工程款纠纷起诉状范本2018最新
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本【起诉状】被告:XXX公司法定代表人:XXX住所地:XXX市XXX区XXX街XXX号原告:XXX个体工商户住所地:XXX市XXX区XXX街XXX号一、案情概述原告XXX个体工商户与被告XXX公司于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》,约定由被告负责为原告进行XXXX工程的施工。
根据合同约定,原告已按照约定支付了工程款的XX%作为预付款。
然而,自合同签订以来,被告未能按照约定的工期和质量要求完成工程。
在工程进行过程中,被告频繁更换施工人员,导致工程进度严重滞后,并且施工质量存在较大问题。
原告多次与被告商议解决问题,但被告未能积极配合或者提供有效解决方案。
经过多次交涉无果,原告不得不采取法律手段解决此纠纷。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,原告决定向法院提起诉讼,要求被告承担相应的法律责任。
二、事实与理由1. 违约行为根据《工程施工合同》约定,被告应按照合同约定的工期和质量标准完成工程。
然而,被告未能按照约定的时间完成工程,并且施工质量存在严重问题,严重违反了合同约定。
2. 违约责任根据《中华人民共和国合同法》第十一条的规定,当事人应当按照约定履行合同义务。
原告已按照合同约定支付了工程款的XX%作为预付款,而被告未能按照约定完成工程,构成违约行为。
根据《中华人民共和国合同法》第四十二条的规定,当事人违反合同约定,给对方造成损失的,应当承担相应的违约责任。
被告未能按照约定履行合同义务,导致原告遭受了经济损失和信誉伤害,应当承担相应的违约责任。
3. 请求判决基于以上事实和理由,原告请求法院判决如下:(1)被告应即将住手违约行为,按照合同约定的工期和质量标准完成工程。
(2)被告应向原告支付工程款的剩余XX%以及由于违约行为导致的原告的经济损失和信誉伤害,共计XXX元。
(3)本案的诉讼费用由被告承担。
三、证据清单原告在此提供以下证据:1. 《工程施工合同》2. 预付款支付凭证3. 工程进度记录4. 施工质量问题照片5. 商议函件及回复邮件等相关沟通证据四、诉讼请求基于以上事实、理由和证据,原告请求法院判决如下:1. 被告即将住手违约行为,按照合同约定的工期和质量标准完成工程。
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本=====================原告:[原告姓名]被告:[被告姓名]一、案情概述--原告[原告姓名]是[原告所居住城市]的居民,被告[被告姓名]是[被告所居住城市]的居民。
原告与被告于[工程合作开始日期]签订了一份工程合作协议,约定由被告承担在[工程合作地点]进行的工程项目。
根据合同约定,原告应向被告支付[工程款金额]作为工程款,被告应按时完成工程项目。
被告未按约定时间和标准完成工程项目,并且拒绝退还原告支付的工程款。
二、事实和理由--1. 根据工程合作协议的约定,被告应按时和按质完成工程项目。
2. 原告按照约定向被告支付了工程款,被告未能按时完成工程项目。
3. 鉴于被告未履行合同约定,原告要求被告退还已支付的工程款。
4. 尽管原告多次向被告提出退款要求,被告拒绝履行义务并且以各种借口拖延退款。
5. 被告的行为严重违反了工程合作协议的约定,且对原告造成了经济损失。
三、请求判决--1. 裁定被告按照工程合作协议的约定,退还原告支付的工程款[工程款金额]。
2. 裁定被告赔偿原告由于被告违约行为造成的经济损失。
3. 裁定被告承担本案的所有诉讼费用。
四、证据目录--1. 工程合作协议2. 支付凭证3. 退款要求及回复邮件五、附则--1. 原告特此委托我作为其法定代理人,提起诉讼,并对本起诉状中的内容负责。
2. 请法院依法审理并判决维护原告的合法权益。
案外人:[其他涉案人姓名]代理律师:[律师姓名]。
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本原告:张三被告:李四法院名称:XX市人民法院案号:XXXXX号起诉状尊敬的法院:本案原告张三与被告李四因工程款纠纷一事,不得不向贵庭提起诉讼,希望贵庭依法审理,维护正义。
一、案件基本情况1. 原告张三,男,身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXX,住址:XX市XX 区XX街XX号。
2. 被告李四,男,身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXX,住址:XX市XX 区XX街XX号。
3. 工程项目名称:XX小区物业维修工程。
4. 工程合同签订日期:XXXX年XX月XX日。
5. 工程合同金额:XXXXX元。
6. 工程合同约定竣工日期:XXXX年XX月XX日。
