2021建筑施工合同补充协议模板
建筑施工的合同补充协议范文(8篇)
建筑施工的合同补充协议范文甲方：乙方：根据有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致，签订本合同。
第一条租赁机械及租金计算办法：第二条使用地点、项目名称和工作内容使用地点：项目名称：工作内容：第三条租赁期限机械租赁机械：1.如因工程需要延长租期，双方应在合同届满前提出，2.租赁期满，乙方继续使用租赁机械，甲方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
第四条租金的支付1.预计租金总额：元，大写2.结算方式：按每月的月底结算，次月支付结算额的%，余款待付。
3.租金计算起止时间：第五条进出场费用1、双方同意按照下列第种方式计算机械进退场费和安拆费;租赁机械进场和安拆由甲方负责，费用包含在租赁费用内;租赁机械进场和安拆由甲方负责，费用按以下方法计取：运输费元、吊装费元、拆卸费元、共计人民币第六条租赁机械交接与验收1.甲方依合同约定的时间、地点向乙方移交租赁机械，双方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单和验收记录。
2.法律法规规定需安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械，安装调试合格之日为移交日。
第七条双方关于保证金的约定第八条双方的权利义务租赁机械由甲方负责操作与维护以及机械所需液压油、润滑油。
并应按机械运营操作的规定，配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作人员。
乙方负责使用的柴油并应按机械运营、操作的规定，配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作人员。
1.甲方的权利义务甲方应按合同约定下乙方提供机械设备，并按照法律法规规定提供机械的生产厂家资质、生产许可证、出租方营业执照、技术鉴定报告、产品合格证等相关必须具备的文件或证件。
甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料和技术说明。
甲方派出随机操作人员必须持上岗证，服从乙方管理，遵守国家法律法规及乙方各项规章制度。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。
经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。
一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。
2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。
3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。
4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。
三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。
在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。
四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。
五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。
建筑工程施工补充协议书9篇
建筑工程施工补充协议书9篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书甲方：建筑施工单位（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：鉴于，甲方承接乙方规划的某项目的建筑工程，并已签订建筑工程施工合同，根据双方协商一致的原则，特订立本施工补充协议书，具体内容如下：一、建筑工程名称及位置：描写具体工程名称及具体地点。
二、工程内容的变更：1. 工程变更原因：详细描述工程内容需要变更的原因。
2. 工程变更内容：具体描述工程内容的变更部分。
3. 工程变更的费用：说明工程变更所需的额外费用及支付方式。
4. 工程变更后的竣工期：根据工程内容的变更，重新确定竣工期。
三、施工安全责任：1. 甲方应严格遵守建筑工程相关安全规定，确保施工过程中的安全。
2. 甲方应保障施工现场工人的人身安全，并配备必要的安全防护设施。
3. 甲方应及时上报施工现场安全检查情况，并配合乙方进行安全检查。
四、施工质量保证：五、违约责任：1. 若甲方未能按照本协议的约定履行施工义务，应承担违约责任。
2. 若乙方未能按照协议支付工程款项或提供必要的施工条件，应承担相应的违约责任。
六、争议解决：本协议的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项：1. 本协议经甲、乙双方签字盖章生效，与原建筑工程施工合同具有同等的法律效力。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，均具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上就是关于建筑工程施工补充协议书的详细内容，双方应认真遵守协议的各项内容，共同确保工程的顺利进行和最终顺利竣工。
愿双方合作愉快！第2篇示例：建筑工程施工补充协议书甲方：（施工方名称）乙方：（业主名称）鉴于甲方与乙方就（具体项目名称）施工工程的一些具体事项达成一致意见，特订立本补充协议：一、施工内容1. 甲方负责施工现场的搭建、清理及施工工程的施工；2. 乙方提供施工所需的工程图纸、资料等相关资料，以确保施工顺利进行；3. 双方应在施工过程中保持良好的沟通与协调，及时解决因意见不一致而产生的问题。
建筑工程施工补充协议书范文4篇
