建设工程质量保证金监管协议合同范本
工程质保金合同模板
工程质保金合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就工程质保金支付事宜达成如下协议:一、合同标的甲方对乙方开展的工程项目进行质量保障,并按照本合同的约定支付工程质保金。
二、合同金额及支付方式1. 工程质保金金额:(具体金额)2. 支付方式:甲方应在本合同签订后的(具体天数)内全额支付工程质保金至乙方指定账户。
三、质保期限1. 本次工程的质保期为自工程竣工之日起(具体期限)。
2. 在质保期内,如工程出现质量问题,乙方应负责修复和保证工程质量,并且甲方有权要求退还或扣除相应的工程质保金。
四、质保金的用途1. 质保金用于保障工程的质量,如工程出现质量问题需进行维修时,乙方可以使用工程质保金进行修复。
2. 质保期届满时,如工程质量达到要求,工程质保金将全额退还给甲方。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的规定,构成违约的,对方有权要求违约方承担相应的法律责任,并赔偿对方因此而造成的损失。
2. 在质保期内,如乙方未按本合同的约定修复工程质量问题的,甲方有权要求乙方退还全部或部分工程质保金。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 合同标的的解释、履行和争议解决均适用中国法律。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章即视为生效,不得撤销或变更。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章):签订日期:年月日以上为《工程质保金合同》的详细内容,特此协商确定并签署。
工程保证金合同范本三篇
【导语】⼯程保证⾦是指施⼯单位在建设签订之前,预先交付给建设单位,⽤以保证施⼯质量的资⾦。
以下是整理的“⼯程保证⾦合同”,仅供参考!【篇⼀】 ⼯程名称: 甲⽅: ⼄⽅(施⼯): 甲⼄双⽅就⼯程施⼯保证⾦事宜,为明确双⽅的责任及权利,经双⽅协商签订如下协议: 1、就_____________________项⽬,⼄⽅作为施⼯单位,_____年____⽉____⽇之前将⼯程施⼯保证⾦⼈民币共计____________元存⼊甲⽅账户。
甲⽅收到该保证⾦后应向⼄⽅出具收条。
2、⼄⽅交存的上述⼯程施⼯保证⾦甲⽅保证只能⽤于⼯程施⼯期内的⼯程质量、⼯程进度、施⼯安全、民⼯⼯资拖⽋及⼯程施⼯结束后返还⼄⽅,甲⽅不得挪作他⽤。
3、⼯程出现⼯程质量缺陷问题验收不合格,经甲⽅通知后,如⼄⽅接到相关通知书后在约定的时间内不履⾏修复、返⼯职责,甲⽅可委托具有相应资质的单位进⾏返⼯修复;实际发⽣的费⽤可以从⼯程施⼯保证⾦中⽀付甲⽅委托的单位进⾏修复后的⼯程出项⼯程质量问题由甲⽅负责,⼄⽅不再承担责任。
4、⼯程出现⼯程进度问题。
因⼄⽅造成⼯期延误,就延误的⼯期⼄⽅以书⾯形式向甲⽅提出报告。
甲⽅在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
⼄⽅不得对原⼯程设计进⾏变更,若擅⾃变更设计导致的直接损失,由⼄⽅承担,延误的⼯期不予顺延。
每延误⼀天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证⾦。
(除不可抗⼒的因素外)。
5、⼄⽅应对其在施⼯场地的⼯作⼈员进⾏安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施⼯。
因⼄⽅导致的安全事故,由⼄⽅⾃⼰承担相应的责任及费⽤。
6、⼄⽅不得有层层转包和⽆资质承包的出现。
不得随意招⽤零散⼯,在建设施⼯时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖⽋⼯⼈⼯资。
7、返还保证⾦。
擅⾃违规转包者将扣除全部保证⾦;擅⾃减省⼯料其所造成损失的⾦额将与保证⾦相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费⽤或惩罚性⾦额将从保证⾦中抵扣相等⾦额。
“质量保证金”监管合同3篇
“质量保证金”监管合同3篇篇1质量保证金监管合同第一部分:总则1.1 本合同由甲方(监督部门)和乙方(被监督单位)双方签订,旨在规范质量保证金的监管工作,保障双方的合法权益。
1.2 甲方负责监督乙方按照合同要求缴纳质量保证金,并对其使用情况进行监督,确保资金使用合法合规。
1.3 乙方应按照本合同规定的要求缴纳质量保证金,并接受甲方的监督和管理,保证其按照约定使用质量保证金。
第二部分:质量保证金缴纳要求2.1 乙方应在签订合同后的7个工作日内向甲方缴纳质量保证金,金额为合同总价的5%。
