东诚教育集团技巧心得:关于工程索赔一些问题的认识—261

合集下载

对工程索赔的认识

对工程索赔的认识

对工程索赔的认识内容提要:索赔是社会科学与自然科学融为一体的边缘科学。

在市场经济趋于发展的我国建筑市场,任何工程项目管理中出现索赔都是不可避免,项目管理者要想成功管理和经济效益最大化,就必须重视工程索赔问题,增强索赔意识。

当然,索赔管理它涉及到工程技术、工程管理、商贸、财会、法律和公共关系等诸多方面。

索赔工作处理得好坏直接关系项目管理层的综合管理水平乃至项目管理的成败。

无论业主还是承包商,合同管理都是项目管理的重要构成,工程索赔作为合同管理的一部分,却是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容,它能直接影响合同执行的最终结果。

所以,探讨和关注建设工程项目管理中的索赔是很有实际意义的。

十几年来,我国逐渐推行工程建设项目监理制,这是与国际接轨迈出了时代步伐,随着加入WTO后市场经济体制的建筑市场建立与发展,工程建设监理制的普及与深入,深化工程项目管理中的索赔势在必行。

当然,在一般情况下人们通常说的索赔是指承包商向业主的索赔,其实是双向互动的。

索赔的成立是建立在违约事实和损害后果都已经客观存在的基础上。

索赔属于经济补偿,是一种正当的权利要求,恪守合同是业主和承包商的共同义务,只有坚持守约才能保证合同的正常实施。

然而,不可避免的工程索赔变得尤为突出,通过管理求得效益最大化更具挑战性,成功的企业在利用强大的技术力量管理其资产同时加强索赔管理从而创造更大利润。

项目管理中的索赔是综合性的、高层次的管理工作。

索赔的成功与否直接影响到工程项目的工期和成本。

索赔是项目管理综合水平的体现。

如何面对索赔进行项目管理,是显现承包商或业主的管理水平问题与实现可持续发展的关键。

本文结合自己十几年来在建设工程项目中对待工程索赔管理有如下一些认识。

一、索赔基础1、建设工程项目中,工程索赔一般是由于非己方原因导致工程产生局部或部分工程停工、误工、返工、材料浪费、设计变更、质量下降、质量事故、安全事故、政策变化、违规等事件影响引起的人工和机械设备费用增加、工期延误、成本金和利息增加、外部环境变化、产品物非所值、出现连带损失和由此造成的其他费用增加等的损失补偿。

建筑业中的工程索赔处理心得体会

建筑业中的工程索赔处理心得体会

建筑业中的工程索赔处理心得体会在建筑行业,各种因素可能导致工程进展不顺利或产生额外费用。

这就需要对工程索赔进行适当的处理,以确保各方的利益得到保障。

在我长期从事建筑工作的经验中,我积累了一些工程索赔处理的心得体会,现在与大家分享。

一、明确工程合同条款工程合同是工程索赔处理的基础,因此在开始工程前,双方应仔细阅读并理解合同条款。

特别是对于费用、进度和责任的规定,必须准确明确。

这样可以避免后期因为合同内容不清晰而导致索赔处理困难。

二、及时记录和保留证据材料无论是工期延误、设计变更还是材料供应问题,都需要及时记录和保留证据材料。

包括但不限于相关文件、邮件往来、会议记录以及现场照片等。

这些证据可以帮助解决争议,并为索赔提供充分的证据支持。

三、与业主/承包商保持沟通在发生问题或产生索赔时,建立并保持与业主/承包商的良好沟通非常重要。

双方应该相互理解,并在争议出现之前寻求友好协商的可能性。

及时反馈问题和提出合理的解决方案,有助于缓解紧张气氛,并促成问题的及时解决。

四、寻求专业法律援助对于较复杂的工程索赔,往往需要寻求专业法律援助。

聘请有经验的建筑工程律师或专业律师事务所,对工程索赔进行全面的法律分析和指导,以确保自身权益得到维护。

法律专业人士可以帮助你理顺法律程序,减少争议的风险。

五、合理评估索赔金额在提出索赔时,应合理评估索赔金额。

这需要全面考虑工程变更、额外费用、材料损失以及工期延误等因素,确保索赔金额能够反映实际损失和合理索赔范围。

过高或过低的索赔金额可能会引起争议,不利于问题的解决。

六、寻找调解和仲裁机构如果在协商中无法达成一致,可以寻找调解和仲裁机构来解决争议。

这些机构由专业人士组成,可以客观公正地评估索赔事宜,并提出具有约束力的裁决。

在选择调解和仲裁机构时,应参考相关法律法规并与对方协商确定。

七、保持合作态度无论是在索赔处理过程中还是最终协商解决后,保持合作态度非常重要。

冷静和理性的沟通有助于避免争执的进一步升级,并为未来的合作关系铺平道路。

工程索赔知识点总结

工程索赔知识点总结

工程索赔知识点总结1. 索赔的定义工程索赔是指在工程项目中,由于某种原因导致合同的一方提出对方承担责任的要求。

索赔通常是由于工程延期、工程变更、工程质量问题或者合同违约等原因引起的。

2. 索赔的种类工程索赔根据引起索赔的原因可以分为多种种类,常见的包括:- 延期索赔:由于各种原因导致工程无法按照合同规定的时间完成,影响到项目进度和工期,因此提出要求对方承担责任的索赔。