7. 原告已支付工程款XXXXX元,但被告未按合同约定完成工程。
二、事实和理由1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了《工程合同》,约定被告负责维修XX小区的物业工程,工程合同金额为XXXXX元。
2. 根据工程合同的约定,被告应在约定的竣工日期前完成工程,并向原告提交工程验收报告。
3. 然而,被告未按照约定的时间完成工程,并未向原告提交任何工程验收报告。
4. 原告在约定的竣工日期后多次与被告联系,要求其按照合同约定完成工程,并提供工程验收报告。
5. 被告以各种理由拖延工期,并未采取任何措施解决问题。
6. 鉴于被告的违约行为,原告决定解除工程合同,并要求被告返还已支付的工程款XXXXX元。
三、诉讼请求1. 判决被告按照工程合同约定的竣工日期前完成工程,并向原告提交工程验收报告。
2. 判决被告返还原告已支付的工程款XXXXX元。
3. 判决被告承担本案的诉讼费用。
四、证据清单1. 工程合同及其付款凭证复印件。
2. 原告与被告之间的书面往来证据。
3. 相关证人证言。
五、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第XX条第X款。
2. 《中华人民共和国民事诉讼法》第XX条第X款。
六、代理人意见本案中,原告委托本律师事务所作为其代理人,特此代表原告提出上述诉讼请求,并希望法院依法支持原告的合法权益。
工程款纠纷起诉状
工程款纠纷起诉状(你的名字)(你的地址)(你的电话号码)(你的电子邮箱)(法院名称)(法院地址)(日期)起诉人:(你的名字)被告人:(对方的名字)起诉状尊敬的法院:我是起诉人(你的名字),向贵法院申请起诉被告人(对方的名字),就以下事实提起工程款纠纷的诉讼,请求法院依法审理并作出公正的裁决。
一、基本事实1. 我与被告人于(具体日期)签订了一份工程合同,合同编号为(合同编号)。
根据合同,被告人应按照合同规定完成指定的工程项目,并支付相应的工程款。
2. 根据合同约定,工程款应在工程完工后的(具体日期)内支付。
然而,在工程完工后,被告人未履行支付工程款的义务。
3. 我多次与被告人进行沟通和催款,但被告人以各种理由拒绝支付工程款,严重违反了合同约定和双方的协议。
二、权益损害1. 因被告人未支付工程款,我遭受了经济损失。
根据合同约定,工程款金额为(具体金额)。
由于被告人的违约行为,我无法及时收回这笔款项,给我造成了严重的财务困扰和经济损失。
2. 根据相关法律法规,被告人应按照合同约定的时间支付工程款,但被告人的违约行为导致了我在工程项目中面临额外的经济压力和时间成本,给我的正常商业运作带来了严重的影响。
三、诉讼请求基于以上事实和权益受损情况,我诉请贵庭:1. 判决被告人按照合同约定的时间支付工程款(具体金额)。
2. 判决被告人支付我因被告人违约行为造成的经济损失,并根据法律规定确定具体赔偿数额。
3. 被告人支付本诉讼的相关费用,包括但不限于律师费、诉讼费和其他合理费用。
附录1. 工程合同正本及复印件一份。
2. 与被告人的书面通信、催款记录等证据材料一份。
3. 其他与案件相关的证据材料。
敬请法院依法审理本案,保护我的合法权益,并依法判决被告人赔偿相应的损失。
特此请求。
起诉人:(你的名字) 日期:。
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本【起诉状】被告:某某建造公司法定代表人:某某住所地:某某市某某区某某街道某某号原告:某某工程有限公司法定代表人:某某住所地:某某市某某区某某街道某某号诉讼请求:1. 判令被告支付原告工程款人民币XXX万元及利息;2. 被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:一、原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》,约定被告将负责原告某某项目的施工工作,原告则应支付工程款。
二、根据合同约定,被告应在工程完工后XX天内支付工程款。
然而,原告于XXXX年XX月XX日按时完成为了工程,但被告至今未支付工程款。
三、原告多次与被告进行沟通和催款,但被告以各种借口迟延支付工程款,严重影响了原告的正常经营和资金流动。
四、根据《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定,合同的当事人应当按照约定的方式和期限履行合同义务。
被告未按照合同约定支付工程款,已构成违约。
五、根据《中华人民共和国合同法》第一百零一条的规定,当事人违反合同约定,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
被告未支付工程款已给原告造成为了经济损失,应承担相应的赔偿责任。
六、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十六条的规定,原告有权向法院提起诉讼,请求法院判令被告支付工程款及利息,并承担本案的诉讼费用。
