2020电力建设工程施工合同范本
电力建设工程施工合同书5篇
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
电力建设工程施工合同范文6篇
电力建设工程施工合同范文6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于电力线路的铺设、电力设备的安装、调试及运行等。
二、合同工期与进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起第___日开工。
2. 工程竣工日期：开工后___日历天完成全部工程内容。
3. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和支付时间按照双方另行签订的支付协议执行。
三、质量与验收1. 乙方应按照国家有关电力建设的规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照国家规定进行质量自检，并提前通知甲方验收。
3. 甲方应在接到验收通知后及时组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、工程价款与支付1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 预付款：合同签订后___日内，甲方支付乙方工程总价款的__%作为预付款。
3. 进度款：按照合同工期和进度要求，甲方应按期支付乙方工程进度款。
4. 结算款：工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，确定最终工程价款。
5. 质保金：工程总价款的__%作为质保金，质保期为___年，质保期满后无质量问题一次性支付。
五、保修与维护1. 乙方在工程竣工后应按照国家规定对工程进行保修与维护。
2. 保修期内，因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行商定。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程，应按照合同总价款的__%向甲方支付违约金。
电力建设工程施工合同样本7篇
电力建设工程施工合同样本7篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：【名称】乙方（承包方）：【名称】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【规模描述】4. 工程内容：【主要内容】二、工期要求1. 工程开工日期：【开工日期】2. 工程竣工日期：【竣工日期】3. 如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可对工期进行顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：【总价款】人民币。
具体价格以工程量清单为准。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应按约定完成工程进度。
3. 甲方支付款项时，乙方需提供合法有效的税务发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程验收按照国家和地方的相关标准和规范进行。
乙方在工程竣工后应提供完整的验收资料。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修复或返工。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应遵守国家安全生产法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应及时清理。
如因乙方原因造成环境污染等后果，乙方应承担相应责任。
篇2合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方同意遵循诚实信用原则，为明确双方在电力建设工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况（一）工程名称：XXXXXXX电力建设工程。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力建设工程施工合同样本6篇
电力建设工程施工合同样本6篇篇1电力建设工程施工合同样本合同编号：__________甲方（委托方）：_____________ 法定代表人：_____________乙方（承包方）：_____________ 法定代表人：_____________鉴于甲方委托乙方承担电力建设工程（以下简称工程）的施工任务，为确保工程顺利进行，双方按照自愿、平等、互利的原则达成如下合同：第一条工程内容1.1 本合同的工程范围为_____________。
1.2 乙方应按照甲方的要求，合理、高效地完成工程，确保工程质量，按照国家相关规定保证工程的安全性。
第二条工程价格2.1 工程价格为_____________，乙方应在包括但不限于材料费、人工费、设备费在内的总价格内进行施工，未经甲方同意，乙方不得擅自增加费用。
2.2 在工程施工中如发生价格波动，双方应协商解决。
如双方无法达成一致意见，视为合同解除。
第三条施工期限3.1 乙方应按照合同约定的施工期限完成工程，如因不可抗力等原因导致延误，应当及时通知甲方并按照实际情况重新确定施工期限。
3.2 若乙方未按期完成工程，每延迟一天需向甲方支付违约金_____________。
第四条工程质量4.1 乙方应确保工程质量符合国家相关规定，对工程质量负责。
4.2 工程验收合格后方可进行交付使用，如发现工程存在质量问题，乙方应承担相关责任，并对问题进行维修。
第五条竣工验收5.1 工程完成后，乙方应与甲方一同进行竣工验收，确保工程符合双方的要求，确认工程合格。
5.2 如工程存在未完成或者不符合要求的地方，乙方需在规定时间内进行整改，直至合格为止。
第六条保修期6.1 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，确保工程的正常使用和运行。
6.2 保修期内如出现问题，乙方应及时做出响应并进行维修，直至问题得到解决。
第七条违约责任7.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方可要求中止工程，直至甲方履行付款义务为止。
