购活动，乙方作为团购参与方，愿意参与甲方组织的团购活动，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1.1 甲方组织的团购活动针对的购房项目为：【购房项目名称】（以下简称“本项目”）。
1.2 本项目位于：【项目地址】。
1.3 本项目开发商为：【开发商全称】。
第二条团购时间2.1 团购活动开始时间：【团购活动开始日期】。
2.2 团购活动结束时间：【团购活动结束日期】。
第三条团购优惠3.1 乙方在团购活动期间购买本项目房屋，可享受以下优惠：a. 价格优惠：【具体优惠金额或折扣】；b. 赠送物业费：【赠送物业费的具体期限或金额】；c. 赠送装修材料：【赠送装修材料的具体内容或价值】；d. 其他优惠：【其他具体优惠内容】。
3.2 乙方享受的团购优惠不得与其他促销活动叠加使用。
第四条参与团购的条件4.1 乙方需满足以下条件，方可参与团购：a. 具备完全民事行为能力；b. 愿意购买本项目房屋；c. 在团购活动期间向甲方支付团购报名费。
第五条报名及支付5.1 乙方需在团购活动开始前向甲方报名，报名方式为：【报名方式】。
5.2 乙方报名后，需在【报名截止日期】前向甲方支付团购报名费：【报名费金额】。
5.3 甲方收到报名费后，向乙方出具收据。
第六条合同签订6.1 乙方在团购活动结束后，如有购买意向，需在【合同签订截止日期】前与开发商签订正式购房合同。
6.2 甲方提供购房合同的签订服务，协助乙方与开发商签订合同。
第七条付款方式7.1 乙方购买本项目房屋的付款方式为：【付款方式】，具体条款如下：a. 首付款：【首付款比例及金额】；b. 付款节点：【各付款节点及金额】；c. 付款方式：【银行按揭、全款支付等】。
房产团购合同协议书5篇
房产团购合同协议书5篇篇1甲方（团购方）：_________乙方（开发商）：_________鉴于甲方需要购买房产，乙方是合法的房地产开发商，双方经过友好协商，就房产团购事宜达成如下协议：一、团购房产的基本信息1. 房产名称：_________2. 房产位置：_________3. 房产类型：_________4. 房产面积：_________5. 房产价格：_________1. 甲方需满足以下条件：（1）必须是合法的法人或自然人；（2）必须具有一定的购房资金；（3）必须遵守国家的房地产政策和法规。
2. 乙方需满足以下条件：（1）必须是合法的房地产开发商；（2）必须拥有房产的合法产权；（3）必须提供相关的购房手续和证明。
三、团购数量及价格1. 甲方计划团购的房产数量为_________套，具体数量根据实际需要确定。
2. 团购价格按照乙方提供的优惠价格执行，具体价格如下：_________元/平方米。
3. 甲方需在签订本协议后5个工作日内向乙方支付购房定金，定金金额为每套房产价格的20%。
4. 剩余房款在房产交付时一次性支付。
1. 团购活动自本协议签订之日起开始，具体时间为_________年_________月_________日。
2. 房产交付时间为本协议签订后6个月内，具体日期以乙方通知为准。
五、违约责任1. 甲方在团购活动期间内未按照约定支付定金或剩余房款的，视为违约，乙方有权解除本协议，并扣除甲方已支付的定金。
2. 乙方在团购活动期间内未按照约定提供房产的，视为违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的定金和剩余房款。
3. 因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、其他约定事项1. 甲方在本协议签订后有权指定一名代表作为团购活动的负责人，负责协调和处理团购过程中的相关事宜。
2. 乙方需提供专业的销售团队全程为甲方提供服务，确保团购活动的顺利进行。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
房屋团购合同5篇
房屋团购合同5篇篇1甲方（团购组织方）：__________乙方（购房者）：__________鉴于甲、乙双方就房屋团购事宜，根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成以下合同协议：一、团购房屋基本信息1. 房屋位置：具体地址。
2. 房屋数量：本次团购活动共计团购房屋套。
3. 房屋面积：具体面积根据所选房源而定。
4. 房屋价格：团购价格以合同中的价格表为准。
二、团购条件1. 乙方需为符合购房条件的自然人或法人。
2. 乙方应按照甲方的规定时间内完成购房款项的支付。
3. 乙方需遵守甲方制定的团购规则，如有违反，甲方有权取消其团购资格。
三、购房流程1. 乙方选定房源，并与甲方签订《房屋认购书》。
2. 乙方支付定金，定金比例及支付方式按照甲方规定执行。
3. 乙方在规定时间内完成房款支付，并与甲方签订《商品房买卖合同》。
4. 甲方协助乙方办理房屋产权证书等相关手续。
四、权利义务1. 甲方有义务提供真实的房源信息，保证房源质量。
2. 甲方有义务为乙方提供优质的购房服务，包括但不限于咨询、合同签订、产权办理等。