证据:1. 《工程施工合同》及其签订证明;2. 工程完工证明;3. 催款函及相关沟通记录。
法律依据:1. 《中华人民共和国合同法》第九十六条、第一百零一条的规定;2. 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十六条的规定。
诉讼请求及理由:基于上述事实、证据和法律依据,本案原告请求法院判令被告支付工程款人民币XXX万元及利息,并承担本案的诉讼费用。
代理人意见:本案原告委托本所担任代理人,请求法院依法审理,并判决被告支付工程款及利息,并承担本案的诉讼费用。
特此请求判决!原告:某某工程有限公司法定代表人:某某住所地:某某市某某区某某街道某某号联系电话:XXXXXXXXXXX代理人:某某律师事务所执业证号:XXXXXXXX住所地:某某市某某区某某街道某某号联系电话:XXXXXXXXXXX日期:XXXX年XX月XX日。
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本
法院:
被告:
原告:
事实和理由:
一、原告系某建造工程公司,被告系某工程施工单位,本案系双方就工程款支付问题发生纠纷。
根据合同约定,被告应按照约定支付工程款,但被告未按时支付,严重违反了合同约定。
二、根据双方签订的合同,工程款应在工程完工后的30日内支付给原告。
然而,被告迟延支付工程款的时间已超过60日,且向来未支付。
原告已多
次催告被告支付工程款,但被告以各种借口迟延支付,严重影响了原告的正常经营和资金流动,给原告造成为了重大经济损失。
三、原告依法要求被告支付工程款,但被告无视原告的合法权益,拒不支付工程款。
被告的行为已构成违约,严重伤害了原告的合法权益。
为了维护自身的合法权益,原告不得不向贵院提起诉讼,请求贵院依法判决被告支付工程款,并承担违约金、滞纳金等相关费用。
四、根据相关法律法规的规定,本案属于民事纠纷范畴,双方当事人具有平等的法律地位。
原告的请求合法合理,有充分的事实和法律依据支持。
为了维护合同的正常履行和公平交易的原则,贵院应当依法支持原告的诉讼请求。
请求:
一、判决被告支付工程款XXX万元及利息,从被告收到本判决书之日起,按照国家规定的利率计算。
二、判决被告支付违约金XXX万元,作为对被告违约行为的惩罚。
三、判决被告支付滞纳金XXX万元,作为对被告迟延支付工程款的补偿。
四、判决被告承担本案的诉讼费用。
五、其他应由被告承担的损失和费用。
陈述事实和理由,请求贵院依法判决。
工程款纠纷起诉状
工程款纠纷起诉状法院名称:XXX人民法院原告:XXX公司法定代表人:XXX地址:XXX联系电话:XXX被告:XXX公司法定代表人:XXX地址:XXX联系电话:XXX案由:工程款纠纷起诉状恭敬的法院:原告XXX公司向贵院提起诉讼,就工程款纠纷一案,依法向贵院提出以下起诉状及理由:一、事实与理由1. 原告XXX公司是一家注册于中国的建造工程公司,依法设立并合法经营。
被告XXX公司亦为一家注册于中国的建造工程公司,依法设立并合法经营。
2. 原告与被告于XXXX年XX月签订了一份工程合同,约定原告为被告提供建造工程服务,并约定了工程款支付方式及时间。
3. 根据工程合同,被告应在工程完工后的XX天内支付全部工程款项。
然而,原告按照约定的时间完成为了工程,但被告却未按时支付工程款项。
4. 原告多次与被告进行沟通,要求被告履行合同约定的支付义务,但被告以各种理由推脱支付工程款项的责任。
5. 鉴于被告拒绝履行合同约定的支付义务,原告不得不采取法律途径,以维护自身的合法权益。
二、诉讼请求基于上述事实和理由,原告向贵院提出以下诉讼请求:1. 判决被告即将支付工程款项XXX元(具体金额)及利息,自XXX年XX月XX日起至实际支付之日止,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。
2. 被告承担本案的诉讼费用。
3. 其他与本案有关的损失由被告承担。
三、证据原告拟提供以下证据:1. 工程合同及其补充协议。
2. 工程进度证明。
3. 工程完工验收证明。
4. 原告与被告之间的书面沟通记录。
5. 其他与本案有关的证据。
四、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民法总则》3. 《中华人民共和国民事诉讼法》五、案件的管辖权和适合法律本案属于贵院的管辖范围,适合中华人民共和国法律。
六、诉讼代理人及联系方式原告委托本所XXX律师事务所担任诉讼代理人,联系方式如下:姓名:XXX执业证号:XXX地址:XXX联系电话:XXX七、陈述事项1. 原告希翼贵院依法审理本案,保护原告的合法权益。
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本法院:原告(姓名/单位):地址:联系电话:被告(姓名/单位):地址:联系电话:起诉状原告对被告提起以下诉讼:一、事实与理由1. 原告与被告于(具体时间)签署了一份工程合同(合同编号:)(以下简称“合同”),约定了(合同概述)。
