专业建设工程设计合同(中英文合同) 建设工程设计合同模板
建设工程委托设计合同(中英文对照)
建设工程设计合同Construction Project Design Contract项目名称：Project Name:项目建设地点：Project Location:合同编号：Contract No.:设计证书等级：Grade of Design License:委托方：Client:承接方：Design Firm:签订日期：Signed on:委托方：（甲方）Client (Party A):承接方：（乙方）Design Firm (Party B):甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement.第一条本合同依据下列文件签订Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of thePeople’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic ofChina.1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the ShanghaiMunicipality.1.3 建设工程的相关批准文件。
2024年建设工程设计合同模板5篇
2024年建设工程设计合同模板5篇篇1建设工程设计合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（设计方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行设计，乙方具备相关设计资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下设计合同：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容简述]1.4 设计范围及要求：[具体设计内容，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、景观设计等]第二条设计依据及标准2.1 设计依据：国家相关法律法规、行业标准、技术规范等。
2.2 设计标准：依据甲方需求和双方共同确定的工程标准进行设计。
第三条合同总价及付款方式...... （此处省略部分具体内容，实际合同应详细规定各阶段的时间节点和具体任务）第五条设计成果交付...... （设计成果交付的具体要求、时间节点等）第六条设计变更与修改...... （对设计变更的处理方式、流程及相关责任）第七条双方权责与义务...... （双方的权利和义务具体约定，包括工作协调方式、指令提出及相应时间要求等）第八条质量要求及违约责任8.1 乙方应按国家相关技术规范进行设计，确保设计成果质量满足甲方要求和国家相关规定。
若因设计原因导致的工程问题给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
8.2 若甲方未能按时支付设计费用或其他违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方按照约定支付违约金并赔偿相应损失。
第九条合同保密及知识产权保护...... （保密事项、保密期限及知识产权归属等约定）第十条解决争议的方式及法律适用...... （解决争议的方式选择及法律适用条款）第十一条合同变更与解除...... （合同变更的条件和流程以及解除合同的情形）第十二条其他补充条款鉴于本次工程的特殊性和复杂性，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)2023
建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)2023合同编号：XXX-2023合同标题：建设工程设计合同甲方：（委托方信息）名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方公司联系人姓名]联系电话：[甲方公司联系人电话]乙方：（受托方信息）名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方公司联系人姓名]联系电话：[乙方公司联系人电话]鉴于：1. 甲方是一家正式注册的建筑公司，有在建筑工程设计领域的需求；2. 乙方是一家专业从事建筑工程设计的公司，具备丰富的设计经验和资源；3. 双方愿意通过合作实现互利共赢的目标。
基于上述背景条件，甲乙双方通过友好协商，达成以下合作协议，共同遵守和执行本合同。
第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方进行建设工程设计服务。
1.2 合同范围包括但不限于：规划设计、结构设计、给排水设计、电气设计、机电设计等设计相关内容。
第二条设计要求2.1 乙方应按照甲方提供的建筑工程项目需求和相关要求，进行设计方案的编制。
2.2 设计方案应符合国家有关法律法规和技术标准，确保设计方案的合理性、可行性和安全性。
第三条设计过程和进度3.1 乙方应按照项目要求和甲方提供的时间节点，合理安排设计过程和进度，并及时向甲方报告设计进展情况。
3.2 若乙方无法按时完成设计任务，应提前七个工作日书面通知甲方，并说明原因，并经甲方同意后进行合理延期。
第四条费用及支付方式4.1 设计费用总额为[具体金额]（大写：人民币[具体金额]元整），由甲方负责支付。
4.2 设计费用支付方式：（1）乙方向甲方报备设计费用明细表，甲方确认无误后，乙方将出具相应的发票；（2）甲方应在收到发票后的五个工作日内，将相应款项支付至乙方指定的银行账户。
第五条设计文件和知识产权5.1 乙方为本项目设计的所有文件和资料均归甲方所有。
5.2 甲方在合同履行结束后，享有对设计文件和资料的任何使用权，包括但不限于复制、修改、出版等。
建设工程设计合同模板(8篇)
建设工程设计合同模板项目名称：_____项目建设地点：_____合同编号：_____（由承接方编填）委托方：_____承接方：_____签订日期：_____委托方（甲方）：_____承接方（乙方）：_____甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：_____1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：_____序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明：_____第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_____第四条乙方向甲方交付的设计文件：_____第五条甲方应支付合同项目的设计费为____元（取费计算标准详见表）。
设计费的支付方法为：_____5.1本合同生效后____天内，甲方支付设计费总额的2%，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）;5.2乙方提交_____设计文件后天内，甲方支付设计费总额的____%，计____元。
5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计____元。
第六条双方责任6.1甲方责任：_____6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)合同范本、示例
GF—2015—0210建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 。
2.工程批准、核准或备案文号：。
3.工程内容及规模：。
4.工程所在地详细地址： 。
5.工程投资估算：。
6.工程进度安排：。
7.工程主要技术标准：。
二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围： 。
2.工程设计阶段：。
3.工程设计服务内容： 。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期计划开始设计日期： 年 月 日。
计划完成设计日期： 年 月 日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式： ；2.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。
设计人项目负责人： 。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)