3. 乙方应按照约定时间支付购房款项，如有违约，应承担相应违约责任。
4. 乙方在购房过程中应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、违约责任1. 若甲方提供的房源信息不真实或存在质量问题，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿。
3. 若因乙方原因解除本合同，已支付的定金不予退还。
4. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充。
商品房团购协议书
商品房团购协议书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：商品房团购协议书甲方（团购发起人）：______________ （身份证号码：_______________ ）乙方（参与团购购房者）：1. 乙方已经认真阅读了本协议的全部内容，对本协议的每一条款均已了解并同意。
乙方确认自己具有完全的民事行为能力，有能力履行本协议的各项义务。
2. 甲方与乙方均同意，在房产开发商（或代理商）的指定项目中进行团购购房活动，具体项目名称及地点如下：项目名称：______________3. 团购购房价格：甲方与房产开发商（或代理商）协商一致，以每平方米（建筑面积）______元的价格出售。
具体房屋型号、面积、楼层等房屋信息详见《团购购房清单》。
4. 团购购房预交款：甲方同意在签订本协议之日起______日内向房产开发商（或代理商）预交团购购房款项______万元（大写____________元）作为认购定金，甲方应在______日内将认购定金交至指定账户，并及时提供相关交易凭证。
5. 房产权属：乙方同意根据房产开发商（或代理商）规定的付款方式及流程，按时足额支付购房款项，办理相关权属手续，最终取得购房产权证。
7. 团购购房款项支付时间：乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的期限内按时支付团购购房款项。
如乙方违约逾期未支付购房款项，将自行承担相应的法律责任。
8. 团购购房交付时间：甲方与房产开发商（或代理商）已在本协议中明确约定团购购房项目的交付规定。
乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的时间内接受房屋交付。
在交付前，乙方应对房屋的款式、硬件、软件、装饰等方面提出质询，并签订相关验收文件。
9. 团购购房解除协议：乙方在签订本协议之日起______日内如对团购购房不再持续购买意愿的，可与甲方协商解除本协议，退回交纳的认购定金。
乙方在解除本协议之日后______日内未向甲方提出解除本协议的，视作乙方继续履行本协议约定。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
商品房团购协议书（通用5篇）
商品房团购协议书（通用5篇）商品房团购篇1出卖人(以下简称甲方)：______________________________法定代表人：__________ 联系电话：__________注册地址：__________ 邮政编码：__________营业执照号码：__________买受人(乙方)：______________________________国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：__________地址：__________ 邮政编码：__________联系电话：__________第一条乙方认购甲方商品房情况：商品房座落：__________区__________路__________号__________。
设计用途__________，建筑结构__________，建筑层数为__________层。
认购建筑面积__________平方米，其中：套内建筑面积__________平方米，公共部位分摊建筑面积__________平方米。
(该商品房屋平面图见合同附件)第二条商品房价款该商品房按销售面积计算，每平方米价格为__________元(币种：__________)，总金额为__________元，计(大写)__________元整。
第三条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第__________种形式付款：(房地产合同：商品房认购书)1、一次性付款：2、分期付款：3、其他方式：第四条签署正式销售合同：正式销售合同为《天津市商品房》，该销售合同在乙方支付首期款时交于乙方参阅，一切条款以《天津市商品房买卖合同》为准。
第五条定金：乙方签署此认购书同时需缴纳定金(大写)：人民币__________万元整。
待正式签署《天津市商品房买卖合同》时，定金转入首期款，不再退还乙方。
第六条其它条款：1、乙方应于支付定金后10日内依照《认购书》中付款方式的规定支付房款并签署正式《天津市商品房买卖合同》，此后的一切事宜将按照《天津市商品房买卖合同》中的条款执行。
