采购合同格式及条款
采购合同范本电子版5篇
采购合同范本电子版5篇采购合同范本电子版1供方(甲方)：_____________________需方(乙方)：_____________________合同签订地：_______________________签订时间：_________________________本合同由______科技有限公司(以下简称甲方)与___________(以下称乙方)，就乙方采购甲方的__________达成以下协议：一、产品采购乙方同意向甲方采购产品____________________________。
二、产品质量甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。
乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
三、数量____________台。
四、产品价格乙方向甲方采购的____________价格为每台_________元。
乙方不得将____________作为对外零售之用。
上述价格中含产品的售后服务费用及运费。
五、货款支付乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付_______%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其______%的货款总额。
收款单位：________科技有限公司开户行：______________________六、交货时间：________年______月_______日前。
七、交货地点：_____________________________________八、包装甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装。
甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记。
九、售后服务1.甲方承诺售后服务期限____________年。
2.甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息。
3.甲方在服务期内为用户提供____________服务。
(保修范围：非人为损坏)十、保密双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。
个人采购简易合同格式参考(通用10篇)
个人采购简易合同格式参考（通用10篇）个人采购简易合同格式参考个人采购简易合同格式参考篇1买方：(以下或称“甲方”)法定代表人：电话：传真：住所：(营业执照登记地址)卖方：(以下或称“乙方”)住所：(营业执照登记地址)法定代表人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为了明确合同双方的权利和义务，经协商双方达成一致，本着互惠互利的原则签定本合同，乙方按本合同约定的'条件和规定向甲方提供产品。
一、合同标的及价款1.1乙方向甲方提供以下产品。
1.2合同金额：。
1.3设备由乙方负责安装调试，所需费用包含在以上总价款内。
1.4其他。
二、质量标准2.1乙方保证向甲方所提供的合同产品是全新的、安全的、质量优良的，且技术水平先进、成熟，设备选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求原厂正品，否则甲方有权退货，乙方需返还甲方所有货款。
2.2产品质量要求技术标准按原厂商产品说明书。
三、合同价款结算方式及期限3.1在本合同生效后日内，甲方向乙方支付合同总价款的，作为预付款。
3.2设备安装调试完毕正常运转，经甲方验收合格后日内，甲方向乙方支付合同全部价款。
3.3 甲方以支票、转账等双方认可的方式向乙方支付货款，因支付货款而产生的银行手续费等费用由方承担。
乙方向甲方开具正规发票。
四、交货方式及日期4.1乙方应按规定的日期将产品送至甲方指定的地点，运费由方负责。
4.2交货日期：20 年月日前安装调试完毕。
4.3交货地点：。
五、违约责任5.1甲方的违约责任5.1.1甲方逾期付款的，应按逾期付款金额‰计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
5.1.2甲方违反合同规定拒绝接货的，应承担由此造成的损失。
5.2 乙方的违约责任5.2.1乙方违反合同规定迟延交货的，乙方应按每日支付迟交货物金额的‰向甲方支付迟延交货违约金。
5.2.2在质量保证期内，如设备出现问题，甲方有权要求乙方及时派员到场维修。
若乙方接到甲方维修请求后，日内未答复或到达现场维修，每推迟1天乙方应向甲方支付违约金元。
货物采购合同范本6篇
货物采购合同范本6篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方的权益，甲乙双方在公平、公正、平等、互利的基础上，就甲方向乙方采购货物的有关事宜，经过友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、货物采购基本信息1. 货物名称及规格型号：_____________________________。
2. 采购数量及单价：_____________________________。
3. 采购总价款：人民币______元（大写：______元整）。
4. 货物质量标准：符合国家相关标准及双方约定的质量标准。
5. 交货时间：自本合同签订之日起______日内完成交货。
6. 交货地点：____________________________________。
二、支付方式及期限1. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付合同总金额的______%（即人民币______元）作为预付款。
2. 乙方按照合同约定完成交货，并经甲方验收合格后______日内，甲方支付剩余款项（即人民币______元）。
3. 乙方需提供相应的正规发票。
三、包装、运输及验收1. 乙方应按照国家规定的标准进行包装，确保货物安全无损。
2. 运输方式由乙方选择，费用由乙方承担。
3. 甲方在收到货物后______日内进行验收，验收合格后方可签收。
如甲方对货物质量有异议，有权在验收后______日内提出，并暂停支付剩余款项。
四、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间交货，应支付逾期交货违约金，每日违约金为合同总金额的______%。
采购合同正规格式(通用6篇)