2.2 质量保证金应以现金或银行汇款的形式支付至甲方指定账户,缴纳后需提供缴款凭证。
2.3 乙方应在合同履行期间及时补缴质量保证金,否则将被认定为违约行为,甲方有权采取相应措施。
第三部分:质量保证金使用管理3.1 乙方未按照合同要求履行义务或出现质量问题时,甲方有权使用质量保证金进行赔偿或弥补损失。
3.2 质量保证金的使用需经双方协商一致,并签订书面申请,经甲方批准后方可使用。
3.3 甲方应及时将使用质量保证金的情况通知乙方,并保留相关记录和凭证,确保使用过程合法合规。
第四部分:监督管理制度4.1 甲方应设立专门的质量保证金管理部门,负责质量保证金的监督和管理工作。
4.2 甲方应定期对质量保证金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用合法合规。
4.3 乙方有权要求甲方提供质量保证金的使用情况和结余情况,甲方应予以配合。
第五部分:违约责任5.1 乙方未按时缴纳质量保证金或违反合同规定使用质量保证金的,应承担相应的违约责任。
5.2 乙方有权向甲方提出异议,若甲方未及时处理或处理不当,乙方有权向有关部门投诉或申诉。
第六部分:争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有关部门投诉或申诉,或提交仲裁。
6.2 本合同的任何修改或解释须经双方书面协议,并签订补充协议。
第七部分:其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同终止或履行完毕为止。
建筑工程保证金协议书
建筑工程保证金协议书1. 引言2. 保证金支付2.1 甲方同意在合同签订后的第五个工作日内向乙方支付建筑工程保证金。
2.2 保证金的支付方式为人民币,支付账户在支付后三个工作日内通知乙方。
2.4 保证金支付后,双方应签署保证金收据,并交存于乙方。
3. 保证金管理3.1 乙方应将保证金存入合法的银行账户,并进行专门管理。
3.2 乙方应妥善保管保证金证明文件,并定期向甲方提供保证金存款证明。
3.3 保证金不得挪作他用,不得用于乙方除建筑工程合同外的其他用途。
3.4 甲方有权随时要求乙方提供保证金的账户明细和交易记录,乙方应予以配合并提供。
4. 保证金返还4.1 在确认项目完工后,甲方应在收到竣工资料包和交付验收合格后的五个工作日内通知乙方退还保证金。
4.2 乙方应在收到退还通知后的十个工作日内将保证金退还给甲方。
4.3 若甲方在规定的时间内未提出保证金退还的要求,乙方有权向甲方索取书面要求。
4.4 若返还保证金金额与实际支付金额有差异,双方应协商解决,如协商不成,双方同意按实际支付金额返还。
5. 违约处理5.1 如甲方未在约定时间内向乙方支付保证金,甲方应按日向乙方支付滞纳金,滞纳金的支付比例为保证金金额的0.05%。
5.2 乙方应妥善管理保证金,不得挪用或违规使用。
如乙方违规使用保证金,甲方有权解除合同,并要求乙方将保证金全额返还。
5.3 如乙方未在约定时间内返还保证金,乙方应按日向甲方支付滞纳金,滞纳金的支付比例为保证金金额的0.1%。
5.4 若因一方违约造成对方损失的,违约方应赔偿对方的损失。
6. 其他条款6.1 本协议一经签署即生效,对双方具有法律约束力。
6.2 本协议未尽事宜双方可根据实际情况进行协商,并签署补充协议。
6.3 本协议的争议解决适用法律并提交有管辖权的人民法院审判。
7. 合同变更与解除7.1 本协议的修改、补充或解除应当由双方协商一致,并以书面形式进行。
7.2 双方同意,任何一方要求修改、补充或解除本协议,应提前三个工作日书面通知对方。
2023年建设工程“质量保证金”监管协议书范本
2023年建设工程“质量保证金”监管协议书范本尊敬的各位合作伙伴:您好!为加强我国建设工程质量管理,提高工程质量,确保建设工程质量安全与可持续发展,根据国家发展改革委员会《关于建立建设工程质量保证金制度的通知》(发改办规〔2022〕267号),我方将根据项目的特点和需求,采取相关措施监管建设工程质量保证金,并与各合作单位签署本协议。
具体协议事项如下:第一条合作单位同意按照国家相关规定,提供相应的质量保证金。
质量保证金的金额以项目合同对应款项的比例为依据,具体比例以本项目相关规定为准。
第二条合作单位同意按照国家相关规定,将质量保证金存入我方监管账户或指定的合作银行,并在合同签订后一个月内完成存入操作。
具体存款账户和操作方式将在合同签订后另行通知。
第三条质量保证金将根据工程进展和质量情况采取不同的监管方式。
我方将对质量保证金的使用和监管情况进行定期审核,并及时与合作单位沟通交流。
第四条合作单位同意,在合同履行过程中,按照合同约定的质量要求和进度规定进行工程施工和管理,确保工程质量符合国家和地方相关标准和规定,并按时交付工程。
