人防工程设计合同协议书范本 标准版
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防工程合同范本6篇
人防工程合同范本6篇第1篇示例：人防工程合同范本甲方（委托方）：（具体公司或个人名称）乙方（承包方）：（具体公司或个人名称）鉴于甲、乙双方就人防工程项目合作进行合同约定，保证合同履行的真实性、合法性，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲、乙双方平等协商，达成以下合同内容：一、项目名称：人防工程二、项目地点：（具体地点）三、项目内容：（具体工程内容描述）四、合同价款：1. 甲方应支付给乙方的合同价款为：人民币（大写）（小写）元整。
2. 合同价款支付方式：（1）首次支付：合同签订后3天内，甲方支付合同价款的50%作为首次支付。
（2）竣工后支付：合同履行完毕，乙方提交工程验收报告并经甲方确认后，甲方支付合同剩余价款。
五、工期：1. 工程开工日期：合同签订后3天内。
2. 工程竣工日期：根据实际工程进度，乙方承诺尽快完成工程。
六、工程竣工验收：1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，甲方有权对工程进行验收。
2. 工程竣工验收不合格的部分，乙方应按要求进行整改，直至通过验收为止。
七、保修期：1. 工程竣工验收合格后，乙方承诺对工程实施一年的保修期。
2. 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修理或更换，保证工程质量达到合同约定标准。
八、违约责任：1. 任何一方违反合同约定而导致对方损失的，违约方应承担相应的违约责任。
2. 违约方需支付对方因此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费用等。
九、其他约定：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为本合同内容，甲、乙双方在签字盖章后生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：【文末注】本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方完成履约义务之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：人防工程合同范本甲方（委托人）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，注册地址：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
人防工程合同范本6篇
人防工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1人防工程合同范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）鉴于甲方拟进行人防工程的施工及相关服务，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目名称及位置1.1 项目名称：人防工程1.2 项目位置：（详细的地址信息）第二条工程内容2.1 乙方接受甲方的委托，承担人防工程的设计、施工、监理等相关服务。
2.2 乙方应遵守相关的国家法律法规和标准，按照约定的时间节点完成工程。
第三条工程时间和费用3.1 工程时间：从双方签订本合同之日起，乙方应在约定的时间内完成工程。
3.2 工程费用：乙方应根据工程实际情况和合同约定，按照相关要求完成工程，并按时收取工程款。
第四条合同变更4.1 如需变更本合同的内容，双方应书面协商并签署相关的变更协议。
4.2 双方一致同意的合同变更内容将成为合同的一部分，具有法律效力。
第五条合同解除5.1 若因不可抗力等客观原因，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
5.2 若乙方未按约定时间节点完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对履行本合同过程中所知悉的与对方有关的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
6.2 未经对方同意，任何一方不得擅自向第三方披露保密信息。
第七条争议解决7.1 如双方就本合同内容发生争议，应友好协商解决。
7.2 若协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁解决。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，双方可协商签订相关补充协议。
8.2 本合同自双方签订之日起生效，有效期为（具体天数）天。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上内容为人防工程合同范本，双方在签署合同前可根据实际情况进行修改和补充。
希望双方在合作过程中遵守合同内容，共同维护合同的权益和义务，实现合作共赢的目标。
篇2人防工程合同范本甲方（委托方）：______公司乙方（承包方）：______公司为了规范双方在人防工程方面的合作，特订立本合同，共同遵守，合作共赢。
人防工程设计合同书（精选3篇）
人防工程设计合同书（精选3篇）人防工程设计合同书篇1发包方(甲方)：____________承包方(乙方)：________________甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及相关的法律法规，本着互惠互利的原则，经协商双方友好协商签订本合同。
第一条本合同签订的依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国人民防空法》。
国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。
第二条承包范围：人防工程(含防护设备和战时通风防化等)制作(购买)及安装施工。
承包内容详见施工图纸设计(含设计变更)的所有内容。
本合同附《人防工程(含防护设备和战时通风防化)工程清单》一份，清单所列项目、数量如有遗漏，以施工图(含设计变更)和有关图集为准，其施工工作内容已包含并综合在总包干价中，不再另列计价项目，不再另增加数量计价。