建筑工程施工补充协议书范文4篇篇1协议编号：[编号]甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]（以下简称“本项目”）的建筑工程施工合同，现根据工程实际情况及双方共同协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景双方确认，本补充协议基于原合同的框架，旨在明确原合同中某些不明确或需要细化的条款，以确保工程顺利进行。
本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。
二、工程概况及承包范围详细列明补充协议涉及的工程内容、地点、规模以及承包方的具体承包范围，包括但不限于设计优化、施工进度调整等细节内容。
三、工程变更与调整条款针对施工中可能出现的变更情况，双方明确变更的处理流程、权限和责任分配。
包括设计变更、工程量增减等具体情形及其对应处理方式。
同时约定因变更引起的合同价款调整办法以及工程竣工日期的相应调整规则。
四、工程进度及工期保障措施详细约定施工节点和关键时间节点安排，明确工程进度的推进计划。
设立工期保障措施，包括进度款支付、工期顺延条件与确认方式等。
同时约定因乙方原因造成工期延误的违约责任。
五、质量与验收标准及程序双方明确工程质量和验收的具体标准，以及验收的程序和步骤。
乙方承诺按照国家和地方相关质量标准和设计要求施工，确保工程质量达到约定标准。
同时约定如未达到质量标准应承担的违约责任。
六、合同价款与支付方式约定合同总价款及其组成部分，包括固定总价、可调价格等情形及其计算方式。
明确支付方式、时间节点及支付条件，确保资金流转顺畅。
同时约定因甲方未按时支付款项的违约责任。
七、材料设备供应条款明确工程中所需材料设备的供应方式、供应时间和地点，约定由乙方采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
建筑工程施工补充协议书（精选6篇）
建筑工程施工补充协议书（精选6篇）建筑工程施工补充协议书（精选6篇）在当今社会生活中，协议使用的频率越来越高，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。
拟起协议来就毫无头绪？下面是小编精心整理的建筑工程施工补充协议书（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
建筑工程施工补充协议书1发包人（甲方）：________________________承包人（乙方）：________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程内容：____________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、协议工期开工日期：______年______月______号坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号协议工期总日历天数：______天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准。
（不包括材料质量）七、协议价款金额：建筑面积每平方米￥______元× 建筑面积的总平方米工程预支款：￥______万元竣工日付款：余下总金额的______%工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成协议的文件1.本协议协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
施工合同补充协议范本5篇
施工合同补充协议范本5篇篇1施工合同补充协议范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________由甲乙双方就__________施工项目所签订的施工合同（以下简称“原合同”）存在部分内容需要重新补充和补充的条款，经协商一致，特订立本施工合同补充协议。
一、施工合同补充1. 项目工程名称：__________2. 项目地址：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________二、原合同的修改和补充1. 原合同中与本协议不一致的内容，以本协议的约定为准。
2. 本协议未约定的事项，仍按照原合同的约定执行。
三、施工进度调整1. 如因特殊原因需要调整工程进度，应提前七个工作日通知对方，并经双方同意后进行调整。
2. 调整后的工程进度应及时办理相关手续，确保工程能够按时顺利进行。
3. 如因一方原因导致工程延误，应承担相应责任并赔偿对方损失。
四、工程资金支付1. 工程款支付方式：__________2. 工程款支付比例：__________3. 工程款支付时间：__________4. 工程款支付方式和发票要求：__________五、质量保证及验收标准1. 工程质量保证期限：__________2. 工程质量验收标准：__________3. 工程质量保修期限：__________4. 质量问题处理方式：__________六、安全生产责任1. 双方应严格按照国家有关安全生产法律法规执行，保障施工安全。
2. 如因一方原因导致安全事故发生，应承担相应责任并赔偿对方损失。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行仲裁。
八、生效和其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
建筑补充协议范本5篇
建筑补充协议范本5篇第1篇示例：建筑补充协议范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲、乙双方于（合同签订日期）签署了《建筑施工合同》，为明确双方在履行过程中的责任与义务，特就相关事项，双方经友好协商一致，达成以下补充协议：一、施工内容补充鉴于原合同中甲、乙双方对于施工内容的描述不够清晰或者存在争议，特就部分内容进行如下补充：（具体的施工内容描述，包括但不限于工程范围、工程量、工程要求等）二、工程变更约定鉴于工程实际施工过程中，因设计调整、施工技术要求等原因，可能需要对原合同中的一些内容进行变更，特就工程变更事项达成如下约定：1. 工程变更的认定标准：凡是影响到工程质量、工程进度和工程造价的设计变更，均视为工程变更。
