建设工程施工合同范本
建设施工合同标准范本(6篇)
建设施工合同标准范本建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm×150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本（二）发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：_____ 电话：_____为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整，沟底找平__拉线安装排水管，临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同范本8篇
建设工程施工合同范本8篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合实际情况，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称：（工程名称）四、工程工期：预计工期为（工期），具体工期根据实际施工情况另行协商确定。
五、工程价款：本工程总价为（总价款），具体付款方式如下：1. 工程款的支付方式：总价款按照工程进度分阶段支付，具体分期及支付比例如下：（1）工程开工前，甲方预付合同总价的（预付金额比例），即预付款为（预付金额）元。
（2）工程竣工结算后，乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后，甲方支付尾款为（尾款金额）元。
2. 工程款付款方式：甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付，支付应以转账方式或现金支付为主。
六、工程质量标准：本工程应符合相关国家标准及法规要求，达到设计要求。
如有在工程质量问题方面产生争议，双方可按照相关规定进行技术鉴定，由双方共同确定处理结果。
七、违约责任：若任何一方未按照本合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。
八、变更和解决争议：如因不可抗力等客观原因导致工程变更，应经双方协商一致后进行变更，变更后的合同条款应另行签订。
若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有关法院进行仲裁处理。
九、其他事项：任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。
双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务，保证工程质量和进度的完成。
十、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日第2篇示例：建设工程施工合同范本一、甲方（发包方）：_________（单位名称）、地址：_____________、法定代表人：_________、电话：_____________、传真：_____________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
建筑施工合同范本8篇
建筑施工合同范本8篇建筑施工合同范本 (1) 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵守本着平等自愿、互利互惠的原则，集合本工程实际具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程具体情况承包范围：主体包工包料，具体为图纸内所有土建至交工、室内刮白，施工期间所用水、电费由乙方负责。
一、二、三层分户防盗门、楼梯间门由乙方负责购买和安装.室内其余由甲方自理。
工程概况及结构：砖混结构面积按图纸变更后面积计算。
开工日期：年月日完工日期：年月日建筑面积：平方，每平方价格为。
工程总造价：面积完工后按图纸变更后面积计结算：二、本工程于：年月日开工建设至年月天。
三、质量技术标准及品牌要求。
质量及主要材料要求：要个按照图纸设计及材料的强度及厂家牌子要求进行施工，施工过程中甲方有权派专业技术人员不定期对施工建房工程进行质量抽检，乙方必须无条件，积极地配合甲方把好质量。
(1)主体水泥要求野象牌425#，砌砖及内外墙砂浆可以采用325#水泥。
(2)钢筋：三级昆钢或三级玉钢。
四、甲方义务：在开工前做到施工场地保障水、电畅通，向乙方提供施工图纸，并办理好相关建设手续，积极主动配合号施工协调好邻居关系，确保施工顺利进行。
五、乙方义务：按照甲方要求，按房屋设计图纸要求和标准，按时、保质、保量建设，做好一切安全施工准备，施工遵守安全生产制度和操作规程。
在施工过程中必须按国家建设安全法标准佩戴各种安全衣、帽、带等工具，按时按量确保工程质量进行安全施工。
如在施工期间发生安全事故，由乙方负全部责任。
付款方式：现金或转账(1)现金结算(2)乙方材料人工进场，甲方预付工程总造价 (大写： )。
(3)乙方一层浇筑后，甲方再支付工程总造价的现金 (大写： )。
(4)乙方二层浇筑，门窗安装，甲方再支付工程总造价的现金(大写： )。
(5)乙方三层浇筑，甲方再支付工程总造价的 (大写： )。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模：建筑面积____________平方米。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本是指在建设工程施工过程中，双方的权利和义务，双方的权益以及施工进度等相关内容的书面文件。
建设工程施工合同范本需要包含以下几个方面的内容：第一部分：合同的基本信息1. 合同标题：建设工程施工合同2. 合同双方：甲方（业主）和乙方（施工单位）3. 施工地点：具体地址4. 合同签订日期和生效日期第二部分：工程内容和标的1. 工程名称：清晰地描述工程的名称和规模2. 工程范围：详细描述工程的具体内容和范围3. 工程标的：明确列出工程的标的物和数量4. 工程质量标准：规定工程质量要求和验收标准第三部分：合同价款和付款方式1. 工程价款：列明工程的总价款和付款方式2. 工程款项划分：明确工程款项的划分和支付比例3. 付款时间：规定每次款项的支付时间和方式第四部分：工期和违约责任1. 工期：规定工程的预计完成时间和竣工时间2. 延期责任：约定双方在延期情况下的责任和赔偿方式3. 违约责任：规定双方的违约责任和违约金等相关内容第五部分：施工方式和安全保障1. 施工方式：规定施工单位的施工方式和方法2. 安全保障：约定施工单位必须遵守的安全规定并提供相关安全保障措施第六部分：监理和验收1. 监理单位：指定监理单位进行工程监理2. 监理义务：明确监理单位的监督职责和验收标准3. 工程验收：规定工程的验收程序和标准第七部分：合同变更和解决争议1. 合同变更：规定双方变更合同的程序和方式2. 争议解决：约定双方因合同引起争议的解决方式和程序第八部分：其他约定1. 税务问题：明确应税责任和纳税方式2. 合同解除：规定合同解除的条件和程序3. 其他约定事项：约定双方其他相关事宜以上是建设工程施工合同范本的主要内容，双方在签订合同前需仔细阅读并确认各项条款，确保双方权益的保障和工程顺利进行。
希望以上内容对大家了解建设工程施工合同范本有所帮助。
第2篇示例：建设工程施工合同范本甲方（甲方名称）：______________法定代表人：______________地址：______________电话：______________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承揽建设工程的事宜，达成如下协议：一、项目名称：（填写具体的项目名称）三、工程内容：（填写具体工程的设计、施工、验收等相关内容）四、工程价格：（填写具体的工程总价）五、工程进度：（填写工程的计划开工、完工时间）六、工程质量：乙方应确保工程质量符合相关标准及规定，如发现质量问题，应及时进行整改。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇某某某建设工程施工合同工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：某某某建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详见工程项目一览表）1.4承包范围：1.5承包方式：1.6合同价款：本工程造价￥元。
金额大写：第二条工程期限2.1全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3全部工程总日历天数天。
2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
3.3工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1工程量变化和设计变更。