第三条承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。
第四条本合同一律按施工图纸设计(含设计变更)要求安装施工，即本合同人防工程的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。
第五条工期：根据甲方施工进度计划进行。
第六条本合同人防工程(防护设备和战时通风防化安装工程)总包干价为人民币大写 __________元整(￥_________元 )。
总包干价中含税费。
乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价一次性包干，不再另列计价项目，不再另增加数量计价，不再发生零星点工。
付款方式如下：6.1本合同签订之日起3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%及￥___________元。
6.2本合同人防工程防护设备所需的人防门框、战时封堵以及战时通风防化等预埋安装完毕3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥___________元。
人防工程合同范本5篇
人防工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方在人防工程建设中的权利与义务，保障工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本人防工程建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
2. 工程地点：________________。
3. 工程规模：________________。
二、工程范围和内容1. 乙方承包甲方人防工程的全部施工工程，包括结构施工、设备安装、防护设施等。
2. 具体工程内容包括但不限于：主体结构施工、洞口防护、通风系统安装、电气照明系统安装等。
三、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例为合同签订后支付______%，工程过半支付______，工程竣工并验收合格后支付______%。
五、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需提交完整的工程档案和竣工图纸。
甲方组织验收，验收合格后办理工程移交手续。
六、工程安全1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应法律责任。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方损失。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应支付违约金，并承担因此产生的额外费用。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
人防工程设计合同协议书范本
人防工程设计合同协议书范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（设计方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟开展人防工程项目，现委托乙方进行人防工程设计，双方经友好协商，达成如下合同：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方负责完成人防工程的设计任务，包括但不限于：（1）人防工程的平面规划设计；（2）人防工程的结构设计；（3）人防工程的防护设施设计；（4）其他与人防工程设计相关的任务。
1.2 乙方承诺按照相关法律法规、国家标准及行业规范，制定合理、科学、可行的人防工程设计方案，并提供相应的设计图纸和技术文件。
第二条工作进度2.1 乙方应按照合同约定的时间节点，按时完成各阶段的设计任务。
2.2 如遇不可抗力或其他无法预见的情况，导致乙方无法按时完成设计任务，乙方应及时通知甲方，并提出调整后的设计进度计划。
第三条设计费用3.1 甲方向乙方支付设计费用，总金额为_______（大写）人民币。
3.2 设计费用支付方式为：（选择适用的支付方式并填写具体信息）（1）一次性付清：甲方应在本合同生效之日起______日内向乙方支付全部设计费用。
（2）分期付款：甲方应在本合同生效之日起______日内向乙方支付第一期设计费用，剩余费用按照约定的分期付款比例和时间节点支付。
第四条知识产权4.1 乙方独立享有人防工程设计的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等。
4.2 在甲方支付全部设计费用后，乙方应按照双方约定的方式将设计图纸及相关技术文件交付给甲方，甲方获得相应的使用权。
第五条保密义务5.1 甲、乙双方在合作中可能会接触到对方的商业机密和技术资料，双方均应对所得到的对方机密信息承担保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露、泄露对方的商业秘密和技术资料。
第六条违约责任6.1 如因乙方原因导致设计任务无法按时完成，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付相应的违约金。
6.2 如因甲方原因导致设计任务无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付相应的违约金。
人防工程设计合同书样本
人防工程设计合同书样本甲方（委托方）：乙方（承接方）：根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》以及国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，结合本工程的实际情况，为明确双方责任，协作配合搞好人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程名称及设计要求：1.1、工程名称：XXXX人防工程项目1.2、设计要求：1.2.1、根据国家及地方人防工程设计规范，进行人防工程的整体设计，包括结构、给排水、通风、电气、消防等专项设计。
1.2.2、人防工程应满足战时功能需求，同时兼顾平时使用需求。
1.2.3、人防工程设计应充分考虑安全、实用、经济、美观的原则。
第二条甲方向乙方提交的有关资料及文件：2.1、人防工程可行性研究报告。