2. 工程变更的程序：乙方在发现工程需要变更时，应及时书面通知甲方，并提出变更申请。
3. 工程变更的审批：甲方应在收到乙方的变更申请后，按照相关程序进行审批，并与乙方进行协商确认后签署变更协议。
4. 工程变更的收费标准：工程变更引起的工程量增加或者减少，按照实际情况进行调整，双方达成一致后进行合同金额的调整。
三、工程质量保障鉴于工程施工过程中，工程质量是双方非常关注的问题，特就工程质量保障进行如下约定：1. 工程质量责任：甲、乙双方分别承担各自在工程质量方面的责任，确保工程安全、牢固、符合相关规范标准。
2. 工程质量检测：乙方应当按照相关规定组织工程质量检测，并向甲方提交检测报告，确保工程质量符合相关标准。
3. 工程质量验收：工程交付使用前，甲方有权要求乙方对工程进行质量验收，并开具质量验收报告。
四、安全生产责任鉴于建筑施工过程中安全生产是至关重要的，特就安全生产责任达成以下约定：1. 安全生产管理：乙方应当加强对施工现场的安全生产管理，建立健全安全生产管理制度，确保施工现场的安全。
2. 安全防护措施：乙方应当根据相关法律法规和工程特点，采取必要的安全防护措施，保障施工人员的人身安全。
建筑工程施工补充协议书7篇
建筑工程施工补充协议书7篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方与乙方就某建筑工程施工项目签订了《建筑工程施工合同》，双方对该项目的具体内容进行了详细规定，但在实际施工过程中，出现了一些情况需要对原有合同进行补充协商，现双方特就相关事宜达成一致意见，并订立本《建筑工程施工补充协议书》：一、项目变更1. 由于项目设计方案的调整，甲方要求乙方对项目进行相应变更，乙方同意按照甲方要求进行调整，并对调整后的工程负责施工。
2. 项目变更引起的工程量变更，双方将重新进行合同价款测算，届时按新的工程量和价格进行结算。
二、施工工期延长1. 由于不可抗力等特殊情况，工程施工工期无法按照原定计划完成，乙方请求甲方延长工期。
2. 甲方同意延长工期，具体延长时间由双方协商确定，并在协议书中明确。
三、材料更换1. 由于市场变动等原因，原定使用的部分材料无法采购或价格过高，乙方请求甲方允许更换同等质量的替代材料。
2. 甲方同意乙方更换材料，但必须确保更换材料的质量和性能满足原有设计要求，且经过相关部门审核。
四、支付方式调整1. 原定支付方式为分期支付，但由于资金紧张或其他原因，乙方请求将支付方式调整为其他方式。
2. 双方同意将支付方式调整为（具体支付方式），并在协议书中明确约定新的支付方式及时间节点。
五、其他事宜1. 本协议未涉及的其他事宜，双方继续执行原有合同规定。
2. 对于双方合同履行过程中出现的其他争议，应友好协商解决，无法协商解决的，提交相关部门或仲裁机构处理。
六、本协议自双方盖章后生效，至工程竣工验收之日终止。
甲方：（盖章）日期：年月日第2篇示例：建筑工程施工补充协议书协议书编号：__________经双方友好协商，为了更好地完成所签署的建筑工程施工合同，特拟订本补充协议。
本补充协议具有合同效力，双方应严格遵守协议内容。
一、施工内容的补充及变更1.鉴于原施工合同中的施工内容已确定，但在施工过程中发现需要变更或补充的施工内容，双方同意通过本协议进行补充协商，明确具体内容并确认。
建筑合同补充协议范本8篇
建筑合同补充协议范本8篇第1篇示例：建筑合同补充协议范本一、协议各方甲方：（甲方名称）组织机构代码：地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、协议背景1. 甲方与乙方于（具体日期）签订了建筑工程施工合同，合同编号为（合同编号）。
2. 鉴于建设过程中的调整和变更，为保障双方权益，甲方、乙方和丙方经友好协商，在充分尊重各方合法权益的基础上，经过协商一致，达成以下补充协议：三、协议内容1. 工程范围变更（1）原合同约定的工程范围为（具体工程范围），现经双方协商一致，对工程范围进行了变更，变更后的工程范围为（新工程范围）。
（2）新工程范围的变更主要涉及（列明具体变更事项），甲方应支付额外费用（具体金额）给乙方。
2. 工程进度调整（1）原合同约定的工程竣工日期为（日期），现丙方认为由于（列明具体原因），工程竣工日期需延长至（新竣工日期）。
（2）双方同意延长工程竣工日期，并对相关责任和赔偿做出调整。
3. 施工标准调整（1）根据实际情况，双方协商决定对施工标准进行调整，主要变更内容为（具体变更内容）。
（2）甲方应支付额外费用（具体金额）给乙方，丙方应确保施工按照新标准进行。
4. 材料供应情况变更（1）原合同约定的材料供应商为（供应商名称），现因供应商无法按时交付材料，导致工程进度受到影响。
（2）双方同意变更材料供应商为（新供应商名称），并由丙方负责调整材料的供应。
5. 其他事项（1）其他经双方协商一致的事项。
四、协议生效及解决争议1. 本协议自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜或引起争议，应友好协商解决；协商不成的，提交协议签订地相关仲裁机构处理。
五、协议变更任何一方如需变更本协议，应提前书面通知其他各方，经双方协商一致后签订书面协议，方可生效。
六、协议解除甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签约日期：第2篇示例：建筑合同是建筑工程中非常重要的文件之一，它规定了双方在工程过程中的权利和义务，保障了双方的合法权益。
建设工程施工合同补充协议范文5篇
建设工程施工合同补充协议范文5篇第1篇示例：建设工程施工合同补充协议甲方：（委托方）__________ 乙方：（承包方）__________鉴于双方就__________工程施工合同（合同编号：__________）已经签订，为明确双方在合同执行过程中的权利义务，经协商一致，特订立本补充协议，并共同遵照履行。