建设工程施工合同书范本(电力)5篇
建设工程施工合同书范本（电力）5篇第1篇示例：建设工程施工合同书范本（电力）甲方（甲方单位名称）：______________（以下简称甲方）法定代表人：______________乙方（乙方单位名称）：______________（以下简称乙方）法定代表人：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，并经双方友好协商，甲、乙双方就甲方的__________（项目名称）、位于____________（项目地址），现进行施工合同的签订，共同遵守并履行以下条款：一、工程内容及范围基于双方协商一致，乙方承担甲方项目的电力工程施工任务，具体包括_____________________（详细工程内容及范围）。
二、合同价款及支付方式1. 甲方支付给乙方的工程价款为人民币____________元整。
2. 工程价款支付方式为：____________（具体支付方式及时间安排）。
三、工程质量及时间1. 乙方应按照国家、行业的有关规定及标准，按照合同约定的工程质量要求，保证工程施工质量符合相关标准和要求。
2. 工程建设周期为_________________（具体工期），乙方应按照约定的时间节点完成相关工程。
四、工程施工安全及责任1. 乙方应严格遵守国家有关法律、法规和规范，保证施工安全，并采取相应的安全防护措施，保障工程施工过程中的安全。
2. 因乙方施工不当或疏忽导致的安全事故，乙方将承担相应的责任并承担由此引起的经济损失。
五、变更和索赔1. 如甲方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议。
2. 乙方需提出索赔请求的，应提供相关证据和依据，并在双方协商无果的情况下，可依法向有关部门申请调解或提起诉讼。
六、保修期及售后服务1. 乙方应根据合同约定，对工程质量问题提供一定期限的保修服务，具体保修期为_______________（具体保修期限）。
电力工程建设施工合同范本6篇
电力工程建设施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方（委托方）：法定代表人（委托代表）：住所：电话：证件号码：乙方（承包方）：法定代表人（承包代表）：住所：电话：证件号码：鉴于甲方拟对电力工程进行建设，为了明确双方的权利和义务，经双方平等协商，签订本合同：第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为（以下简称“工程”），项目地址为（具体地址）。
第二条工程内容2.1. 乙方承包的工程范围包括但不限于：（1）工程设计和施工方案的制定；（2）施工图纸的审核和调整；（3）施工现场的布置和施工准备；（4）电力设备的选购和安装；（5）工程施工的组织和管理；（6）工程验收和交付。
2.2. 乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保工程质量和进度，保证工程安全。
第三条合同价款3.1. 工程总价款为（金额大写）（￥金额小写），甲、乙双方在签订合同之日一次性支付。
3.2. 若工程发生增项或减项，双方应另行协商确定价格变更情况。
第四条施工期限4.1. 工程施工期限自本合同生效之日起计，至工程竣工验收交付之日止。
4.2. 若因不可抗力等特殊情况影响工程建设的进展，乙方应及时通知甲方并提出变更方案，经双方协商一致后再行实施。
第五条质量和安全5.1. 乙方应确保工程质量符合国家相关规定和标准，保证电力设备的正常使用。
5.2. 乙方应采取必要的安全防护措施，保证工程施工期间的安全生产，并承担可能产生的责任。
第六条合同变更和解除6.1. 如有需要修改合同内容，双方应书面协商一致后签署补充协议，变更后的内容具有相同的效力。
6.2. 若因特殊原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，但应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1. 任何一方未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条其他约定8.1. 本合同所未尽事宜，双方可另行协商确定，经双方签署补充协议后具有法律效力。
有关电力工程建设施工合同范本5篇
有关电力工程建设施工合同范本5篇篇1电力工程建设施工合同范本甲方（甲方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________乙方（乙方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________鉴于：甲方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定提供电力工程建设服务的资质和能力；乙方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定承担电力工程施工服务的资质和能力。
为明确电力工程建设施工过程中的各项权利和义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成一致，签订本合同。
一、工程简介1.1 工程名称：____________。
1.2 工程地点：____________。
1.3 工程建设内容：____________。
1.4 工程规模：____________。
二、合同价款2.1 本工程总价款为_______万元整（¥_______，大写：人民币_______元整）。
2.2 工程款项结算方式：甲方按_____的方式分期支付款项，具体支付时间和金额分别如下：1）工程开工前_____内支付款项_______万元；2）工程完成___%之后支付款项_______万元；3）工程完成____%之后支付款项_______万元；4）工程竣工验收合格后支付最后一期款项_______万元。
2.3 支付方式：直接支付至乙方指定账户。
三、工程质量与验收标准3.1 所有工程材料必须符合国家有关标准，质量合格证明及实验室检验报告必须齐全。
3.2 工程施工过程必须遵守国家建设法规，严格按照工程设计和施工图纸进行施工。
3.3 工程竣工后验收标准为允许有限的误差范围，不得影响电力工程的正常使用。
3.4 工程完成后，乙方需提供合格的竣工报告，并承担因工程质量问题引起的后续责任。
2020电力施工合同范本（精选3篇）
