高低压配电设备及安装工程合同.范本
2024年高低压配电设备及安装工程合同-双份
高低压配电设备及安装工程合同目录一、合同双方二、合同范围三、合同价格及支付方式四、交货及安装五、质量保证及售后服务六、违约责任七、争议解决八、合同的生效、变更和终止九、附件一、合同双方甲方（采购方）：____________________地址：______________________________法定代表人：_______________________乙方（供应方）：____________________地址：______________________________法定代表人：_______________________二、合同范围1. 乙方负责提供符合甲方要求的高低压配电设备，包括但不限于变压器、开关柜、配电柜、控制柜等。
2. 乙方负责设备的安装、调试及验收工作，并确保设备正常运行。
3. 乙方提供设备的操作和维护手册，并对甲方人员进行培训。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方支付合同总价款的_____%，即人民币______元作为预付款，合同签订后______个工作日内支付。
3. 设备安装、调试并验收合格后，甲方支付剩余的合同总价款的_____%，即人民币______元，作为尾款。
四、交货及安装1. 乙方应在合同签订后______个工作日内完成设备的制造，并在______个工作日内将设备运输至甲方指定地点。
2. 乙方负责设备的安装工作，安装期限为______个工作日。
3. 乙方应在设备安装完成后______个工作日内完成调试工作。
五、质量保证及售后服务1. 乙方保证提供的设备符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 乙方提供的设备质量保证期为______年，自设备验收合格之日起计算。
3. 在质量保证期内，乙方负责对设备进行免费维修和更换损坏的零部件。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定的时间交货或安装，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。
高低压配电设备及安装工程合同 范本完整版.doc(2024精)
高低压配电设备及安装工程合同范本完整版1. 合同背景本合同由甲方（提供方）和乙方（需求方）双方共同订立，旨在就高低压配电设备及其安装工程进行合作，并明确双方的权利和义务。
2. 合同条款2.1 项目概述甲方将根据乙方的需求，提供高低压配电设备，并负责相应的安装工程。
详细工程规划和实施方式将在合同签订后另行商定。
2.2 费用和付款方式2.2.2 付款方式如下：•[金额1] 元人民币作为预付款，合同签订后的 [天数] 内支付；•[金额2] 元人民币作为第一阶段工程进展款，在工程开始后的[天数] 内支付；•[金额3] 元人民币作为第二阶段工程进展款，在工程进行到[进度] 后的 [天数] 内支付；•[金额4] 元人民币作为验收款，在工程完成后的 [天数]内支付。
2.3 工期和质保期2.3.1 本工程的预计工期为[天数]，具体工期将在合同签订后另行确定。
2.3.2 甲方在工程竣工之日起向乙方提供为期 [月数]的质保期，质保期内对设备和工程进行质量保修。
2.4 双方权利和义务2.4.1 甲方权利和义务：•提供符合合同要求的高低压配电设备，并按时完成工程；•协助乙方进行工程验收，并按合同约定提供相应的售后服务；•在工程实施过程中确保施工安全，并遵守相关法律法规。
2.4.2 乙方权利和义务：•按时支付合同约定的各阶段款项；•提供工程实施所需的相关信息和文件；•对设备和工程的验收具有最终决定权。
2.5 变更和解除2.5.1 双方协商一致后，可以通过书面形式对合同进行变更。
•对方违反合同约定，并在 [违约通知期限] 内未能改正；•经双方协商决定解除。
3. 法律效力和争议解决3.1 法律适用本合同受相关法律法规的约束。
3.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，按法律进行解决。
4. 合同期限与文本生效本合同一经双方签字盖章，并在签订后 [天数]内将电子版合同发送至各方，自双方签字生效。
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同合同正文：甲方：（以下简称“甲方”）地质：邮编：（以下简称“甲方地质”）联系人：（以下简称“甲方联系人”）方式：（以下简称“甲方方式”）乙方：（以下简称“乙方”）地质：邮编：（以下简称“乙方地质”）联系人：（以下简称“乙方联系人”）方式：（以下简称“乙方方式”）鉴于甲方计划进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相应的经验和能力，双方达成以下协议：一、工程概述甲方委托乙方进行高低压配电设备及安装工程。
工程包括但不限于以下内容：1.设计、选购、采购高低压配电设备；2.安装、调试高低压配电设备；3.提供相关技术支持和培训；4.完成工程相关文件的编制。
二、工程进度及验收1.工程进度：甲方与乙方约定工程的进度计划如下：（工程进度计划表格）双方应按照进度计划进行工作，如有变更，应及时协商并书面确认。
2.工程验收：工程完成后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准如下：（验收标准详细描述）如甲方在验收过程中发现问题或不符合约定要求的情况，应及时通知乙方并要求整改。
三、费用及支付方式1.费用总额：乙方为完成本工程所需费用总额为（金额）人民币（以下简称“总费用”）。
2.支付方式及进度：甲方按以下方式支付总费用给乙方：（支付方式和进度具体描述）如甲方未按时支付费用的，乙方有权暂停工程进展，并要求甲方承担相应的违约责任。