合同约定工程总款为(具体金额),工程开始于(具体起始时间),完成于(具体结束时间)。
2. 原告按合同约定履行了自己的义务,及时支付了所有款项,并提供了相关支持和协助,确保工程能够按时进行。
3. 然而,自工程开始后,被告不履行合同中明确约定的义务,导致工程延误、质量问题和经济损失。
4. 首先,被告在施工过程中不按合同约定的质量标准进行施工,导致了工程质量问题。
具体表现为:(列举具体问题,如施工不合规范、使用劣质材料等)。
5. 其次,被告未按时履行合同约定的进度,导致工程延误。
具体原因包括:(列举具体原因,如人力不足、施工计划混乱等)。
6. 除此之外,被告还存在以下行为:(列举被告其他不当行为,如索取额外费用、未充分履行监理义务等)。
7. 原告多次与被告沟通,要求其履行合同义务,但被告始终置之不理,不对问题采取任何解决措施。
8. 由于被告的不当行为,原告遭受了经济损失,丧失了应有的利益。
根据合同约定,原告有权要求被告承担相应的违约责任。
二、诉讼请求基于上述事实和理由,原告提出以下诉讼请求:1. 要求被告承担合同违约责任,赔偿原告由于被告的违约行为导致的经济损失,金额为(具体金额)。
2. 要求被告按合同约定的质量标准进行整改,修复工程质量问题,并承担由此产生的额外费用。
3. 要求被告赔偿由于工程延误造成的经济损失,具体金额由法院酌情判决。
4. 其他原告认为需要追究的违约责任,具体要求由法院酌情判决。
5. 本案的全部诉讼费用均应由被告承担。
三、证据与材料1. 工程合同及相关附件的原件及副本。
2. 工程进度表、质量检验报告及相关照片。
3. 原告与被告之间的书面沟通记录。
工程款纠纷起诉状范本
工程款纠纷起诉状范本起诉状原告:姓名:***性别:男年龄:40岁住址:XX市XX区XX街XX号联系电话:XXX-XXXXXXX被告:姓名:某某公司法定代表人:某某住所地:XX市XX区XX街XX号法院:XX市XX区人民法院案由:工程款纠纷事实与理由:尊敬的法院:我是原告李某,与被告某某公司之间存在一起工程款纠纷。
我在此向贵庭提起诉讼,并详细陈述以下事实与理由:1. 合同约定:我与被告某某公司于XXXX年X月X日签订了一份工程合同,合同约定由被告承担某某小区的土地平整、基础设施建设等工程项目,并约定工程款总额为XXXXX元。
2. 工程进展:根据合同约定,工程应在XXXX年X月X日前完工。
然而,被告未能按时完成工程,并在工程质量、进度和安全等方面存在严重问题。
3. 工程质量问题:被告在工程施工过程中存在明显的质量问题,如基础设施不牢固、材料质量不合格等。
这些问题严重影响了工程的使用和安全性。
4. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的时间节点完成工程,导致工程进度严重延误。
这给我造成了巨大的经济损失和时间上的浪费。
5. 工程款支付问题:尽管工程未按时完工且存在质量问题,被告仍要求我按合同约定的时间节点支付工程款。
我对此提出了异议,但被告坚持要求支付。
6. 协商无果:我多次与被告进行协商,希望能解决工程款纠纷,并要求被告重新进行工程整改。
然而,被告对我的要求置若罔闻,拒绝履行合同义务。
基于上述事实和理由,我要求贵庭:1. 判决被告按照合同约定的时间节点完成工程,并确保工程质量符合相关标准;2. 判决被告赔偿我因工程延误和质量问题所造成的经济损失,包括但不限于工程款和相关费用;3. 判决被告承担本案的诉讼费用。
附:相关证据材料清单1. 工程合同及附件复印件;2. 工程进展记录和照片;3. 工程质量检测报告;4. 协商函件和邮件等通信记录。
我特此请求法院受理并依法判决。
原告:李某日期:XXXX年X月X日。
工程款纠纷民事起诉状范文
工程款纠纷民事起诉状范文
原告:张三
被告:李四
一、案情概述
本案涉及工程款纠纷,原告张三与被告李四之间存在合同关系,但
被告未履行合同约定的付款义务,导致原告权益受损。
故原告张三依
法向贵院提起民事诉讼,请求判决被告李四承担合同约定的工程款支
付义务。
二、事实与理由
1. 原告与被告签订了工程合同,合同约定被告支付工程款100万元。
合同明确规定工程款应在工程竣工后的15个工作日内支付给原告。
2. 原告按照合同约定完成了工程,并于合同规定的时间内交付给被
告验收,被告未作任何异议。
3. 原告事后多次向被告催讨工程款,被告以各种理由拒绝履行付款
义务。
4. 根据相关法律法规规定,双方当事人应依约履行合同义务,被告
违反了双方约定的支付工程款义务,给原告造成了经济损失。
三、诉讼请求
1. 判决被告李四在判决生效后的10个工作日内支付工程款100万元给原告张三。
2. 费用、损失以及合理的催告费用由被告承担。
以上事实清楚,证据确凿,法律适用明确,故原告张三依法提起民事诉讼,请求贵院依法判决。
特此起诉。
原告:张三
日期:年月日。
工程款起诉状范本