第一条工程内容经双方协商，就原施工合同中__________事项进行调整，具体调整内容如下：1. __________（具体调整内容）第二条付款方式第三条工期延长由于__________（具体原因），工程工期需要延长，经双方协商一致，同意将原施工合同约定的工期延长__________天/月，具体调整内容如下：第四条材料调整第五条安全责任鉴于工程施工中安全问题的重要性，双方同意在原施工合同中增加安全责任的相关内容，具体调整内容如下：第六条其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议的签订不影响双方关于原施工合同其他条款的约定和履行。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
第七条合同解释本补充协议经双方签字盖章后生效，具有合同效力。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________本补充协议履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第2篇示例：建设工程施工合同补充协议范文甲方：（委托方全称）地址：法定代表人：电话：乙方：（承包方全称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲、乙双方就（项目名称）工程施工合同（合同编号：）已签订，为明确双方权利义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本补充协议，并共同遵守。
本补充协议系前述合同不可分割的组成部分，具有同等效力。
一、工程内容变更事项1. 原合同约定的工程内容为（具体工程内容），经双方协商一致，现调整为（调整后的工程内容），工程调整后的新增或减少款项另行商定。
建设工程施工合同补充协议范本(3篇)
建设工程施工合同补充协议范本_____充协议工程名称：_____工程地点：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____年_____月_____日补充协议发包人：_____ (以下简称：_____甲方) 承包人：_____ (以下简称：_____乙方) 经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就_____年_____月_____日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_____一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_____ 乙方：_____ (盖章)(盖章)法人代表或代理人：_____ 法人代表或代理人：__________年_____月_____日 _____年_____月_____日建设工程施工合同补充协议范本（二）发包人：_____承包人：_____为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地址：_____3、建筑面积：_____4、结构类型：底层为框架结构、地上61层为砖混结构。
5、设计单位：_____6、监理单位：_____二.工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层，结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40_____40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1、开、竣工日期1.1开工日期：_____年_____月_____;竣工日期：_____年_____月_____日;总工期_____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因设计变更导致工程量增减，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 工程量变更内容：详细说明因设计变更导致的工程量增减的具体内容和数量。
2. 变更工程量的价格：根据市场行情和原合同约定的计价方式，确定变更工程量的价格。
3. 工程进度调整：根据工程量变更，双方协商确定工程进度的相应调整。
4. 质量标准：变更部分的工程质量应符合原合同约定的标准。
5. 验收与结算：双方应按照变更后的工程量进行验收和结算。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本二：工程延期补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程延期，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 延期原因：详细说明导致工程延期的具体原因。
2. 延期期限：双方协商确定工程延期的具体时间。
3. 延期费用：根据延期原因，双方协商确定延期期间的费用分担。
4. 工程进度计划：双方根据延期期限重新制定工程进度计划。
5. 质量保证：延期期间，乙方应保证工程质量符合原合同标准。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本三：工程质量保证补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，为进一步确保工程质量，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 质量保证措施：乙方应采取的具体措施以确保工程质量。
建筑工程施工补充协议书范文6篇
建筑工程施工补充协议书范文6篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟对某建筑工程项目进行施工，为了明确双方权利和责任，特达成如下补充协议：一、项目名称：（工程项目的具体名称）二、施工内容：甲方委托乙方对工程项目进行具体的建筑施工，包括但不限于施工范围、工期要求、质量标准等。