四、保修与维护1.保修期：乙方为本工程提供（保修期）的保修服务，自工程竣工验收之日起计算。
2.保修责任：保修期内，如设备或工程出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3.维护责任：保修期过后，乙方可根据合同约定提供收费维护服务。
五、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.如因不可抗力等不可预见、不可控制的原因导致合同无法履行，双方可以解除合同，但应提前通知对方并协商解决办法。
六、争议解决1.本合同履行过程中出现的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
2023(完整版)高低压配电设备及安装工程标准合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同一、双方信息本合同由双方订立：甲方：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：乙方：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：二、背景和目的为了明确双方在高低压配电设备及安装工程方面的权利和义务，确保项目的顺利进行，双方达成了协议：三、项目概述1.项目名称：2.项目地点：3.项目规模：4.项目内容：5.项目周期：6.项目费用及付款方式：四、甲方责任1.提供项目所需的相关资料，并保证其真实性和准确性；2.按照合同约定的项目周期和费用支付方式进行付款；3.保证工程现场的安全和秩序，提供必要的配合；4.协助乙方取得项目所需的许可证和证书；5.对乙方提供的设备和工程质量进行验收。
五、乙方责任1.根据甲方提供的资料和需求，制定详细的工程方案；2.按照合同约定的项目周期和质量标准完成工程；3.负责设备的采购、运输和安装；4.保证工程的质量和进度符合合同约定；5.提供设备使用和维护的相关指导和培训。
六、合同变更和解除1.合同任何一方在未经对方同意的情况下不得单方面修改合同；2.若因不可抗力等特殊情况，导致项目，双方可协商解除合同，解除后各方的权益和义务以协商一致的解除方案为准。
七、违约责任1.任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任；2.若甲方未按时支付款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的违约金；3.若乙方未按合同约定的工程质量和进度完成工程，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中国法律。
如果发生与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同(完整版)高低压配电设备及安装工程合同第一条合同目的和背景1.1 合同目的本合同旨在明确双方当事人就高低压配电设备及安装工程的合作关系，确立项目的具体要求和条件，规范双方的权利和义务，保证工程按时、按质、按量完成。
1.2 合同背景甲方拟进行高低压配电设备及安装工程，需要寻觅乙方提供相关设备和安装服务。
双方经过友好商议，就本工程的合作事项达成一致。
第二条工程内容和规模2.1 工程内容本工程包括但不限于以下内容：1. 高低压配电设备的设计、采购、创造、安装和调试等；2. 配电箱、断路器、开关等设备的选用和安装；3. 主干路线和分支路线的布置和接线；4. 配电设备的运行监测和维护保养。
2.2 工程规模本工程总投资额约为X万元，具体项目规模和细节见附件A。
第三条价格和支付方式3.1 价格甲方应向乙方支付总价款X万元。
具体价格明细见附件B。
3.2 支付方式甲方应按照以下方式支付款项给乙方：1. X%的款项在合同签订后X天内一次性支付给乙方；2. 剩余款项在工程完成并经甲方验收合格后的X天内一次性支付给乙方。
第四条工期和交付4.1 工期本工程计划工期为X个月，具体工期安排见附件C。
4.2 交付乙方应按照以下要求交付工程：1. 按照合同约定的工程内容和规模完成工程；2. 保证工程质量符合国家相关标准和要求；3. 工程完工后，乙方应向甲方提交相关验收材料和技术资料。
第五条权利和义务5.1 甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同要求和工程计划进行工作；2. 甲方有权对工程进行验收，对质量不合格的部份要求乙方进行整改；3. 甲方应按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供相关的工程设计和技术参数；2. 乙方有权按照合同要求和工程计划进行工作；3. 乙方应按时交付工程，保证工程质量和安全。
第六条变更和解除6.1 变更双方一致允许，如遇到工作中的问题和变化，可以进行合作内容的适度调整。
高低压配电设备及安装工程合同完整版doc
高低压配电设备及安装工程合同完整版doc（二）第一条甲方与乙方根据双方自愿、平等和自愿的原则，就甲方需要安装高低压配电设备的工程项目达成协议。
第二条项目名称与位置：该工程项目的名称为____________，位于_____________。
1.根据工程设计要求，购买、安装和调试高低压配电设备。
2.完成与工程项目有关的土建工作和配电配线工作。
3.提供工程项目所需的所有材料和设备。
4.编制工程项目的施工计划，并按计划进行施工工作。
5.提供工程项目的完整图纸和设计文件，以便于监督和验收。
第四条工程费用与支付方式：1.甲方应向乙方支付工程项目的总费用为____________________元（大写）。