如合作单位存在质量问题或未按时交付工程,我方有权利从质量保证金中扣除相应的费用。
第五条合作单位同意,如项目验收合格并按时交付工程后,质量保证金将按合同约定的方式和时间退还给合作单位,同时合作单位应提供相关资料确认工程质量的安全和合格。
第六条合作单位同意,如在工程施工和交付过程中发生任何争议或纠纷,应通过友好协商解决。
如协商无果,双方可以通过仲裁或提起诉讼解决。
第七条本协议自双方盖章之日起生效,有效期与合作合同相同,并延续至合同履行结束。
第八条本协议的补充、修改和终止,需由双方书面协商确认。
注:本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
特此协议!合作单位(盖章):____________________日期:____________________监管方(盖章):____________________日期:____________________。
工程保质金合同
工程保质金合同合同编号:______________甲方(业主):_________________地址:______________________联系电话:__________________乙方(承包商):_______________地址:______________________联系电话:__________________鉴于甲乙双方就____________________项目(以下简称“项目”)的建设达成合作意向,为确保项目质量满足约定标准,特订立本合同如下:一、保质金条款1. 甲方应在合同签订后____天内支付给乙方人民币____元作为工程保质金。
2. 该保质金将由甲方存入指定的监管账户,由第三方监管机构进行管理。
3. 保质金的退还条件为:- 工程完工并经甲方验收合格后的____个月内无重大质量问题;- 如有维修或更换需求,乙方应按照约定时间完成修复工作。
4. 如发生质量问题,甲方有权从保质金中扣除相应的费用以用于维修或更换。
二、质量保证1. 乙方保证按照国家及行业标准和规范施工,确保工程质量符合合同约定。
2. 乙方应对所使用材料的质量负责,并提供相应的合格证明。
3. 乙方应配合甲方或第三方的质量检验,并对发现的问题及时整改。
三、违约责任1. 如乙方未能按合同约定保证工程质量,除承担修复责任外,还应向甲方支付违约金,金额不超过保质金总额的____%。
2. 如因乙方原因导致工程延期,应按日支付滞纳金,金额为每天保质金总额的____%。
四、争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
工程项目资金监管合同范本
工程项目资金监管合同范本《工程项目资金监管合同》甲方(项目业主):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系电话:____________________乙方(施工单位):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系电话:____________________丙方(资金监管方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系电话:____________________鉴于甲方拟进行[工程项目名称]项目的建设,乙方为该项目的施工单位,为确保项目资金的安全、合理使用,保障项目顺利进行,甲、乙、丙三方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,就工程项目资金监管事宜达成如下协议:一、监管项目及资金范围1. 监管项目:[工程项目名称]2. 资金范围:甲方支付给乙方的用于本工程项目的全部资金,包括但不限于工程预付款、工程进度款、工程结算款等。
二、监管账户的设立1. 丙方在[银行名称]开设专用监管账户,账户信息如下:账户名称:______________________账号:________________________开户行:______________________2. 甲、乙双方应在本合同签订后的[X]个工作日内,将各自应存入监管账户的资金足额存入该账户。
三、资金存入与支取1. 资金存入甲方应按照工程合同的约定,将应付给乙方的工程款项按时足额存入监管账户。
乙方应将收到的与本工程项目有关的其他款项(如工程质量保证金等)及时存入监管账户。
工程质保押金协议
工程质保押金协议1. 甲方与乙方甲方:________(以下简称“甲方”)地址:________乙方:________(以下简称“乙方”)地址:________2. 背景为了保证工程质量,甲方和乙方达成以下协议。
3. 保证金金额3.1 乙方保证按照本协议要求提供保证金。