建设工程设计合同(GF--2000--0210)(专业建设工程设计合同)工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由设计人编填)设计证书等级:__________________发包人:________________________设计人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人:____________________________________________________________ 设计人: ____________________________________________________________发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采用的主要技术标准是:____________________________第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1 合同书3.2 中标函(文件)3.3 发包人要求及委托书3.4 投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________第七条费用7.1 双方商定,本合同的设计费为_____________万元。
专业建设工程设计合同范本3篇
专业建设工程设计合同范本专业建设工程设计合同范本精选3篇（一）甲方（建设单位）：______地址：______法定代表人：______乙方（设计单位）：______地址：______法定代表人：______鉴于甲方需要进行建设工程设计，乙方具备相应的设计资质和能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下设计合同：第一条设计项目1.1 项目名称：。
1.2 项目地点：。
1.3 设计范围及内容：。
第二条设计标准及要求2.1 乙方应按照国家及行业相关设计标准和规范进行设计。
2.2 乙方应满足甲方提出的设计要求，并在____年____月____日前提交设计方案。
第三条设计周期3.1 设计工作开始日期：年____月____日。
3.2 设计工作结束日期：年____月____日。
第四条设计费用4.1 设计总费用为：元。
4.2 费用支付方式为：a. 合同签订后____日内，甲方向乙方支付总费用的%作为预付款；b. 设计方案经甲方确认后____日内，甲方向乙方支付总费用的%；c. 设计工作全部完成后____日内，甲方向乙方支付剩余费用。
第五条甲方的权利与义务5.1 甲方有权对乙方提交的设计方案提出修改意见。
5.2 甲方应按时支付设计费用，并提供设计所需的相关资料和支持。
第六条乙方的权利与义务6.1 乙方有权按照合同约定收取设计费用。
6.2 乙方应按照约定的时间和质量标准完成设计工作。
第七条设计成果的归属与使用7.1 设计成果的知识产权归甲方所有。
7.2 乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将设计成果用于其他任何目的。
第八条保密条款8.1 双方应对合同内容及合作过程中知悉的商业秘密保密。
8.2 未经对方书面同意，任何一方不得泄露给第三方。
第九条违约责任9.1 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，金额为违约行为发生时设计费用总额的%。
9.2 如因不可抗力导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并提供相应证明，双方应协商解决。
《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)合同范本、示例
GF—2015—0210建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期： 2015年月日住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分 合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 。
2.工程批准、核准或备案文号： 。
3.工程内容及规模： 。
4.工程所在地详细地址： 。
5.工程投资估算： 。
6.工程进度安排： 。
7.工程主要技术标准： 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围： 。
2.工程设计阶段： 。
3.工程设计服务内容： 。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：； 2.签约合同价为：人民币（大写） （¥ 元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。
设计人项目负责人：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
专业建设工程设计合同(示范文本)GF-2000-0210
GF-2000-0210建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由设计人编填）设计证书等级：__________________________发包人：________________________________设计人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：___________________________________________________ 设计人：________________________________________________________________发包人委托设计人承担__________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件12.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________________________第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。
建设工程设计合同文本-中英文对照
建设工程设计合同文本-中英文对照篇一：建设工程设计合同(中英文对照版)建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）Engineering Service Contract (Ⅱ)(Professional Engineering Service Contract For Construction Project)工程名称：工程地点:合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期:Name of the project:Location of the project:Contract No.:(Filled in by the Designer)Level of the design certificate:Employer:Designer:Date of contract: November 25, XX监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理部Supervised by: Jiangsu Provincial Department of ConstructionJiangsu Provincial Administration for Industry and Commerce发包人：设计人:发包人委托设计人承担______________________________工程设计，工程地点为_______________ ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
Employer: (Party A)Designer: (Party B)The Employer entrust the Designer to undertake the engineering design of the 10/ transformer station and the location for the project is within the plant of After friendly consultation, the Parties hereby sign this Contract as follows：第一条本合同签订论据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015年-0210)合同范本、示例
GF—2015—0210建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期： 2015年月日住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分 合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 。