- 变更索赔:由于工程设计、规划或者其他原因的变更导致项目成本增加或者工期延长,因此提出要求对方承担责任的索赔。

- 质量索赔:由于工程质量问题导致损失或者影响项目进展,因此提出要求对方承担责任的索赔。

- 违约索赔:由于合同一方未能履行合同规定的义务而导致索赔的行为。

3. 索赔的流程索赔通常需要经过一系列的流程才能最终解决,包括:- 发起索赔:索赔方需要向对方发起索赔通知,明确列出索赔的理由、要求和证据。

- 对方回应:对方需要对索赔进行相应的回应,包括接受或者拒绝索赔,并提出自己的意见和证据。

- 协商解决:双方可以通过协商的方式尝试解决索赔纠纷,达成一致意见。

- 仲裁或诉讼:如果无法通过协商解决,双方可以选择仲裁或者诉讼的方式进行纠纷解决,最终由法院或者仲裁机构做出裁决。

4. 索赔的注意事项在发起索赔之前,索赔方需要注意以下几个事项:- 确认索赔的事实和证据,确保索赔的合理性和可行性。

- 遵守合同规定的索赔程序和时限,确保索赔的合法性和有效性。

- 合理选择索赔的方式和途径,根据具体情况选择协商、仲裁或诉讼的方式解决索赔纠纷。

5. 索赔的影响工程索赔对项目的影响非常大,不仅会导致项目成本增加和工期延长,还会对项目团队的合作关系和项目进展产生消极影响。

因此,索赔需要尽早解决,避免对项目造成更大的损失和影响。

在工程项目中,避免索赔的发生是非常重要的。

为此,需要从以下几个方面加强管理:- 合同管理:在签订合同时,明确约定各方的权利和义务,避免产生模糊和冲突的条款。

浅谈建设工程施工索赔技巧

浅谈建设工程施工索赔技巧

浅谈建设工程施工索赔技巧一、合同管理在施工索赔过程中,合同管理是至关重要的一环。

首先,施工单位在签订合同之前,要仔细审核合同条款,尤其是对于索赔和赔偿方面的规定要特别关注。

在合同中,一般会规定了索赔的条件、程序、时限和方式,施工单位要严格按照合同的规定进行索赔。

其次,施工单位在合同履行过程中要严格遵守合同的约定,对于材料选用、进度计划、质量控制等方面要严格按照合同要求执行,以避免因为自身原因导致的索赔请求无法成立。

最后,合同管理中要对合同履行过程中的相关文件和记录进行妥善保存,以备索赔时用。

二、工程变更管理在建设工程施工过程中,工程变更是一个非常普遍的情况。

一般来说,工程变更都是由于设计变更或者施工现场情况的变化所导致的。

施工单位在遇到工程变更的情况时,首先要及时向业主或者监理部门提出变更请求,并提交变更的理由和依据。

其次,要加强与设计方、监理方的沟通和协调,争取得到变更的批准。

在工程变更的处理过程中,施工单位要保持良好的沟通和协调,寻求双方的合作,以便尽快解决变更问题,并最大程度地减少损失。

三、索赔申请书的撰写在提出索赔请求时,施工单位需要撰写索赔申请书并提交给业主或者监理部门。

索赔申请书是施工单位向业主或者监理部门表达索赔要求的主要依据,因此要求撰写时要求非常严格。

首先,要对索赔的事实和依据进行详细的陈述,包括索赔的原因、损失的计算、索赔的依据等。

其次,要对索赔请求进行明确的提出,包括要求的赔偿金额、赔偿方式等。

最后,在写索赔申请书的过程中,还要对索赔请求进行充分的论证和证明,以提高索赔的成功率。

四、索赔谈判技巧在索赔的过程中,施工单位可能需要进行与业主或监理部门的谈判。

在谈判过程中,施工单位要注意以下几点。

首先,要对索赔的依据和事实进行充分的准备,在谈判中要有条不紊地陈述索赔的原因和依据。

其次,要对索赔请求的合理性进行充分的解释和论证,并提供相关的证据和资料。

最后,在谈判过程中,要保持良好的沟通和协调,尊重对方的意见,争取达成双方都可以接受的解决方案。

浅析如何有效进行工程索赔

浅析如何有效进行工程索赔

浅析如何有效进行工程索赔工程索赔是一项业务性很强、基础工作很细的经营管理工作。

承包商必须提高认识,加强对索赔理论和方法的研究,在索赔过程中做到理由充分,证据确凿,及时签证,讲究谈判技巧,按程序办事,才能有效提高索赔成功率,维护自身合法权益。

标签:工程索赔承包商施工目前,工程项目承包市场竞争日趋激烈,承包商为了不失去市场,经常以低价中标的操作方式作为自己竞争的手段,工程实施过程中稍遇条件变化就要面临亏损的威胁。

