陕西省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
陕西省2016年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
陕西省2016年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前2、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．203、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。
间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。
A：206．82B：221．30C：227．50D：243．59E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、可编程的只读存储器__。
A．不一定是可改写的B．一定是可改写的C．一定是不可改写的D．可任意读写5、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。
A：勘察B：施工图设计C：技术设计D：初步设计E：专业监理6、工程进度款的计算主要涉及。
A：工程质量的检验和施工进度计划B：工程量的计量和单价的确定C：直接费和间接费的计算D：施工方案和分部分项工程的确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位8、凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目提交《工程材料／构配件／设备报审表》。
A：承包单位B：建设单位C：监理机构D：项目经理部E：工程变更单9、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当__。
A．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认10、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。
公路工程监理工程师-综合考试分类模拟题索赔管理(一).doc
综合考试分类模拟题索赔管理(-)(一)丄、【案例丄】某工程项FI施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。
工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。
但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临吋停工。
5月20日至5月26 FI承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24 H交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月日至06月14日该地区的供电全而中断。
问题(1)承包人的索赔要求成立的条件是什么？(2)由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。
作为一名造价工程师你批准该索赔要求吗？为什么？(3)若承包人对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按口工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？(4)由于儿种情况的暂时停工，承包人在6刀25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57・2万元。
作为一名造价工程师你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？(5)你认为应该在业主支付给承包人的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？(二)2、【案例2】某高速公路沥青路面施上阶段，因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了不延误工期，材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段。
为此，业主公开两合同段开会, 要求A 合同段调整施工安排，于7月30日前完成该段施工。
8月丄日起，B合同段从该段路运进材料。
A 合同段至8月20日才完成该路段施工，致使B合同段工期延误，A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
陕西省2017年监理工程师合同管理：必然的损失试题
陕西省2017年监理工程师合同管理：必然的损失试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从中支付。
A：建筑安装工程费B：设备及工、器具购置费C：建设单位管理费D：生产准备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是。
A：制定工作计划B：编制与优化方案C：进行项目评价D：编制可行性研究报告E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息4、某项目设计生产能力1500件，项目年固定成本18万元，每件产品的销售价格460元，销售税金70元。
可变成本160元。
则该项目的盈亏平衡点为件。
A：682．9B：648．5C：798．7D：782．6E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，能够有效地提高工程建设的管理水平。
A：工程质量管理B：工程投资管理C：工程进度管理D：建设工程合同管理E：专业监理6、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D：保险合同的有效期至工程保险期满为止E：专业监理7、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。
其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。
该工程的建筑安装工程含税造价为万元。
A：612．05B：616．40C：618．91D：621．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
2023年陕西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2023年陕西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书2.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任3.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前4.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图5.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告6.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表7.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸8.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书9.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体10.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。
甘肃省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题
甘肃省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列文件中。
由总监理工程师负责组织编制的是。
A：监理细则B：监理规划C：监理大纲D：监理投标书E：工程保险金2、【例1·单选题】监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是。
A：编制物资供应计划B：办理进出口许可证等有关事宜C：决定物资供应分包方式D：安排物资订货E：自我评定3、某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为天。
A：35B：40C：45D：50E：自我评定4、【例3·单选题】某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。
则流水施工工期是。
A：16B：18C：20D：22E：自我评定5、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报审核。
A：建设单位B：监理单位C：质量监督机构D：建设行政主管部门E：工程变更单6、【例2·单选题】由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程B：提交裁决C：起诉D：停工E：专业监理7、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A：离岸价B：离岸价+国外运费C：离岸价+国外运输保险费D：到岸价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。
A．概算定额B．预算定额C．工程量清单D．施工定额9、【例1·单选题】建设工程经验收合格，方可交付使用。
2016年陕西省监理工程师：保险赔偿试题
2016年陕西省监理工程师：保险赔偿试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法2、评标委员会对投标书进行初评是以为依据，确定投标书的有效性。