2.工程项目的款项支付方式如下：（1）首期支付：甲方应在签订本合同后的7个工作日内向乙方支付工程项目总费用的20%作为首期款项。
（2）进度支付：甲方应在工程项目的不同阶段按照约定的比例向乙方支付相应的费用。
（3）最终支付：甲方应在工程项目竣工并经过双方验收后，向乙方支付尚余款项。
3.甲方应按时支付款项，并提供相应的付款凭证，如未按时支付，需支付逾期费用。
第五条工期与交付：1.工程项目的工期为______个工作日，自本合同生效之日起计算。
2.如果因甲方原因导致工程项目工期延误，甲方应向乙方支付每延误一天工期的罚款。
3.工程项目完成后，甲方应进行验收，验收合格后方可交付使用。
第六条质量保证与维修：1.乙方应根据国家标准和规范进行工程项目的设计、采购和施工，并保证工程项目的质量符合相关标准。
2.在工程项目交付使用后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，包括免费修理和更换故障设备。
3.甲方在工程项目使用过程中如发现质量问题，应及时通知乙方，并给予乙方合理的修复时间。
第七条合同解除：1.如果甲方或乙方违反本合同的约定，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2.如果因不可抗力等无法预见和无法克服的原因导致无法履行本合同，双方可协商解除本合同。
2023高低压配电设备及安装工程合同.范本 (2)正规范本(通用版)
高低压配电设备及安装工程合同范本1. 合同背景本合同由甲方（简称甲方）和乙方（简称乙方）双方订立，甲方拥有搭建高低压配电设备及安装工程的需求，乙方具备相应的资质和实力进行工程施工。
双方根据均衡、互利的原则，就本工程项目的相关方面达成一致意见，特立此合同。
2. 工程概况2.1 工程名称本工程的名称为高低压配电设备及安装工程。
2.2 工程地点本工程将在地点进行施工：[填写具体工程地点]2.3 工程内容甲方要求乙方负责工程内容的实施：•设计、供应、安装和调试高低压配电设备•进行电气线路的布线和安装•提供与工程有关的技术咨询和服务3. 合同条款3.1 工程期限本工程的施工期限为[填写工程起止日期]，工期为[填写天数]天，自合同签署之日起计算。
3.2 合同价款3.2.1 合同价款为[填写合同总价款]，人民币（简称“元”）。
3.2.2 合同价款支付方式：甲方按如下方式支付合同价款给乙方：•[填写支付方式和阶段付款比例]3.3 设备供应和质量保证3.3.1 设备供应：乙方将按照双方约定的工程要求和进度，提供符合相关标准的高低压配电设备。
3.3.2 质量保证：在设备安装完毕后，乙方将提供一定期限的质量保证，具体要求按照双方协商一致后确定。
3.4 工程变更和延误3.4.1 工程变更：如在工程施工过程中，需对工程内容进行变更，应由双方协商确定，并签署工程变更协议。
3.4.2 工程延误：如由于特殊原因导致工程无法按时完成，乙方将向甲方提前几日书面通知，并协商解决延误问题。
3.5 违约责任3.5.1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定方式支付合同价款，乙方有权要求甲方承担逾期付款的违约金。
3.5.2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，并经甲方书面通知并要求整改后仍未进行整改，乙方应向甲方支付相应的违约金。
3.6 合同解除和争议解决3.6.1 合同解除：双方一致同意在情况下解除合同：•经双方协商一致•根据法律法规的规定解除3.6.2 争议解决：双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，如协商不成，应提交至相关仲裁机构进行仲裁。
合同范本之高低压配电施工合同
高低压配电施工合同【篇一：室外高低压配电工程施工合同】合同编号：供配电工程发包方：承包方：施工安装合同施工安装合同承包方：有限公司一、工程概况3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。
二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。
三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。
2、竣工日期：1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。
四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（gbj232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300-88）为合格。
五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：3992600.00元整）。
合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。
包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。
本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。
2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。
如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。
3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
如遇下列情形，合同价款可作相应调整：⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。