3.3.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。
建筑工程施工合同范本(精选28篇)
建筑工程施工合同范本（精选28篇）建筑工程施工合同范本篇1发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。
4.承包内容：5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：(1)……(2)……7.工程开工日期：____年__月__日8.工程竣工日期：____年__月__日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务：(1)……(2)……11.乙方主要义务(1)……(2)……12.违约责任：(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件：共___份14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。
发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____签约日期：____年__月__日建筑工程施工合同范本篇2发包人(全称)：_________承包人(全称)：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
建设施工合同(范本)最新8篇
建设施工合同（范本）最新8篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、工程期限开工日期：自本协议签订之日起____天内开始施工。
竣工日期：自开工之日起____天内完成施工。
三、工程价款及支付方式工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：1. 工程进度款：自开工之日起，按照工程进度分期支付；2. 工程竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量；2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___天内组织验收；3. 验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范执行。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全；2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序；3. 施工过程中如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、工程变更及调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、规模或价款，双方应协商一致并签订书面补充协议；2. 工程变更及调整应遵循公平、合理的原则。
七、违约责任1. 甲方若未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付____%的违约金；2. 乙方若未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付____%的违约金；3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同范本4篇范文
建设工程施工合同范本4篇范文建设工程施工合同范本4篇【一】甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围___________________________________第三条工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同；2.本合同附件；3.招投标文件；4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________。
第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
建设工程施工合同(通用10篇)
建设工程施工合同（通用10篇）建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别：_________立合同单位：_________（简称借款方）_________银行_________行（简称贷款方）借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。
为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。
预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________％，计算复利。
第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后，本合同同时失效。
第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。
借款方（盖章）：_________ 贷款方（盖章）：_________地址：_________ 地址：_________法定代表（签字）：_________ 法定代表（签字）：_________开户银行及帐户：__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________贷款种类：_________编号：_________申请单位：_________企业性质：_________申请时间：_________年_________月_________日经办行：中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称：_______________甲方：___________________乙方：__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同编号：（）第号工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：建设工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议。
第1条工程概况1-1 工程名称：1-2 工程地点：1-3 工程内容：1-4 工程范围：甲方提供的施工图纸以内的土建（含钢结构）、安装（电气、给排水、采暖、消防、弱电等）以及室外总体、绿化等全部工程内容。
第2条工期2-1 开竣工日期：年月日至年月日。
2-2 总日历工期：共计日历天。
第3条工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。
本工程要求质量等级为：合格。
第4条合同价款及承包方式：4-1 承包总价：暂定价人民币捌仟万元整（￥80000000.00），工程竣工时按实结算。
4-2承包方式：包工包料。
4-3工程价款结算的计算依据：4-3-1 1999年《陕西省建筑安装工程综合概预算定额》、2001年《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》及与其配套的费用文件；4-3-2 人工工日单价土建、安装工程按42元/工日，装饰工程按50元/工日计算；零星签证工日按90元/工日计算；4-3-3 主材（设备）、主要材料、地材及水电费认质认价；4-3-4 人工工日单价差额、材料差额以及其他差额均列入差价部分；4-3-4 安全文明施工定额补贴费按不含税工程造价的2.6%计取，四项保险费按不含税工程造价的0.8%计取，且安全文明施工定额补贴费与四项保险费用为不可竞争费用，即该部分费用在结算时不得以任何理由进行调整。
第5条图纸、资料：甲方应向乙方提供下列图纸、资料：5-1 经上级主管部门批准的计划文件（复印件）。
5-2 经城建部门批准盖章之建审图四份。
（其中一份必须为盖章原件）。
5-3 施工场地工程地质勘察资料，地形图及地下管网线路资料各一份，并保证资料真实准确。
5-4 工程施工图份，图纸资料交付应满足工程施工需要。
若甲方不能按时提供图纸、资料，造成延误，责任由甲方承担，工期应相应顺延。
第6条甲方应负责在开工前办理好以下事项：6-1 负责办理施工场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物，并在开工后解决以上事项的遗留问题。
6-2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证满足施工期间的需要，乙方所用水、电由乙方装表，乙方按表计实耗量按实向甲方交费。
