政府采购施工合同书(50万元以上)【模板】
政府采购合同模板一5篇
政府采购合同模板一5篇第1篇示例:政府采购合同模板一合同编号:【编号】甲方(采购人):【甲方单位名称】地址:【甲方单位地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】鉴于甲方需要采购【商品/服务名称】,乙方愿意向甲方提供该商品/服务,双方经协商一致,达成如下合同:第一条商品/服务的基本信息1. 商品/服务名称:【商品/服务名称】2. 规格型号:【规格型号】3. 数量:【数量】4. 单价:【单价】5. 总价:【总价】第二条交货/服务期限1. 交货地点/服务地点:【交货/服务地点】2. 交货时间/服务开始时间:【交货/服务时间】3. 交货方式/服务方式:【交货/服务方式】第三条付款方式1. 付款方式:【付款方式】2. 付款期限:【付款期限】第四条合同变更1. 双方同意提前【天数】书面通知的情况下,可以变更本合同的内容和条款。
2. 双方都应在变更后签署书面的合同变更协议。
第五条违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的义务,应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总额的【违约金比例】。
2. 由于不可抗力导致无法履行合同的一方,可以免除责任,但应立即通知对方并提供证明文件。
第六条争议解决1. 在履行合同过程中,双方如发生争议,应友好协商解决。
2. 如协商不成,应提交至【争议解决方式】解决。
第七条合同生效1. 本合同自双方盖章之日起生效,至合同约定的交货/服务完成之日止。
2. 未尽事宜,由双方协商解决,补充的协议与本合同具有同等效力。
第八条其他1. 本合同一式【合同份数】份,甲乙双方各持【合同份数】份,具有同等法律效力。
2. 本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:第2篇示例:政府采购合同模板一甲方:(采购人单位名称)统一社会信用代码:(或营业执照注册号)地址:(单位地址)邮政编码:(邮政编码)法定代表人:(单位法定代表人名称)电话:(联系电话)经甲、乙双方平等协商,就甲方采购乙方提供的货物(服务)事宜,达成如下合同:第一条采购货物(服务)的基本信息1. 甲方项目名称:(项目名称)2. 乙方提供的货物(服务)名称、规格、数量、单价、总价、交货地点和时间等详细信息详见附件(货物清单)。
政府采购合同书模板8篇
政府采购合同书模板8篇第1篇示例:政府采购合同书模板甲方:政府单位(全称)地址:(详细地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系电话)鉴于甲方需要采购相关商品或服务,乙方愿意向甲方提供相应的产品或服务,双方经友好协商,达成以下合同:第一条甲方采购商品或服务信息1. 采购商品或服务名称:2. 规格型号:3. 数量:4. 单价:5. 总价:6. 交货地点:7. 交货时间:第二条供货条件1. 乙方应按照合同约定的规格和数量,按时按质交付商品或提供服务。
2. 商品交付后,甲方有权对商品进行检验,如发现商品不符合约定质量标准,乙方应承担相应责任并按照约定进行退换货。
3. 乙方应提供合格的售后服务,对商品或服务存在质量问题时,应积极配合解决并承担相应责任。
第三条价格及支付方式1. 商品或服务总价为:(具体金额)。
2. 甲方应在商品或服务交付后一个工作日内支付货款。
3. 支付方式为:(具体支付方式)。
第四条违约责任1. 任何一方未能按照本合同的规定履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力因素导致违约,应及时通知对方并提供相关证明。
第五条保密条款1. 双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及其他保密信息,不得向第三方披露。
2. 未经对方书面同意,不得利用保密信息谋取利益。
第六条解决争议1. 双方在履行本合同时发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有关仲裁委员会进行调解。
2. 争议解决方式为:仲裁。
第七条其他约定(此处可根据实际情况增加其他约定条款)第八条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为:(具体时间)。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为政府采购合同书模板,双方需在签订前认真阅读并理解合同内容,确保双方权益,合同生效后双方应严格按照合同约定履行各项义务。
祝双方合作愉快,共同发展!第2篇示例:政府采购合同书甲方:(采购单位全称)地址:法定代表人:电话:邮编:鉴于甲方需要采购(具体商品或服务),经双方友好协商,达成以下合同,共同遵守并执行:一、合同名称:本合同的名称为《政府采购合同书》,旨在规范双方之间的供应与采购关系,确保双方权益。
合同编号(中标项目编号)
合同编号:(中标项目编号)郑州大学政府采购货物合同(50万元以上模板)甲方:乙方:本合同于年月日由甲乙双方按下述条款签署。
在甲方为获得(货物简介)货物和伴随服务实施公开招标情况下,乙方参加了公开招标。
通过公开招标,甲方接受了乙方以总金额(币种,用文字和数字表示的合同价)(以下简称“合同价”)的投标。
双方以上述事实为基础,签订本合同。
一、供货范围及分项价格表(详见附件1、附件2)1、本合同所指设备详见附件1、附件2 ,此附件是合同中不可分割的部分。
2、总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金,甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求乙方须按合同要求提供全新设备(包括零部件、附件、备品备件),设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量符合招标标书要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。
乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于月日前进驻安装现场;所有设备运送到甲方指定地点后,双方在日内共同验收并签署验收意见。