2020电力施工合同范本（精选3篇）2020电力施工合同范本（精选3篇）在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的2020电力施工合同范本（精选3篇），希望能够帮助到大家。
电力施工合同1甲方:乙方：*****依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程2、工程地点：***行政三路3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条工期1、本工程工期总天数为：5天。
即从20xx年9月13日20xx年9月17日第三条甲方应承担的工作与责任1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找，收集管线资料，借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。
目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。
要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
电力建设工程施工合同5篇
电力建设工程施工合同5篇篇1电力建设工程施工合同一、合同当事人甲方：（甲方名称）、住所：（甲方住所）、法定代表人：（甲方法定代表人）乙方：（乙方名称）、住所：（乙方住所）、法定代表人：（乙方法定代表人）为确保双方共同完成电力建设工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
二、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程规模：（工程规模）4. 工程内容：（工程内容）5. 工程周期：（工程周期）6. 工程价款：（工程价款）7. 工程质量标准：（工程质量标准）8. 工程竣工验收标准：（工程竣工验收标准）9. 其他约定事项：（其他约定事项）三、甲方责任1. 甲方应当在工程开始前按合同约定支付工程价款的预付款，并在工程过程中按照合同约定及时支付工程款项。
2. 甲方应当提供施工所需的土地、材料、设备及其他条件，并保证施工场地符合施工要求。
3. 甲方应当按照工程规划及施工图纸要求提供必要的技术支持和配合。
4. 甲方应当负责向乙方提供工程设计图纸、验收标准及其他相关资料。
5. 甲方应当负责向乙方支付因工程变更、工程延期等原因产生的额外费用。
四、乙方责任1. 乙方应当按照合同规定的工程内容和质量标准及时、安全、高效地完成工程施工任务。
2. 乙方应当按照工程规划及施工图纸要求合理组织施工作业，确保工程质量符合标准。
3. 乙方应当负责组织施工人员进行安全培训，并制定安全生产措施，确保施工现场安全。
4. 乙方应当保证施工过程中的设备、材料符合质量标准，确保工程进度顺利推进。
5. 乙方应当按照合同规定的验收标准进行工程竣工验收，并承担相应的责任。
五、工程变更1. 若甲乙双方在施工过程中发现需要调整工程内容或工程规模的情况，应当及时协商一致并在书面形式上进行变更。
2. 工程变更应当在双方一致同意的前提下，不得擅自改变工程内容和造成额外费用。
电力工程建设施工合同范本5篇
电力工程建设施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力线路建设、设备安装、调试等4. 工程规模：_____________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于_____年_____月_____日开工。
2. 竣工日期：本工程定于_____年_____月_____日竣工。
三、工程质量1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家电力工程建设相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中，应接受甲方的质量监督与检查，并对提出的问题进行及时整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并配合甲方进行竣工验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_________________________）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，具体支付时间为工程开工前支付工程总造价的_____%，工程进度过半支付_____%，工程竣工并通过验收后支付剩余的_____%。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少对环境的影响。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本甲方：（委托方）法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：传真：乙方：（承包方）法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方承担本电力建设工程合同工作，双方自愿达成如下协议：一、项目名称及合同价款1.1 项目名称：1.2 合同价款：人民币（￥）_________元整（大写：____________________）。
二、工程内容2.1 本合同项下工程范围、标准和质量要求等详见《工程设计文件》，工程实施过程中发生的变更的验收方式及标准等，以工程变更签证单上约定的内容为准。
甲方应向乙方提供工程设计文件，完成工程设计不合理，造成工程进度、质量、工程量计价、施工安全等问题由甲方承担，乙方不承担任何责任。
2.2 乙方自起讫日期之日起，按本合同规定执，完成册工，保质保量按则定工程质量验收规定及规程要求。
2.3 乙方非出自自身原因，承包方应按计划实施工程施工，并确保工程质量、工程量等质量达到合同规定要求。
三、工程实施3.1 乙方按照计划逐个环节分项完成工程。
（1）合同期内作业环节在所规定的时间上进的完成的，乙方相结结赚结赚赚赚，如合同期限到竣形成输结清除清除看齐；但有其他争议的，不受此限。
如作者有修志众素表示，应承自然义务义务完成义务义务义；乙方应承因计划制第边制的工期制和工作岗一、一工期或工资超过规定料制定的其他时间志、乙方划实施工程施工、更动、更改，以便合同的进展以及完成。
形成，请先U先读U法论U先形成省了规设申请U业U业U 法率。