采购合同正规格式（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规格式（通用6篇）采购合同正规格式第1篇甲方：_____________乙方：_____________甲乙双方就服装制作业务签订以下合同，共同遵守。
采购合同范本格式5篇
采购合同范本格式5篇篇1甲方（采购方）：__________乙方（供应商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购______事宜达成如下协议：一、合同标的甲方向乙方采购的具体商品为______，详细清单见附件。
二、采购价格及支付方式1. 采购价格：甲方向乙方采购的商品的总价格为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格以附件清单为准。
2. 支付方式：甲方在签订合同后______日内支付乙方总金额的______%作为预付款，剩余款项在乙方按照合同要求完成交货并经验收合格后______日内支付。
三、交货时间与地点1. 交货时间：乙方应在合同生效后______日内完成全部交货。
2. 交货地点：甲方指定的______。
四、商品质量标准与验收1. 乙方应确保所供商品的质量符合国家相关标准，并提供相应的质量证明文件。
2. 甲方有权对乙方提供的商品进行验收，验收不合格的，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
五、包装、运输及保险1. 乙方应按照甲方的要求，对商品进行适当包装，确保商品在运输过程中的安全。
2. 运输方式由甲方选择，乙方应配合甲方完成运输工作。
3. 运输过程中的保险由甲方负责，但乙方应提供必要的协助。
1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密或技术秘密。
七、违约责任1. 若一方未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致交货延迟，每延迟一天，乙方应支付甲方违约金______元。
3. 若甲方未按约定支付款项，每延迟一天，应支付乙方违约金______元。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同采购合同范本(必备13篇)
合同采购合同范本（必备13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同采购合同范本（必备13篇）合同种类繁多,合同已成为企业发展的重要组成部分。
采购合同的主要条款7条3篇
采购合同的主要条款7条3篇篇1采购合同合同编号：[合同编号]甲方（采购方）：[甲方名称]乙方（供应方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方向乙方采购[采购物品名称及数量]（以下简称货物）事宜，达成如下协议：一、货物名称及规格型号：具体见附件清单，以清单内容为准。
甲方依据需求可随时增减订单数量和订单种类。
乙方承诺按照甲方提供的清单内容供货。
货物的规格型号、数量等详见附件清单。
货物的质量保证及售后服务条款见本合同相关条款规定。
二、货物的质量标准及验收方法：乙方所提供货物必须符合国家相关质量标准，如甲方有特别要求的按双方协商确定的技术要求执行。
乙方应按照国家标准或双方约定的质量标准对货物进行检验，确保货物质量符合要求。
在交货时，甲方有权对货物进行检验并验收。
如有质量问题，甲方有权拒绝接受货物并要求乙方承担违约责任。
验收方法：由甲方按照合同约定的质量标准进行现场验收。
如出现质量问题或者规格型号与合同约定不符等问题时，甲方有权拒绝收货并向乙方索赔相应损失。
因此造成逾期交货的，乙方应当承担逾期交货的责任。
甲方也可以自行对质量进行复检或者要求有关部门出具鉴定意见作为确认货物质量的重要依据。
双方有共同要求的可以选择鉴定作为最终确定货物质量的依据。
三、货物的包装方式和包装标准：乙方应按照货物的特性和运输方式选择合适的包装方式和包装标准，确保货物在运输过程中完好无损。
同时，应在包装外部注明搬运注意事项及相应的安全警示标志等信息，确保货物的安全送达和正常使用。
乙方对包装不当造成的损失负责赔偿。
货物的包装应当标明发货日期及装箱清单等内容以便于客户接收及后续问题的追踪。
若有必要乙方的包装还应满足甲方的其它要求如防雨防潮等。
四、货物的交货时间、地点和运输方式：乙方应按照合同约定的时间、地点和运输方式将货物送达甲方指定的地点，并按照甲方的要求进行装卸和交付货物的相关资料手续等事项的处理。
最简单采购合同范本8篇
最简单采购合同范本8篇篇1甲方（采购方）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（供应商）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要采购相关商品，乙方愿意按照本合同条款向甲方提供所需商品，双方根据平等、自愿、互利的原则，经充分协商，达成如下合同：一、采购商品1. 商品名称及规格：__________________________________________。
2. 采购数量：____________，以实际交付为准。
3. 商品单价及总价款：商品单价为人民币______元/件，总价款根据实际采购数量计算。
二、交货时间和地点1. 交货时间：乙方应当在合同签订后______日内完成交货。
如有特殊情况，乙方需提前通知甲方并征得甲方同意。
2. 交货地点：____________________________________________。
如甲方指定其他地点，需在合同中明确约定。
三、付款方式及期限1. 付款时间：甲方应当在收到商品并验收合格后______日内支付全款。
如因乙方原因导致甲方无法按时验收，付款时间可相应顺延。
2. 付款方式：_______________________________ （如现金、银行转账等）。
如采用银行转账方式，双方需明确账户信息。
四、质量保证及售后维修服务1. 乙方应保证所售商品的质量符合国家相关标准，确保商品在使用期限内无重大质量问题。
如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
具体保修期限为______年。
2. 售后服务：乙方应提供必要的售后服务支持，包括但不限于技术咨询、维修服务等。
采购合同范本
采购合同范本采购合同篇一甲方：乙方：甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同。