2.2、人防工程规划许可证。
2.3、人防工程设计任务书。
2.4、国家及地方有关人防工程设计的规范和标准。
第三条乙方设计任务和义务：3.1、乙方应根据甲方提供的资料及要求，按照合同约定的时间节点完成人防工程的设计工作。
3.2、乙方应保证人防工程设计的质量，确保设计文件完整、准确、清晰。
3.3、乙方在人防工程设计过程中，应充分沟通与甲方、施工方等相关方的协作，确保设计满足实际需求。
3.4、乙方应提供人防工程设计所需的全部图纸、说明书、计算书等相关文件。
第四条设计费用和支付方式：4.1、人防工程设计费用为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰万元整），其中包括设计费、咨询费、审稿费等。
4.2、甲方应按照乙方提交的费用明细，分期支付设计费用。
具体支付方式为：4.2.1、合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方设计费的30%。
4.2.2、人防工程设计完成后，甲方支付乙方设计费的60%。
4.2.3、人防工程设计成果通过审查后，甲方支付乙方设计费的10%。
第五条设计进度和时间节点：5.1、乙方应自合同签订之日起，按照甲方要求的时间节点完成人防工程设计。
5.2、设计进度如下：5.2.1、合同签订后十个工作日内，乙方提交人防工程初步设计方案。
人防工程设计合同书范本
人防工程设计合同书范本甲方（委托方）：________________乙方（设计方）：________________鉴于甲方拟建设人防工程，现委托乙方提供专业的设计服务，经双方友好协商，特订立如下合同条款：一、设计任务及要求1. 设计范围：本次设计包括但不限于指挥所、防护单元、设备用房等部分，具体以甲方提供的项目需求为准。
2. 设计标准：设计必须符合国家和地方现行的人防工程相关法律法规、标准和规范的要求。
3. 设计内容：应包含方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术文件编制等，满足工程建设需要。
二、设计周期设计工作自合同签订之日起计算，总设计周期不超过__个月。
具体时间安排由双方协商确定，并在设计任务书中明确。
三、设计费用设计费用总额为人民币____万元，分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在合同中约定。
四、甲乙双方权利与义务1. 甲方应按合同约定及时提供必要的资料和条件，并按约定支付设计费用。
2. 乙方保证设计质量，按时完成设计任务，并对设计方案的安全性、可靠性负责。
3. 双方应严格遵守合同约定，任何一方违约均应承担相应的责任。
五、保密条款双方应对合同履行过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
六、合同变更与解除因不可抗力或其他特殊情况需变更或解除合同的，双方应协商一致，并依法办理相关手续。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
人防工程设计合同书模板
人防工程设计合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》以及国家有关人民防空工程设计规范和标准，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方委托乙方承担人防工程设计工作，经充分协商，达成以下协议：第一条设计工程概况1.1 工程名称：____________________人防工程1.2 工程地点：____________________省（市、区）____________________县（市、区）1.3 工程规模：____________________1.4 设计服务内容：包括但不限于人防工程总体布局、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计、防护设备设计等。
第二条设计依据2.1 《中华人民共和国合同法》2.2 《中华人民共和国人民防空法》2.3 国家有关人民防空工程设计规范和标准2.4 甲方提供的工程相关资料和要求第三条设计质量要求3.1 乙方应按照甲方的要求和国家有关规范标准，认真进行设计，确保设计文件的正确性、合理性和可行性。
3.2 设计文件应包括设计说明书、施工图纸、设计计算书、施工图预算等，并满足施工需要。
3.3 乙方应在设计过程中，根据甲方提供的资料和实际情况，及时与甲方沟通，确保设计符合甲方需求。
第四条设计周期4.1 初步设计阶段：自合同签订之日起，乙方应在____个工作日内完成初步设计，并提交甲方审查。
4.2 施工图设计阶段：自初步设计审查通过之日起，乙方应在____个工作日内完成施工图设计，并提交甲方审查。
第五条设计费用5.1 乙方向甲方提供的初步设计、施工图设计等设计文件，甲方应按照约定的费用标准向乙方支付设计费。
设计费的具体金额、支付方式和时间，双方另行签订补充协议。
5.2 设计过程中，如因甲方原因导致设计变更，由此产生的额外设计费用，双方另行协商确定。
第六条保密条款6.1 乙方应对在设计过程中获知的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
【(合同)范本】人防设计(合同)
合同范本：人防设计合同合同编号：【请填写合同编号】甲方：【请填写甲方名称】乙方：【请填写乙方名称】根据《合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、合理、自愿、平等互利的原则，经友好协商，就人防设计事宜达成如下合同，以兹遵守：第一条合同目的甲方委托乙方进行人防设计，乙方提供相应的人防设计服务。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的相关要求和资料，进行人防设计，包括但不限于人防设备布点设计、防护措施设计等。
2.乙方应按照国家有关法律、法规和标准，为甲方提供合格的人防设计方案和相关技术支持。
第三条服务费用与付款方式–甲方需在合同签订之日起3天内一次性支付【请填写总金额】的50%作为预付款。
–甲方需在乙方完成人防设计并提交验收时支付剩余费用的50%。
1.甲方应按照方式向乙方付款：–银行转账：甲方将款项支付至乙方指定的银行账户。
–现金支付：甲方将款项以现金形式支付给乙方，需办理相关票据。
第四条合同履行期限乙方应在合同生效之日起【请填写天数】内完成人防设计工作，并向甲方提交相关设计方案。