因此,承包商必须加强工程经营管理力度,有效进行索赔,降低风险,实现项目经营目标。

1 工程索赔的概念工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。

通常情况下,索赔是指合同实施过程中,承包商(施工企业)遇到应由发包人承担责任的特殊风险或遇到不利自然条件等情况,对承包商造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。

2 工程索赔的原因在施工过程中,承包商仔细分析引起索赔事件发生的原因,是做好索赔工作的首要问题。

引起索赔的原因多种多样,其中主要有以下几种情况。

2.1 工程变更引起的索赔因发包人或监理工程师指令增加工程量或增加附加工程,修改设计、变更工程施工顺序等,造成工期延长和费用增加,承包商可以提出索赔。

2.2 工程延误或加速引起的索赔因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延;因发包人或监理工程师指令加快施工速度,缩短工期,引起承包商的人、财、物的额外开支,承包商可以提出索赔。

2.3 意外风险和不可预见因素引起的索赔因不可抗拒的自然灾害引起的损失;异常恶劣气候条件造成已完工程损坏或工程质量达不到合格标准的处置费、重新施工费;通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如克服地下水、地质断层、溶洞等的额外支出,保护文物、古董、化石等考古研究价值的物品发生的费用。

浅谈工程施工中的索赔技巧

浅谈工程施工中的索赔技巧

浅谈施工中的索赔技巧建筑市场中工程索赔的现象越来越多, 要搞好索赔,不仅要善于发现索赔的机会,更重要的是要会处理好索赔, 那么索赔技巧在整个索赔过程中就更显得举足轻重了。

索赔技巧是为索赔的战略和策略目标服务的,因此,在确定了索赔战略和策略目标之后,索赔技巧就显得格外重要,它是索赔策略的重要体现,索赔技巧因人、因客观环境条件而异, 现提出以下几点见解:1、要及时发现索赔机会一个有经验的承包商, 在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题, 要仔细研究招标文件中的合同条款和规范,仔细查勘施工现场,探索可能索赔的机会, 在报价时要考虑索赔的需要。

在进行单价分析时,应列入生产效率,把工程成本与投入资源的效率结合起来。

这样, 在施工过程中论证索赔原因时,可引用效率降低来论证索赔的根据。

在索赔谈判中,如果没有生产效率降低的资料,则很难说服监理工程师和业主, 索赔无取胜可能。

反而可能被认为, 生产效率的降低是承包商施工组织不好, 没达到投标时的效率, 应采取措施提高效率,赶工期。

要论证效率降低,承包商应做好施工记录,记录好每天使用的设备工时、材料和人工数量、完成的工程及施工中遇到的问题。

2、签订好合同协议在商订合同过程中, 承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求, 对其达成修改的协议以“谈判纪要”形式写出,作为该合同条件的有效组成部分。

特别要对业主开脱责任的条款要注意。

如:合同中不列索赔条款;拖期付款无时限, 无利息; 没有调价公式; 业主认为对某部分工程不够满意,即有权决定扣减工程款;业主对不可预见的工程施工条件不承担责任等等。

如果这些问题在签订合同协议时不谈判清楚, 承包商就很难有索赔机会。

3、对口头变更指令要得到确认监理工程师常常乐于口头指令变更, 如果承包商不对监理工程师的口头指令予以书面确认, 就进行变更工程的施工, 以后, 有的监理工程师矢口否认,拒绝承包商的索赔要求,使承包商有口难言。

浅谈工程索赔

浅谈工程索赔

浅谈工程索赔在当前的工程建设中,工程索赔是经常发生的,索赔管理也成为提高承包工程项目的经济效益和企业的生存能力的重要途径,其重要地位是显而易见的。

一、工程索赔产生的主要原因1、设计方面:在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。

2、施工合同方面:在施工过程中双方在签订施工合同时未能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响,致使施工合同在履行中出现这样那样的矛盾,从而引起施工索赔。

3、意外风险和不可预见因素:在施工过程中,发生了如地震、台风、流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和地下构筑物等等引起的施工索赔。

4、不依法履行施工合同:承发包双方在履行施工合同的过程中往往因一些意见分歧和经济利益驱动等人为因素,不严格执行合同文件而引起的施工索赔。

5、工程项目建设承发包管理模式变化:当前的建筑市场,工程项目建设的承发包有总包、分包、指定分包、劳务承包、设备材料供应承包等一系列的承包方式,使工程项目建设的承发包变得复杂和管理模式难度增大。

当任何一个承包合同不能顺利履行或管理不善,都会引发在工期、质量、数量和经济等方面的索赔。

二、合同的法律特征和索赔的实质1、合同合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

⑴合同规范了当事人各方的权利、义务和责任;⑵合同是法律行为,当事人各方地位是平等的;⑶合同是当事人各方最高的行为准则;⑷合同是协调当事人各方行为和解决争议的主要依据。

2、索赔索赔是指合法的所有者由于非自身的过失而受到损失,向责任方提出赔偿要求的权利。

⑴工程索赔是指在工程施工承包合同中,合同一方因对方未履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失,向对方提出补偿和赔偿要求的权利。