一、合作关系甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。
1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。
2、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。
二、甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。
本合同签订之日起，甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。
订单价格由甲乙双方协商确定。
三、送货日期：订单下达后10日内。
四、送货质量乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。
五、付款方式1、每月25日(遇节假日顺延)结算货款，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。
乙方以最近一次的货款作2、签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本(复印件)、组织机构代码副本(复印件)、税务登记证副本(复印件)。
六、运费：乙方负责全程运费。
七、乙方违约责任1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。
2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。
八、甲方违约责任甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。
如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。
九、供货原则乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。
十、保密条款1、在未取得双方事先许可的情况下，不得将本合同内容向第三方公开或泄露。
2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。
采购协议书的格式5篇
采购协议书的格式5篇采购协议书的格式 (1) 合同编号：甲方(买方/需方)乙方(卖方/供方)签约地点：根据《中华人民共和国合同法》及年月日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件(招标编号：gzaf[20xx]0001)的要求，经双方达成一致，签订本合同。
1、合同设备乙方向甲方供应下列表中所列网络设备和硬件设备等，负责安装调试。
2、合同总价总价为人民币(大写) ，即rmb￥元，该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。
本合同执行期间合同总金额不变。
3、合同组成详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。
所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4、技术要求乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。
5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收5.1 合同设备的包装设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2 合同设备的交货5.2.1 乙方交货时间：合同签订15天内。
5.2.2 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。
5.3 合同设备的安装调试5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
5.4 设备的验收5.4.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参与下进行。
5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。
验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。
此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。
由此产生的有关费用由乙方承担。
5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。
采购合同范本格式(4篇)
采购合同范本格式1.1甲方(采购方)甲方名称：通信地址：联系人：电话、传真：E-Mail：1.2乙方(供应商)乙方名称：通信地址：联系人：电话、传真：E-Mail：1.3合同目的提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。
2.术语、关键词解释物品：系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。
服务：系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。
3.采购物品说明3.1采购物品及说明3.2技术指标和质量要求4.合同价格和支付方式4.1本合同总价格为(人民币大写)：4.2预付款。
甲方于本合同签署之日起，在____日内，将合同总成交价的20%，即人民币(元)，作为预付款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。
4.3发货款。
乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。
甲方收到以上单据的次日起____日内，将合同总成交价的40%，即人民币(元)，作为发货款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
4.4验收款。
在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在____日内，将合同总成交价的40%，即人民币(元)，作为验收款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