工程款起诉状工程款起诉状一、案件基本情况原告(甲方):被告(乙方):案号:诉讼请求:要求乙方支付工程款案由:工程款纠纷二、案件事实甲方于(日期)与乙方签订了工程合同,约定乙方负责完成某工程项目,并支付工程款。
合同约定了工程项目的详细内容、工期以及工程款的支付方式。
在工程项目的完成过程中,乙方存在多次延迟工期和不按照约定完成工程项目的情况。
甲方已经按照合同的约定向乙方支付了工程款的一部分,但乙方尚未向甲方支付完全所有的工程款。
具体事实如下:1. 根据工程合同,工程项目的具体内容为(详细描述工程项目的工作范围和要求)。
2. 工程合同规定了工期为(规定工程完成的时间),乙方在工程项目的完成上多次延迟工期,导致甲方无法按时使用项目。
3. 工程款支付方式约定,甲方应在工程项目完成后向乙方支付工程款。
乙方未如约按时完成工程项目并向甲方催告支付工程款。
4. 甲方已向乙方支付了工程款的一部分,数额为(已支付金额),但乙方尚未支付剩余的工程款。
三、申请理由基于上述事实,甲方提出以下理由:1. 乙方违反了合同约定,在工程项目的完成上存在多次违约行为,导致工程项目的延迟并给甲方造成了实际损失。
2. 根据合同约定,甲方已按照合同约定向乙方支付工程款的一部分,但乙方尚未支付全部的工程款,违反了双方的约定。
3. 甲方已尽己力履行了合同的义务,乙方应当按照合同的约定向甲方支付剩余的工程款。
基于上述理由,甲方要求法院判决乙方支付剩余的工程款,并承担甲方因工程项目延期造成的损失。
四、证据及附件1. 工程合同正本及副本。
2. 已支付工程款的相关收据。
3. 通信记录或其他证据证明乙方存在违约行为。
五、诉讼请求1. 判决乙方支付剩余的工程款,数额为(剩余工程款金额)。
2. 判决乙方承担甲方因工程项目延期造成的损失,数额为(损失金额)。
3. 其他甲方认为应由乙方承担的责任。
六、其他事项1. 甲方委托代理人作为诉讼代理人,代理人信息如下:(代理人姓名、职务、)。
工程款结算起诉状
工程款结算起诉状法院名称:XX市人民法院案号:XXXXX号原告:甲方被告:乙方起诉状恭敬的法院:本案为一起工程款结算纠纷案件,原告甲方与被告乙方之间存在合同关系,合同约定由乙方承担工程施工任务并支付工程款项。
然而,乙方未按照合同约定履行支付义务,导致甲方遭受经济损失。
为维护自身合法权益,甲方不得不向贵庭提起诉讼,请求法院判决乙方支付工程款项并承担相应的违约责任。
一、案件基本情况甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》,合同约定乙方承担工程施工任务,并按照约定时间支付工程款项。
工程施工合同中约定了工程款支付方式、工程进度、质量要求等相关条款。
合同金额为XXXXX元。
二、案件事实和理由1. 乙方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
根据合同约定,乙方应在工程竣工后15个工作日内支付工程款项,但至今未支付任何款项。
2. 甲方已按照合同约定完成为了工程任务,并提供了相应的施工图纸、验收报告、质量检测报告等证明材料。
3. 甲方已多次催告乙方支付工程款项,但乙方未予以理睬,严重违反了合同约定。
4. 乙方的违约行为给甲方造成为了经济损失,甲方已经支付了相关的劳务费、材料费等成本,但未能获得相应的工程款回报。
三、诉讼请求基于上述事实和理由,甲方请求法院判决如下:1. 判决乙方支付工程款项XXXXX元(具体金额以庭审时提供的证据为准)。
2. 判决乙方支付甲方因追讨工程款项而产生的律师费、诉讼费等合理费用。
3. 判决乙方承担违约责任,赔偿甲方因乙方违约行为所遭受的经济损失,包括但不限于利息损失、延误工期所产生的损失等。
四、证据及证据来源1. 工程施工合同及其附件:包括合同正本、合同付款计划、工程进度计划等。
2. 施工图纸、验收报告、质量检测报告等相关证明材料。
3. 甲方与乙方之间的书面催告函件及回执等相关函件。
4. 相关银行转账记录、发票、劳务费、材料费等相关财务凭证。
五、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》六、诉讼费用及缴纳方式甲方请求乙方承担本案的诉讼费用,并按照法院规定的缴费方式及时缴纳。
工程款结算起诉状
工程款结算起诉状起诉状原告:甲方(公司名称)被告:乙方(公司名称)案由:工程款结算纠纷尊敬的法院:本案涉及工程款结算纠纷,原告甲方与被告乙方于xxxx年xx月xx日签订了《工程合同》,约定由乙方承担某某工程的设计、施工任务,并按合同约定的工程进度和质量完成工程。
然而,乙方未按合同约定履行相应的义务,导致工程无法按时完工,并且存在严重的质量问题。
一、合同约定1. 合同名称:《工程合同》2. 合同签订日期:xxxx年xx月xx日3. 工程名称:某某工程4. 工程地点:xxx市5. 工程进度:合同约定工期为xx个月6. 工程款结算方式:按照合同约定的进度款支付二、乙方违约情况1. 工期延误:乙方未能按照合同约定的工期完成工程,导致工程进度严重滞后。