第五条风险与责任1.乙方应对人防设计方案的真实性和合法性负责，确保设计方案符合国家有关法律、法规和标准。
2.若因乙方的过失或疏忽导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3.若因甲方未按要求提供相关资料或提供虚假资料导致设计方案不能顺利完成，甲方应承担相应的责任。
第六条保密条款1.甲乙双方应对在履行本合同过程中获得的对方商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意不得向第三方透露或使用。
2.本保密条款在合同期限内及合同终止后仍然有效。
第七条争议解决甲乙双方在执行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同变更与解除1.甲乙双方一致同意，在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容，应通过协商达成书面变更协议。
2.如遇不可抗力因素导致无法履行合同的一方，可向对方提出解除合同请求。
人防工程设计合同协议书范本 标准版
编号：_____________人防工程设计合同发包人：________________________________________________设计人：___________________________签订日期：_______年______月______日发包人：设计人：发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条、本合同依据下列文件签订1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条、本合同设计项目的内容项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。
本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。
本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。
第三条、本合同施工图审查的内容为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。
发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。
第四条、合同费用根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。
合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。
费用支付进度详见下表：第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件第七条、双方责任（一）发包人责任：1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
人防工程设计合同范本
人防工程设计合同范本【合同编号】（填写合同编号）【甲方】（填写委托方名称）【乙方】（填写承接方名称及资质等级）鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就（项目名称）人防工程设计事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在人防工程设计过程中的权利、义务和责任，确保设计工作的顺利进行，以及最终设计成果的质量和安全性。
二、设计范围及内容1. 乙方应根据甲方提供的项目需求，进行人防工程的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
2. 设计内容应涵盖人防工程的结构布局、防护能力评估、通风系统、供电系统、通信系统、防火系统等关键部分。
3. 乙方应确保设计方案符合《人民防空法》及相关国家标准和行业规范。
三、设计周期与进度1. 设计工作自合同签订之日起计算，总设计周期为（填写具体时间）个月。
2. 乙方应按照约定的时间节点提交相应阶段的设计成果，并确保设计质量。
四、费用支付1. 设计费用总额为人民币（填写金额）元。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点向乙方支付设计费用。
3. 如遇特殊情况需调整设计费用，双方应协商一致后签署补充协议。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付设计费用，应按逾期天数支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间或质量完成设计工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、保密条款双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
通用范文(正式版)正规完整版人防工程设计合同标准版.doc
正规完整版人防工程设计合同标准版1. 合同双方本合同（简称“本合同”）由双方共同签订：甲方（设计方）：公司名称：___________________________ 法定代表人：_________________________联系地质：___________________________联系方式：___________________________电子：___________________________乙方（委托方）：公司名称：___________________________ 法定代表人：_________________________联系地质：___________________________联系方式：___________________________电子：___________________________2. 合同背景甲方具备从事人防工程设计的资质和经验，乙方希望委托甲方进行人防工程设计，双方一致同意按照本合同的规定履行各自的义务和责任。
3. 服务内容甲方负责为乙方提供服务：进行人防工程设计方案的编制和呈报提供专业技术咨询协助乙方完成相关手续和程序4. 服务费用乙方应向甲方支付服务费用。
具体费用金额和支付方式按照双方另行签订的费用协议执行。
5. 合同期限本合同的合作期限为__________年/月/日至__________年/月/日。
6. 知识产权甲方在履行本合同过程中所创作的所有技术文件、设计图纸等知识产权归甲方所有。