保证金金额为________人民币,以现金/银行汇票/其他形式提供。
3.2 保证金将在协议签订后的________天内提供给甲方。
3.3 保证金应该是无息的。
3.4 若乙方提供的保证金金额低于协议规定的金额,则甲方有权要求乙方补足差额。
4. 保证金用途4.1 甲方在接受工程开展之前,将保证金用于工程质量保证。
4.2 若工程的完成符合双方的协议约定,甲方将在接受工程开展________天内退还保证金。
4.3 若工程的完成不符合双方协议约定,甲方有权在扣除相应费用后,将保证金退还给乙方。
4.4 若工程完工后需要修补或重新开展工作,保证金将用于支付修补费用或重新开展工作的费用。
4.5 若工程完工后发生争议,保证金将被暂时冻结,待争议解决后按照双方达成的结论进行处理。
5. 保证金抵押5.1 若乙方提供保证金的形式为银行汇票或其他抵押形式,乙方需确保该抵押物不受限制或任何形式的担保。
5.2 若乙方提供保证金的形式为现金,则乙方需确保保证金处于安全的存储状态,并妥善保管。
5.3 如乙方未按照本协议要求提供保证金,甲方有权采取法律手段追究乙方的责任。
5.4 若乙方提供的保证金为银行汇票或其他抵押形式,甲方在接受保证金后应按照协议要求将抵押物返还给乙方。
6. 协议终止6.1 协议有效期为________,自协议签订日开始计算。
6.2 甲方和乙方均有权选择在协议到期日前________天提前终止协议。
6.3 协议终止后,甲方应在________天内将保证金退还给乙方。
7. 争议解决7.1 若甲方和乙方在协议执行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成,争议应提交至________仲裁委员会进行仲裁。
工程质量合同范本
工程质量合同范本这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!甲方(发包方):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,就该工程的质量事宜达成如下协议:一、工程质量标准(1)[具体质量标准 1](2)[具体质量标准 2](3)……2. 工程竣工后,应通过相关部门的质量验收,验收标准为[验收标准]。
二、质量保证措施1. 乙方应建立健全质量保证体系,制定详细的施工质量计划,并报甲方审核。
2. 施工过程中,乙方应严格执行“三检”制度(自检、互检、专检),确保每道工序的质量符合要求。
3. 乙方应选用符合质量要求的材料和构配件,并提供相应的质量证明文件。
对于重要材料和构配件,应进行见证取样送检。
三、质量问题处理1. 如在施工过程中发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并报告甲方。
2. 对于因乙方原因导致的质量事故,乙方应承担全部责任,包括返工费用、赔偿甲方的损失等。
3. 工程竣工交付后,在质保期内如出现质量问题,乙方应负责免费维修。
四、质量保证金1. 乙方应在合同总价中预留[X]%作为质量保证金。
2. 质保期满后,如工程质量无问题,甲方应将质量保证金无息返还给乙方。
五、违约责任1. 若乙方未达到本合同约定的质量标准,应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金,并承担因质量问题给甲方造成的损失。
2. 甲方未按照合同约定支付工程款,影响工程质量的,应承担相应的责任。
质量保证金监管合同范本
质量保证金监管合同范本合同编号:_____________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方就质量保证金监管事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守。
一、质量保证金的缴纳1. 乙方应在本合同签订之日起______个工作日内,向甲方缴纳质量保证金人民币___________元整(大写:_________________)。
2. 质量保证金应以现金形式缴纳,并由甲方开具正式收据。
3. 如乙方未按时缴纳质量保证金,甲方有权要求乙方按照约定的金额和期限进行补缴,并有权解除本合同。
二、质量保证金的用途1. 乙方在履行合同过程中,如出现质量问题或违约行为,甲方有权使用质量保证金进行赔偿或索赔。
2. 如乙方履行合同期间没有发生质量问题或违约行为,甲方应在合同终止后_______个工作日内将质量保证金全额退还给乙方。
三、质量保证金的监管1. 甲方应将乙方缴纳的质量保证金存入指定的银行账户,并以乙方的名义办理质量保证金监管手续。
2. 质量保证金的监管期限为本合同有效期内及合同终止后_______个工作日。