如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。
甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用乙方承担。
三、包装与运输设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务(详见附件3)1、所有设备免费质保期为年(自验收合格并交付给甲方之日起计算),终身维护、维修。
2、在质保期内,因产品质量造成的问题,供货方免费提供配件并现场维修,且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。
政府采购合同范本模板
政府采购合同招标编号:政府采购计划(预算)确认书号:采购人(以下称甲方):供应商(以下称乙方):采购代理机构:采购方式:公开招标根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方按照采购项目结果,遵循平等、自愿的原则,经友好协商,签订本合同。
一、合同组成本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分,这些文件包括但不限于:1、本合同文本;2、采购文件与采购响应文件;3、中标或成交通知书;组成本合同的所有文件必须为书面形式。
政府采购合同备案时,须提供以上项,如由社会中介机构代理,须提供代理协议,合同如有变更的,须提供变更协议。
二、合同标的本次采购明细:三、合同价款及付款方式1、本合同项下总价款为人民币(大写)(¥元),分项价款在“投标报价表”中明确。
2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。
3、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定,按以下第_______项支付:(1)一次性付款:乙方合同履行达到(条件)时,一次性全额付款,即人民币(大写)(¥元);(2)分期付款:合同签订后7日内支付 %,即人民币(大写)(¥元);产品交付后7日内支付 %,即人民币(大写)(¥元);产品经验收合格后7日内支付 %,即人民币(大写)(¥元);附:乙方收款账户信息指定收款账号:开户行:户名:四、履约保证金按以下第项处理:1、本项目设置履约保证金,乙方应于(时间)向甲方提交履约保证金人民币(大写)(¥元)。
履约保证金在(时间)退还乙方。
2、本项目不设置履约保证金。
五、产品升级1、升级:是指乙方对其软件产品在原版本基础上做出重大改进,使其功能加强,或运行速度加快,并由乙方正式发布的软件版本。
自合同签订之日起年内,乙方向甲方提供不收费的软件升级服务,年之后,乙方按本软件升级当时乙方所在地软件市场价的15%收取升级费。
2、自合同签订之日起三年后增加新功能模块及专版程序,发布新定额、新计算规则、新清单、新图集以及其它行业政策法规规范发生变化引起的相应变化不属于软件升级范畴。
省级政府采购合同书模板
省级政府采购合同书模板甲方(采购方):[省级政府机构全称]乙方(供应商):[供应商全称]鉴于甲方因公共利益需要,需采购以下商品或服务,乙方愿意提供符合甲方要求的商品或服务,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
第一条采购内容1.1 甲方采购的商品或服务名称:[具体商品或服务名称]1.2 规格型号:[具体规格型号]1.3 数量:[具体数量]1.4 单价:[具体单价]1.5 总价:[总价金额]第二条质量要求2.1 乙方应保证所提供的商品或服务符合国家相关标准和甲方的具体要求。
2.2 乙方应提供商品或服务的质量保证书或合格证明。
第三条交付时间和地点3.1 乙方应于[具体日期]前将商品或服务交付至甲方指定地点。
3.2 甲方应在乙方交付商品或服务后[具体时间]内完成验收。
第四条付款方式4.1 甲方在合同签订后[具体时间或条件]内支付合同总价的[百分比]作为预付款。
4.2 余款在商品或服务验收合格后[具体时间或条件]内支付。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交付商品或服务,或商品或服务不符合约定的质量要求,乙方应承担违约责任,并按合同约定向甲方支付违约金。
5.2 如甲方未能按时支付货款,甲方应承担违约责任,并按合同约定向乙方支付违约金。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商变更或解除合同。
第七条争议解决7.1 双方因履行合同发生争议,应先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第八条其他约定8.1 [双方可就其他事项进行约定,如售后服务、技术支持等]第九条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):[甲方单位公章]授权代表(签字):[甲方授权代表签字]联系电话:[甲方联系电话]地址:[甲方地址]乙方(盖章):[乙方单位公章]授权代表(签字):[乙方授权代表签字]联系电话:[乙方联系电话]地址:[乙方地址]签订日期:[签订合同的具体日期]。
政府采购合同样板(专用条款)8篇
政府采购合同样板(专用条款)8篇第1篇示例:政府采购合同样板(专用条款)一、甲方:(政府采购单位全称)地址:(政府采购单位地址)法定代表人/负责人:(政府采购单位法定代表人/负责人姓名)联系电话:(政府采购单位联系电话)三、合同签订时间:年月日四、采购项目名称:(具体描述采购项目名称)六、规格型号:(具体描述采购产品的规格型号)七、交货时间及地点:(具体描述产品交货时间和交货地点)八、产品单价:(具体描述产品的单价)十、付款方式:(具体描述付款方式,包括付款时间、方式等)十一、质量标准:(具体描述产品的质量标准)十二、维护保养:(具体描述产品的维护保养要求)十三、违约责任:(具体描述双方违约责任及补偿方式)十四、合同变更:(具体描述合同变更的程序及方式)十六、争议解决:(具体描述争议解决的方式)十七、其他事项:(如有其他事项需约定,请在此处添加)十八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是政府采购合同的样板,希望双方严格遵守合同约定,履行合同义务,确保采购项目顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步了解,请及时联系。