乙方不得擅自复制、分发、修改或用于其他商业用途。
7. 保密条款双方在履行本合同过程中，涉及到的商业秘密和技术文件应予保密。
未经一方事先书面同意，另一方不得向任何第三方披露或使用。
8. 不可抗力若发生不可抗力事件（如自然灾害、战争等），导致本合同无法履行，双方可协商解除合同或延期执行，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
9. 争议解决双方在履行本合同过程中，对于发生的任何争议应以友好协商的方式解决。
人防工程合同范本3篇
人防工程合同范本3篇篇1人防工程合同范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方有关人防工程项目的需要，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：（项目名称）2. 建设地点：（建设地点）3. 建设内容：（建设内容）4. 总建筑面积：（总建筑面积）5. 建设工期：（建设工期）二、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为（总价款金额）人民币整。
2. 甲方应按以下方式支付合同价款：（1）合同签订后，支付总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到一定阶段，支付总价款的50%；（3）工程竣工验收合格后，支付总价款的20%。
三、工程质量与验收1. 工程应按照国家相关标准执行。
甲方应委托合格的检测机构进行工程验收，验收合格后方能交付使用。
2. 如因乙方施工原因导致工程质量不符合验收标准，乙方应承担修复责任，未及时修复的，甲方有权扣除相应款项。
四、违约责任1. 任何一方违反合同规定，应承担相应的法律责任。
2. 乙方在施工过程中发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
五、保密条款双方应对合同中涉及的商业秘密和技术信息进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
六、法律适用与争议解决1. 合同的签订、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 因合同引起的争议应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为双方签订的人防工程合同范本，双方应按照合同约定履行各自的责任和义务，确保工程顺利完成。
篇2人防工程合同范本甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）双方本着平等、互利的原则，就委托方授意乙方负责人防工程的设计、施工及监理事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条合同的签订1.1 双方应据合同的约定，具体明确各自的权利和义务。
2023人防工程设计标准合同通用协议书范本
人防工程设计合同协议书范本1. 合同背景本设计合同是由甲方（简称“设计方”）与乙方（简称“需方”）在平等互利的基础上，就人防工程设计相关事宜达成一致的合作协议。
双方根据相关法律法规和相关技术规范，经友好协商，达成协议。
2. 设计范围设计方将根据需方提供的人防工程相关要求和资料，对人防工程进行全面设计，并提供详细的设计方案、图纸和技术报告。
3. 设计任务•设计方应根据需方提供的人防工程要求，合理规划设计任务，并按时提交设计方案。
•设计方应确保设计方案满足国家相关法规和技术标准，并提供高质量可行的设计方案。
•设计方应按照合同约定的工期，完成相关设计工作，并按时提交设计成果。
4. 设计成果设计方应提供设计成果：详细的人防工程设计方案，包括设计原则、设计参数、设计计算依据等。
配套的人防工程设计图纸，包括平面图、剖面图、立面图等。
技术报告，包括工程概况、主要设计方案和设计计算等详细内容。
5. 设计报酬•设计方完成设计任务后，需方应支付设计方相应的设计报酬。
•设计报酬的支付方式和金额应在签订合同时明确约定。
•设计方提供的设计成果未通过验收的，需方有权拒绝支付设计报酬。
6. 合同变更和解除•在设计过程中，如需方提出对设计方案的修改或变更，双方应及时协商，并签订书面变更合同。
•如因不可抗力或其他不可预见的原因，导致合同无法履行，则双方可以协商解除合同。
7. 保密条款双方在合作过程中，应确保对方提供的技术资料、商业秘密等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
8. 违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所产生的经济损失。
9. 法律适用和争议解决本合同适用的法律法规。
若因合同履行过程中产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交至有管辖权的人民法院进行解决。
10. 合同生效和终止•合同经设计方和需方签字盖章，即生效。
•合同履行完毕，或经双方协商一致解除，合同终止。
为人防工程设计合同协议书范本，根据实际情况，双方可以根据合作需求进行具体的修改和补充，并在合同签订前进行认真审阅，确保双方权益得到充分保护。
人防工程设计合同范本
人防工程设计合同范本甲方（委托方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（设计方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要进行人防工程设计，乙方具有相应的设计资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行人防工程设计事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：______________。
1.2 项目地点：______________。
1.3 设计范围：______________。
第二条设计内容2.1 设计阶段：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
2.2 设计要求：乙方应根据甲方提供的项目需求和相关法律法规，进行人防工程设计。
第三条设计成果3.1 成果提交：乙方应按照合同约定的时间和格式向甲方提交设计成果。
3.2 成果要求：设计成果应符合国家及地方相关设计规范和标准。