房屋团购协议5篇
房屋团购协议5篇篇1甲方：XX房地产开发有限公司乙方：XX房屋团购有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方团购房屋事宜，达成如下协议：一、房屋团购基本情况1. 房屋位置：位于XX市XX区XX街XX号，具体以甲方提供的房屋平面图为准。
2. 房屋面积：共计XX平方米，具体面积以甲方提供的房屋面积测量报告为准。
3. 房屋用途：主要用于居住，也可用于办公或其他合法用途。
4. 房屋价格：团购价格为每平方米XX元，总价为XX元。
二、团购方式1. 乙方通过向甲方支付团购款的方式购买房屋，团购款支付方式为银行转账或现金。
2. 乙方在支付团购款后，应向甲方索取正式的购房发票或收据，并妥善保管。
3. 乙方在支付团购款后，即成为房屋的合法所有者，并享有相应的权益。
三、双方权利义务1. 甲方应确保房屋的合法性和安全性，保证房屋质量符合国家标准。
2. 甲方应协助乙方办理房屋产权登记手续，提供必要的协助和配合。
3. 乙方应按照约定的时间和方式支付团购款，确保款项的真实性和合法性。
4. 乙方应遵守国家法律法规，不得将房屋用于非法用途。
5. 乙方应妥善保管房屋，确保房屋的安全和完好。
四、违约责任1. 若甲方违反协议约定，未按照约定的时间和标准交付房屋，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。
2. 若乙方违反协议约定，未按照约定的时间和方式支付团购款，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的实际损失。
3. 若双方在履行协议过程中出现其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
五、争议解决1. 双方在履行协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商的方式解决。
2. 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决过程中，双方应承担各自的法律费用和诉讼费用。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
房产团购协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（团购方）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方有意向购买乙方开发的位于_______的房产项目，乙方愿意向甲方提供团购优惠，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地址：____________________1.3 项目开发商：____________________1.4 项目总占地面积：____________________1.5 项目总建筑面积：____________________1.6 项目容积率：____________________1.7 项目绿化率：____________________1.8 项目建筑风格：____________________二、团购优惠及条款2.1 优惠方式：乙方针对甲方团购，提供以下优惠：（1）价格优惠：在原价基础上，给予甲方_____%的团购折扣。
（2）赠送物业费：团购客户在购房后，前______年免收物业费。
（3）赠送装修基金：团购客户在购房后，赠送______元装修基金。
（4）赠送车位：团购客户在购房后，赠送______个车位。
2.2 优惠期限：本次团购优惠活动自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.3 优惠条件：（1）团购客户需一次性支付房款。
（2）团购客户需在规定时间内完成购房手续。
（3）团购优惠不得与乙方其他优惠活动同时享受。
三、团购流程3.1 资料准备：甲方需提供以下资料：（1）身份证复印件。
（2）户口本复印件。
（3）婚姻状况证明复印件。
（4）收入证明复印件。
3.2 签订合同：甲方与乙方签订《商品房买卖合同》，明确双方的权利和义务。
3.3 付款：甲方按照合同约定，一次性支付房款。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
房屋团购协议8篇
房屋团购协议8篇篇1甲方（出售方）：乙方（购买方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：__________2. 房屋面积：______平方米3. 房屋用途：______4. 房屋价格：______元二、支付方式1. 乙方应在签订本协议之日起______日内，向甲方支付房屋总价款的______%（不含定金），即______元。
2. 乙方应在房屋交付之日起______日内，向甲方支付剩余房屋价款，即______元。