感谢合作!第2篇示例:政府采购合同是政府与供应商之间约定的文件,用于规范双方在政府采购过程中的权利和义务。
政府采购合同的样板中包含了一系列专用条款,用于明确双方在合同履行过程中的各项事宜。
下面我们就来详细了解一份政府采购合同样板中的专用条款。
一、合同目的政府采购合同的目的是确保政府采购活动的公开、透明、公平、合理,保障政府资金的使用效益和社会效益,提高政府采购质量、效率和效果。
二、合同范围该政府采购合同适用于政府采购活动中各类商品和服务的采购过程。
双方应依法按照政府采购法规定的程序履行各项义务。
三、合同的签署和生效合同签署双方应具有法律资质,并且签署时必须是符合法定程序的授权代表。
签署后,合同生效,各项义务即刻生效。
供应商应按照合同约定的内容和标准,及时高质量地完成政府采购任务。
政府采购网合同模板
政府采购网合同模板合同编号:(由双方商定)甲方:(采购方名称)地址:(采购方地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真)电子邮箱:(电子邮箱)乙方:(供应商名称)地址:(供应商地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真)电子邮箱:(电子邮箱)鉴于乙方具有提供(具体商品或服务)产品的能力,甲方邀请乙方为其提供以下产品或服务,并双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就采购事宜达成如下协议:第一条产品或服务内容乙方承诺向甲方提供以下产品或服务:(具体描述产品或服务)第二条价格及支付方式1. 产品或服务的价格为(具体金额),币种为人民币。
2. 甲方应按照约定的价格向乙方支付货款,支付方式为(具体支付方式),支付时间为(具体支付时间)。
第三条交付期限1. 乙方应在签订合同后(具体时间)内将产品或提供服务交付给甲方。
2. 交付地点为(具体交付地点)。
第四条质量保证1. 乙方应保证所提供产品或服务符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 如果产品在正常使用情况下发生质量问题,乙方应负责处理,并保证在(具体时间)内解决问题。
3. 乙方应对因产品质量问题引起的损失承担赔偿责任。
第五条违约责任1. 若一方未按约定时间履行合同义务或不符合合同约定的质量要求,应承担违约责任。
2. 发生争议时,双方应协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。
第六条保密条款双方在履行合同过程中可能获取到对方的商业秘密或其他敏感信息,双方应承担保密责任,不得泄露或利用对方的机密信息。
第七条合同变更如需对合同内容进行变更,双方应书面协商一致,并签订书面合同变更协议。
第八条合同终止1. 合同期满履行完毕,合同自动终止。
2. 若双方有一方违反合同规定,对方有权解除合同。
第九条其他1. 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自签署之日起生效,有效期至履行完毕。
3. 本合同如有争议,双方应友好协商解决,协商不成应向(具体仲裁机构)申请仲裁。
政府采购合同(完整版)
政府采购合同采购单位:____________________________________________(甲方)供应商:____________________________________________(乙方)根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺,甲乙双方签订本合同。
第一条合同标的1、供货一览表2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。
如招投标文件对其另有规定的,从其规定。
第二条质量保证1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条权力保证乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
第四条包装和运输1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式:。
3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法:。
第五条交付和验收1、交货时间:、地点:。
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货(安装、调试完)后7个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。
验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
5、政府采购中心组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。
标准政府采购协议书文书(优秀模板7篇)(4)
标准政府采购协议书文书(优秀模板7篇)(4)标准政府采购协议书文书第1篇采购单位(全称): (甲方) 供应商(全称): (乙方) 号为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
一、项目管理信息1、采购组织形式:2、采购方式:3、品目:三、履行合同的时间、地点及方式四、付款五、解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内划√选择):□ 提请仲裁□ 向人民法院提起诉讼六、组成合同的文件合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:1、在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议2、本合同书3、合同格式条款4、中标或成交通知书5、投标文件及其附件6、招标文件7、标准、规范及有关技术文件七、合同生效及文本1、本合同在合同各方签字盖章后生效。
2、本合同一式四份,双方各执一份,市政府采购科、市采购中心各一份备案。