第四条合同价款4.1 合同总价为人民币（大写）：______________（￥______________）。
4.2 付款方式：______________。
第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付设计费用。
5.1.2 甲方应提供设计所需的相关资料和信息。
5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成设计工作。
5.2.2 乙方应保证设计成果的原创性和合法性。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条合同变更与解除7.1 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。
第八条争议解决8.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
人防工程设计合同范本
人防工程设计合同范本h2人防工程设计合同/h2甲方（委托方）：_______________乙方（设计方）：_______________鉴于甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方委托乙方进行人防工程设计事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在人防工程设计过程中的权利、义务，确保设计工作的顺利进行，以及设计成果的质量满足国家及地方的相关标准与要求。
二、设计范围及内容1. 乙方根据甲方提供的基础资料和设计任务书，负责完成以下设计工作：- 人防工程的总体布局设计；- 结构设计方案的制定；- 防护设施的详细设计；- 通风、给排水、电力等配套设施的设计；- 施工图的绘制及相关技术文件的编制。
2. 设计内容应符合《人民防空工程设计规范》及其他相关国家标准的要求。
三、设计周期设计工作自合同签订之日起计算，预计设计周期为____个月。
乙方应在规定时间内提交各阶段设计成果，确保项目按计划推进。
四、费用支付1. 设计费用总额为人民币____元。
2. 支付方式：- 合同签订后____日内，甲方支付设计费的30%作为预付款；- 初步设计方案确认后，支付设计费的40%；- 施工图完成后，支付剩余的30%。
五、双方权利与义务1. 甲方应按时支付设计费用，并提供必要的基础资料和支持。
2. 乙方保证设计质量，按约定时间提交设计成果，并对设计内容的合法性、科学性负责。
六、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任按照《中华人民共和国民法典》执行。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件1. 设计任务书；2. 相关法律、法规及标准；3. 其他相关文件。
人防设计合同模板
人防设计合同模板合同编号甲方委托方乙方设计方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定甲乙双方就人防设计项目经友好协商达成如下合同条款以资共同遵守第一条项目概况1.1 项目名称1.2 设计内容1.3 设计范围1.4 设计阶段1.5 设计标准1.6 设计费用1.7 项目地点1.8 设计周期1.9 其他要求1.10 合同有效期自合同签订之日起至设计任务完成之日止。
第二条设计文件及资料2.1 甲方应向乙方提供设计所需的相关资料和文件包括但不限于1项目背景资料2地形地貌资料3地质勘察报告4相关法规和标准5其他相关资料。
2.2 乙方应根据甲方提供的材料按照约定的设计标准和要求完成设计工作并提交设计文件。
第三条设计费用及支付方式3.1 设计费用总额为3.2 甲方应按照以下方式支付设计费用1合同签订后天内支付设计费用的作为预付款2设计文件初稿提交后天内支付设计费用的3设计文件定稿提交后天内支付设计费用的4设计任务完成后天内支付剩余的设计费用。
3.3 乙方在收到甲方支付的设计费用后应向甲方开具相应的发票。
第四条设计进度及交付4.1 乙方应按照甲方要求的设计进度安排设计工作并确保设计任务按时完成。
4.2 乙方应在每个设计阶段完成后及时向甲方提交设计文件并接受甲方的审查和修改意见。
4.3 乙方应确保设计文件的质量满足甲方的设计要求和相关标准。
第五条知识产权5.1 设计文件的知识产权归甲方所有乙方不得将设计文件用于其他任何商业用途。
5.2 乙方应保证设计文件的原创性不得侵犯任何第三方的知识产权。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
6.2 保密期限为合同有效期及合同终止后年。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付设计费用应向乙方支付违约金违约金为未支付金额的。
7.2 如乙方未按约定完成设计任务应向甲方支付违约金违约金为未完成部分设计费用的。
人防设计委托合同范本
【人防设计委托合同范本】甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行人防设计的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条委托项目及内容1.1 委托项目：甲方委托乙方进行人防设计。
1.2 设计内容：根据甲方的需求，乙方负责对人防工程进行设计，包括但不限于人防工程的设计方案、施工图纸、施工技术要求等。
第二条设计时间及进度2.1 乙方应在合同签订后的30个工作日内完成初步设计方案，并提交给甲方审批。
2.2 乙方根据甲方审批意见进行修改，并在修改后的15个工作日内完成施工图纸及施工技术要求，并提交给甲方。
第三条设计费用及支付方式3.1 双方确认，人防设计费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。
3.2 甲方应在合同签订后的7个工作日内，向乙方支付设计费用的50%作为预付款。
3.3 甲方在乙方完成设计并提交设计成果后，应在验收合格后的7个工作日内支付剩余的设计费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方应向乙方提供完整、真实、准确的资料，包括但不限于人防工程的相关法律法规、技术规范、场地条件、使用功能需求等，以便乙方进行设计。
4.2 乙方应按照甲方的要求，为人防工程提供专业、高效、高质量的设计服务，并保证设计方案的合法性、合理性、安全性。
4.3 乙方应按照约定的时间节点完成设计工作，并按照约定的方式提交设计成果。