3. 甲方应在收到乙方支付的款项后，向乙方出具相应的收款证明。
三、房屋交付1. 甲方应在收到乙方支付的第二期款项后______日内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲乙双方应共同对房屋进行验收，并签订房屋交接单。
3. 如果甲方未能按时交付房屋，应按照本协议第七条的约定承担违约责任。
四、房屋质量保证1. 甲方保证所出售的房屋符合国家相关质量标准，并承担房屋质量保修责任。
2. 如果房屋在保修期内出现质量问题，甲方应及时进行维修。
3. 因维修导致的房屋使用功能受到影响时，甲方应相应延长保修期限。
五、合同变更和解除1. 甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议。
2. 在合同变更或解除时，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容和具体事项。
3. 如果因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
六、违约责任1. 如果乙方未能按照本协议约定的时间和金额支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付违约金。
2. 如果甲方未能按照本协议约定的时间和质量交付房屋，应按照本协议总价款的______%向乙方支付违约金。
3. 如果甲乙双方中的任何一方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
商品房团购合同书5篇
商品房团购合同书5篇篇1甲方（出售方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（团购方）：XXXX单位/公司鉴于：1. 甲方是XXXX房地产开发有限公司，拥有商品房出售的合法资格。
2. 乙方是XXXX单位/公司，希望通过团购方式购买商品房。
3. 双方愿意在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就商品房团购事宜达成以下协议：一、商品房基本情况1. 商品房名称：XXXX小区2. 商品房地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号3. 商品房面积：共计XXXX平方米，其中每套商品房面积自XX平方米至XX平方米不等。
4. 商品房价格：单价为每平方米XXXX元，总价为每套XXXX元至XXXX元不等。
二、团购方式1. 乙方以团购方式购买上述商品房，团购人数不少于XX人，不多于XX人。
2. 乙方需在签订本合同之日起XX个工作日内，向甲方支付团购款，支付方式为银行转账或支票。
3. 甲方在收到乙方团购款后，需在XX个工作日内，向乙方交付商品房钥匙及相关购房文件。
三、权利义务1. 甲方有权出售上述商品房，并保证所售商品房符合国家质量标准及安全要求。
2. 乙方有权以团购方式购买上述商品房，并享受相应的优惠价格。
3. 乙方需按时支付团购款，并保证支付款项的真实性、合法性及安全性。
4. 甲方需按时交付商品房及相关购房文件，并保证所交付商品房与乙方所购商品房一致。
四、违约责任1. 若甲方未能按时交付商品房及相关购房文件，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。
2. 若乙方未能按时支付团购款，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方的实际损失。
3. 若双方在履行本合同过程中，存在其他违约行为，需根据相关法律法规及本合同约定，承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 本合同在履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍需继续履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[商品房团购协议书] 房地产团购协议范本团购牵扯到的关系有很多，所以一份协议书就能明确的表明每个人的购买的总值。
下面是关于商品房团购的协议书，欢迎阅读。
1商品房团购协议书(xx“住宅小区”)出卖人：兰州xx房地产有限公司xx公司(兰州xx房地产有限公司)购买人：甘肃省林业调查规划院职工团购房代表出卖人：兰州xx房地产有限公司xx总公司(兰州xx房地产有限公司)购买人：甘肃省林业调查规划院职工团购房代表第一条合同原则为充分保护双方的合法权益，明确出卖人和购买人的合同义务，双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。
