钢材防腐工程承包合同

工程名称：*************************
****安装工程----钢结构防腐工程
工程地点：*************************
*************************
发 包 人：************************* 承 包 人：
合同编号 签订时间 签订地点
合同附件 页 数
报 价 单
*******安装工程--钢结构防腐工程承包合同
发包人（全称）：（下称甲方） **************有限公司
承包人（全称）：（下称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,甲乙双方本着平等、诚信和自愿的原则，并结合本工程具体情况，达成协议如下：
第1条工程概况及承包方式
1.1 工程名称：二车间改造安装工程----钢结构防腐工程
1.2 工程地点：连云港宏业化工有限公司厂区内
1.3 工程范围：本车间的钢结构防腐，详见本合同
2.1。

1.4 承包方式：包工包料，含涂料、稀释剂、磨料、劳动保护用品。

第2条施工内容及相关要求
2.1 施工内容
2.1.1 公用工程管道防腐：包括本车间所用的水、汽等管道及其支架、阀门等附件。

2.1.2 车间工艺管道防腐：按工艺设计的、凡属碳钢材质的管道及其支架、阀门等附件；
2.1.3 车间钢结构防腐：包括本车间各种基座、平台、支架、护栏、梯子等钢结构设施与装置。

2.1.5 相关施工作业：工程进行中的临时设施装设、拆卸、迁移等作业；工程中所需的钢材拆垛、码放、迁移、运搬等作业。

2.1.10 不包括内容：
2.1.10.1 外购的新设备表面防腐，复用的旧设备表面防腐。

2.1.10.2 建筑钢结构的防腐工程。

2.2 工程要求
2.2.1 质量要求：
2.2.1.1 涂料：
底漆：铁红环氧酯带锈防锈底漆
面漆：正兴双组分反应型复合涂料
2.2.1.2 除锈：现场采用手持式抛光机打磨，表面的平面上见到金属光泽，除沟槽内以外不得见锈迹。

2.2.1.3 涂漆：
a）新钢材在安装前先涂刷二道（一道底漆，一道面漆），安装成型后再刷第三道。

b）每道涂层结膜固化后，方可进行下道防腐涂刷。

c）涂刷厚度：每道大于100um，三道计大于300 um。

d）外层漆的颜色执行甲方的文件规定。

2.2.2 现场管理
2.2.2.1 涂料及其稀释剂的包材及容器要做好回收，不得随便乱扔乱放。

2.2.2.2不得污染场地及设备设施，不得污染设备铭牌及其他标签、标识。

2.2.2.3 保持现场规整有序，材料码放整齐，不得占道妨碍行人及运输。

2.2.2.4 涂漆不得与动火作业同时进行，保证安全措施到位，做到安全文明施工。

第3条质量标准及验收方式
4.1执行标准：
3.1.1 甲方要求
3.1.2《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SHT 3022-2011
3.1.3《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》SHT 3548-2011
3.2 验收方式：
3.2.1 甲方随时进行抽检，发现质量问题立即返工。

3.2.2 工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，确认合格后，办理验收手续。

第4条合同工期及竣工日期
4.1计划开工日期:以甲方通知之日为准；计划竣工日期: 钢结构安装完毕后15天内。

4.2 有以下属于甲方原因，获得甲方认可，工期可以相应顺延。

4.2.1 由于甲方提供的材料到货不及时造成停工的；
4.2.2 由于甲方提供的材料与设计或标准要求不符时，重新组织货源，造成停工的；
4.2.3 因甲方原因造成停电的；
4.2.4 因不可抗力因素影响，导致停工24小时以上的。

4.2.5 由于其他原因造成停工的，并获得甲方认可的。

第5条合同造价及付款方式
5.1 合同总造价：三道正兴漆，单价45元/平方米，工程结算时按实际表面积乘以本合同单价进行计算。

5.2 该合同总造价已包括人工费、材料费、施工机械费、辅助材料费、措施项目费、管理费、规费、税金、利润等所有相关费用。

5.3 付款方式：
工程开工后，甲方预付部分材料款五万元，在竣工结算时一并冲减。

工程竣工并验收合格后，乙方开具全额的含税工程发票；按竣工决算的总造价付款至95%，另5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题时，无息付清余款。