三、施工期限：工程施工期限为（具体施工期限），甲方同意在该期限内完成施工任务。
四、质量标准：乙方应按照相关法律法规和国家施工标准完成施工任务，保证施工质量符合甲方的要求，并对施工质量承担相应责任。
五、施工费用：甲方应按照双方协商的费用标准支付施工款项，乙方应配合提供相应的发票和收据。
六、管理责任：乙方需负责施工现场管理、安全生产等，保证施工过程中不发生意外事故。
如因乙方管理不善导致的事故，乙方需承担相应的责任。
七、变更和索赔：如因不可抗力等原因导致工程变更，双方应及时协商解决，并遵循相关规定进行索赔。
否则，须按照协商一致的方式进行补偿或调整。
八、完工验收：施工完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
经验收合格后，甲方应按时支付尾款。
九、违约责任：如双方无故解除合同或违反合同内容，应承担相应的违约责任，并依法进行赔偿。
十、其他事项：双方如需修改或补充本协议内容，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
十一、协议生效：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章确认后生效，自签订之日起执行。
甲方：（盖章）日期：年月日第2篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲、乙双方为就工程施工等事宜，本着互惠互利，平等自愿的原则，订立本协议。
一、补充协议的签署1. 甲方、乙方双方在签署本协议前已经签署了建筑工程施工合同，现甲方、乙方双方经协商一致，对原合同的某些条款进行修改或者追加补充，并经双方确认后签署本补充协议。
2. 本协议是对原合同的补充和延伸。
建筑工程补充合同范本6篇
建筑工程补充合同范本6篇第1篇示例：建筑工程补充合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）鉴于甲、乙双方就（工程名称）的施工合同已签订，经双方协商一致，为明确双方权利义务，特就有关内容签订本补充合同。
具体内容如下：一、补充工程内容本补充合同的补充工程内容为（在原合同中明确补充的工程内容），详细工程内容和技术规范请参见补充合同附件。
二、施工期限1. 补充合同生效后，乙方应按照合同约定的工期要求完成补充工程。
如因甲方原因导致工期延长，双方协商后可以进行适当调整。
2. 乙方应按照工期要求，提前向甲方报告进度情况，确保工程按时完工。
三、工程款项1. 补充合同工程款项为（具体金额），款项支付方式按照原合同约定执行。
2. 乙方应做好财务管理，确保款项使用合理合法，按时支付相关劳务费用。
四、工程质量1. 乙方应按照国家标准和技术规范要求，保证补充工程质量符合相关标准。
2. 补充工程验收标准应与原合同保持一致，甲方有权对工程质量进行检测和验收。
五、风险责任1. 乙方应加强工程安全管理，确保工程施工过程中遵守相关安全规定，保障人员安全。
2. 如因乙方责任导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的经济和法律责任。
六、其他约定1. 如出现双方在合同履行过程中无法达成一致意见的情况，可协商解决，若仍无法协商解决，可向相关法律部门申请仲裁或诉讼解决。
2. 本补充合同附件与补充合同具有同等效力，附件内容与补充合同内容一致。
七、补充合同生效补充合同自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________本补充合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
补充合同附件：（详细内容）第2篇示例：建筑工程补充合同范本甲方：（委托人名称）根据《中华人民共和国建设工程合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方在友好协商的基础上，就甲方委托乙方进行以下工程的建设工程补充合同事宜达成一致意见，并依法签订合同，内容如下：一、工程名称及位置：（填写项目名称及具体地址）二、原合同签订日期：（填写原合同签订日期）三、原合同总价款：（填写原合同总价款，单位为人民币元）四、原合同工程范围：（填写原合同工程范围，包括设计、施工等内容）五、补充合同内容：（一）工程变更事项：根据实际情况，甲方要求对原合同工程范围进行以下变更：（填写变更事项）（二）变更后工程合同总价款：经协商一致，变更后工程合同总价款为人民币（填写变更后总价款，以大写、小写形式填写）六、支付方式：按照《原合同约定的支付方式及进度支付比例进行支付。
建筑合同补充协议范本5篇
建筑合同补充协议范本5篇第1篇示例：建筑合同补充协议范本甲方：（委托方）乙方：（承包方）《建筑工程合同》于________年____月____日签订，合同金额为人民币_______元整。
因工程实际情况发生变更，为明确双方责任和权利，特订立本补充协议。
一、补充工程范围1. 本补充协议主要针对原合同约定的工程范围进行调整。
具体调整内容如下：2. 确认补充工程范围及相关工程变更的实施时间。
二、工程变更的费用1. 补充工程范围增减对工程总造价造成的影响，由双方协商确定变更后的工程款。
2. 工程变更费用支付方式及时间。
三、工程质量保证1. 未经甲方书面同意，乙方不得私自对工程进行任何变更。
2. 乙方应保证变更后的工程质量符合相关标准和规定。
四、工程变更后的验收及结算1. 工程完成后，双方应按照变更后的工程范围进行验收。
2. 验收合格后，签署最终结算协议。
五、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：（盖章）日期：____年____月____日第2篇示例：建筑合同补充协议范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）鉴于甲方与乙方就（建筑项目名称）项目施工合同签订并履行了部分内容，现甲、乙双方经友好协商，就相关事项达成如下补充协议：第一条工程项目名称本次补充协议的内容与建筑项目名称《（建筑项目名称）》施工合同相关，为该工程项目专属的补充协议。