第二条出卖人承诺1、出卖人xx工业城实业总公司(兰州xx房地产有限公司)已依法取得“雁滩家园”商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的所有土地符合商品房住宅建设用地要求，出卖人具有商品房开发资质;2、根据出卖人兰州xx房地产有限公司与xx工业城实业总公司签订的合作协议，兰州xx房地产有限公司有权对“雁滩家园”商品房开发项目进行整体开发建设，并承诺出卖人双方在合作过程中产生的任何纠纷均不影响本商品房团购协议的履行;3、出卖人保证建设的“住宅小区”所有土地未设置抵押或担保，并且出卖人已为所开发的土地支付了一切应付款项，该块土地不存在任何债权、债务争议;4、出卖人保证将开发的“住宅小区”相关手续办理完毕;5、出卖人保证所委托的“住宅小区”设计、施工、监理单位都具备合格资质;6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。
第三条购买人承诺购买人保证已接受本单位所有购房职工的委托，作为团购商品房的代表，有权处理购买“住宅小区”商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条：“住宅小区”整体概况出卖人所建“雁滩家园”位于城关区雁滩t604#路以东、t605#路以南、s603#路以北、606#路以西，鸿运润园对面，其小区总体规划占地约7.7亩。
“住宅小区”位于“雁滩家园”之中，四至：东至出让范围东端(保留13米消防通道)西兰州市国税小区南至b637#规划路北至兰州市供电局宋家滩110变电所东西长45.96米;南北长111.67米，占地面积约5132.35平方米。
“住宅小区”在24个月工期完成时，确保“雁滩家园”整体环境符合规划设计，实现绿化、美化要求。
第五条：购买人所购商品房状况1.“住宅小区”住宅楼共2幢，设计为144套住房为东西走向南北朝向住宅楼。
2.“住宅小区”分以下二种户型：a：两室两厅一卫建筑面积：94.21平方米(仅含本层公摊)b：三室两厅两卫建筑面积：129.57平方米(仅含本层公摊)(1)最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)按有关规定的计算办法计算，以国家认可的权力机构核定的面积为准;(2)公摊建筑面积小于20%，公摊包括楼梯间、电梯间、配电室、消控室、消防水池、水箱间、水泵房、热交换室、大楼外半墙、值班室。
(3)窗台突出部分不计入建筑面积。
3.“住宅小区”一层全部为商铺，层高为4.8米-5.1米，商铺出入口朝南，“住宅小区”内不设出入口，二层以上(含二层)顶层以下层高为2.9米，顶层层高3米，楼顶为上人屋面。
“住宅小区”二层住户另赠不小于25平方米的平台，设统一分户围栏，阳台设置出入平台的出入口。
第六条：“住宅小区”环境及设施1、“国税小区”所在的“雁滩家园”小区建筑覆盖率小于30%，绿化率大于40%，容积率约3。
小区内南北相对的两楼之间的距离为20米至50米外南北相对的两楼(含国税小区楼)之间的距离为37米至41米(小区北排楼朝北与相对朝南的南排楼之间有不小于7米至9米的绿化隔离带)。
2、小区地面以上不设停车场，地下设有小汽车停车位，停车位使用面积为20平方米(不含公摊面积),有产权的车位出售价格每个为6万元，无产权证(仅有使用权)的车位出售价格每个为5万元。
车位统一设置车位锁，个人不能设置围栏。
设有地下自行车停放点。
3、小区内的人行道宽度不小于4米。
4、商品房交付时，小区内保证已有小学、卫生院、幼儿园、商场、银行及绿化广场等场所和设施。
第七条：房屋价款及支付方式“住宅小区”购房者按选定的房屋套型建筑面积付款，每平方米均价为2600元，分四次付款：(1)20xx年5月底之前首付房款总额的35%。
(2)“住宅小区”形象进度至正负零，出卖人取得《预售房屋许可证》后30日内，由出卖人和购房者个人签定《商品房预售合同书》，确认双方权利和义务，《商品房预售合同书》的内容应与《商品房团购协议书》一致，然后由购买人向出卖人支付房款总额的15%。
(3)“住宅小区”住宅楼主体全部封顶砌体完成后再付房款总额的45%;(4)购房者个人在领取产权证时，按产权证上的证载建筑面积结清剩余房款。
注：购房者向出卖人交纳的房款由购买人在上述约定时间内统一收取后交于出卖人和施工单位、供货单位等相关方。
第八条：工期及工程进度1、收到首付款后24个月完工。
2、工程进度开始计算工期后180日，基础部分完工(形象进度达到正负零);开始计算工期后270日，形象进度达到六层;开始计算工期后360日，楼房主体封顶砌体完成;开始计算工期后24个月内，楼房交付使用。
第九条：交房约定1、交付期限出卖人应当在开工后24个月内，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件的商品房整体向购买人交付：(1)商品房经验收合格。
同时向购买人提供一套完整的竣工图纸。
(2)“住宅小区”经综合验收合格。
(3)商品房和小区符合交付使用的批准文件。
2、交接手续商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知购买人办理交付手续，双方签署房屋交接单视为交房。
3、逾期交房的责任出卖人如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于购买人，出卖人应按本协议第十二条的约定承担违约责任。