2.工程批准、核准或备案文号： 。
3.工程内容及规模： 。
4.工程所在地详细地址： 。
5.工程投资估算： 。
6.工程进度安排： 。
7.工程主要技术标准： 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围： 。
2.工程设计阶段： 。
3.工程设计服务内容： 。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：； 2.签约合同价为：人民币（大写） （¥ 元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。
设计人项目负责人：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
建设工程英文合同范本
建设工程英文合同范本Construction Engineering ContractParty A: [Name of Party A]Party B: [Name of Party B]This Construction Engineering Contract (hereinafter referred to as the "Contract") is entered into by and between Party A and Party B on [Date].Article 1 Scope of Work1. Party A agrees to engage Party B to complete the construction of [Project Name] located at [Project Address]. The scope of work includes but is not limited to [Details of Work to be Completed].2. Party B shall provide all labor, materials, equipment, and services necessary to complete the construction in accordance with the plans and specifications provided by Party A.Article 2 Contract Price1. The total contract price for the construction project shall be [Total Amount in Words] ([Total Amount in Numbers]) payable as follows:- [Amount] upon signing of the Contract- [Amount] upon completion of [Specific Milestone]- [Amount] upon final completion and acceptance of the construction project2. Any additional work requested by Party A shall be subject to written change orders and may result in adjustments to the contract price.Article 3 Time of Completion1. The construction project shall commence on [Start Date] and shall be completed no later than [End Date] unless extended in writing by both parties.2. Party B shall provide a construction schedule outlining the sequenceof work and the anticipated completion dates for each phase of the project.Article 4 Quality and Performance1. Party B agrees to perform all work in a professional and workmanlike manner and in accordance with industry standards.2. All materials and equipment used in the construction shall be new, unless otherwise agreed upon in writing by both parties.3. Party B shall be responsible for any defects or deficiencies in the workmanship or materials for a period of [Warranty Period] from the date of final completion.Article 5 Inspection and Acceptance1. Upon completion of the construction project, Party A shall have the right to inspect the work and may request any necessary corrections or repairs.2. Party A shall issue a certificate of acceptance within [Number of Days] days of satisfactory completion of the construction project.Article 6 Payment Terms1. Progress payments shall be made by Party A to Party B in accordance with the following schedule:- [Payment Schedule]2. Invoices for progress payments must be submitted by Party B to PartyA in a timely manner and shall include detailed documentation of work completed.Article 7 Termination1. Either party may terminate this Contract by providing written notice to the other party in the event of a material breach of the terms and conditions of the Contract.2. In the event of termination, Party B shall be entitled to payment for work performed up to the date of termination and any costs incurred as a result of the termination.Article 8 Dispute Resolution1. Any disputes arising out of or relating to this Contract shall be resolved through negotiations between the parties.2. If the parties are unable to reach a resolution through negotiations, the dispute shall be referred to binding arbitration in accordance with the laws of [Jurisdiction].Article 9 Governing LawThis Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Jurisdiction].Article 10 Entire AgreementThis Contract constitutes the entire agreement between the parties with respect to the construction project and supersedes all prior agreements, whether written or oral.IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Contract as of the date first above written.Party A: ________________________ Date: ___________Party B: ________________________ Date: ___________[Signatures of Parties]。