⑵承包商索赔的实质是按照合同条款的规定,根据正当而充分的理由向业主(或总包人)正式提出给予补偿的要求,包括费用和工期的调整。

⑶建筑施工承包合同履行过程中,只要不是承包商的合同风险或自身原因造成的损失,承包商都有权要求业主给予补偿。

建设工程索赔的心得体会

建设工程索赔的心得体会

建设工程索赔的心得体会在建设工程过程中,由于各种原因可能会导致工程项目的索赔问题。

作为一名从事建设工程的专业人士,我在实践中积累了一些关于建设工程索赔的心得体会,现在将其分享给大家。

一、了解索赔条件在处理建设工程索赔问题之前,首先需要详细了解索赔的条件。

建设工程索赔的条件通常包括合同上的规定、实际工程变更和变更引起的成本增加以及非可预见的风险等。

了解和把握这些条件对于有效进行索赔至关重要。

二、及时收集证据在发生索赔事件时,及时收集合适的证据对于支持索赔以及确保索赔的有效性非常重要。

这包括但不限于有关合同、变更通知书、支付凭证、工程变更影响分析报告以及相关交流记录等文件。

同时,还需要拍摄现场照片以及保存相关证人证言等。

这些证据将有助于提供充分的事实依据来支持索赔请求。

三、编写清晰的索赔报告一份清晰、详细的索赔报告是必不可少的。

索赔报告应包含工程索赔的事实、理由和依据,并以简洁明了的方式进行陈述。

在编写报告时,要注重提供足够的信息,以便其他相关方能够准确理解索赔的来龙去脉,并对索赔做出合理的判断。

同时,注意使用专业术语并确保文档的格式整洁美观。

四、与相关方进行充分沟通在处理建设工程索赔问题时,与相关方进行充分的沟通是非常重要的。

首先,与其他合同方进行协商,解释索赔理由,并提供详细的支持文件。

其次,与监理单位或第三方评估机构进行沟通,让其对索赔事宜进行评估并给出意见。

最后,与法律顾问沟通,确保索赔行动符合法律法规,避免可能的争议和法律风险。

五、合理维护自身权益在建设工程索赔过程中,维护自身权益至关重要。

这包括及时通知对方合同方发生索赔问题、要求相关方提供解决方案以及维护合同方面的权益等。

同时,保持冷静、理性和专业的态度,并且在必要时向法律途径寻求支持和保护。

六、主动学习和总结经验建设工程索赔是一个复杂而繁琐的过程,因此,建议每次处理索赔事宜后,主动学习和总结经验,不断提升自身的处理能力和应对策略。

可以通过学习相关法律法规、参加培训课程、向专业人士请教等方式来加强自身的专业知识和技能,从而更好地应对和处理建设工程索赔问题。

对工程施工索赔的几点认识

对工程施工索赔的几点认识
数 降低, 增加额外支{ 总 之 ,引起 索 赔 的原 冈很 多 ,在 工 程实 施 过程 中 ,
应 当尽 将工 作做在 前 而 ,减少 索赔 事件 的发生 ,这 有 利 于 工程 更 顺 利 地 进 行 , 降 低工 程 投 资 ,减 少施 工 工

不可抗力事件结束后 l 天 内承 包人内向工程师提交 4 理和 修复 费用 的正式 报告 和有 关资 料
能按合 同约 定提 供施 工设计 l纸或 施工设计 图纸 有误 , 以 划 致承乜人待 上或者 翻工 ,必然 引起承包 人费用增加 和工期
损失 t( 4)由于发包 人建设 资金的原 因,不能及时按合同
限有 明确规定 ,例如索 赔事件发生后 2 天内承包人 8 工程师提交索赔意 向通 知 t发出索赔意 向通知后 2 8 内 向工程 师提 交延长工 期和要 求经济补偿 的索赔 报
经济 损失或上期延误 , 向对方提 经济补偿和 ( )工 期 或 顺延 的要求。承包人 可以通过 发包 人协 商谈判、监理 工
( 2)必 须 以合 同 为依据 。合 同是 双方 在 实施 过
糕 叶 仃 刀 准 则 , 楚 系 蚶 刖 依 琚 , 楚 . 蜡 最 翳 釉 | 幕
的 依 据 。因此 承 包 人必 须 对 合 『 条件 、 协议 条款 百 l
( )索 赔 必 须 及 时 ,注 意 时 效 性 。 索 赔 事 4 发生 后承包商 必须依据 合同的 约定及时进 行处理 。 如 :建设 工程 施』 合 同示 范文 本对索赔事 件的处 理 =
事件 ,比如连续多大的暴风骤雨 、龙卷风 、地震、溶洞、地 下水 、地 质断层 、战争等 ;( )由于征地 拆迁的影响 ,发 2 包人未能按 合同约定及时提供 施工场地 ,导 致承包人施 工 十十停停 ,造成成 本费用增加和工期损失 ;( )发包人未 3

关于工程索赔的几点思考

关于工程索赔的几点思考

关于工程索赔的几点思考作者:田启华来源:《城市建设理论研究》2013年第12期【摘要】本文针对目前施工企业在施工项目管理过程中出现的误区,探析了施工企业索赔的基本原则、方法及技巧等内容。