A：投标文件B：招标文件C：招标公告D：资格预审文件E：专业监理3、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量4、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为。
A：风险回避B：损失控制C：风险自留D：风险转移E：工程保险金5、指定分包商是与签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A：工程师B：承包人C：发包人D：政府主管部门E：专业监理6、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的核算设计费。
A：扩大的初步设计概算B：施工图预算C：投资估算算D：初步设计概算E：专业监理7、工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则__。
A．工程师单独计量有效B．工程师单独计量无效C．工程师应推迟计量时间D．工程师单独计量后再请承包商确认8、在评标委员会成员中，不能包括。
A：招标人代表B：招标人上级主管代表C：技术专家D：经济专家E：专业监理9、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。
A：所有工作均按最早开始时间安排B：所有工作均按最迟开始时间安排C：早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照__计算。
陕西省2016年监理工程师合同管理：保险赔偿试题
陕西省2016年监理工程师合同管理：保险赔偿试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程实际的运行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差则在项目进度计划中应采取的措施。
A：废除计划进度B：将实际进度调整到计划进度C：偶有偏差不足为怪D：采用准确的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题E：自我评定2、初步设计阶段投资控制的目标应不超过。
A：投资估算B：设计总概算C：修正总概算D：施工图预算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的相等。
A：总时差与自由时差B：最早开始时间与最迟开始时间C：最早完成时间与最迟完成时间D：时间间隔与自由时差E：自我评定4、【例1·单选题】根据《高强混凝土应用技术规程》，高强混凝土是指强度等级不低于的混凝土。
A：C50B：C55C：C60D：C65E：工程变更单5、在建设工程数据库中，应当按__对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
A．投资额大小B．投资来源C．使用功能D．设计标准6、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。
美元兑人民币的汇率为6．15。
则该进口设备的离岸价为万元人民币。
A：1230．00B：1310．87C：1331．48D：1351．47E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送备案。
A：建设单位B：建设单位代表C：监理工程师D：设计单位E：工程变更单8、【例1·单选题】工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意。
A：建设单位B：总承包单位C：质量监督机构D：建设行政主管部门E：工程保险金9、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
2016年下半年陕西省监理工程师合同管理：保险赔偿考试题
2016年下半年陕西省监理工程师合同管理：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在施工阶段监理工作的基本表式中，《工程开工/复工报审表》属于__。
A．建设单位用表B．监理单位用表C．承包单位用表D．各方通用表2、【例2·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1200万元，贷款时间和额度为第1年600万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期只支付利息，则该项目的建设期利息为万元。
A：54B：55．08C：72D：73．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】建设工程物资供应计划的编制应。
A：在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B：在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C：根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D：根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成E：自我评定4、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是。
A：指示承包商修复缺陷后再进行检验B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书C：建议业主解除施工合同D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限E：专业监理5、【例1·单选题】在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于。
A：勘查B：监理C：设计D：运营E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是。
A：若财务内部收益率≥基准收益率，方案可行B：若投资回收期≥行业标准投资回收期，方案可行C：若财务净现值≥零，方案可行D：若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程是决定工程项目质量的关键环节。
A：勘察质量B：设计质量C：施工质量D：竣工验收质量E：工程变更单8、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中．不属于建设投资的是。
2017年监理工程师《合同管理》真题与解析
2017年全国注册监理工程师执业资格考试建设工程合同管理1.关于建设合同的说法，错误的是()。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
A.5%B.10%C.20%D.30%9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。
陕西省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险模拟试题
陕西省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是。
A：不平衡报价法B：多方案报价法C：突然降价法D：先亏后盈法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金3、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部4、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B：仲裁事项可以通过默示的方式体现C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效E：专业监理5、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。
A：措施费B：直接工程费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为。
A：A银行1000万元，B银行2000万元B：A银行1800万元，B银行1200万元C：A、B银行各1500万元D：A银行2000万元，B银行1000万元E：专业监理7、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。
A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作E：自我评定8、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
陕西省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿考试题
陕西省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是。
A：加工处理收集到的实际进度数据B：调查分析进度偏差产生的原因C：实际进度与计划进度的对比分析D：跟踪检查进度计划的执行情况E：自我评定2、是将总体分割成互不重叠的子总体，在子总体中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。
A：简单随机抽样B：分层抽样C：等距抽样D：多阶段抽样E：工程变更单3、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的。
A：计划完成任务量B：实际完成任务量C：实际进度偏差D：实际投入的时间E：自我评定4、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。
A：施工合同的发包人B：施工合同的承包人C：施工合同发包人和承包人D：工程项目的代建方和施工合同的发包人E：专业监理5、为了有效地控制项目目标，必须将主动控制与被动控制紧密结合起来，并且按照__的原则处理好两者之间的关系。
A．主动控制为主，被动控制为辅B．被动控制为主，主动控制为辅C．主动控制与被动控制并重D．力求加大主动控制在控制过程中的比例，同时进行定期，连续的被动控制6、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签发审查意见前应报送技术负责人审查。