第十条：购买人的知情权因购买人购买“住宅小区”商品房的目的为本单位职工居住使用，故出卖人应保证购买人获得如下内容的知情权：1、有权获知项目施工进度，并明确知悉设计、施工、监理、测量、物业管理等机构的相关资质;2、有权取得与本商品房相关的设计文件、与本商品房所有权相关的法律文件复印件，并有权获得与房屋相关的诉讼信息;3、有权对相关设备的采购，行使参与、选择、决定的权利。
必要情况下，可由购买人直接选定;4、出卖人要在开工前向购买人提供一套完整的施工图，并在工程竣工后提供一套完整的竣工图。
第十一条：协议的变更与解除本协议签订后，任何一方不得擅自解除、变更本协议(包括补充协议及附件)的内容。
本协议的变更须经双方协商一致后，以书面形式另行签订补充协议。
开始计算工期后，因出卖人原因拖延开工日期达90日，或出卖人不能交付商品房，或出卖人没有按约定提供商品房质量时，购买人可解除本协议。
协议解除后由出卖人向购买人返还已经支付的全部款项(包括银行贷款及公积金贷款)，并按银行同期贷款利率承担违约责任。
第十二条：违约责任出卖人违反本协议约定，需向购买人按月赔偿购房者已实际交纳购房款总额千分之十的违约金;购房者未按本协议约定的金额、时间交纳购房款，购房者向出卖人按所欠金额每月千分之十支付违约金。
双方违约期限不足一月的，违约金按照上述标准换算为按日计算。
第十三条：争议的解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十四条：本协议未尽事项，可由双方在本协议签定后订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条：本协议一式陆份，出卖人叁份，购买人叁份。
《“住宅小区”商品住宅建筑标准》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
第十六条：本协议自双方签订之日起生效。
出卖人(签章)：购买人代表(签章)：【法定代表人】：【委托代理人】：__年__月__日__年___月__日2商品房团购协议书出售方：(以下简称甲方)团购方：(以下简称乙方)第一条合同原则为充分保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。
第二条甲方承诺1、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质;2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全，且该块土地不存在任何债务、瑕疵;3、甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
第三条乙方承诺乙方保证已接受本单位所有购房团体人员的委托,作为团购商品房的代表,有权协调处理所购商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条乙方所购商品房数量及建筑面积要求建筑面积平方米套;建筑面积平方米套;建筑面积平方米(楼中楼)套。
上述面积仅为甲方设计提供依据，户型面积(包括套内和公摊)最后以房地产管理部门测绘为准。
第五条房屋价款及支付方式购房款每平方价格以双方协商确定的为准，房款分三次支付。
1、由乙方出具购房业主及名单，在本合同签字后15日内预交定金每套万元;2、乙方所购商品房主体封顶后，每户业主根据所选房设计面积，在30日内交至房款总价的80%;3、甲方取得《预售房屋许可证》，并经房产管理部门测绘后，甲方通知乙方在一个月内签订《商品房买卖合同》，并交清应交房款及办证等有关费用。
第六条工期1、甲方收到80%的房款定金后24个月完工(包括室外工程)。
2、工程建设中，乙方可派代表对工程质量、双方协议履行情况及已审定图纸中各事项内容的实施进行监督;3、工程开工后，如出现影响安全或质量的事项和使用功能严重不合格时，甲方有权变更。
如出现乙方要求变更时，在设计允许变更的情况下，双方协商变更。
变更后如实际增加费用的由乙方个人承担，实际减少的费用从乙方应付房款中减除。
第七条交房约定1、交付期限甲方应当在开工后24个月内，依照国家和地方人民政府的相关规定，将具备下列条件的商品房向购买人交付。
商品房和小区景观、绿地等配套设施符合《合同书》和政府有关部门的验收交付使用标准。
2、交接手续商品房达到交付使用条件后，甲方应当在经有关部门验收后20日内通知乙方办理交付手续。
第八条乙方知情权因乙方购买商品房的目的为本团体人员居住使用，故甲方应保证乙方获得如下内容的知情权：1、有权获知项目施工进度与施工质量，并明确知悉设计、施工、监理等机构及相关资质;2、有权了解所认购住宅商品房的配套设备、设施的商家及品牌;3、甲方在工程报批前，对户型的设计需征求乙方的意见。
第九条违约责任本《协议书》签订后，对甲乙双方均有法律约束力，应共同遵守。
甲方违反本协议的约定时间交房，需向乙方按月承担已缴纳房款1.5%的违约金。
乙方不按本协议约定缴纳房款，房价每月每平方米上涨1%。