3. 乙方有权随时查询和核对质量保证金的存入和使用情况,并有权要求甲方提供相关的监管记录和账户流水。
四、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定的期限将质量保证金存入指定的银行账户,甲方应向乙方支付相应金额的违约金,违约金的计算标准为每日质量保证金金额的______%。
2. 如乙方未按时缴纳质量保证金或未履行合同约定的义务,乙方应向甲方支付相应金额的违约金,违约金的计算标准为每日质量保证金金额的______%。
3. 如一方违反本合同的其他约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因违约所造成的损失。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本第一篇范文:合同编号:__________一、合同主体甲方(保证人):________________乙方(受益人):________________二、鉴于条款鉴于甲方自愿为乙方提供工程保证金,以确保乙方按照双方签订的《建设工程合同》约定履行相关义务,经双方协商一致,特订立本合同。
三、定义1. 工程保证金:指甲方为保障乙方履行《建设工程合同》约定的义务,向乙方支付的保证金。
2. 建设工程合同:指甲乙双方签订的关于建设工程的合同,合同编号为____________。
四、保证金额及支付方式1. 保证金额:人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 支付方式:甲方应在本合同签订后【】日内,将保证金额支付至乙方指定的银行账户。
五、保证期限本合同保证期限自【年】年【月】月【日】起至《建设工程合同》约定的工程竣工日期止。
六、保证义务1. 甲方应按照本合同约定履行保证义务,确保乙方按照《建设工程合同》约定的期限、质量、安全等要求完成工程建设。
2. 甲方不得以任何理由拒绝或延迟支付保证金额。
3. 甲方不得干涉乙方在工程建设过程中的正常经营活动。
七、解除保证1. 在保证期限内,如乙方按照《建设工程合同》约定履行完毕全部义务,甲方有权解除保证。
2. 在保证期限内,如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除保证。
八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付保证金额,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:【】。
2. 如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:【】。
九、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2024年工程保证金合同范本6篇
2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程质量、工程进度及双方权益,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目,为担保乙方履行工程建设相关义务,保障工程质量及工程进度的稳定性,特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后,如无违约情况,甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划,并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理,确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金,并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后,仍应承担违约责任,并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程合同质量保证金(范本文)
工程合同质量保证金1. 背景在工程建设中,为了确保工程质量,防止承包商提供低质量的工程成果,保证工程质量的同时,建设单位往往要求承包商提供一定数额的质量保证金。
2. 定义工程合同质量保证金,简称质保金,是指承包商在工程项目合同中按约定向建设单位缴纳的一定金额,作为承包商履行合同义务并保证工程质量的一项经济担保。
3. 缴纳方式通常情况下,承包商在工程项目合同签订时,需要向建设单位缴纳质量保证金。
缴纳方式可以是一次性缴纳,也可以是分批缴纳。
一次性缴纳方式是指承包商在合同签订后的一定时间内,向建设单位一次性缴纳全部质量保证金。
分批缴纳方式是指承包商根据合同中约定的时间节点,向建设单位分多次缴纳质量保证金。