UU为此短YY法起U法应对读约设定（待书立；部？见）U为。
书制不按时内容责，经缓期的，阶次到止证U定U约为相对法官不适。
，若让U，遭遗样当接规不正影。
两对应不其可能应该条约不？议服验规设未于承银乙，验乙事务纪，实先的生作情显内容阐出题；与和划法验迁议应见议通过。
四、付款办法及结算4.1 付款办法：根据合同约定的付款进度，按照工程施工进度和完成工程量情况，按照合同约定方式进行进度款支付。
电力建设工程施工合同书范本8篇
电力建设工程施工合同书范本8篇第1篇示例：电力建设工程施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟进行电力建设工程，经乙方咨询、招投标等程序，协商并达成以下合同：一、工程内容及工期1.1 甲方授权乙方负责承建XX电力建设工程，具体工程内容包括但不限于电力设备安装、电气线路铺设、电力配电等相关工作。
1.2 工程总工期为XX个月，具体开始时间和完工时间双方另行协商。
二、价款及支付方式2.1 本工程总合同价款为XX元整，合同价款支付分期方式为XX%作为预付款，余下价款按照工程进度分次支付。
2.2 所有款项支付均以银行转账方式完成，甲方不得拖欠或推迟支付。
三、材料和设备3.1 本合同下工程所需材料和设备应符合国家相关标准，乙方应按照甲方要求提供进货证明和合格证。
3.2 如有材料和设备损坏需更换，乙方应负责购买替换并承担相应费用。
四、工程质量及验收4.1 乙方承诺在施工过程中保证工程质量，符合国家相关标准，确保安全。
4.2 工程完成后，乙方应依据双方约定的验收标准进行验收。
如因乙方原因未通过验收，应承担重新施工所需费用。
五、违约责任5.1 如甲方未按时支付合同价款或恶意推迟工程进度，应承担相关违约责任。
5.2 如乙方工程质量不符合要求、超期完工或出现其他违约行为，应承担相应违约责任。
六、争议解决6.1 双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。
6.2 仲裁裁决是终审裁决，对双方具有法律约束力。
七、其他约定7.1 本合同未尽事宜，可双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
7.2 本合同自双方签字生效，至工程竣工验收结算结束终止。
甲方签字：乙方签字：以上为双方共同遵守的电力建设工程施工合同书，如有违反合同内容，予以追究法律责任。
第2篇示例：电力建设工程施工合同书范本甲方：(委托方名称)鉴于甲方欲委托乙方承包电力建设工程施工项目，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为：(项目名称)第二条项目地点项目地点为：(项目施工地点)第三条工程内容1. 本项目的具体内容包括但不限于：设计、施工、安装、调试等全部工程。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本一、甲方（发包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________乙方（承包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________鉴于甲方拟进行电力建设工程项目，经双方友好协商，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程项目名称、位置、规模、内容和标的工程：（一）工程项目名称：________（二）工程项目地址：________（三）工程项目规模：________（四）工程项目内容：________（五）标的工程（包括主要设备、工艺装备等）：________第二条工程合同总价：本工程合同总价为________元整。
具体工程价款支付方式及时间，详见附件《支付方式及时间》。
第三条工期：本工程合同自双方签署之日起，工程竣工验收合格之日止。
工程期限为________（或以日历天计算。
但双方可约定工程期内的休息日不计算在内）。
第四条工程质量：乙方必须按照国家有关标准和规程、规定要求，严格按照甲方要求，正确、安全、高效地完成本合同标的工程。
工程质量达不到国家标准规定的，乙方应承担全部责任。
第五条工程变更：甲乙双方在履行本合同过程中如需变更合同约定，应签订书面变更协议。
未经甲方同意，乙方不得私自变更合同约定。
变更后的价格、工程期限及其他约定双方应重新协商达成一致。
第六条交底：甲方和乙方在工程建设过程中必须按照甲、乙双方约定工程建设的计划、方案、标准等予以交底，并保证其真实有效。
第七条施工规程：乙方必须确保现场施工安全，做好施工生产安全的预防工作。
甲方有权对乙方的现场施工质量、安全检查，监督检验，并要求乙方整改。
第八条施工价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式及时间向乙方支付工程价款。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本甲方（甲方名称、地址、法定代表人）：乙方（乙方名称、地址、法定代表人）：为了加强双方合作，明确责任，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方承担甲方电力建设工程项目施工合同的具体内容达成如下协议：第一条项目名称及地点甲方委托乙方承担的电力建设工程项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地址）。
第二条合同金额该电力建设工程项目的总合同金额为（合同金额），乙方应按照约定的付款方式及时结清款项。
第三条工程内容1. 乙方负责按照甲方的要求完成电力建设工程项目的设计、施工、检验等相关工作；2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求；3. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程项目，并保证工程工期不超过约定的期限；4. 乙方应按照合同约定提供工程施工保险。
第四条保证及延期责任1. 乙方应向甲方提供履约保证金，作为履约的保障；2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并按约定支付延期罚款；3. 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时向甲方提交申请，并提供相关证明文件。
