建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测)
建设工程勘察合同(示范文本)
建设工程勘察合同（二）（示范文本）岩土工程设计、治理、监测工程名称： ____________________________工程地点： _____________________________合同编号： ______________________ （__由__承_包人编填）勘察证书等级： ________________________发包人： ______________________________承包人： ______________________________签订日期： ____________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：承包人：发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
LoCalhoSt 第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程立项批准文件号、日期：1.4 岩土工程任务委托文号、日期：1.5 工程规模、特征：1.6 岩土工程任务（内容）与技术要求：1.7 承接方式：1.8 预订的岩土工程工作量：第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间本岩土工程自_______ 年_____________________ 月________ 日_开工至_________________ 年_________ 月_______ 日_完工，工期为 _____ 天_。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期第五条：收费标准及支付方式5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准___ 计__取__；_ 或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204)
建设工程勘察合同（示范文本GF- 2000 —0204）〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0 0 0年三月发包人： _______________________________________________________________承包人： _______________________________________________________________发包人委托承包人承担：____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程立项批准文件号、日期：1.4岩土工程任务委托文号、日期：1.5工程规模、特征：1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_________________________________________1. 7 承接方式：1. 8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I I I I I II序号丨资料文件名称丨份数I 内容要求丨提交时间II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I I I I I II序号I报告、成果、文件名称I数量I 内容要求I交付时间II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I I第四条工期本岩土工程自_______ 年—月—日开工至_____________ 年—月—日完工，工期为. —天。
【建设工程设计合同范本】建设工程勘察合同(GF--2017--0204)(岩土工
法妞问答【建设工程合同范本】建设工程勘察合同(GF--2017--0204)（岩土工程设计、治理、监测）工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月_________________________________________________________________________ 发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1工程名称：__________________________________________________1．2工程地点：__________________________________________________1．3工程立项批准文件号、日期：__________________________________1．4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5工程规模、特征：____________________________________________1．6岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1．7承接方式：__________________________________________________1．8预计的岩土工程工作量：______________________________________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间。
建设工程勘察合同(示范文本)(GF_2016_0203)
GF—2016 —0203合同编号：_____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家制定工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对〈建设工程勘察合同（一）［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探］》（GF-2000-0203 ）及〈建设工程勘察合同（二）［岩土工程设计、治理、监测］》（GF-2000-0204 ）进行修订，制定了〈建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称〈示范文本》）。
为了便于合同当事人使用〈示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据〈中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)(岩土工程设计、治理、监测)
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)（岩土工程
设计、治理、监测）
建设工程勘察合同（GF--2000--0204）是一种针对岩土工程设计、治理和监测的合同形式。
该合同主要涉及以下内容：
1. 合同双方的基本信息和背景介绍：包括乙方（勘察单位）的企业资质、经验和技术实力，甲方（建设单位）的基本情况。
2. 项目描述：详细说明项目的位置、规模、性质、勘察范围以及相关的法规要求。
3. 勘察任务：明确岩土工程设计、治理和监测的具体任务和要求，包括勘察内容、查勘程度、勘察方法和技术要求。
4. 工作进程和计划：规定勘察实施的时间、工期和具体的进度安排，包括现场勘察、实验室分析、报告编制等工作阶段。
5. 合同价款和支付方式：约定勘察任务的费用总额和支付方式，通常根据合同阶段或完成阶段进行分期付款。
6. 资料交付和保密：约定勘察成果的交付形式、交付时间和内容，以及保密义务和责任。
7. 合同变更和解决争议：约定变更合同的程序和内容，以及解决争议的方式，通常通过协商、调解或仲裁解决。
8. 合同终止和责任限制：约定合同终止的条件和程序，以及合同履行中的责任限制和免责条款。