专业建设工程设计合同6篇
专业建设工程设计合同6篇篇1专业建设工程设计合同一、合同双方甲方（委托方）：单位名称：XXX建设工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX电话：XXX乙方（设计方）：单位名称：XXX设计工程公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号联系人：XXX电话：XXX二、合同背景甲方是一家专业从事建设工程的公司，现拟委托乙方为其设计新建工程项目，具体合同内容如下：三、项目概况1. 项目名称：XXX工程项目2. 项目地址：XXX市XXX区XXX街XXX号3. 项目规模：XXX平方米4. 项目工期：XX个月四、服务内容1.乙方接受委托，按照甲方的要求和标准，对工程项目进行设计，并提供设计图纸、施工图纸及相关资料。
2.乙方须确保设计符合国家相关标准和规定，且具有一定的创新性和可实施性。
3.设计费用标准为XXX元/平方米，总费用为XXX万元，由甲方在设计阶段分批支付。
五、合同履行1. 甲方应在签订合同后XX天内支付乙方设计费用的第一笔款项。
2. 在设计过程中，乙方应密切与甲方沟通，及时调整设计方案，保证设计方案符合甲方的需求。
3. 乙方应按照约定工期完成设计工作，并在设计结束后提供完整的设计图纸、施工图纸和相关材料。
4. 若乙方因自身原因导致设计延误或设计质量出现问题，应承担相应的责任，并按照合同约定进行赔偿。
六、合同解除1. 若因不可抗力等客观原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
2. 若一方未履行合同义务或严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的经济赔偿责任。
七、合同争议解决本合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决，若协商无果，可提交XXXX仲裁机构进行仲裁，仲裁结果为终局。
八、合同变更1. 合同变更须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的合同条款具有同等法律效力。
九、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
专业建设工程设计合同范本5篇
专业建设工程设计合同范本5篇第1篇示例：专业建设工程设计合同范本一、甲方：（发包方名称）地址：（发包方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方拟进行（工程名称），现邀请乙方为其提供相关的设计服务，经双方友好协商，订立如下合同：二、工程内容及标的1. 本合同的工程内容主要包括（工程名称），具体设计范围详见《工程设计任务书》，双方应按照相关法律法规和行业标准进行设计。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成设计方案、施工图纸、技术规范等设计文件，确保设计方案符合相关法律法规要求，并满足工程建设的实际需要。
三、工作任务及时间安排1. 乙方须在签订本合同后（具体时间），提交设计方案初稿，经甲方审核后进行修改完善，并在规定的时间内提交最终设计方案。
2. 乙方应根据甲方的要求，协助甲方进行相关审批手续的办理，确保设计方案能够及时得到批复。
3. 双方应严格按照设计进度计划，确保工程按时完成并顺利验收。
四、合同金额及支付方式1. 甲方应按照设计文件的完成情况，及时支付设计费用给乙方。
2. 设计费用为（具体金额），甲方应分期支付，第一笔款项支付于合同签订之日，后续支付时间及金额详见合同附件《支付进度表》。
五、保密条款1. 双方应对相关设计文件及技术资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或泄露任何机密信息。
2. 终止本合同后，双方应将设计文件、技术资料及时交还对方，并保证不会擅自使用或复制相关资料。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致设计方案须重新设计或延误工程进度，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的全部直接损失。
2. 若因甲方原因导致设计工作无法继续进行，乙方有权终止合同，并要求甲方支付相应的违约金。
七、争议解决1. 本合同的解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方如就本合同及其履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交至合同签订地（具体地点）的仲裁机构进行仲裁。
建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)
建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：合同编号：【合同编号】甲方（设计单位）：【甲方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就下列建设工程设计的有关事宜签订本合同。
一、工程概况1. 项目名称：【项目名称】2. 项目地址：【项目地址】3. 项目规模：【项目规模】4. 项目概况：【项目概况】二、设计内容1. 本设计合同的设计内容为：本工程的初步设计、施工图设计、施工图审核、现场勘察资料、技术经济指标、设计文件等全部设计内容。
设计单位应当按照甲方的要求，提供相关的设计服务。
2. 甲方有权对设计文件进行审查，对设计文件进行必要的修改、更正。
三、服务标准1. 甲方应当严格遵守国家有关法律法规，按照规定负责工程设计的技术质量，设计文件的技术经济指标等；2. 甲方应当按照国家有关法律法规和甲方的要求，按时完成设计文件的编制和审查等工作；3. 甲方应当对其提出的设计文件应当保证合理、安全、经济和环保。
四、设计费用及支付方式1. 甲方应当按照国家规定的设计费用标准和甲方的要求，对本设计合同项下的设计文件的编制、审核、调整等提供设计服务，并就提供的设计服务向乙方收取费用；2. 设计费用总额为【设计费用总额】，支付方式为【支付方式】。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止；2. 如有变更，变更事项应当由双方协商一致，并签订书面变更合同。
六、违约责任1. 甲方未按本合同约定完成工程设计工作，造成乙方损失的，甲方应当承担违约责任；2. 乙方未按本合同约定支付设计费用的，应当按照约定向甲方支付违约金。
七、保密责任1. 甲乙双方均对双方因本合同及履行合同所获得的对方的技术、商业秘密等信息负有保密义务；2. 在合同履行期间及履行后不因本合同的解除或终止而免除其所承担的保密义务。
八、争议解决1. 本合同争议由甲乙双方协商解决，协商不成的，向有关方面求助；2. 本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。
专业建设工程设计合同范本7篇
专业建设工程设计合同范本7篇篇1甲方（委托方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（设计方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计事宜，达成如下协议：一、设计项目概况1. 设计项目名称：________________。
2. 设计项目地点：________________。
3. 设计项目规模：建筑面积______平方米。
具体设计内容包含但不限于建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计等。
详细设计任务清单见本合同附件。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方的设计要求，完成设计项目范围内的所有设计工作。
设计成果应满足国家相关法规和规范的要求，确保工程质量和安全。
2. 乙方应根据甲方提出的设计理念和风格进行设计，确保设计作品具有创新性和实用性。
同时，乙方应充分考虑甲方的使用需求，确保设计的合理性和舒适性。
3. 乙方应按照约定的时间节点完成各阶段的设计工作，确保设计项目的顺利进行。