【关键词】工程索赔目的、作用、范围、步骤、技巧中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号:索赔是双向的,而业主始终处于主动和有利地位,他可以直接从应付工程款中扣抵或没收履约保函等来实现自己的索赔要求;施工企业相对处于被动地位,正确运用工程索赔,正当保护自身的合法权益,不仅可以减少不必要的工程损失,还可以提高企业的经济效益,实现利益最大化。

下面我就索赔范围、程序和技巧等几个方面和大家共同探讨,以此加强我们的索赔意识。

一、从思想上正确认识和理解索赔许多人往往一听到“索赔”一词,很容易联想到双方激烈的争执、对抗,因此认为应当尽可能避免索赔,担心因索赔而影响到双方的合作感情。

实质上索赔是一种正当的权利,是合理的行为,它是建立在正确履行合同的基础上争取合理的补偿,不是无中生有、无理争利。

索赔同守约并不矛盾,索赔本身就是市场经济中合作的一部分,只要是合法的、并符合有关规定,就应该理直气壮地向业主索赔。

大部分索赔都可以通过协商谈判和调解等方式获得解决,只有在双方坚持己见而无法达成一致时才会提交仲裁或诉诸法院求得解决,即使诉诸法律程序,也应当被看成是遵法守约的正当行为。

二、必须明确索赔的具体范围在工程实践中,大量发生、处理比较困难的是企业向业主的索赔,主要体现在以下几个方面:1、因非企业自身责任造成工程延长或成本增加的索赔;2、因业主违反合同,比如未及时交付施工图纸、合格施工现场、决策失误等造成工程修改、停工、返工、窝工的索赔;3、因业主没有按合同规定支付工程款所引起的索赔等等。