9. 法律适用和争议解决：约定合同适用的法律和争议的解决方式。
以上是基本的合同内容，具体的合同条款可根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同时，双方应仔细审核合同内容，确保各项条款清晰明确，并保证勘察工作的质量和合同的履行。
建设工程勘察合同2016
建设工程勘察合同（2016）甲方（发包人）：____________乙方（勘察人）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程性质：____________1.5 工程投资估算：____________二、勘察范围和阶段2.1 勘察范围：本工程所需的岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等服务。
2.2 勘察阶段：本工程勘察分为初步勘察和详细勘察两个阶段。
2.3 勘察周期：乙方应按照甲方要求，按时完成勘察任务。
初步勘察阶段应在合同签订后__天内完成，详细勘察阶段应在初步勘察基础上根据设计进度同步进行。
三、技术要求及工作量3.1 乙方应按照《建设工程勘察规范》（GB 50021-2001）及相关法律法规、规范的要求，进行勘察工作。
3.2 乙方应根据工程特点和甲方要求，制定勘察方案，并报甲方审批。
3.3 乙方应提供完整的勘察成果资料，包括勘察报告、图纸、计算书等，并保证资料的真实性、准确性和可靠性。
3.4 乙方应根据勘察结果，对工程地质、水文地质、地形地貌等方面进行评价，并提出合理化建议。
四、合同工期4.1 初步勘察阶段工期：自合同签订之日起__天内完成。
4.2 详细勘察阶段工期：根据设计进度，同步进行详细勘察，确保勘察工作与设计工作相协调。
五、质量标准5.1 乙方应按照《建设工程勘察规范》（GB 50021-2001）及相关法律法规、规范的要求，保证勘察质量。
5.2 乙方应建立健全质量管理体系，对勘察过程进行严格控制，确保勘察成果资料的准确性。
5.3 甲方应对乙方提供的勘察成果资料进行审查，如发现质量问题，有权要求乙方进行补充勘察或重新勘察。
建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)
千里之行，始于足下。
建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）合同标题：建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）甲方：（甲方名称、地址、联系方式）乙方：（乙方名称、地址、联系方式）一、合同背景及目的为了保证本建设工程的安全稳定进行，甲方委托乙方进行岩土工程设计、治理和监测工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程按时按质完成。
二、服务内容及工作范围1. 岩土工程设计阶段：1.1. 岩土力学参数测试分析；1.2. 地质、地形、地貌调查；1.3. 岩土工程设计方案编制；1.4. 岩土工程施工图纸编制。
2. 岩土工程治理阶段：2.1. 现场土质、水质、空气质量监测；2.2. 岩土工程施工过程中的质量控制；2.3. 对岩土工程施工过程中的问题进行技术支持和处理；2.4. 岩土工程治理的施工图纸编制。
3. 岩土工程监测阶段：3.1. 岩土工程施工过程中的监测与检测；3.2. 岩土工程施工完成后的盖测；第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.3. 监测报告的编制。
三、工作时间及地点1. 工作时间：本合同自双方签署之日起生效，至本工程完工验收合格之日终止。
2. 工作地点：甲方所在地及工程现场。
四、合同报酬及付款方式1. 合同总金额为：（具体金额）。
2. 付款方式：2.1. 合同签署后，甲方需支付合同总金额的30%作为合同订金；2.2. 合同工程设计阶段完工后，甲方需支付合同总金额的40%；2.3. 合同工程监测阶段完成后，甲方需支付合同总金额的20%；2.4. 合同工程最终验收合格后，甲方需支付合同总金额的10%。
五、保密事项双方保证在合作合同期间，对涉及到本工程的技术及商业机密信息、所有权及法律关系予以严格保密。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失；2. 若因一方原因导致合同无法履行，对方有权解除合同，并向违约方要求赔偿。
七、争议解决本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提交至双方所在地的人民法院进行解决。
建设工程勘察合同(GF)(岩土工程设计、治理、监测)
建设工程勘察合同(GF)（岩土工程设计、治理、监测）一、合同背景本合同由建设单位委托勘察单位进行岩土工程设计、治理和监测的相关工作。
双方在自愿、平等和互利的基础上，达成以下协议。
二、合同内容1. 任务范围勘察单位负责完成以下工作内容： - 岩土勘察：对建设工程所在地的地质地貌、岩土条件、地下水等进行详细勘察，并出具综合岩土勘察报告。
- 岩土设计：根据勘察结果，进行岩土设计，包括基础设计、坑、塔、坝的设计等。
- 岩土治理：根据勘察和设计结果，提出岩土治理方案，并指导施工单位进行治理。
- 监测：在建设过程中进行岩土监测工作，及时反馈监测数据，确保工程的安全性。
2. 合同费用建设单位需按照合同约定及时支付勘察单位的费用，包括勘察费、设计费、治理费和监测费等。
具体金额和支付方式按照双方协商确定。
3. 合同执行本合同自双方签署之日起生效，并持续有效期为建设工程竣工验收合格之日起至保修期满。
4. 合同变更如需对合同内容进行任何变更，需经双方协商一致，并以书面形式进行变更协议的签署。
5. 合同解除如一方违反合同约定且无法在合理期限内改正，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。
6. 保密条款双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等，应予以保密，未经对方书面许可不得泄露或使用于其他用途。
7. 争议解决如双方发生合同履行中的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁结果对双方均具有约束力。
三、合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：- 《岩土勘察报告》：包括地质地貌、岩土条件、地下水勘察结果等。
- 《岩土设计报告》：包括基础设计、坑、塔、坝的设计等。
- 《岩土治理方案》：根据勘察和设计结果提出的治理方案。
- 《岩土监测数据报告》：包括在建设过程中进行的岩土监测数据及分析报告。
四、合同生效与变更本合同自双方签署并盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同内容的修改、补充或解释，应经双方书面协议并签署生效。
建设工程勘察合同(GF
建设工程勘察合同(GF合同编号：（编号）甲方（发包人）：（全称）乙方（承包人）：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程勘察事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程规模：（工程规模描述）二、勘察范围和要求1. 勘察范围：（勘察范围的描述）2. 勘察内容：（勘察内容的详细描述）3. 勘察要求：（对勘察工作的具体要求）三、勘察文件及交付进度1. 乙方应按照国家和地方有关规定和标准，编制勘察文件。
2. 乙方应按照约定的时间节点向甲方交付勘察文件及相关资料。
3. 勘察文件的格式和内容要求：（文件格式和内容要求）四、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内进场开展勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察工作计划。