合同订立时间:年月日合同订立地点:甲方:(公章) 乙方:(公章) 法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:帐号:邮政编码:标准政府采购协议书文书第2篇甲方(需方):乙方(供方):经过双方友好协商,依据《》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同。
一,产品清单及付款方式1、产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称设备型号数量单价合计中标总价格(大写)2、付款方式全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的%即元人民币整。
若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
合同总金额%的余款即元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二,交货时间及地点1、交货时间:(投标文件承诺时间)。
若延期交货。
政府采购合同协议书模板
政府采购合同协议书模板
---
政府采购合同协议书
甲方(采购人):[填写采购人名称]
乙方(供应商):[填写供应商名称]
鉴于甲方拟采购[填写采购内容],经公开招标/竞争性谈判/询价等方式,最终确定乙方为中标供应商。
现甲乙双方就本次采购事宜达成如下协议:
一、采购内容及要求
1. 甲方采购的产品/服务为[填写具体产品或服务名称]。
2. 乙方应按照甲方的要求,提供符合质量标准和数量要求的产品/服务。
3. 乙方应确保所提供产品/服务的合法性、安全性和有效性。
二、价格及付款方式
1. 本次采购的总金额为[填写总金额]元。
2. 甲方应在合同签订后[填写时间]内支付预付款[填写预付款金额]元。
3. 剩余款项将根据实际交付情况分批支付。
三、交货及验收
1. 乙方应于[填写交货日期]前将产品/服务交付给甲方。
2. 甲方有权对乙方提供的产品/服务进行验收,并有权拒收不符合要求的产品/服务。
四、违约责任
1. 若乙方未能按时交付符合要求的产品/服务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付款项,乙方有权暂停交付,并要求甲方承担违约责任。
五、争议解决
双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):________________
日期:____年__月__日
---。
政府采购合同书(服务类)6篇
政府采购合同书(服务类)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1政府采购合同书(服务类)一、甲方:(采购单位名称)二、乙方:(承包单位名称)鉴于甲方为满足工作需要,经过比较,选择乙方为本次政府采购项目的服务提供商,双方在平等、自愿、互利的基础上,经过友好协商,就有关事宜达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方承诺提供的服务内容包括但不限于(具体服务内容)1.2 服务地点:(服务地点)第二条合同金额2.1 本次服务的总金额为(具体金额)(人民币)2.2 乙方通过本合同获得的一切费用均应包括在合同金额内,包括但不限于劳务费、材料费、差旅费、通讯费等。
第三条服务期限3.1 本次服务的开始日期为(具体日期),结束日期为(具体日期)。
3.2 若因不可抗力等特殊原因需延长服务期限,应提前征得甲方书面同意。
第四条服务标准4.1 乙方应按照双方达成的服务内容和服务标准,按时、保质、保量、保障质量的原则提供相关服务。
4.2 在提供服务过程中,乙方应遵守相关法律法规,确保服务过程中不违反国家法律,不侵犯第三方权益。
第五条服务费用支付方式5.1 甲方应于服务开始前支付本次服务费用的(具体百分比)作为预付款,剩余费用应在服务结束后(具体天数)内支付完毕。
5.2 乙方应提供符合国家规定的增值税发票,要求报销的发票应在服务结束后(具体天数)内提供。
第六条违约责任6.1 若甲方未能按时支付服务费用或未能按照约定提供相关支持,将视为违约,应承担延误造成的一切后果。
6.2 若乙方未能按照约定提供服务或服务质量不达标,将视为违约,甲方有权要求重新提供服务或索取违约金。
第七条保密协议7.1 双方应对因合同履行过程中了解的对方机密信息予以严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
7.2 因违反保密协议而造成的损失,违约方应承担相应的法律责任。
第八条其他约定8.1 本合同的补充、修改或终止应经双方协商一致,并经双方签订书面协议。
8.2 本合同自双方签字盖章后生效,有效期至本次服务结束日期。
政府采购合同(模板)
政府采购合同(此合同范本仅供参考,最后经甲方及各个监管部门确定的版本为准)项目名称:项目编号:甲方:乙方:(甲方)所需(项目名称)以竞争性磋商方式进行招标。
经评标委员会确定(乙方)为成交供应商。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成1、磋商文件2、响应文件3、成交通知书4、成交人做出的书面澄清或承诺5、本合同附件二、货物名称、数量、单价、规格和标准(详细清单见附件)三、合同金额合同总金额:人民币元(大写)人民币元(小写)四、货款支付付款方式:按磋商文件要求五、交货1、交货时间:合同生效后于年月日以前交货。
2、交货地点:3、风险负担:货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担,通过联合验收交付后由甲方承担;因质量问题甲方拒收的,风险由乙方承担。
六、质量货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺。
七、包装货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行,国家或业务主管部门无技术规定的,应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。
八、运输要求1、运输方式及线路:2、运输及相关费用由乙方承担。
九、知识产权乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