A：建设单位B：监理单位C：设计单位D：质量监督机构E：工程变更单7、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人8、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。
A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书9、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
2017年上半年陕西省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试题
2017年上半年陕西省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段2、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能3、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收4、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理5、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求7、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。
A．进度目标与投资目标之间存在统一关系B．进度目标与投资目标之间存在对立关系C．进度目标与质量目标之间存在对立关系D．进度目标与质量目标之间存在统一关系8、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性B．明确性C．现实性D．层次性9、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定10、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点11、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前12、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
陕西省2015年下半年监理工程师：保险赔偿试题
陕西省2015年下半年监理工程师：保险赔偿试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某监理单位与业主签订了一份托付监理合同，担当某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划2、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理3、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部托付的工作任务C．与合同要求和建设意图相全都D．适合工程的特点4、依据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不行预见费5、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与询问C．组织与调配D．操作与完成任务6、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位担当，由建筑施工单位负责人对平安负责。
A．相应资质B．质量保证C．保证平安D．保证工期7、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素养、数量、结构的要求8、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和修理工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．全部工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交名目，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内9、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险10、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
2017年陕西省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习
2017年陕西省汇编监理工程师《合同管理》试题练习学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修2.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务3.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告4.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方5.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同6.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序8.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人9.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
2017年陕西省整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年陕西省整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标2.某工程采用《标准设计施工总承包招标文件》招标，并约定采用价格指数法调整因物价波动导致的人工、材料和设备价格变化。
工程实施期间，由于不可抗力导致合同约定的竣工日期延误，且在合同约定的竣工日期后，人工、材料价格指数上涨。
为此，监理人应认可的价格指数是（）。
A.合同约定的竣工日期价格指数B.合同约定的竣工日期后相应项目采购日当期价格指数C.实际竣工日当期价格指数D.由发包人与承包人协商确定的价格指数3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人4.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险6.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理7.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( )A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金8..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
2017年陕西省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年陕西省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.563.市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德4.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料5.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款6.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值7.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试，调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标，由此造成的损失应由（）承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同8.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
2017年陕西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年陕西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购3.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法4.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议6.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人7.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求8.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书9.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间10.关于投标限价的说法，正确的是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。
A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求E：专业监理2、在措施清单中，采用分部分项工程量清单的方式编制的是。
A：大中型机械进出场及安拆B：安全文明施工C：混凝土浇筑的模板工程D：二次搬运E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金5、根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理。
书面通知被监理的建筑施工企业。