4. 缴纳金额质量保证金的缴纳金额应根据合同约定而定。
通常情况下,质量保证金的数额与工程项目合同金额的一定比例相关。
比例大小根据具体情况而定,一般为合同总金额的1%到5%之间。
在实际操作中,承包商和建设单位可以根据合同的复杂程度、工程规模、工期长短以及工程风险等因素,协商确定质量保证金的具体数额。
5. 使用与赔付质量保证金的主要作用是为建设单位提供一种保障,一旦工程成果出现质量问题,建设单位可以通过索取质量保证金来保障自身的利益。
如果工程项目的实际质量与合同要求的质量差距较大,建设单位可以要求承包商进行整改,并扣除一定比例的质量保证金作为赔偿。
在工程质量标准符合合同约定的情况下,建设单位应及时退还承包商缴纳的质量保证金。
6. 期限与利息合同中通常会约定质量保证金的期限,即建设单位应在何时退还质量保证金给承包商。
一般情况下,合同规定质量保证金的期限与工程整改期限相同。
如果工程质量问题得到整改,建设单位应在约定的期限内退还质量保证金。
如果工程质量问题未得到整改,在规定期限内建设单位可以扣留质量保证金,并按合同约定的利息向承包商支付利息。
7. 其他注意事项•在签订工程合同时,双方应明确约定质保金的相关事项,避免产生纠纷。
施工合同质保金范本
施工合同质保金范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程投资:人民币(大写):元整(小写):元。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):元整(小写):元。
三、质保金3.1 质保金金额为合同金额的5%。
3.2 质保金支付方式:(1)在工程进度款支付过程中,按照实际完成工程量的5%逐期扣留质保金;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在支付工程尾款时一次性支付剩余的质保金。
3.3 质保金用途:用于乙方在质保期内对工程进行维修、保养和修复缺陷。
3.4 质保金返还:(1)质保期内,如乙方按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方应在质保期结束后一次性返还质保金;(2)质保期内,如乙方未能按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方有权从质保金中扣除相应费用,剩余质保金在质保期结束后一次性返还乙方。
四、工程质量4.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量。
4.3 工程竣工验收合格后,乙方应对工程进行一年的质保,质保期内出现的质量问题,乙方应及时予以修复。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方进行整改,并按照合同约定扣除相应费用。
5.2 乙方未按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务的,甲方有权从质保金中扣除相应费用。
5.3 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并按照合同约定追究甲方的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程质量保证金监管协议书6篇
建设工程质量保证金监管协议书6篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(监管银行):____________________为确保建设工程质量保证金的专款专用和有效监管,明确各方责任,保障工程质量,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为规范工程质量保证金的管理,保障工程质量及工程竣工验收后的维修服务,通过丙方对工程质量保证金实施监管,保证工程质量和维修责任的履行。
二、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量保证金总额:人民币大写____________________元整(小写¥________元)。
三、质量保证金及监管范围1. 监管期限:自工程竣工验收合格之日起至工程保修期满且质量保证金余额返还完毕止。
篇2本协议由下列双方签订:甲方(监管主体):__________乙方(质量保证方):__________丙方(项目方):__________为了规范建设工程质量保证金的监管和使用,保障工程质量的稳定和提升,经各方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在建设工程质量保证金监管过程中的权利与义务,确保工程质量保证金专款专用,规避风险,保障工程质量。