十、验收1、产品到货后,甲方和乙方个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量,视为初验,如货物需要安装、调试,则由乙方负责并承担相应的费用,甲方应积极配合,安装调试后设备运行个月后第一周进行中验,设备运行个月后第一周进行终验,并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。
2、对货物的质量问题,甲方应在实际发现之日起日内向乙方主张权利。
十一、售后服务1、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
政府采购合同模板范本9篇
政府采购合同模板范本9篇第1篇示例:政府采购合同是指政府机关为了履行职责和提供服务,与供应商达成的书面合同。
政府采购合同模板范本是依据相关法律法规和实践经验制定的标准化文件,方便政府机关和供应商在合同签订过程中参考和使用。
本文将就政府采购合同模板范本的内容、重点条款和注意事项进行详细介绍。
一、政府采购合同模板范本的内容1. 合同名称:对合同的简要概括,确立合同的主要内容。
2. 合同甲方和乙方:明确政府采购人和供应商的身份,包括名称、地址等基本信息。
3. 合同有效期:规定合同的有效期限,明确合同的开始和结束时间。
4. 项目名称和内容:明确政府采购的具体项目名称、规格、数量等详细信息。
5. 合同金额和支付方式:规定合同的总金额及支付方式,包括付款时间、付款方式等。
6. 履约保证:约定双方各自的履约责任和保证,确保合同的顺利履行。
7. 违约责任:明确双方在违约情况下应承担的责任和后果。
8. 解决争议方式:约定双方发生争议时的解决方式,如协商解决、仲裁解决等。
9. 其他约定:根据具体情况添加其他需要约定的条款,如保密条款、知识产权条款等。
在政府采购合同模板范本中,有些条款特别重要,需要双方特别注意和重点审核:在使用政府采购合同模板范本时,双方需注意以下事项:1. 根据具体项目进行修改:政府采购合同模板范本是一个标准化文件,双方需根据具体项目情况进行适当修改和完善。
2. 注意条款解释的一致性:在修改条款时,需确保各项条款的理解和解释一致,避免产生歧义。
3. 编制合同文本清晰明了:政府采购合同应编制清晰明了,避免术语复杂、逻辑混乱等问题。
4. 注意合同履行监督:政府采购合同的履行需要双方密切合作,及时沟通、履行监督是非常重要的。
5. 遵守法律法规:政府采购合同的签订和履行需遵守相关法律法规,确保合同合法有效。
第2篇示例:政府采购合同是政府与供应商之间达成的一种法律文件,用以规范双方在采购过程中的权利和义务。
政府采购合同模板
政府采购合同条款1.术语定义本政府采购合同下列术语应解释为:1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议,包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。
1.3 “服务”指政府采购合同服务清单(同响应文件中报价一览表及其附表,下同)所约定的服务内容。
1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。
1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。
1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。
1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。
1.9“天”指日历天数(如无特别说明)。
1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。
1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交,并最终被评标委员会接受的响应文件。
2.技术规范与服务内容2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范(如果有的话)相一致。
若无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。
3.知识产权3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。
如果发生此类问题,供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。
政府采购合同模板
政府采购合同模板(二)合同编号:甲方:(政府采购单位的全称)乙方:(供应商的全称)鉴于,甲方为满足公共利益需要,依法通过公开招标程序确定乙方为本次政府采购项目的中标人,并拟与乙方签订合同。
本合同由甲、乙双方在平等、自愿、公正的基础上协商订立,用于明确双方权益、规范合同履行。
一、合同的背景和目的1.1合同背景本合同的背景是为了确保政府采购项目的正常进行,在履行各自义务的基础上,维护双方的合法权益。
1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在政府采购过程中的权利、义务和责任,确保合同全面履行并严格按照法律法规进行。
二、合同的签订与生效2.1合同签订本合同采用书面形式,由甲、乙双方负责签署。
2.2合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
三、合同的履行3.1甲方的权利与义务3.1.1甲方的权利甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和数量提供产品或提供服务。
3.1.2甲方的义务甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付采购货款。
3.2乙方的权利与义务3.2.1乙方的权利乙方有权要求甲方按照合同约定的报酬和方式支付采购款项。
3.2.2乙方的义务乙方应按照合同约定的时间和质量提供产品或采购服务,并确保产品或服务符合合同约定的质量标准。
3.3合同履行期限本合同的履行期限为合同生效之日起至合同约定的交货日期或服务完成日期。
四、合同的结算与支付4.1结算方式甲、乙双方按照合同约定的方式进行结算,并以书面形式确认结算结果。
4.2付款方式甲方按照合同约定的方式和时间向乙方支付采购款项。
五、合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方协商一致的情况下,可以对合同内容进行变更。
变更事项应以书面形式提出,并经甲、乙双方签字盖章后生效。