2. 质量问题:工程竣工后,经甲方验收发现,存在严重的质量问题,不符合合同约定的质量标准。
3. 欠款问题:乙方未按照合同约定的进度款支付工程款项,拖欠甲方大量款项。
三、甲方损失及要求1. 工期延误造成的损失:由于工程延误,甲方无法按计划投入使用,导致经济损失严重。
2. 质量问题引发的后续维修费用:甲方为修复工程质量问题,需要额外支付维修费用。
3. 欠款问题引发的利息损失:乙方未按时支付工程款项,导致甲方无法按时偿还贷款,产生了利息损失。
基于上述事实和法律依据,甲方提出以下诉讼请求:1. 要求乙方按照合同约定的工期完成工程,并承担由此造成的工期延误所导致的经济损失。
2. 要求乙方承担由工程质量问题引发的维修费用,并按照甲方提供的维修费用清单进行赔偿。
3. 要求乙方支付欠款及利息,包括已逾期的工程款项和由此产生的利息损失。
附:相关证据清单1. 《工程合同》原件及复印件2. 工程进度计划及验收记录3. 工程质量问题鉴定报告4. 欠款通知书及相关支付凭证5. 维修费用清单及维修合同特此申请法院受理,依法判决乙方承担相应的责任,并赔偿甲方的损失。
原告:(甲方公司盖章)代理人:(甲方公司代理人签名)日期:xxxx年xx月xx日。
工程款结算起诉状
工程款结算起诉状
起诉状
原告:甲方(公司名称)
被告:乙方(公司名称)
案由:工程款结算纠纷
尊敬的法院:
本案原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同,约定乙方承担甲方工程项目的施工任务,并按合同约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
合同约定,工程款应于工程竣工后的30个工作日内结算清楚。
然而,自工程竣工
至今已超过90个工作日,乙方未能如期结算工程款,给甲方造成了严重经济损失。
据我方统计,根据合同约定,工程款总额为XXXXX元。
甲方已按照合同约定
按时支付了乙方XXXXX元,但乙方至今未能结算剩余的XXXXX元。
甲方多次与乙方联系催促工程款结算事宜,但乙方以各种理由拖延结算进程,
严重影响了甲方的正常经营和资金周转。
鉴于乙方的拖欠行为已经严重影响了甲方的合法权益,甲方不得不通过法律途径维护自身的合法权益。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条的规定,合同当事人应当按照
约定履行自己的义务。
根据合同约定,乙方应在合同约定的期限内结算工程款,但乙方违反了合同约定,严重违背了诚实信用原则。
甲方在此要求法院判决乙方立即结算剩余的XXXXX元工程款,并支付相应的滞纳金。
为了维护甲方的合法权益,甲方特向贵院提起诉讼,请求贵院依法判决如下:
1. 裁定乙方立即结算剩余的XXXXX元工程款,并支付相应的滞纳金;
2. 乙方承担本案的诉讼费用;
3. 其他甲方认为应由乙方承担的损失。
特此申请。
甲方(公司名称)
日期:XXXX年XX月XX日。
工程款结算起诉状
工程款结算起诉状起诉状原告:XXX公司法定代表人:XXX地址:XXX被告:XXX公司法定代表人:XXX地址:XXX案由:工程款结算纠纷尊敬的法院:原告XXX公司是一家注册于XXX的建筑工程公司,依法享有独立的法人资格。
被告XXX公司是一家注册于XXX的建筑工程承包公司,依法享有独立的法人资格。
一、案情及事实原告和被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《工程承包合同》,合同约定原告负责承包被告的某工程项目,工程总价款为XXX万元。
根据合同约定,工程款应在工程竣工验收合格后的XX个工作日内结算完毕。
原告按照合同约定,完成了工程项目的全部工作,并于XXXX年XX月XX日向被告提交了工程竣工报告。
然而,被告却拒绝结算工程款,并以种种理由推诿,导致原告无法收到应有的工程款。
二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第一百三十六条的规定,合同当事人应当按照约定的期限支付对方的价款。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条的规定,当事人认为自己的合法权益受到侵害,可以向人民法院提起诉讼。
三、诉讼请求原告基于上述事实和法律依据,请求贵院判决如下:1. 被告应立即结算工程款,支付给原告XXX万元,包括工程款本金XXX万元和逾期支付违约金XXX万元;2. 被告应承担本案的诉讼费用。
四、证据原告提供以下证据:1. 《工程承包合同》及其附件;2. 工程竣工报告;3. 与被告的往来函件及邮件记录;4. 相关银行转账记录。
五、诉讼费用本案的诉讼费用由被告承担。
六、代理人及联系方式原告委托本所律师代理本案,代理人为XXX律师,联系方式为XXX。
特此申请。
原告:XXX公司法定代表人:XXX日期:XXXX年XX月XX日。
工程结算纠纷起诉状
工程结算纠纷起诉状人民法院:原告:XXX有限公司被告:XXX工程公司【正文】尊敬的法官:本案涉及工程结算纠纷,原告XXX有限公司提起诉讼,要求工程款的支付。