第6条质保期限及维修服务
6.1 质量保证期：六个月，以竣工结算后发票到账之日起开始计算。

6.2 质保期内如果出现质量问题，乙方应负责返工，重新进行防腐施工，费用乙方自行负责。

第7条甲方的权利及义务
7.1 在开工前应做好施工现场的“三通”(路通、水通、电通)，免费提供施工水、电能源并负责接至施工范围50米内驳接点。

7.2 指定工程负责人、现场联系人负责现场管理与工作接洽，协助办理施工所涉及的各种手续。

7.3 做好设备、管道、钢材及其它材料的供应等工作，确保施工进度不受影响。

7.4 监督乙方的履约行为，乙方未能执行甲方代表提出的问题整改的指示时，甲方有权责令乙方停止施工，并每次处以200元以内的罚款，造成的工期延误由乙方自行负责。

第8条乙方的权利及义务
8.1 负责拟定施工方案（施工组织设计和进度计划），负责对施工人员进行
安全培训与技术交底，对承包范围内的工程质量、安全、工期、文明施工等负全部责任。

8.2 负责指派专人为乙方驻工地施工负责人，负责合同履行，解决由乙方负责的各项事宜，协调其工作范围内的各种关系，应对施工现场上发生的一切负责，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误或财产损失，由乙方承担相应损失。

8.3 接受甲方有关部门的质量检查与监督，严格执行施工与验收规范以及设计图纸进行施工，做好各项质量检查记录。

施工中不得对原工程设计进行变更，如需变更必须征得甲方的书面批复。

因擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。

8.4 与甲方签订安全协议，办理进厂临时出入证，凭出入证进入甲方施工区；严格执行安全操作规程、防火安全规定，办理动火审批手续施工；接受甲方有关部门的监督和检查，发现违章作业，罚款200元/次，立即到甲方财务交款。

对于高空或受限空间等特殊作业，应制定有针对性的安全施工措施，以保证施工安全。

8.5 严格执行环境保护规定进行施工，及时清理现场垃圾送到指定地点，妥善保持好施工现场及其周围建筑物、构筑物、绿化美化设施、设备管线等不受损坏。

工程完工后三天内应拆除临时设施。

8.6 甲方发出的整改单必须限期回复与整改，如不在规定时间内回复，罚款200元/次，立即到甲方财务交款。

且甲方有权指定其他施工单位代为实施，相应费用及责任由乙方承担。

第9条违约责任
9.1 乙方出现质量问题，应按有关规定及甲方要求进行整改，并接受甲
方的处理，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

9.2 因乙方原因导致工期延期的，延期罚款500元/天，延期超过十五天，甲方有权委托其它施工单位完成，相应费用及责任由乙方承担。

9.3 合同生效后，乙方不能履行或不能完全履行以及单方终止合同，或因乙方原因造成甲方终止合同的，甲方有权随时解除合同。

9.4 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

因甲方解除合同的，对乙方已完成的工程量进行计量并据此与乙方结算。

9.5 工程竣工并验收合格后，如拖延工程款支付，甲方应按同期银行定期存款利率支付利息。

第10条争议或纠纷处理
本合同履行中，如果出现纠纷，甲乙双方先友好协商；协商不成，由原告向合同签约地人民法院起诉。

第11条合同未尽事宜
对于合同执行过程中出现的未尽事宜，由双方协商解决，签订补充合同。

补充合同与本合同具有同等法律效力。

第12条附则
13.1 本合同一式二份，双方各执一份。

13.2本合同从签字盖章之日起生效，履行完成后自动终止。

发包人名称（盖章）承包人名称（盖章）
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
住所住所
电话电话
传真传真
开户银行开户银行
银行帐号银行帐号
（以下无合同正文）。