如遇特殊情况，乙方应及时通知甲方，共同协商解决。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总计：人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细及支付方式见本合同附件。
2. 甲方应按约定时间支付设计费用。
如甲方未能按时支付，乙方有权顺延设计服务时间，并要求甲方承担违约责任。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计作品享有著作权。
在未经乙方书面同意的情况下，甲方不得擅自使用、复制、传播或转让设计作品。
2. 甲乙双方应对涉及设计项目的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
专业建设工程设计合同范本2024年版5篇
专业建设工程设计合同范本2024年版5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行专业建设工程设计工作事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 设计范围：____________________4. 设计内容：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等环节。
二、设计要求和标准1. 乙方应按照国家和地方现行相关规定、规范及标准进行设计。
2. 乙方应充分了解甲方需求，并根据甲方提出的特殊要求进行调整和完善设计方案。
3. 乙方应保证设计质量，确保设计的安全性和实用性。
三、设计周期1. 乙方应在签订本合同后______个工作日内开始设计，并在______个工作日内完成初步设计方案。
2. 双方协商确定设计进度表，并确保按时完成各阶段的设计任务。
四、费用及支付方式1. 设计费用：总设计费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付设计费用：签订合同后支付______%；初步设计方案确认后支付______%；施工图交付后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后开具正规发票。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有技术信息和商业信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在完成设计任务后，应销毁所有涉及甲方商业秘密的资料。
六、知识产权归属1. 乙方为本合同项下的设计工作所创作的设计成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方有权在其作品上署名，但不得侵犯甲方的知识产权。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付设计费用，乙方有权顺延设计周期。
2. 若因乙方原因未能按时完成设计任务，乙方应承担违约责任，并支付因违约给甲方造成的损失。
专业建设工程设计合同范本(三篇)
专业建设工程设计合同范本合同编号：XXXXXXX甲方：____________________（简称甲方）乙方：____________________（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，甲、乙双方自愿按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程设计事宜达成如下合同：第一条合同的目的和范围1.1 甲方委托乙方，负责进行建设工程设计事宜，具体包括但不限于：规划设计、施工图设计、技术咨询等相关工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求、标准和工程的实际情况，完成设计任务，并按合同约定的质量、时间和费用要求进行工作。
第二条设计任务2.1 甲方委托乙方进行的设计任务详见附件一《设计任务书》。
附件一为本合同不可分割的一部分。
2.2 乙方应按照附件一所列的设计任务和要求进行设计工作，并提交设计成果。
第三条设计费用和支付方式3.1 甲方向乙方支付的设计费用为人民币________元整（大写：_________________）。
3.2 甲方应在签订本合同时支付设计费用的50%作为预付款；剩余的50%应在乙方提交设计成果并经甲方验收合格后的10个工作日内支付。
3.3 设计费用支付由甲方以银行转账方式支付至乙方指定的账户。
双方同意支付的手续费由甲方承担。
3.4 如果甲方未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，逾期费用为逾期未支付金额的每日_____‰。
第四条设计文件的归属和利用4.1 设计文件和资料的归属权属于甲方。
4.2 乙方需在设计文件中标注乙方的设计人员和单位名称，并不能使用设计文件进行其他项目的设计。
4.3 未经甲方同意，乙方不能将设计文件、资料用于其他用途或进行外传。
第五条保密责任5.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术信息等保密内容严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
5.2 合同解除或终止后，双方仍应保持保密责任，至少在合同终止后的______年内。
建筑工程设计合同(专业建设工程设计合同GF-2000-0210)
GF-2000-0210建筑工程设计合同〔二〕〔专业建设工程设计合同〕〔仅供参考〕工程名称：〔填写标准：工程具体名称或立项名称〕工程地点：〔填写详细地点〕设计合同编号：设计证书等级：〔必须填写〕发包人：设计人：签订日期：〔具体时间〕中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二OOO 年三月发包人：设计人：发包人委托承包人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同签订依据：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采用的主要技术标准是：第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 中标函〔文件〕3.3 发包人要求及委托书3.4 投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容〔根据第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间7.1 双方商定，本合同的设计费用为万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计万元作为定金〔合同结算时，定金抵作设计费〕。
8.2 设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的20%，计万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3 双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任9.1 发包人责任9.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）Engineering Service Contract (Professional Engineering Service Contract For Construction Project)工程名称：工程地点:合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期:Name of the project:Location of the project:Contract No.:(Filled in by the Designer)Level of the design certificate:Employer:Designer:Date of contract: November 25, 2004 监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理部发包人：设计人:发包人委托设计人承担______________________________工程设计，工程地点为_______________ ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