4.4 甲方应对乙方提供的设计成果进行验收，并按照约定支付设计费用。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成设计工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费用×0.01%×逾期天数。
5.2 甲方未按照约定时间支付设计费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.01%×逾期天数。
人防工程设计合同(模板)书
人防工程设计合同书1. 合同背景根据《建筑法》及相关法规，甲方拟开展人防工程设计项目，现邀请乙方参与本项目设计工作，并签订本合同以明确双方的权益和责任。
2. 合同目的本合同的目的是确保人防工程设计的顺利进行，并明确乙方在项目中的角色以及双方的权益和义务。
3. 合同条款3.1 项目概述人防工程的设计范围包括但不限于内容：•人防工程的结构设计•人防工程的排水系统设计•人防工程的防火、防水等安全设计•人防工程的通风、照明系统设计3.2 设计要求本项目的设计要求如下：1.人防工程必须符合国家相关法律法规的要求。
2.人防工程的设计应根据实际需要，合理布局，确保安全。
3.人防工程的设计应具备通风、照明、排水等基本功能，并且易于维护和管理。
4.人防工程的设计应考虑防水、防火等安全因素，并采用符合标准的材料和技术。
5.人防工程的设计应充分考虑可持续发展的要求，节约资源、保护环境。
3.3 乙方责任乙方承担责任：1.根据项目概述和设计要求，按时提交人防工程的详细设计方案。
2.随时根据甲方的要求进行设计修改，并按时提交修改后的设计方案。
3.协助甲方解决人防工程设计过程中的问题和疑虑。
4.对人防工程设计过程中的技术问题进行解答和指导。
3.4 甲方责任甲方承担责任：1.提供项目概述和设计要求，并及时向乙方提供相关资料。
2.对乙方提交的设计方案进行评审，并及时提出修改意见。
3.在设计过程中，与乙方进行有效沟通，解答乙方的问题和疑虑。
4.按时支付乙方的设计费用。
3.5 设计费用甲方应按照双方协商的设计费用标准，按阶段支付乙方设计费用。
具体支付时间和方式另行约定。
4. 合同变更任何一方如需变更本合同的内容，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致后方可生效。
5. 合同解除在情况下，本合同可被解除：1.经双方协商一致解除。
2.一方违反合同约定且不能在一定期限内解决问题的。
3.因不可抗力因素导致合同无法履行的。
6. 合同争议解决双方如发生合同争议，应通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条、本合同依据下列文件签订
1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条、本合同设计项目的内容
项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。
本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。
本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。
第三条、本合同施工图审查的内容
为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。
发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。
第四条、合同费用
根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。
合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。
费用支付进度详见下表：
第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任
（一）发包人责任：
1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。
未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。
5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
（二）设计人责任：
1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
按照要求，设计人应提前开展
项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。
2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为
年。
3.设计人将协助发包人进行项目人防工程施工图设计的审批工作，设计人提交的方案、施工图设计确保一次性审批通过，否则带来的损失由设计人承担。
4.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
5.设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
6.设计人有责任协助发包人完成人防工程核定书的批复以及人防图纸的审查工作。
7.设计单位协助发包人完成项目人防工程验收工作，待人防工程竣工验收通过后，将剩余设计费支付给设计人。
8.施工过程中如有需要设计人到场解决图纸问题时，应随时到场并免收费用。
第八条、违约责任
1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始工作的，发包人应根据设计人以进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
3.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
4.本合同在执行过程中若发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政部门调节，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
5.本合同正本一式贰份，发包人和设计人各执份，副本份，发包人份和设计人份。
6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。