以上情形,企业都是可以向业主提出索赔要求的。

有的时候业主没有违反合同,而是由于别的原因,例如合同范围内的工程变更、恶劣气候条件影响、国家法令、法规修改等造成企业损失或损害的,也可以向业主提出索赔要求。

建筑工程索赔纠纷心得体会

建筑工程索赔纠纷心得体会

建筑工程索赔纠纷心得体会在建筑工程领域,索赔纠纷是一种常见的情况,它可能涉及到工期延误、质量问题、变更要求等方面。

作为一名建筑工程师,我在工作中经历了一些索赔纠纷案例,积累了一些经验和体会。

在本文中,我将分享我对建筑工程索赔纠纷处理的心得体会。

一、充分了解合同和法律法规在处理建筑工程索赔纠纷时,首先要充分了解相关合同和法律法规。

合同是建筑工程施工中的法律依据,通过仔细研读合同条款,了解双方的权利和义务、索赔的具体规定等,能够在索赔纠纷中确保自身的合法权益。

同时,熟悉适用于建筑工程索赔纠纷的法律法规,能够在争议解决过程中提供法律支持,有效维护自身权益。

二、及时进行索赔申请在发生可能引起索赔的情况时,建筑工程师应该及时向相关方提出索赔申请。

索赔申请应当详细、清晰地阐述索赔的事实和依据,并附上相关证明材料。

及时提出索赔申请有助于确保索赔要求不被认定为已放弃,增加索赔的成功率。

三、保留充分的证据在处理建筑工程索赔纠纷时,保留充分的证据是至关重要的。

证据是能够证明索赔事实的材料或信息,例如工作日志、施工记录、现场照片等。

建筑工程师需要做好日常的记录工作,并及时保存相关证据。

同时,对于可能涉及索赔的现场情况,建筑工程师应该主动进行拍照,并妥善保存。

充分的证据能够有效地支持索赔请求,增加索赔的可信度和成功率。

四、与相关方进行积极的沟通与协商在处理建筑工程索赔纠纷时,积极的沟通与协商是解决问题的关键。

建筑工程师应该与相关责任方保持良好的沟通,理性地表达自己的诉求,并愿意倾听对方的意见。

通过充分的沟通与协商,可以尽可能地达成双方的共识,避免问题进一步扩大化,降低纠纷处理的成本和时间。

五、寻求专业的法律支持在处理复杂的建筑工程索赔纠纷时,寻求专业的法律支持是明智的选择。

专业的律师能够解读合同条款、提供法律意见,协助索赔申请的起草和递交,甚至代表建筑工程师出庭处理案件。

选择合适的律师团队,能够提供法律方面的专业支持,确保索赔纠纷的合法性和公正性。

建设工程施工索赔自学总结读后感

建设工程施工索赔自学总结读后感

建设工程施工索赔自学总结读后感建设工程施工索赔是建筑行业中一个重要的领域,对于建筑项目的成功实施和维护建筑商的利益至关重要。

在自学建设工程施工索赔方面的知识后,我对该领域有了更深入的了解和认识。

以下是我对建设工程施工索赔的自学总结和读后感。

首先,通过自学建设工程施工索赔,我对索赔的定义和作用有了全面的了解。

索赔指的是建筑承包商或供应商要求业主支付超出合同价值的费用,以弥补由于合同约定以外的原因导致的额外成本和损失。

索赔在建筑工程中起着平衡利益关系的作用。

通过索赔,建筑商可以维护自己合法权益,而业主也可以通过审慎处理索赔要求来确保项目按照预算和时间计划进行。

其次,自学建设工程施工索赔让我深入了解索赔的类型和原因。

索赔可以分为合同约定索赔、法定索赔和公正索赔。

合同约定索赔是指在建筑合同中明确规定的索赔事项,如设计变更或额外工程费用等。

法定索赔是指国家法律和法规规定的索赔权利,如不可抗力导致的工期延误等。

而公正索赔是指在建设工程过程中双方通过协商和仲裁解决的索赔要求。

了解索赔的类型和原因对我今后在建筑行业的工作中能够更好地应对和解决索赔问题提供了重要的指导。

自学建设工程施工索赔也让我认识到索赔处理中的关键因素和步骤。

在处理索赔时,关键因素包括合同条款的解读和理解、证据的收集和整理、索赔理由的合理性和可行性等。

而处理索赔的步骤包括索赔申请的准备和提交、索赔事实的陈述和证明、索赔金额和方式的确定、索赔材料的整理和提交等。

只有在完善的法律和合同框架下,以及经过合理严谨的证据收集和处理,索赔才能得到双方的认可和公正的裁决。

这些关键因素和步骤的了解将对我今后参与建设工程施工索赔提供有效的指导和支持。

此外,自学建设工程施工索赔也让我认识到索赔处理中的风险和挑战。

建筑工程施工索赔涉及到法律、合同和相关证据等复杂的领域,这就要求索赔处理人员具备深厚的法律知识和严谨的思维方式。

在处理索赔时,需要做到客观公正,不得追求私利和短期利益,同时需要合理评估索赔风险和实际情况,以保证索赔能够得到公正的处理和解决。

浅谈总包项目工程索赔的一些体会

浅谈总包项目工程索赔的一些体会

浅谈总包项目工程索赔的一些体会工程索赔是在工程承包合同履行中,并非一方的过错,而是应由另一方承担责任的情况造成的实际损失、损害及工期延长,由一方向另一方提出经济补偿、或工期延长的要求。

索赔原因常见有:当事人违约;不可抗力事件;合同缺陷;合同变更;工程师指令缺陷;其他第三方原因等。

工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。

在现代工程中,承包方的索赔要求通常为:工期的延长和费用的补偿,最后都归结于费用。

工程索赔是国际工程中的惯例,在总承包项目中经常发生,对合同双方而言,工程索赔是维护双方合法利益的权利,它同合同条件中的合同责任一样,构成严密的合同制约关系。

关于索赔的程序、原则等在我国《建筑施工合同示范文本》以及FIDIC合同条件中都有相应描述,这里笔者主要想从实操角度谈谈在国内工程和海外工程中,工程索赔的一些特点和注意事项。

2海外工程与国内工程索赔的比较海外工程1)索赔很正常。

可以说海外工程几乎没有不发生索赔的。

在FIDIC合同条件下,除了承包商误期或考核未通过属于赔偿外,发包人/承包商根据合同和相关文件,认为应得到的款项和工期延长,都可以根据索赔条款向对方提出索赔。

要维护自身的正当权益,承包商必须要提高索赔意识。

2)操作流程规范、严谨。

FIDIC合同条件下,对索赔的程序、时效、索赔函的内容、索赔相应的依据、证据等都有详细的要求,按流程规范操作是索赔成功的前提。

3)工程师(或咨询公司)扮演重要角色。

工程师受业主委托进行项目管理,有权处理日常承包商提出的索赔问题,在索赔出现争议时进行调解,在争执提请仲裁或诉讼时作为见证人。

国内工程而目前国内工程项目的索赔则比较具有中国特色:1)一般都不叫索赔。

在国内做承包工程,虽然索赔事件也时常发生,但实际操作时,一般都以工程联系单、变更要求及合同增补等方式进行。

一方面是由于国内工程的合同文本已对发包人和承包商的责任做了较详细的规定,只有发生违约的情况下,才会根据合同中“违约、索赔和裁决”条款来解决;另一方面可能是这个名词比较敏感吧,操作时一般都回避。