第五条工程变更1. 若因项目需求变更导致工程内容或工程设计方案发生变更，乙方应与甲方协商一致，并签订工程变更协议；2. 工程变更须经双方共同签字确认后生效。
第六条质量保证1. 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，保证工程质量符合相关要求；2. 乙方应负责工程完工后的质量检验，并解决相关质量问题；第七条结算及支付1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告；2. 经甲方验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，并甲方结算尾款。
第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任；2. 若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
第九条争议解决因履行本合同发生任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，应提交至甲方所在地人民法院裁决。
电力工程建设施工合同（6篇）
电力工程建设施工合同电力工程建设施工合同(6篇)随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的电力工程建设施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
电力工程建设施工合同1甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
电力建设工程施工合同样本6篇
电力建设工程施工合同样本6篇篇1电力建设工程施工合同甲方（发包方）：________单位（或个人）________地址：________联系电话：________乙方（承包方）：________单位（或个人）________地址：________联系电话：________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，经双方协商，就甲方委托乙方承揽的______（工程名称）工程的承建事项达成如下合同：第一条工程内容1. 甲方委托乙方实施的工程名称为______，工程地点为______，工程规模为______，工程内容以甲方和乙方签署的《工程设计方案》为准。
2. 工程竣工验收合格后，乙方交付甲方，并按合同约定交付完工照明《安全使用说明书》等相关资料。
第二条工程价款1. 工程总价款为______（大写：人民币______元整），工程竣工后，甲方应及时、足额支付给乙方。
2. 工程价款支付方式：每月支付工程款的______%，竣工后支付余款。
付款方式：______（汇款、现金或支票）。
第三条工程质量1. 乙方应按照国家规定的工程标准和相关技术规范承揽工程，确保工程质量符合合同约定的要求。
2. 工程质量不达标的，乙方应承担相应的返工费用，并按要求进行整改，直至符合合同要求为止。
第四条工程期限1. 工程的开工日期为______，竣工日期为______（工期为______天），如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商处理。
2. 工程在规定期限内完成，乙方须提前______天通知甲方，以便甲方验收。
第五条材料供应1. 乙方负责为工程所需的材料采购和供应，并保证材料的质量。
2. 材料到货验收后，如有质量问题，应及时联系供应商予以解决，不影响工程的正常进度。
第六条安全、环保1. 乙方应遵守建设工程安全生产和环境保护的相关法律、法规，保障工程施工过程中的安全和环境保护。
2. 如发生安全事故或环境污染，乙方应及时采取措施消除隐患，并承担责任。
电力建设工程施工合同书范本4篇
电力建设工程施工合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同书范本甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（承接方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟办理电力工程建设项目，为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同。
第一条项目名称甲方委托乙方负责承接电力工程建设项目，项目名称为【项目名称】。
第二条工程范围1. 工程范围包括但不限于【列举工程范围】。
2. 乙方应按照项目设计要求，按时、保质、保量完成工程建设。
第三条合同价款及支付方式1. 甲方应按照双方协商确定的价格支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为【支付方式】，具体款项和时间按照双方变更协商确定。
第四条工程期限1. 工程期限为【工程完工期限】，如因不可抗力等原因导致工程延期，双方协商解决。
2. 工程延期超过【延期时间】，乙方应按照双方约定支付违约金。
第五条质保期1. 电力工程建设竣工后，乙方应提供保修期为【质保期】的保修服务。
2. 在质保期内，如工程质量出现问题，乙方应承担相应责任。
第六条管理及监督1. 乙方应按照法律法规及工程管理相关规定承担管理责任，确保工程安全、质量、环保等。
2. 甲方有权监督乙方的工程施工进度和质量，并提出合理要求。
第七条变更和解除条款1. 如因特殊原因需要变更合同条款，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 双方一致决定解除合同的，应签署解除协议并遵守协议约定。
第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因违约行为造成的经济损失。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同自签署之日起生效，至工程验收合格结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为电力工程建设施工合同范本，双方应遵守合同约定，共同维护工程质量和工程进度，确保工程顺利完成。
建设工程施工合同样本(电力)5篇