未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。
高低压配电设备及安装工程合同.范本
高低压配电设备及安装工程合同（范本）合同编号：工程名称：建设单位：施工单位：签订时间：年月日高低压配电设备及安装工程合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：高低压配电工程。
2、工程地点：。
3、工程规模：。
第二条：工程承包范围1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作，高压进线电缆按* mm2电缆考虑，电缆敷设长度在米以内，结算根据实际发生的工程量调整，超出米的部分由乙方自行负责，甲方不负责调整。
2、高压配电柜的采购、安装、调试（详见施工图）。
3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。
4、高低压计量必须按供电公司的要求配置。
5、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。
6、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
7、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。
8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。
9、与集中抄表系统的接口，符合东莞供电部门直抄要求。
以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
第三条、设备品牌及元器件选用1、干式变压器采用。
2、高压柜采用。
3、低压进线、联络开关采用。
4、塑壳开关采用采用。
5、电容器采用。
6、补偿器采用。
7、低压柜体及结构件采用。
8、电缆采用。
9、母线槽采用。
10、二次元件采用。
11、。
12、。
第四条：工程合同价款1、本工程采用（□总价包干□综合单价包干）的方式承包，合同（□包干总价□暂定总价）为人民币：元（大写：）。
2、合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。
高低压配电设备及安装工程合同 范本最新版.doc
高低压配电设备及安装工程合同范本最新版合同编号： HD-2021-001一、合同目的甲方拟指定乙方为高低压配电设备及安装工程的承包商，并与乙方签订本合同。
二、合同内容甲方委托乙方负责提供高低压配电设备及安装工程服务，具体包括但不限于：设计配电系统采购、运输和安装所需设备进行试运行和调试相关设备的培训和维护乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，按照甲方要求，保质保量完成工程任务。
三、合同价款和支付方式合同工程总价为人民币________________（大写：________________），包括设备采购费、施工费、调试费、培训费等。
合同价款按如下方式支付：工程启动前，甲方向乙方支付合同总价款的_____%，即人民币________________（大写：________________）；工程完成后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的_____%，即人民币________________（大写：________________）。
合同价款支付方式：____________________（具体支付方式请根据甲乙双方协商确定）。
四、合同履行期限合同工程的履行期限为________________（具体时间），合同工程须在此期限内完成。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为甲方每拖延一天支付工程价款总额的_________%，即人民币________________（大写：________________）。
五、质量保证乙方需按照相关法律法规和行业标准，提供满足甲方要求的设备和工程质量。
合同工程交付后，在合同工程保修期内，如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行维修或更换设备，乙方应无条件响应并及时解决。
合同工程保修期为________________（具体时间），在此期限内发生的设备故障或质量问题，由乙方负责修理或更换设备，不收取任何费用。
六、违约责任甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付合同价款的_________%，即人民币________________（大写：________________）。
2023新版高低压配电设备及安装工程合同完整版.doc正规范本(通用版)
2023新版高低压配电设备及安装工程合同完整版1. 合同双方甲方：(公司名称)\ 地质：(公司地质)\ 法定代表人：(甲方法定代表人)\ 联系人：(甲方联系人)\ 联系方式：(甲方联系方式)乙方：(公司名称)\ 地质：(公司地质)\ 法定代表人：(乙方法定代表人)\ 联系人：(乙方联系人)\ 联系方式：(乙方联系方式)2. 合同背景根据双方的协商和共识，甲乙双方就2023年的高低压配电设备及安装工程达成合作协议。
双方经合法授权，拥有签署本合同的权利和能力。
3. 合同内容3.1 工程概况本合同涉及的工程为2023年的高低压配电设备及安装工程，包括但不限于设备购买、设备安装、调试等工作。
3.2 工程范围甲方负责：•提供详细的工程需求和技术规格；•提供相关设备的采购资金；•协助乙方进行工程现场的布置；•协助乙方解决工程实施中的问题。