3. 如因乙方原因导致勘察工作无法按时完成，乙方应承担违约责任。
五、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额及支付方式在附件中约定。
2. 支付方式：（支付方式的描述）3. 乙方应在完成勘察工作后，按照约定向甲方提交结算报告。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察工作的质量符合国家及地方相关规定。
2. 甲方应在收到勘察文件后，按照约定标准进行验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求，乙方应负责修改或重新勘察。
七、知识产权及保密条款1. 乙方在本合同履行过程中产生的知识产权归乙方所有，但甲方在支付费用后有权使用勘察成果。
2. 甲乙双方应对涉及本合同的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
如因一方原因导致泄密，应承担相应法律责任。
建设工程勘察合同(GF)
建设工程勘察合同(GF)
建设工程勘察合同（GF）是指在建设工程项目实施过程中，由勘察单位与建设单位签订的一种合同，用于规定勘察单
位对建设工程项目进行勘察、测试、测量、采样等工作的
内容、程度、方法、程序、质量要求以及成果交付等事项。
建设工程勘察合同（GF）一般包括以下主要内容：
1. 合同的基本信息：包括合同的标题、编号、签订日期等
基本信息。
2. 合同的双方：包括勘察单位和建设单位的名称、地址、
联系方式等信息。
3. 合同的工程概述：包括建设工程项目的概况、范围、规
模等信息。
4. 勘察范围与内容：详细说明勘察单位需要完成的勘察工
作的具体内容、范围、要求等。
5. 勘察时间与工期：约定勘察工作的开始和结束时间，以及勘察工作需要的工期。
6. 勘察费用与支付方式：约定建设单位向勘察单位支付的勘察费用和支付方式。
7. 勘察成果提交要求：约定勘察单位需要提交的勘察成果的要求、格式、数量、提交时间等。
8. 合同的变更和解除：约定双方可以根据实际情况对合同进行变更或解除的条件和程序。
9. 合同的违约责任：约定双方违反合同规定所需要承担的各种责任和赔偿方式。
10. 其他条款：包括争议解决方式、保密条款、法律适用等相关条款。
需要注意的是，建设工程勘察合同（GF）应根据具体项目情况进行调整和补充，确保合同内容与实际情况相符，避免发生纠纷和争议。
同时，合同的签订双方应严格履行合同约定，确保勘察工作的顺利进行。
【最新文档】建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)-推荐word版 (9页)
【最新文档】建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）-推荐word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________（由承包人编填）
勘察证书等级：_________
发包人：_________
承包人：_________
发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1．1 工程名称：_________
1．2 工程地点：_________
1．3 工程立项批准文件号、日期：_________
1．4 岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日
1．5 工程规模、特征：_________
1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：_________。
GF建设工程勘察合同一
GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）[ 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3 工程规模、特征：1.4 工程勘察任务委托文号、日期：1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6 承接方式1.7 预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1 本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按时开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测)
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）工程地点：______________________编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_________________________________________________________________________发包人：________________________承包商:________________________客户委托承包商承担:_____________岩土工程项目的任务,根据法律《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规,由雇主和承包商同意签署这份合同。
第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1.2项目位置:__________________________________________________1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1.5工程规模、特点:____________________________________________1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1.7继续道:__________________________________________________1.8岩土工程工作量预期:______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序列号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。
建设工程勘察合同(住建部2016版)
建设工程勘察合同（住建部2016版）政府示范文本要点发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，可以签订本合同。
合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
GF建设工程勘察合同
GF-2000-0203建立工程勘察合同〔一〕〔岩土工程勘察、水文地质勘察〔含凿井〕工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：〔由勘察人编填〕勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建立部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承当岩土工程勘察任务。
根据?中华人民共和国合同法?及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建立地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务〔内容〕与技术要求：按?岩土工程勘察标准?及?建筑地基根底设计标准?执行。
1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。