工程合同索赔的认识和感想

工程合同索赔的认识和感想

工程合同索赔的认识和感想随着我国经济的快速发展,建筑行业作为国民经济的重要支柱,发挥着越来越重要的作用。

在建筑市场中,工程合同索赔问题是施工企业普遍关注的问题。

通过工程合同索赔,施工企业可以维护自身的合法权益,提高履约能力和企业管理水平,有利于提高施工企业的竞争能力。

在这里,我想谈谈我对工程合同索赔的认识和感想。

首先,工程合同索赔是施工企业维护自身合法权益的重要手段。

在建筑市场激烈的竞争中,施工企业往往在合同履行过程中面临各种风险,如设计变更、工程量增减、工期延误等。

这些风险可能导致施工企业的经济损失,而工程合同索赔则为施工企业提供了一种合法、合规的维权途径。

通过索赔,施工企业可以要求对方承担相应的经济责任,从而维护自身的合法权益。

其次,工程合同索赔有助于提高施工企业的履约能力。

在合同履行过程中,施工企业应当严格按照合同约定完成工程任务。

然而,由于各种原因,施工企业可能会面临无法按时完成工程或者工程质量不达标的情况。

此时,施工企业可以通过索赔,向对方提出合理的赔偿要求,以减轻自身的经济损失。

同时,施工企业还应认真分析索赔原因,总结经验教训,改进施工管理,提高履约能力。

再次,工程合同索赔有利于提高施工企业的管理水平。

在工程合同索赔过程中,施工企业需要对合同条款、法律法规、工程实际情况等进行全面、细致的分析和研究。

这有助于施工企业提高合同管理能力,增强法律意识。

此外,通过工程合同索赔,施工企业可以及时发现合同履行过程中的问题,采取有效措施加以解决,从而提高整体管理水平。

最后,工程合同索赔有助于促进建筑市场的健康发展。

工程合同索赔在一定程度上反映了建筑市场的诚信问题。

通过索赔,施工企业可以揭露和打击违法违规行为,维护建筑市场的公平竞争秩序。

同时,施工企业也应自觉遵守合同约定,诚实守信,树立良好的企业形象,为建筑市场的健康发展贡献力量。

总之,工程合同索赔在施工企业的运营中具有重要意义。

施工企业应当充分认识到工程合同索赔的重要性,提高自身的合同管理水平,积极应对各种风险,维护自身的合法权益。

对工程施工索赔的认识

对工程施工索赔的认识

对工程施工索赔的认识当前,国际工程承包市场的竞争日趋激烈,先前主要由西方发达国家承包商所垄断的国际承包市场,已逐渐演变成群雄逐鹿的局面。

我国参与到国际承包市场竞争中的涉外公司实力不断壮大,除经济技术实力的增强外,更重要的是经营管理水平的提高。

国际工程项目的经营管理是涉及诸多方面、诸多因素的系统工程,而其中工程索赔的管理则是经营管理中与经济效益密切相关的工作,它体现着承包商经营管理的水平。

工程施工索赔是施工合同管理知识的集中表现,它涉及工程技术、施工经验、合同知识、法律经济基础以及外语方面的知识,在工程合同管理工作中具有特别重要的意义。

1. 工程索赔的重要性工程索赔是承包商减少风险损失的有效途径。

国际工程项目的实施过程中会隐含着各种各样的风险,如政治风险、经济风险、合同风险、自然条件的风险以及施工本身的风险等。

工程索赔与风险有着密切的联系,从风险转移的角度来讲,索赔是因承担了本不应由自己承担的风险损失而向对方索要补偿的行为。

为了避免由于在工程过程中承担了本不属于自身的风险而造成损失,承包商应利用合同条件,通过工程索赔的途径将损失尽可能多地从业主方补偿回来。

因此,工程索赔是承包商减少风险损失、获取经济收益的重要手段和有效途径。

如果承包商在施工过程中缺乏索赔意识,对造成索赔的事件反应迟钝,那么他就等于主动放弃了应该得到的利益。

工程索赔是承包商维护其合同权益的重要手段。

合同条件是规定业主和承包商双方权益以及应承担义务的关键性文件,它阐明了业主及承包商之间风险的划分。

承包商只有提高灵活运用合同条件的能力,通过工程索赔来减少经济上的损失,才能维护其合理的合同权益。

因此,工程索赔实际上是承包商维护其合同权益的最基本的管理行为。

工程索赔是承包商经营管理水平的体现。

承揽工程项目的主要目的是获取经济收益,项目的经营管理自然也就围绕这一中心展开。

任何一个有实力的承包商不仅应具备施工技术和施工能力上的优势,还应该具备很强的合同管理和工程索赔的能力。

建设工程合同索赔心得体会

建设工程合同索赔心得体会

建设工程合同索赔心得体会近年来,随着我国经济的快速发展,建设工程项目如雨后春笋般涌现,为广大人民群众提供了良好的生活和工作环境。

然而,在建设工程项目实施过程中,合同索赔问题时有发生,给当事人带来了诸多困扰。

我有幸参与了一段时间的建设工程项目,在此过程中对合同索赔有了更深刻的认识和体会。

首先,合同索赔的产生往往源于合同的不完善和当事人对合同条款的理解差异。

在实际工程项目中,合同条款可能存在模糊不清、遗漏或错误的情况,导致双方在履行合同过程中产生纠纷。

因此,加强合同管理,确保合同的完善性和准确性是预防合同索赔的关键。

当事人应当在签订合同时仔细阅读和理解合同条款,对有疑问或不符合实际情况的部分及时提出修改意见,以确保合同的公平性和可操作性。

其次,加强合同履行过程中的沟通与协调是减少合同索赔的重要途径。

在建设工程项目实施过程中,各方当事人应当保持密切联系,及时沟通,共同解决项目中出现的问题。

当合同履行出现偏差时,当事人应及时协商,采取补救措施,避免纠纷的扩大。

同时,当事人应当树立合作共赢的意识,以项目顺利推进为目标,共同应对各种困难和挑战。

再次,全面收集和保存证据是成功处理合同索赔的关键。

在建设工程项目实施过程中,当事人应当注意证据的收集和保存,包括但不限于合同文件、施工日志、工程照片、往来信函、会谈纪要等。

这些证据将为合同索赔提供有力支持。

在发生纠纷时,当事人应当及时采取措施,固定证据,防止证据灭失或被篡改。

最后,加强合同索赔的法律意识是保障当事人权益的基础。

在合同履行过程中,当事人应当了解和掌握相关法律法规,合理行使合同权利,履行合同义务。

当合同权益受到侵害时,当事人应当勇于维护自身权益,通过法律途径解决纠纷。

同时,当事人应当注重法律风险防范,避免因违反法律法规而导致合同无效或遭受法律制裁。

总之,在建设工程项目实施过程中,合同索赔是难以避免的问题。

通过加强合同管理、沟通与协调、证据收集和法律意识,我们可以有效地预防和处理合同索赔,维护当事人的合法权益,促进工程项目的顺利进行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