乙方负责：•根据甲方需求提供符合标准的高低压配电设备；•负责设备的安装和调试工作；•提供工程进度报告；•将设备交付给甲方进行验收。
3.3 付款方式根据本合同约定，甲方将支付工程款项给乙方。
具体付款方式如下：1.工程进展款：甲方根据工程进展，向乙方支付相应工程进展款项。
具体支付比例和时间点由双方协商确定。
2.工程竣工款：工程竣工后，甲方将支付工程竣工款项给乙方，金额为合同总金额减去工程进展款的总和。
3.4 工期要求本工程的工期为双方共同商定的期限，乙方应按照工期要求进行工程安装和调试。
3.5 设备质量保证乙方向甲方提供的设备应符合要求：•符合国家相关标准和规范；•无任何质量缺陷；•经过合格的检验和测试。
若设备出现质量问题，乙方应承担维修或更换设备的责任，不产生额外费用。
3.6 设备验收乙方完成工程安装和调试后，甲方将进行设备的验收。
乙方应提供相关的验收报告和测试数据。
若设备不符合甲方的要求，乙方应负责解决问题，并进行相应的调整。
直到设备符合甲方要求为止，才能进行验收和结算。
3.7 合同变更在工程实施过程中，若双方发生意见分歧或需要对合同进行变更，应经过双方协商一致，并以书面形式进行记录和确认。
2023高低压配电设备及安装工程合同.范本 (2)
高低压配电设备及安装工程合同范本 (2)1. 合同背景本合同由甲方（简称“买方”）与乙方（简称“卖方”）就高低压配电设备的采购和安装工程达成一致，具体条款如下。
2. 买方责任买方应提供责任：•提供符合项目需求的施工场地，并确保场地符合安全要求；•提供相关的技术参数和设计要求；•提供必要的配合和协助。
3. 卖方责任卖方应承担责任：•根据买方提供的技术参数和设计要求，提供高低压配电设备及相关的安装工程；•保证所供设备和工程符合相关法律法规和行业标准；•提供设备的技术支持和维护服务。
4. 设备采购买方应根据项目需求提供设备采购清单，卖方根据清单提供符合要求的高低压配电设备，并确保所提供的设备符合国家标准和买方的要求。
买方有权对提供的设备进行检测和验收，如有不符合要求的情况，卖方应及时更换或修复。
5. 安装工程卖方应按照买方提供的设计要求和时间计划完成安装工程，并确保工程的质量和安全性。
卖方应保证施工过程符合行业标准和相关法规要求，并提供施工现场的安全措施。
买方有权派员对施工过程进行监督和检查，卖方应提供必要的协助。
6. 工期和支付卖方应根据买方提供的时间计划合理安排施工，并按照工程进度进行阶段性支付。
买方应按合同约定的支付方式和比例按时支付货款。
如因买方原因导致工期延误或支付拖延，买方应承担相应责任。
7. 保修及维护设备交付使用后，卖方应提供合理的保修期，并按合同约定免费提供设备的维护保养服务。
在保修期内，如设备出现质量问题，卖方应承担修复或更换责任。
保修期过后，卖方可提供付费的维护服务。
8. 违约责任如一方严重违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方的损失。
一方违约的，对方有权要求解除合同并追究违约方的法律责任。
9. 争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。
协商不成的，可根据的相关法律进行诉讼解决。
10. 合同生效与变更本合同经买方、卖方签字盖章后生效，对双方具有约束力。
高低压电力施工合同8篇
高低压电力施工合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高低压电力施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、试验及维修等。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[工程总价]。
2. 支付方式：分期支付，具体支付时间和金额按照工程进度进行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及规范进行工程施工，保证工程质量。
2. 工程完工后，乙方应按照合同约定进行验收，并提交相应的验收资料。
五、双方权利和义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
2. 乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度和质量。
3. 乙方应保证施工现场安全，遵守安全规定。
4. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法正常运行，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、解决争议的方式及途径1. 合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 合同履行过程中发生争议，双方可以提请电力行业协会进行调解。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
篇2合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就高低压电力施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、试验及运行维护等。
高低压配电设备及安装工程合同【多条款版】
高低压配电设备及安装工程合同合同编号：_______根据《合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高低压配电设备及安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于高低压配电设备的设计、采购、运输、安装、调试、验收及售后服务等。