Employer: (Party A)Designer: (Party B)The Employer entrust the Designer to undertake the engineering design of the 10/0.4KV transformer station and the location for the project is within the plant of After friendly consultation, the Parties hereby sign this Contract as follows：第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
Article 1 Basis for the conclusion of this Contract1.1 The Contract Law of the Peo ple’s Republic of China; The Construction Law of the People’s Republic of China; Regulations on the Administration of the Market for Survey and Design of Engineering Construction.1.2 National and local rules and regulations on the administration of the market for survey and design of engineering construction1.3 Approval documents of the engineering construction第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：Article 2 Basis for design of the engineering construction2.1 Letter of Authority or documents on letter of acceptance provided by the Employer to the Designer.2.2 Basic materials submitted by the Employer.2.2 The main technological standards adopted by the Designer is as follows:第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书Article 3 Priority of the contractual documentsThe several documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another, but in case of ambiguities or discrepancies, the priority of the documents forming, the Contract shall be as follows:(1) The Contract;(2) The Letter of Acceptance (documents);(3) Requirements of the Employer and letter of authority;(4) The Tender;第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）Article 4 Name, size, stages, investment and content of design(which may be filled in according to the characteristics of the industry)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜Article 5 Materials and documents delivered by the Employer to the Designer and time for delivery of materials and documents1. ;2. ;3. Official reply of the power supply department on consent of the power supply.第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜Article 6 Delivery of design documents by the Designer to the constract issuing party and copies, location and time for the delivery The Designer shall deliver to the Employer all set of drawings of the electrical design with eight copies in total. And the Employer may take all drawings from the Wuxi Civil Engineering Construction Institute Co., Ltd. on Dec.10th,第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为_____________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
Article 7 Charges7.1 The Parties agree that charges for the design hereunder shall be 4.5% of the total investment of the transformer (the appraised price of this contract shall be taken as basis). The basis for charges andthe method of computing shall be in accordance with relevant national and local provisions. Where there are no relevant national and local provisions, it shall be discussed and determined by the Parties.第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计________万元作为定金（合同结算时，定金低作设计费）。
8.2设计人提交___________设计文件后三天内，发包人支付设计总额的30%，计_______万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的20%，计_________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
Article 8 Terms of payment8.1 Within three days upon the effectiveness of this contract, the Employer shall pay 1% of RMB 1,800,000yuan, the appraised price of investment to the transformer, namely RMB1,8000 yuan as the down payment.( the down payment shall be counted as the charges for design upon settlement of the contract).8.2 The Designer shall submit eight sets of design documents to Party A for submission to the power supply department and the Employer will pay 3.5% of RMB 1,800,000yuan, the appraised price of investment to the transformer, namely RMB 6,3000 yuan, withoutany remainder.8.3 The Parties shall entrust bank to collect and pay for relevant charges.第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。