6-3 开通施工现场与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6-4 向规划部门办理建筑规划许可证，并向有关部门办理其他所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）。
6-5 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验，乙方正式放线后，由甲方负责及时请监理单位进行验线。
6-6 组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。
6-7 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
6-8 开工前按有关规定负责办理施工许可证。
以上各项，约定完成时间详见本合同附表二。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，应承担由此造成之经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
第7条乙方应负责办理以下事项：7-1 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
7-2 及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
7-3 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲、乙方按规定承担相应的费用，因乙方责任造成的罚款，由乙方承担。
7-4 已竣工未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方负责予以修复，若甲方提前使用，损坏的修理费用，由甲方承担。
7-5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
7-6保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。
乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
第8条施工组织设计和工期：8-1 乙方应在年月日前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交甲方代表，甲方应在7 日内批准或提出修改意见，逾期即认为已经批准。
8-2 乙方应按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进度与计划不符时，乙方应提出改进措施，经甲方代表签认后执行。
8-3 延期开工。
乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期五天之前，书面向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或三天内不予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予以顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
8-4暂停施工。
甲方代表确认有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工，甲方代表未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部履行合同，由甲方承担违约责任8-5工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
8-5-1 工程量变化和设计变更。
8-5-2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
8-5-3 不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。
8-5-4 施工中遇到不可预见障碍物古墓、文物、流砂需处理时。
8-5-5 甲方材料供应不及时，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告，甲方代表在收到报告5天内予以确认、答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
第9条工期奖罚：每提前或延误一个日历天，甲方按承包总价的千分之一对乙方进行对等奖罚，依实际提前或延误天数累计计算。
第10条质量与验收：10-1 乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。
但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
以上检查不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响正常施工的费用由乙方承担，工期不予顺延。
除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，并相应顺延工期。
10-2 对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由败诉一方负担。
10-3 隐蔽工程验收。
工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容，验收时间和地点，乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
若甲方代表未能按时参加验收，乙方可自行组织验收。
甲方应承认验收和记录。
事后若甲方提出复验，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新覆盖，检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。
检查不合格，乙方承担发生的费用，工期应予顺延。
第11条合同价款支付及合同价款的调整：11-1-1 工程预付款：本工程预付款按暂定合同价款的20%在开工前7天内进行支付，在开工后从第三次支付进度款时起按每次10%的比例逐月扣回。
11-1-2 安全文明施工费的支付：在开工前7天内按该部分费用的70%随工程预付款一并支付，剩余部分在主体封顶后7天内付清。
11-1-3工程进度款及结算价款的支付：工程款按月形象进度支付，自开工之日起乙方每月25日向监理公司申报当月完成的工作量，甲方于次月5日前拨付当月完成工作量的85 %。
工程竣工验收合格后15天内付至合同暂定价款的90%，决算审核结束后30天内付至结算价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后一个月内结清余款。
11-2 合同价款的调整。
合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：11-2-1 甲方代表确认的工程量增减；11-2-2 甲方代表确认的设计变更或工程洽商；11-2-3 工程造价管理部门公布的价格调整；11-2-4 一周内非乙方原因造成停水，停电，停气影响停工累计超过8小时，且造成经济损失的；11-2-5 合同约定的其它增减或调整。
乙方应在上述情况发生10天内，将调整原因，金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知乙方，甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复，即视为已经批准。
11-2-6 乙方未按上述要求及时办理时造成工程延误，由乙方负责。
甲方未按上述要求付款通知，甲方在收到乙方通知5日内仍不能按要求支付时，应承担违约责任。
第12条材料设备供应12-1 乙方采购的材料、设备应符合设计和规范要求，并附有合格证，否则甲方代表拒绝验收，对不合格材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，工期不予以顺延。
乙方应于材料、设备到货后24小时内通知甲方代表验收，甲方代表在接到通知后应及时验收，若不能按时到场验收，乙方可自验后使用，事后经检查不符合规范设计要求，由乙方修复或拆除，重新更换，损失由乙方承担，但工期应予以顺延。
12-2 根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料，其费用应予以调整。
第13条设计变更乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方取得以下批准：13-1 超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批准，取得相应追加投资。