第二条工程内容变更原施工合同中规定的工程内容发生变更时，应及时书面通知对方，并经过双方协商一致后签订本次补充协议。
第三条工程款支付1. 甲方应按照原合同约定的工程款支付进度及时足额支付给乙方。
2. 如工程内容发生变更，应重新确定工程款支付方式及进度，并在双方协商一致后签订书面协议。
第四条工期调整1. 如因不可抗力等特殊原因导致工程工期发生变更，应及时通知对方并重新协商确定工程完工日期。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
2021年2021施工合同补充协议范本
合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日2021年2021施工合同补充协议范本【篇一】甲方：乙方：本合同中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与两方于年月日签订的《XX协议》（以下简称“原协议”）中的定义相同。
鉴于：原因。
甲方乙方本着友好，互信，互助的原则，经友好沟通，依据实际情况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充合同。
一、合同内容补充修改部分为：1、“三-2”需要补充或者修改的内容2、同上写内容二、本合同生效后，即成为原意向书不可分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。
除本合同中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全继续有效。
本合同与原意向书有彼此冲突时，以本合同为准。
三、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自两方签字盖章之日起生效。
甲方签字：乙方签字：年月日年月日【篇二】发包人：________承包人：________为进一步明确甲方乙方的负责、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程协议》基础上，按照《中华人民共和国协议法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的基本情况，在甲方乙方完全自愿和理解本补充合同条款的情况下，签定本工程施工协议补充合同。
一、工程概况1、工程名称：________2．工程地址：________3．建筑面积：________4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5．设计单位：________6．监理单位：________二．工程内容及承包范围1．外墙面砖改为外墙漆2．客厅推拉门取消3．本工程为满七层，结构找坡4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光5．外墙40×40深灰色栅格取消6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7．其余均按原图施工三．协议工期（本合同中所列日期均为日历天数记）1．开、竣工日期1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO2021建筑施工合同补充协议模板The purpose of signing an agreement refers to what the parties to the agreement ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the agreement.专业协议书系列，下载即可用2021建筑施工合同补充协议模板备注：签订协议的目的是指协议双方（即甲乙双方）通过协议的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。
一、工程概况：1．1工程名称：。
1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。
二、承包方式2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（?nbsp; 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式：3．1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》、《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》、《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》规定的计算规则计算。
3．2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3．3预结算取费标准：（1）按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35％计取。
（2）按总工程价上浮3％计取。
（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。
（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。
（5）规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。
工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。
噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。
（6）税金按当地政府文件规定套用县城（镇）标准3．35％计取。
（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。
税金按3．35％计取，其它一律不计取。
（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。
3．4人工工资暂按惠州市规建函[2007]351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。
3．5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下：4．1、主材价差调整施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。
价差每季调整一次。
调整材料数量按实际使用数量计。
4、2、人工费调整施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。
修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价：5．1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5．2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式1、主体完成后，甲方在15天内支付至85％的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85％给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。
十五天内付至工程结算总造价的97％的工程款，余款3％作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。
4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50％支付给乙方作为工程款。
5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。
五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶（不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构）日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月（即540日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日）。
人力不可抗拒的自然灾害（不包括雨天和高温天气）、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。
如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。
如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应违约责任。
乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的，须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。
六、施工管理1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。
2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。
3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。
4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。
除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议违约责任条款处理，总工期每提前一天，甲方奖励乙方伍仟元，乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元，工期以实际竣工验收日期为准。
5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。
所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。
七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。
八、违约责任1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。
2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：（1）乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天（含15天）以上，甲方有权解除合同，在甲方发出解除合同的通知之日起7日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。
如乙方未在约定期限内退场，则每迟延一日应支付甲方违约金人民币5万元。
（2）甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。
（3）承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工，并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。
（4）承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。
（5）、乙方在施工中如未按施工组织设计（方案）、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。
九、其它应予约定的事项：1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。
如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。