现将起诉状提交于贵庭,请贵庭依法审理、公正裁决。
一、基本事实和原告主张原告XXX有限公司与被告XXX工程公司于【日期】签订了工程承包合同,根据合同约定,在【具体项目名称】工程中,被告负责承担工程建设任务。
合同约定工程的工期、质量、结算方式等相关事项。
然而,工程竣工后,原告提供了合格的工程质量,按时完成了承包任务,但被告却未主动履行其支付工程款的义务。
原告多次催告被告支付工程款,然而被告始终以各种理由拒绝支付或迟延支付工程款。
二、诉讼请求基于上述事实和原告合法权益,原告提出以下诉讼请求:1.判决被告支付工程款【具体金额】元,并自【日期】起支付迟延履行期间的违约金。
2.被告承担本案的诉讼费用。
三、事实和理由1.合同约定根据双方签订的工程承包合同,被告应在合同约定的时间内支付工程款。
合同约定明确规定了工程质量、结算方式等事项,原告已按合同约定提供符合质量要求的工程。
2.履行义务原告按照约定的工期完成了工程承建任务,并顺利通过验收。
被告没有提出任何对工程质量的异议,也未提出工程款支付的约定条件。
3.付款拒绝与迟延原告多次向被告催告支付工程款,但被告以种种理由拒绝支付或迟延支付,致使原告公司的合法权益受到损害。
4.违约责任被告未履行支付工程款的义务,构成违约。
根据合同约定,被告应当承担违约责任,支付相应的违约金。
五、诉讼费用和代理人原告在本诉讼中已支付了诉讼费,故要求被告承担本案的诉讼费用,并委托本公司的律师代表出庭参加诉讼。
六、证据清单原告将在庭审过程中提交与本案相关的证据。
七、诉讼请求基于以上事实和理由,原告特向贵庭提出以下诉讼请求:1.判决被告支付工程款【具体金额】元,并支付自【日期】起至实际结算日止的违约金。
2.判决被告承担本案的诉讼费用。
3.其他本案需要裁决的事项。
工程款纠纷起诉状
工程款纠纷起诉状尊敬的法官:我作为原告,对被告在工程款支付方面的违约行为提起诉讼。
本起诉状旨在维护双方当事人合法权益,维护社会公平正义,诚恳希望法庭能够给予公正客观的判决。
首先,我想简要陈述本案的起因。
我与被告于去年八月达成合作意向,开始开展一项大型工程项目。
我们签订了一份工程合同,并约定了完成工程后的相应款项支付方式,即按照合同中规定的进度款支付。
然而,在工程工作进行到一半的时候,被告开始拖延支付进度款,原本按计划进行的进程被严重延误,给我带来了严重的经济损失。
通过多方交涉,被告始终拒绝履行合同约定的款项支付义务,因此我不得不迫不得已地将此事提交至法庭,寻求司法的公正与支持。
其次,我想详细介绍被告的违约行为以及对我所造成的损失。
首先,根据合同约定,被告应当按照工程进展的情况及时支付进度款项。
然而,自项目启动之初,被告就开始拖延付款,对于前期工程所应支付的款项反复推诿,导致后续工程资源调度混乱,并造成了相关工程材料的滞留与财务拖欠。
这不仅违反了合同约定,而且严重损害了我的合法权益。
其次,被告以各种借口推诿工程进展,并对第二期进度款的支付提出了无理要求。
这种行为严重阻碍了整个工程的顺利进行,导致工程项目进度严重滞后,给我带来了巨大的经济损失和信誉损害。
再次,被告以不履行合同款项支付义务为由,威胁要终止工程项目,并以工程停工为条件,以此进行无理要挟。
这种强硬的态度和不合理的限制,大大损害了我的合法权益,并且在行业内人们对我的商誉产生了负面影响。
在此情况下,我敦促法庭严正审视被告的违约行为,并希望法庭能够公正判决。
根据我和被告之间的工程合同以及相关约定,被告明确承诺按照工程进展情况及时支付相应款项,但实际上他们的行为严重违反了该条款以及诚实信用原则,给我造成了巨大经济损失和声誉损害。
基于此,我要求法庭作出以下判决:首先,被告应立即按照合同约定的款项支付进度,并且不得再有任何拖延或者推诿的行为。
这是被告的法定义务,也是我作为原告的合法权益。
工程款纠纷起诉状
工程款纠纷起诉状
工程款纠纷起诉状
原告:[原告姓名]
被告:[被告姓名]
原告[原告姓名],性别[原告性别],出生于[原告],[原告],住所地[原告住质];
被告[被告姓名],性别[被告性别],出生于[被告],[被告],住所地[被告住质];
事实和理由如下:
一、被告未按合同约定支付工程款
原告与被告签订了一份工程承包合同,合同号为[合同号],合同约定由被告承包[工程名称]工程,约定工程周期为[工程周期],合同总金额为[合同总金额]元。
根据合同约定,原告已按时完成工程,并通过工程验收程序,工程已经得到竣工验收。
但被告却无故拖欠工程款,致使原告无法按时收回工程款。
二、被告拒不履行支付工程款的义务
尽管原告多次催告被告支付工程款,并提供相关证明文件,被告仍然拒不履行支付工程款的义务。
根据相关法律法规,合同双方应当按照约定履行各自的义务,但被告以其它理由推脱支付工程款的责任,严重侵犯了原告的合法权益。
三、请求法院判令被告支付工程款
鉴于上述事实,原告提出以下请求:
1. 被告立即支付工程款[工程款金额]元给原告;
2. 被告支付工程款的利息,自[拖欠开始日期]起计算,按照[利息计算方式]计算;