技巧心得:关于工程索赔一些问题的认识
随着社会经济的发展和建筑科技的进步,现代建筑施工过程已成为一项十分复杂的生产活动。

在市场经济实践中索赔已成为维持企业利益的一个主要手段。

施工索赔就是承包商由于非自身原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿。

对企业来讲,索赔是合同管理的重要环节,是挽回成本损失的重要手段。

在实践中,引起索赔的原因很多,处理的过程往往很困难。

表现为以下几个方面:
(1)双方所发出的文件中有些条款可能与最终的合同条款不一致。

而完整、规范的合同文件一般由招投标文件及其补充文件、合同本身及其补充条款等组成。

在这些合同文件中如果有前后矛盾就不便执行,如果用词不严谨就会引起歧意,造成索赔困难甚至反索赔。

(2)业主在合同中对材料和设备价格的上涨、现场不利条件(如工程地质、水文地质等)、气候条件等风险因素出于某种动机,或公开或隐含地写进了“开脱责任条款”。

有时,采用“单向约束条款”,即只写承包商在质量、工期上的惩罚条款,不写奖励条款;反之,对业主的违约责任不写赔偿条款。

这样会给合同的执行和索赔事先制造法律障碍。

(3)承包商项目管理班子的文档水平欠缺,提出的索赔证明材料不够全面、充分、准确、有力;,或者业务水平欠缺,不能对索赔事件作出合理的解释,因而不能说服业主承担赔偿责任。

(4)在招投标、合同谈判、施工准备和施工过程中,对可能引起索赔的因素未能及早预测,对已发生的应索赔事件未能及时发现。

待意识到这些问题时,匆忙提出“一揽子索赔”,项目较多、数额较大,业主不愿承受;且时过境迁,责任分析和索赔值的计算也很困难。

(5)索赔技巧和公关水平不高,索赔方式过于简单,措辞过于强硬,造成与业主之间的关系紧张、情绪对立,索赔谈判旷日持久、举步维艰,置企业于不利地位。

怎样搞好索赔,最大限度地减少企业损失,维护企业的经济利益。

针对以上所述索赔实务中的种种难点,应采取以下对策:
(1)增强索赔意识,在招投标、签订合同和施工全过程中,尽早预测、随时发现可能索赔和应索赔的因素。

(2)投标前后将业主或招标委员会的来往函件澄清,签订合同尽量采用规范格式文本,合同本身的条款要前后一致,用词严谨。

对关键词和关键语句含义要达成共识,避免在理解合同条款的多余性和随意性。

(3)尽量避免在合同中出现业主的“开脱责任条款”,加进不可预见因素条款和奖罚的双向约束条款,给可能出现的索赔留出空间。

当业主硬性写入
“开脱责任条款”,当出现不可预见或不可抗力情况时,可考虑采取“索赔方式转移”策略。

如地质、水文条件与勘察资料有出入时,可从合理化建议的角度说服业主对设计作出修改,从而使不利现场条件索赔转移为工作范围变更索赔。

(4)要注意记录和保存各种与合同有关资料,如施工日志、来往电报信函、气象资料、会议纪要、备忘录、工程照片和声像资料、进度计划、图纸、工程核算资料等的保存,以便为索赔提供详尽的证明材料。

(5)施工企业领导者和项目经理要把索赔技巧看作是集工程技术知识、法律知识、财务知识、公共关系、谈判技巧、文字艺术等为一体的综合体,以此来组成索赔策划班子并确定索赔的战略目标和策略方针,巧妙、合理、适时地运用索赔技巧。

上述策略的综合运用可从一实际案例加以说明:在某大型重点供水水源工程的输水箱涵部分某标段的施工中,大型箱涵的基础开挖深度为7米,地质勘察资料表明地基土为粘性土,设计开挖方案为1:1放坡直接开挖,合同中有“如遇地质情况异常而引起的风险因素由承包商自行承担”的条款。

开挖后发现地面以下3米为砂层,且地下水位较高,产生流砂,无法开挖。

经研究决定先向业主和设计院、监理公司提出3套方案并作了技术经济比较:(1)深层搅拌桩护壁并止水;(2)钢板桩护壁;(3)木桩加砂包护壁。

继而分别对业主、监理和设计院的主要决策人分别通报情况,设计院根据实际情况对3套方案进行研究后,采纳基础开挖方案,增加的措施费得到业主的承诺。

这样一个索赔过程自然而然地实现了把按合同条款本无法索赔的不利现场条件索赔转移为设计变更索赔。

相关文档
最新文档