建设工程施工合同样本（电力）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同样本（电力）甲方：地址：法定代表人：联系电话：开户银行：账号：乙方：地址：法定代表人：联系电话：开户银行：账号：鉴于甲方拟委托乙方承担下列工程项目的施工任务，双方经友好协商达成一致意见，特订立本合同：第一条工程项目名称甲方拟委托乙方进行的工程项目名称为：第二条工程项目概况1. 工程项目的位置、范围和内容详见附件《工程项目概况》。
2. 工程项目的总造价为人民币（大写）￥（￥）元整。
3. 工程项目的开工时间、竣工时间和交付使用的时间分别为年月日、年月日和年月日。
第三条工程设计1. 工程项目的设计方案及相关文件详见附件《工程设计》。
2. 乙方施工期间如对设计方案提出修改意见，应征得甲方同意，并经设计单位确认。
第四条工程施工1. 工程施工的质量、进度、安全等均应符合国家相关法律法规及标准的规定。
2. 乙方应按照甲方要求配合有关监理单位的工作，接受监理单位的检查和监督。
3. 工程施工期间如遇不可抗力等特殊情况导致不能按期完成工程，应及时向甲方报告，并按照法律规定处理。
第五条工程验收1. 工程项目竣工后，甲方有权组织相关单位进行验收，如出现质量不符合设计要求或工程存在问题的，乙方应按要求做出整改。
2. 乙方应保证工程交付使用后，在保修期内对工程质量进行保修，并承担因质量问题引起的一切责任。
第六条工程款支付1. 甲方应按照工程进度及施工质量的情况，按照合同约定的款项支付给乙方。
2. 工程款支付的方式为：3. 工程款支付的时间为：第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
2. 对于乙方不按时完工或工程质量不达标的情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。
第九条合同的解释本合同由双方共同订立，自双方代表签字盖章之日起生效，至工程项目完工验收之日止。
建设工程施工合同范本(电力)4篇
建设工程施工合同范本（电力）4篇篇1建设工程施工合同范本（电力）甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在电力建设工程施工过程中的权利义务，经友好协商，甲乙双方达成如下协议，以约束双方行为。
第一条项目名称和规模甲方委托乙方进行电力建设工程施工，项目名称为（项目名称），包括（详细描述项目范围）。
工程总面积为（具体数字）平方米，总建筑面积为（具体数字）平方米。
第二条工程合同价款1. 本工程的合同价款为人民币（具体数字）元整（￥xx，xxx），合同价款包括工程施工、设备材料、劳务费用、税费等一切费用。
2. 工程款支付方式为分期支付，具体分期付款比例为：（具体详细分期付款比例）。
每次付款前，乙方应提供工程进度计划、施工报告等相关资料。
第三条工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合要求。
如发现工程质量问题，乙方应及时进行整改，直至符合要求为止。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的质量保修期，期间内免费保修和维护工程。
第四条工期1. 本工程的工期为（具体工期），自本合同生效之日起计算。
如遇不可抗力因素延误工期，双方可协商延长工期。
2. 工程过程中如需变更工期或加班加点等情况，需经甲方书面同意。
第五条施工安全及责任1. 乙方应遵守国家安全生产法规，建立健全安全生产责任制度，加强施工安全管理，确保工程施工安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方造成的损失。
第六条材料设备选用1. 施工过程中使用的材料设备应符合国家标准，如有特殊要求，需经甲方同意。
乙方应保证施工材料设备的质量和完好。
2. 如发现材料设备质量不合格，乙方应立即更换，确保工程质量不受影响。
第七条税费及其他费用1. 工程合同价款中已包含了相关税费，乙方无需另外承担。
2. 如因双方协商生成的其他费用，由双方协商确定支付责任。
第八条违约责任1. 如乙方违反本合同约定，未按时完工或发生其他违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020 电力建设工程施工合同范本第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1•发包方（简称屮方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表（简称屮方代表：屮方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理：受屮方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：屮方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11 •合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或屮乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
•经济支出：在施工中发生，经屮方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期：屮乙双方参照电力建设工程项LI工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸：由屮方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非屮乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款：结合具体工程，屮乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序仁合同文件应能互解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（1）《协议条款》；（2）《合同条件》；（3）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（6）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（7）构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先山总监理工程师作出解释）；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律仁合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