二、质量保证金1. 乙方根据工程合同及相关规定,向甲方缴纳一定数额的质量保证金,以确保工程质量的可靠。
2. 甲方负责设立专项账户,对乙方缴纳的质量保证金进行监管。
三、监管措施1. 甲方应设立专门的监管机构,负责质量保证金的管理和使用审批。
2. 乙方需按照工程进度和合同约定,向甲方提交质量保证金使用计划。
3. 甲方根据乙方提交的使用计划,结合工程实际进度和质量情况,进行审批。
4. 甲方在监管过程中,如发现工程质量问题或违规行为,有权暂停质量保证金的使用,并要求乙方进行整改。
2024年工程质量保证金协议
2024年工程质量保证金协议____年工程质量保证金协议第一条协议目的为确保施工工程的质量,双方根据相关法律法规和标准,制定本协议,对工程质量进行保证。
第二条定义1. 工程质量保证金:指甲方作为委托方,在施工方违反有关质量要求的情况下,根据本协议的约定,向乙方作为承包方提供的一定金额的保证金。
2. 施工方:指乙方,即承包方,负责进行工程施工,并承担工程质量的责任。
3. 委托方:指甲方,即建设单位,按照相关法律法规组织工程的建设,并对工程质量负责。
第三条质量要求1. 施工方在进行工程施工时,应符合国家或行业的相关质量标准、规范和技术规定,确保工程的质量达到合格标准。
2. 施工方应按照甲方的要求,提供相应的工程质量检测报告和验收资料,以确保工程质量的可靠性和合格性。
第四条工程质量保证金的缴纳1. 甲方在工程施工开始前,应向乙方缴纳工程质量保证金。
工程质量保证金的金额根据工程的类型、规模和复杂程度等因素确定,具体金额由双方协商决定。
2. 工程质量保证金应以银行转账的方式,由甲方在工程施工前将资金划拨至乙方指定的账户。
3. 工程质量保证金应在工程竣工并验收合格后,由乙方返还给甲方。
若工程质量未达到要求,乙方有权扣除一定金额或全部工程质量保证金作为违约金,并进行相应的处理。
第五条违约责任1. 施工方未按照规定提供工程质量检测报告和验收资料的,甲方有权要求施工方补救,并在规定的时间内提供相应材料,否则甲方有权扣除一定金额的工程质量保证金。
2. 施工方因施工技术不过关等原因造成工程质量未达到要求的,甲方有权要求施工方重建或进行相应处理,并扣除一定金额的工程质量保证金进行赔偿。
3. 施工方严重违反合同约定,致使工程质量无法满足要求的,甲方有权解除合同,并要求施工方承担相应的违约责任,包括但不限于扣除全部工程质量保证金以及其他法律法规规定的违约金。
第六条双方的权利和义务1. 甲方有权要求施工方提供相关的施工方案、技术资料和质量检测报告,进行监督和检验,确保工程质量达到要求。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________第一条工程保证金1.1乙方同意按照本合同约定的金额和期限向甲方支付工程保证金,作为履行主合同义务的保证。
1.2工程保证金金额为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
1.3乙方应在签订本合同后__个工作日内将工程保证金支付至甲方指定的银行账户。
第二条工程保证金的退还2.1在主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后,且乙方按照主合同的约定履行完毕所有义务后,甲方应在__个工作日内无息退还乙方支付的工程保证金。
2.2如乙方在主合同履行过程中存在违约行为,甲方有权根据主合同的约定扣除相应金额的工程保证金作为违约金,剩余部分退还乙方。
第三条工程保证金的补充3.1如乙方在主合同履行过程中因自身原因导致工程进度延误,甲方有权要求乙方在__个工作日内补足相应金额的工程保证金。
3.2乙方应在收到甲方通知后__个工作日内补足工程保证金,否则视为乙方严重违约,甲方有权解除主合同,并扣除乙方已支付的工程保证金作为违约金。
第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定,应向守约方支付违约金,违约金为本合同约定的工程保证金的__%。
4.2除违约金外,违约方还应赔偿守约方因此造成的其他损失。
第五条争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后终止。
6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:____年__月__日附件:《建设工程施工合同》========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:高风险工程增加条款:风险评估:乙方在进行高风险工程施工前,应提交详细的风险评估报告,并获得甲方批准。