1.4工程范围：依据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单所包含的全部内容。
二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：___ ____元。
2.2合同价款包括但不限于设备费、材料费、人工费、运输费、安装费、调试费、验收费、税金等与工程相关的全部费用。
2.3合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%进度款；（3）验收款：工程验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为验收款；（4）质保金：工程验收合格满_______年后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为质保金。
三、工期及质量保证3.1工期：自合同签订之日起计算，总工期为_______日历天。
3.2质量保证：（1）乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量；（2）乙方应提供设备制造商出具的产品质量保证书及售后服务承诺书；（3）工程质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
质保期内，乙方负责对工程进行免费维修、保养。
四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）提供施工图纸、技术规范及工程量清单；（2）确保施工场地、施工条件符合工程要求；（3）对乙方施工过程进行监督、检查，并参与工程验收；（4）按照约定支付合同价款。
4.2乙方权利和义务：（1）按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工；（2）确保工程质量，对施工过程中出现的问题及时整改；（3）负责设备的运输、安装、调试及验收；（4）提供设备制造商出具的产品质量保证书及售后服务承诺书；（5）按照约定完成工程，并接受甲方的监督、检查。
高低压配电设备及安装工程合同.范本
高低压配电设备及安装工程合同.范本合同编号：[合同编号]甲方（供应商）：公司名称： ______法定代表人： ______地质： __________________乙方（需求方）：公司名称： ______法定代表人： ______地质： __________________一、供应内容[详细列出设备名称、型号、数量等]2.甲方将按照乙方的要求，安装上述设备，并进行调试、验收。
二、供应时间和安装周期1.甲方将在签订本合同后的[具体天数]内完成设备的供应和安装工作。
具体供应和安装时间将由双方协商确定，并在合同附件中注明。
三、价格和支付方式1.设备及安装费用总计为[具体金额]（大写：______），包含货款、运费、安装费等。
乙方应于签订本合同后的[具体天数]内支付设备及安装费用的[具体比例]作为定金，余款应在设备交付和安装调试完成后的[具体天数]内支付。
2.乙方支付款项的方式为[具体支付方式]，具体账户信息将在双方协商一致后提供。
四、保修与维护1.设备供应完成后，甲方将提供设备的质保期为[具体期限]。
在质保期内，如设备出现故障，甲方将免费提供维修、更换服务。
2.设备正常使用过程中的维护、保养、维修等工作，乙方应负责并承担相应费用。
五、违约责任1.任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方而造成的损失。
六、法律适用和争议解决1.本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用法律。
2.对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]。
2.合同的有效期届满前，双方如有继续合作的意愿，可以在合同届满前30天内进行续签，续签合同的具体条款双方需协商确定。
3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效果。
合同附件作为本合同的组成部分，与主体内容具有同等法律效力。
甲方（供应商）：乙方（需求方）：签字：__________ 签字：__________。
高低压配电设备及安装工程合同范本
高低压配电设备及安装工程合同范本合同编号：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方有意进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相关资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成以下合同：第一条项目基本信息1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 合同总价款：第二条服务内容2.1 甲方委托乙方按照技术要求进行高低压配电设备的供应和安装工程。
2.2 乙方应确保供应的高低压配电设备符合国家标准及技术要求，并按照合同约定的工期完成设备安装工程。
第三条价格及支付方式3.1 合同总价款为（合成大写）人民币（￥）。
3.2 甲方按以下方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订之日起，甲方预付合同总价款的30%，即（合成大写）人民币（￥）；（2）甲方验收合格后，支付合同总价款的60%，即（合成大写）人民币（￥）；（3）乙方提交完工报告且经甲方验收合格后，支付合同总价款的10%，即（合成大写）人民币（￥）。
第四条质量保证及验收标准4.1 乙方提供的高低压配电设备及安装工程应符合国家相关标准和技术要求，并满足甲方的使用需求。