第二条发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件〔复印件〕，以及用地〔附红线范围〕、施工、勘察许可等批件〔复印件〕。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况〔设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等〕时，工期顺延。
建设工程勘察合同(GF
建设工程勘察合同(GF建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）10．5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10．6 完工工程经验收符合要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条其他约定事项：_________________________________第十三条争议解决办法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：（一）提交__________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。
发包人名称：________________ 承包人名称：________________ （盖章）（盖章）法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________住所：______________________ 住所：______________________邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________电话：______________________ 电话：______________________传真：______________________ 传真：______________________开户银行：__________________ 开户银行：__________________银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________建设行政主管部门备案：______ 鉴证意见：__________________ （盖章）（盖章）备案号：____________________ 经办人：____________________备案日期：______年___月___日鉴证日期：______年___月___日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_____________________________________________________________________ ____发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程地点：__________________________________________________1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________ 1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程规模、特征：____________________________________________ 1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________ 1．7 承接方式：__________________________________________________1．8 预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5．1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5．2 本岩土工程费总额为__________元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
34工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_____________________________________________________________________ ____发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程地点：__________________________________________________1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________ 1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程规模、特征：____________________________________________ 1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________ 1．7 承接方式：__________________________________________________1．8 预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5．1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5．2 本岩土工程费总额为__________元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
34工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_____________________________________________________________________ ____发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程地点：__________________________________________________1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________ 1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程规模、特征：____________________________________________ 1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________ 1．7 承接方式：__________________________________________________1．8 预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5．1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5．2 本岩土工程费总额为__________元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
34工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_____________________________________________________________________ ____发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。