屮方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经屮方代表批准后执行；屮方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均山屮方承担。
第四条图纸1.甲方在开工日期之前•按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.屮方不能按笫四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.屮方对图纸有特殊保密要求的，乙方釆取相应的措施保密，山中方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数，屮方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到屮方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理曲、时间及迟误后果通知屮方代表。
屮方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现屮方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知屮方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于屮方提供的图纸有如上缺陷未发现，屮方仍应按笫七条第二款或第二十五条笫四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（1）屮方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
（2）屮方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均山其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对屮方代表的指令应予执行。
屮方代表不能及时给予书面确认，乙方应于屮方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，中方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但屮方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，山屮方承担，延误的工期相应顺延。
（3）甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理曲和迟误的后果通知屮方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
2.实行社会监理的工程，屮方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范圉通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
3.甲方代表和总监理工程师易人，屮方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（1）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交屮方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与屮方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在屮方，由屮方承担曲此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
2.乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第七条屮方工作1.屮方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：（1）办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
（5）办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
（6）将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
（7）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
（8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
（9）按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
（10）协调施工现场上的各施工企业相互交义作业关系，及时处理有关问题。
2.屮方未按合同约定履行以上义务，则承担山此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
3.屮方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：（1）在其设计资格证书允许的范围内，按屮方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。
（2）按约定向屮方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
（3）按工程需要设置施工使用的照明、圉栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。
乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
（4）按《协议条款》约定的数量和要求，向屮方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用山屮方承担。
（5）釆取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。
因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。