A：范围B：任务C：职责D：权限E：工程保险金6、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。
A：措施费B：企业管理费C：研究试验费D：材料费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。
A：通知委托人，建议下达停工指令B：征得委托人同意后，下达停工指令C：立即下达停工指令并尽快通知委托人D：立即召开现场会议，讨论对策E：专业监理8、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。
A．工程管理部门B．人民政府建设主管部门C．人民政府规划主管部门D．工程监理资质评审委员会9、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、卫生、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
A：主控项目B：一般项目C：保证项目D：基本项目E：工程变更单10、在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响__的前提下，该工作可以利用的机动时间。
A．紧后工作最早开始B．后续工作最迟开始C．紧后工作最迟开始D．本工作最早完成11、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。
A．概算定额B．预算定额C．工程量清单D．施工定额12、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金13、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金14、监理规划中，建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任，属于质量控制的措施。
A：技术B：经济C：合同D：组织E：工程保险金15、与施工总承包模式下工程监理委托方式相比，平行承发包模式下工程监理委托方式的优点是。
A：有利于质量控制B：有利于造价控制C：有利于缩短工期D：有利于合同管理E：工程保险金16、【例3·单选题】某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第天。
A：6B：8C：11D：13E：自我评定17、【例1·单选题】在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的2天变为-1天，说明工作M的实际进度。
A：拖后3天，影响工期1天B：拖后1天，影响工期1天C：拖后3天，影响工期2天D：拖后2天，影响工期1天E：自我评定18、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后，应在天内给予确认或提出修改意见。
A：21B：14C：28D：56E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、【例3·单选题】在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明。
A：该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，且影响总工期D：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期E：自我评定20、某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。
地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回。
A：分包单位B：总包单位C：监理单位D：建设单位E：工程保险金21、某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。
按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年25％，第2年55％，第3年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。
建设期贷款利息为1395万元，建设工程其他费用为3860万元；基本预备费率为l0％。
试估算该项目的建设投资万元。
A：56959．01B：59659．01C：59569．01D：59695．01E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员23、【例2·单选题】委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。
A：专用条件B：通用条件C：附录AD：附录BE：工程保险金24、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。
A：工作A和工作BB：工作C和工作DC：工作B和工作DD：工作c和工作FE：自我评定25、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是。
A：衡量法B：查点法C：经验鉴别法D：物理试验E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、关于支付工程预付款的说法，正确的有。
A：发包人应在发出开工通知前支付工程预付款B：发包人应在发出开工通知后支付工程预付款C：承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款D：在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变E：发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利2、在施工合同中，__的合同属于无效合同。
A．施工企业伪造资质等级证书签订B．招标人与投标人串通签订C．施工企业的违约责任明显过高D．建设单位的违约责任明显过高E．约定的质量标准低于强制性标准3、工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是。
A：地基基础工程B：主体结构工程C：电气管线安装D：卫生间防渗漏E：屋面防水工程4、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括__。
A．受理委托方建设工程项目的质量监督B．会同监理单位检查施工承包单位的质量行为C．对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查D．向委托部门报送工程质量监督报告E．会同工程建设各方进行工程质量验收5、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工单位的__应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A．主要负责人B．技术负责人C．项目负责人D．人事管理负责人E．专职安全生产管理人员6、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。
A：设计合同经签字盖章后立即生效B：设计合同在支付定金后生效C：设计合同的定金为合同总价的20％D：设计人收到定金为设计开工的标志E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任7、工程质量控制的组织措施有。
A：建立健全项目监理机构B：协助完善质量保证体系C：落实质量控制责任D：完善职责分工E：制定有关质量监督制度8、工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是__。
A．按进度计划组织施工B．实地检查C．有权通知承包人修改进度计划D．有权发布暂停施工指令E．有权批准拖延支付进度款9、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。
A．增加劳动力和施工机械的数量B．改进施工工艺和施工技术C．采用更先进的施工机械D．改善外部配套条件E．采用工程分包方式10、工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。
A．审核项目总进度计划B．审核设计总进度计划C．审核各专业工程的出图计划D．提供设计基础资料E．监督设计进度计划的实施11、某工作计划进度与实际进度如图4-13所示，可以得到的正确信息有。
A：本工作已按计划完成B：在第2月前半月内没有进行本工作C：在第3月内本工作实际完成的任务量大于计划任务量D：到第4月末，本工作拖欠5％的任务量E：在第5月内，本工作拖欠10％的任务量12、组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有。
A：管理层次B：管理跨度C：管理制度D：管理职能E：管理部门13、在施工合同的实施过程中，关于工程师及其职责提法正确的有__。
A．如果发包人须更换工程师代表，应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续履行前任的权利和义务，并且不得更改前任作出的书面承诺B．因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期顺延C．工程师应按合同约定，及时向承包商提供所需指令、批准并履行其他约定义务D．工程师未及时向承包商提供所需指令时，工程师应承担由此延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期E．对于工程师要求立即执行的指令承包人有异议时，若工程师不能更改决定，则承包人仍应继续执行14、必须依法公开招标的项目是__。
A．全部使用国有资金投资B．国有资金投资控股C．国有资金投资占主导地位D．总投资在3000万元人民币以上的项目E．涉及国家安全的工程15、根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业进行资质年检时，应向建设行政主管部门提交__等资料。
A．《工程监理企业资质年检表》B．《工程监理企业资质证书》C．《监理业务手册》D．企业章程E．《企业法人营业执照》16、为确保作业质量，总监理工程师在施工过程中下达停工令的情况包括__。