3. 被告承担本诉费用。
全部损失和费用由被告承担。
此致
原告:[原告姓名]。
工程款起诉状
工程款起诉状尊敬的法庭:我是XX公司的代表,特此以我司的名义向贵庭提起诉讼,本案为工程款纠纷一案。
在此,我将详细论述我们的主张和事实,希望贵庭能够根据法律公正判断,并给予合理的判决。
一、背景概述我公司于去年与被告公司签订了一份工程合同,合同约定了被告公司承接我公司某工程项目的责任和报酬。
根据合同约定,被告公司应于指定时间内完成工程,并向我公司支付相应工程款。
二、事实陈述1. 工程延期根据合同约定,被告公司应在合同规定的期限内完成工程。
然而,被告公司多次违约延期,并未按照约定时间完成工程。
这一延期导致了我公司项目进度的推迟,并直接给我公司造成了经济损失。
2. 工程质量问题在工程的实施过程中,被告公司存在工程质量问题。
他们没有按照合同要求进行工程施工,导致工程质量不合格。
多次尝试与被告公司进行协商解决,但被告公司未采取有效措施解决质量问题。
3. 拒不支付工程款根据工程合同的约定,被告公司应于工程竣工后的十个工作日内支付我公司工程款。
然而,至今被告公司拒绝支付任何工程款项,严重损害了我公司的合法权益。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第五章第五十一条规定:“当事人应当按照合同约定的出品人支付货款,买受人支付购款。
”2. 《中华人民共和国合同法》第六十四条规定:“工程合同约定的时间已届满,当事人一方尚未付给对方一方价款的,对方当事人有权自该等价款到期之日起,按照欠付价款金额的百分之一计算迟延履行期间的债务利息。
”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第三十五条规定:“建设工程发包人、总承包人、分包人应当按照合同约定的支付工程款项。
”四、诉请与请求鉴于以上事实和法律依据,我们要求贵庭作出以下判决:1. 被告公司应立即向我司支付拖欠的工程款项,金额为合同约定数额加上债务利息。
2. 裁定被告公司承担本案的诉讼费用。
3. 裁定被告公司承担工程质量问题修复所需的费用。
五、附加证据材料1. 工程合同书2. 工程竣工验收报告3. 工程进度表4. 鉴定报告5. 合同违约证据六、结语本案的事实清晰、证据确凿,我们坚信贵庭能够以公正、客观的立场审理此案,并依法作出公正的判决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:
工程款纠纷起诉状范本2018最新
签订地点:
签订日期:年月日
工程款纠纷起诉状范本2018最新
原告: _________________ 住所地:_________________电话:___________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告: __________________住所地:__________________电话:___________
法定代表人姓名:_________职务:_________
诉讼请求:
风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说"赔偿原告的一切损失"之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失:
(一)付工程项目拖欠款________元;
(二)赔偿乙方的经济损失:______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各项经济损失
共计_______元。
(三)其他:_______________
以上_________项合计,共_________元。
事实和理由:
风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
______年______月______日, _________(原告,以下简称乙方)同__________(被告,以下简称甲方)签订了《______工程合同》,标的是_____为______修建______。
工程款额为_____元。
开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。
合同签定后, ______年______月______日正式开工。
竣工后工程项目均经 ________建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交________银行校准,双方无任何争议。
甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
从______年_____月_____日开始,经多次协商达成协议,甲方一再拖欠乙方工程款。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地。