5.1.2双方一致同意对合同进行变更之前,应对变更内容进行充分的商务、法律和财务论证。
5.2合同解除5.2.1发生下列情况之一时,本合同可被解除:(1)甲方或乙方严重违反合同约定,无法继续履行合同的情况;(2)合同履行过程中发生不可抗力事件,严重影响合同的履行。
政府采购合同模板
政府采购合同项目名称:项目编号:甲方:住所地:联系方式:乙方:住所地:联系方式:甲方经过公开招标采购方式确定乙方为项目的提供单位,双方经协商达成以下条款:一、合同范围XXX区智慧园区建设一期项目,具体要求详见附件。
二、合同金额本合同金额为:元(大写:)人民币。
三、技术资料1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供本项目的有关技术资料。
2.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺,在合同或附件清单并未列入,但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的,则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。
3.没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分、全部技术资料以及在提供服务过程中均不会侵犯任何第三方的知识产权;2、系统收集和产生数据所有权归甲方,乙方只限于在本项目中使用数据;3、系统应用软件源代码知识产权归甲方所有,项目具备验收条件后,乙方需将应用软件源代码全部交付给甲方,甲方经第三方机构验证并确认代码完整后,项目方可进行验收;4、如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等,产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。
五、转包或分包1.本合同范围的服务,应由乙方直接供应,不得转让他人供应;2. 除非得到甲方的书面同意,乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应;3.如有转让和未经甲方同意的分包行为,甲方有权解除合同,并追究乙方的违约责任。
六、履约保证金1.履约保证金:合同金额的5%。
2.签订合同之日起7天内支付履约保证金,在项目五年运维期结束后30天内无息退还。
如乙方拒绝履行合同规定的义务,履约保证金将作为违约金被没收,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。
七、合同履行时间、履行方式及履行地点1. 履行时间:2. 履行方式:3. 履行地点:八、款项支付1.合同签订后支付应支付建设费用(应支付建设费用=合同总价-运维费用-硬件维修及折旧包干费)的30%,作为项目预付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:政府采购施工合同书(50万元以上)工程名称:网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目工程地址:网络管理中心工程造价:元发包方:承包方:XXXX机房工程有限公司2019 年 9 月 1 日第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):XXXX机房工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目。
2.工程地点:网络管理中心。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:财政资质。
5.工程内容:网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程施工。
6.工程承包范围:关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
二、合同工期计划开工日期:2019年09月01日。
计划竣工日期:2019年10月10日。
工期总日历天数:40天(合同签订后)。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)贰佰陆拾万零柒仟壹佰陆拾伍元肆角陆分(¥ .46元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)壹万壹仟壹佰玖拾陆元玖角伍分(¥11196.95 元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);(4)暂列金额:人民币(大写) / (¥ / 元)。
2.合同价格形式:总价合同。
五、项目经理承包人项目经理:梁世学。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;第二部分通用合同条款详见“建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013—0201)”通用合同条款第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:称:;资质类别和等级:;联系电话:;1.1.2.5 设计人:称:;资质类别和等级:;联系电话:;1.3法律适用于合同的其他规范性文件:;1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:;1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:;1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前;发包人向承包人提供图纸的数量:5份;发包人向承包人提供图纸的内容:全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件承包人向发包人提供的文件,包括:实施性施工组织设计及方案;承包人提供的文件的期限为:开工前;承包人提供的文件的数量为:3份;承包人提供的文件的形式为:书面文件;1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:属于发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:调整价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:如果有变更,变更增减金额小于等于单项工程金额5%的甲乙双方不再计取;变更金额大于5%小于15%的单项工程,承包人投标文件列明综合单价的,按承包人单价计取,没有列明单价的按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)、河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》和施工期的《郑州市建设工程材料基准价格信息》核定价格;变更金额大于等于单项工程金额15%的,无论承包人投标文件内是否列明该单价,甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;联系电话:;发包人对发包人代表的授权范围如下: ;2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7天。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工过程中协调工作,监督工程质量和进度,审定签发工程款权,工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜,但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖印章方为有效。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行。
承包人提交的竣工资料的内容:提供符合要求的竣工图及竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:本工程验收前7日内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务:3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:梁世学;身份证号:;建造师注册证书号:鄂 5 ;安全生产考核合格证书号:鄂建安B(2016) ;联系电话: / ;承包人对项目经理的授权范围如下:全权处理本项目的一切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:开工之日起到竣工结束,项目经理每周至少5日,每天必须不少于8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权要求承包人承担 500 元/天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位,无论任何原因,不得擅自更换项目经理,承包人提出更换时,须经发包人和监理工程师书面同意,且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。
对不称职的施工管理人员,发包人有权要求承包人更换,承包人必须在3日内更换。
承包人如未按时更换,须向发包人交纳1万元/人(天)的惩罚性赔偿金。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前2天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。
并有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准,发包人认可方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。
并有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人承担1000元的违约金。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:本工程不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款执行。
3.7 履约担保乙方向甲方以现金或转帐的方式提供合同总额5%的履约保证金。
履约担保金在签订合同前交学校财务处,工程验收合格,正式交付使用后予以退还。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:见监理合同。
关于监理人的监理权限:见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人承担。
4.2 监理人员根据约定,由甲方派出人员。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:合格,因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约:扣罚质量履约保证金的50%;并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施,由此引起的工期延误及费用由承包人承担,如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时,扣罚全部质量履约保证金,并承担修复所发生的全部费用。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时,应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:24小时。
未尽事宜按通用条款执行。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按现行安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生人员伤亡或火灾事故,承包方应承担由此引发的一切损失和责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前提供。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:按通用条款执行。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前。
7.3.2开工通知因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前7天。