施工质保押金合同
施工质保押金合同合同编号:_______甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程项目的质量保证押金事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程总价:_______第二条质保押金金额2.1 乙方应在工程竣工验收合格后_______日内,向甲方支付人民币_______元作为质量保证押金。
2.2 质量保证押金的比例为工程总价的_______%。
第三条质保期限3.1 质保期限自工程竣工验收合格之日起计算,期限为_______年。
3.2 质保期限内,如乙方发生违反合同约定,导致工程质量问题,甲方有权从质保押金中扣除相应金额作为违约金。
3.3 质保期限内,如乙方按照合同约定履行各项义务,没有发生违反合同约定的行为,甲方应在质保期限届满后_______日内一次性无息退还质保押金。
第四条质保押金的退还4.1 质保期限届满,甲方应退还质保押金。
4.2 如乙方在质保期限内发生违反合同约定的行为,甲方有权扣除相应金额的质保押金作为违约金,剩余部分应在质保期限届满后退还乙方。
4.3 如因不可抗力等因素导致工程质量问题,经甲方确认后,甲方应在质保期限届满后退还质保押金。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定履行施工义务,甲方有权从质保押金中扣除相应金额作为违约金。
5.2 甲方未按照合同约定退还质保押金,乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至质保期限届满之日失效。
工程保证金合同模板
工程保证金合同模板甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)统一社会信用代码:(甲方统一社会信用代码)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)统一社会信用代码:(乙方统一社会信用代码)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则,经协商一致,就甲方向乙方支付工程保证金的事宜达成如下合同:第一条总则1.1 乙方承诺履行本合同项下的义务。
1.2 甲方同意向乙方支付一定金额的工程保证金。
1.3 本合同的有效期为自签订之日起至工程竣工验收确定保修期满之日止。
第二条保证金金额及支付方式2.1 甲方应支付给乙方的工程保证金金额为(具体金额)。
2.2 保证金支付方式为(具体支付方式)。
2.3 保证金应在签订本合同后(具体时间)内支付到乙方指定账户。
第三条保证金的用途3.1 保证金将用于支付乙方因未按照合同约定履行义务而产生的违约金、损失等费用。
3.2 逾期未支付工程款或其他违约情况发生时,甲方同意乙方可用保证金直接支付。
3.3 在甲方清理问题后,甲方应及时返还所有未使用的保证金。
第四条保证金的退还4.1 乙方在工程竣工验收确定保修期满后,如无争议,保证金应当在(具体时间)内退还给甲方。
4.2 如乙方在工程竣工验收确定保修期满后仍需支付工程款或其他费用的,乙方同意甲方可从保证金中扣除。
第五条保证金的违约责任5.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权扣除抵扣保证金。
5.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。
第六条合同的解除6.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。
6.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。
第七条其他条款7.1 本合同经双方签字盖章后生效,自甲方支付保证金之日起生效。
7.2 甲、乙双方同意在合同履行中如发生争议应友好协商解决,协商不成的,向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
委托方:_________(甲方)
开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。
为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的
时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。
乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________。