4.2 甲方有权对乙方提供的设备进行验收。
乙方应在预期工期内保证工程质量。
4.3 如设备或工程存在质量问题，乙方应承担修复或更换责任。
第五条违约责任5.1 任何一方未能按照合同约定的条款和要求履行义务，构成违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
5.2 因不可抗力因素导致合同无法履行的，履行期可相应推迟或解除合同，但应提前书面通知对方。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交所在地仲裁机构裁决，仲裁结果为终局裁决。
第七条合同生效及其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本1. 合同背景2. 项目描述2.1 项目名称：高低压配电工程2.2 工程范围：本工程包括但不限于安装、调试和维护高低压配电设备及相关设施。
2.3 工期：根据实际工程规模及进度安排，由双方协商确定。
3. 条件和要求3.1 设备提供：业主将按照合同约定提供所需的设备、材料及相关技术文件。
3.2 工程进度：承包商应按照业主的要求，制定详细的工程进度计划，并按时完成工程。
3.3 资质和技术要求：承包商应具备相应的工程施工资质和必要的技术能力，能够保证工程的质量和安全性。
3.4 竣工验收：工程竣工后，由业主组织验收，验收合格后方可向承包商支付工程款项。
4. 合同价格及支付方式4.1 工程价格：乙方应向甲方支付工程总金额。
4.2 支付方式：工程总金额将分为若干阶段支付，每个阶段支付的具体金额和时间由双方在合同中约定。
4.3 滞纳金：若乙方未按时支付工程款项，应按照合同约定支付相应的滞纳金。
5. 保修和维护5.1 保修期：承包商应为工程提供一定的保修期，具体保修期限由双方协商确定。
5.2 保修责任：在保修期内，如发现工程质量问题，承包商应负责及时修复。
5.3 维护责任：保修期过后，承包商可根据双方约定提供维护服务，具体维护内容和费用另行约定。
6. 违约责任6.1 违约：若任何一方未履行合同约定的责任，将构成违约。
6.2 违约责任：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决7.1 协商解决：对于因合同履行产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 仲裁解决：若协商无法解决争议，可根据合同约定将争议提交仲裁机构，并接受仲裁裁决。
8. 其他条款8.1 合同修改：本合同的修改应经双方书面同意并签署补充协议。
8.2 合同解除：若因不可抗力等特殊情况，合同无法履行，双方可通过协商解除合同。
9. 合同生效9.1 合同生效：本合同经双方签字、盖章后生效。
9.2 多份合同：本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
高低压配电设备及安装工程合同.范本
高低压配电设备及安装工程合同范本1. 项目背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿的基础上签署，旨在明确高低压配电设备及安装工程的相关责任和义务。
甲方与乙方同意按照以下条款执行。
2. 项目概述本工程的具体内容包括但不限于高低压配电设备的供应、安装、调试及配套工作。
具体工程范围详见附件。
3. 材料供应3.1 甲方负责提供合格的原材料及设备，包括但不限于配电设备、电缆、接线端子等。
3.2 乙方负责协助甲方采购合适的材料和设备，并按照甲方的要求进行接收、验收。
4. 设备安装与调试4.1 乙方应按照甲方提供的设计方案进行设备的安装和调试，并确保工程符合相关规范和标准。
4.2 安装完成后，乙方将提供工程的相关报表和检测数据。
5. 工程质量保证5.1 乙方保证所提供的材料和设备符合国家标准和相关规范，且具备合格的质量和性能。
5.2 乙方对所安装的设备提供一年的质量保证期，对设备出现质量问题的，应免费修理或更换。
5.3 乙方应提供相关的安装、调试和维护指导，协助甲方进行设备的正常使用和维护。
6. 工期及支付方式6.1 工期：本工程的工期为个工作日，具体工期根据项目实际情况而定。
6.2 甲方将按合同约定的支付方式及时支付工程款项。
7.工程变更和延期7.1 如因甲方原因导致工程需进行变更或延期，甲方应提前书面通知乙方。
7.2 如因乙方原因导致工程变更或延期，乙方应负责承担相应的损失和责任。
8. 违约责任8.1 如有一方违反了本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
9. 其他条款9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同中未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：__________________ 乙方（盖章）：__________________甲方签字：______________________ 乙方签字：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高低压配电设备及安装工程合同
（范本）
合同编号：
工程名称：
建设单位：
施工单位：
签订时间：年月日
高低压配电设备及安装工程合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：高低压配电工程。
2、工程地点：。
3、工程规模：。
第二条：工程承包范围
1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作，高压进线电缆按* mm2电缆考虑，电缆敷设长度在米以内，结算根据实际发生的工程量调整，超出米的部分由乙方自行负责，甲方不负责调整。
2、高压配电柜的采购、安装、调试（详见施工图）。
3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。
4、高低压计量必须按供电公司的要求配置。
5、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。
6、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
7、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。
8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。
9、与集中抄表系统的接口，符合东莞供电部门直抄要求。
以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
第三条、设备品牌及元器件选用
1、干式变压器采用。
2、高压柜采用。
3、低压进线、联络开关采用。
4、塑壳开关采用采用。
5、电容器采用。
6、补偿器采用。
7、低压柜体及结构件采用。
8、电缆采用。
9、母线槽采用。
10、二次元件采用。
11、。
12、。
第四条：工程合同价款
1、本工程采用（□总价包干□综合单价包干）的方式承包，合同（□包干总价□暂定总价）为人民币：元（大写：）。
2、合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。
第五条：承包方式
1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。
如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此一起的一切损失。
第六条：合同文件的组成
1、本合同
2、工程招标文件
3、施工图纸/施工优化图纸（以供电部门审批确认为准）
4、乙方投标提交的投标书。
第七条：工程工期及交付成果
1、本工程工期定为个日历天。
2、计划开工日期：年月日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准。
3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为
工程竣工日）。
第八条：质量合格要求
质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
第九条：工程价款的支付与结算
1、本合同签订后5天内，乙方获得该项目的供电批文后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器、发电机组等)到达施工现场，经验收合格并开始安装，在工程安装完毕后，正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的%。
3、剩余%工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。
4、本工程施工配合费为合同总价的%，即人民币元(大写人民币：)，由甲方统一扣除支付给土建总承包方。
5、每期付款前，乙方须提供当期同等金额的有效发票。
乙方最终提供的发票金额数须等于结算总额。
第十条：材料、设备供应
1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合
要求为止。
3、进场材料和设备必须是在本合同中甲方指定的品牌，若乙方要更改材料品牌需事先书面报告，并得到工程监理或甲方的书面同意后方能组织材料、设备进场，否则监理或甲方有权制止，并要求乙方退回全部材材料和设备。
4、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。
第十一条：设计变更及工程结算
1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
第十二条：双方责任与义务
一、甲方责任及义务
1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。
对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务
1、乙方应向甲方提交施工图纸肆套，并同时提供施工图电子文档。
2、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交甲方。
3、乙方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及甲方现场工程师检验。
4、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。
5、乙方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理，一名专业的工程师及一名技术员负责（须持有有效上岗证），并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及资质证、上岗证复印件，及其现场施工人员的联系电话。
6、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
7、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
8、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
9、办好竣工验收后14日内交三套完整的竣工资料给甲方，并负责甲方使用人。