4.5甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。
开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。
5.交货与交货方式5.1乙方于本合同签署之日起，在____日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。
交货地点：5.2乙方应在交货前____日内，以电话或传真向甲方提供交货计划(内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排)。
简单进货合同格式5篇
简单进货合同格式5篇简单进货合同格式 (1) 购货单位(甲方)：____________________供货单位(乙方)：____________________为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、采购清单1、材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________2、材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________3、材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________4、材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________第二条、乙方的违约责任1、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，甲方有权拒收并不予付款2、甲乙双方签订合同后，乙方要根据甲方要求的时间、地点按时供货，如乙方不能按照甲方要求的时间、地点供货，乙方需承担甲方因此所受的损失费用。
第三条、甲方的违约责任甲方需根据合同所欠的付款方式，及时给予乙方支付材料款。
第四条、付款方式单项材料项目：材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款。
第五条、其它1、该合同所尽一切事宜仅针对____________项目。
2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
采购合同电子范本(汇编6篇)
采购合同电子范本（汇编6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同电子范本（汇编6篇）当今社会,许多市民的权利保护意识日益提高,在许多情况下,合同是一种对当事人的保护和约束。
采购订单合同(4篇)
采购订单合同(4篇)采购订单合同1甲方(需方)：乙方(供方)：双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等有关规定，经充分协商，现就甲方向乙方采购产品事宜达成以下协议：1.0 合同适用范围及期限：1.1 本合同为甲乙双方交易往来的框架性协议，甲方依据本合同及其附件的规定向乙方采购相关产品，乙方按照本合同及其附件的要求向甲方提供相应的.产品与服务;1.2 除本合同外，甲方在每次具体采购产品时均需另行向乙方发出采购订单;1.3 本合同有效期为一年，自年月日起至年月日止;本合同期满前，双方可以协商续展合同的期限。
2.0 订单：2.1 订单的形式：采购订单可以是电子邮件、传真或者通过其他途径向乙方发出的包含产品名称、型号、价格、数量、交货条款等内容的通知、合同类文件;2.2 订单的送达：甲方依照乙方所提供联系方式传真或电子邮件形式发送订单;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准;2.3订单的生效：甲方订单送达后，乙方对订单内容有异议的，应在24小时提出。
在指定时间内没有异议的，订单即产生效力。
2.4 订单的更改：乙方应严格按实际订单执行，甲方如有变动，应在乙方生产提前通知乙方。
3.0 包装与标识：3.1.乙方产品包装完整，应当能达到防压坏、防尘、防潮的基本要求;3.1.2乙方产品必须要有完整标识，标识上要有产品名称、型号规格、生产日期、数量、合格标记等。
4.0 交货时间、交货地点以甲方订单中约定的时间地点为准，订单对此没有明确约定的，以甲方要求为准。
5.0 价格条款：5.1 产品价格由经甲乙双方协商在本合同中确定。
具体见下表：5.2 在甲乙双方对产品价格重新达成协议前，同种产品均按第一次议定的价格执行，任何一方不得擅自进行调价;5.3 价格解析：产品价格包含乙方将货物运送至甲方指定的地点并交付给甲方之前的所有费用(包括但不限于运费、保险费、仓储费等)、装卸货费、货物税费。
6.0 技术质量要求6.1 按样品或图纸供货的，产品须符合样品或者图纸要求;乙方经甲方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、技术参数、外形尺寸等;如确实需要更改，必须先通知甲方，同时须提供样品给甲方确认，经甲方确认合格后，才能供货，否则造成的一切损失全部由乙方承担。
2024年长期采购合同范本8篇
2024年长期采购合同范本8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、长期合作的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购相关商品事宜达成以下协议：第一条合同基础本合同基于甲方的采购需求与乙方的供应能力，在公平、公正、诚信的基础上签订。
双方确认已充分理解并同意合同条款内容。
第二条采购商品及规格甲方长期采购以下商品：- 商品一：[具体商品名称及规格型号]，数量：[具体数量]；- 商品二：[具体商品名称及规格型号]，数量：[具体数量]；……以上商品的具体规格、质量要求等详见附件。
第三条价格与支付方式1. 采购价格：双方根据市场行情及双方协商确定采购价格。
价格变动时，需经双方书面确认。
2. 支付方式：采用电汇、转账等双方认可的方式进行支付。
付款期限为收到货物验收合格后XX天内付款。
第四条交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同生效后，按照甲方指定的时间内完成交货。
2. 交货方式：按照甲方的要求送货至指定地点。
3. 验收标准：按照合同规定的商品规格、质量要求等标准进行验收。
4. 验收时间：甲方在收到货物后XX个工作日内完成验收。
第五条质量保证1. 乙方应保证所提供的商品质量符合合同规定，保证商品为全新、未使用过的原装正品。
2. 如因商品质量问题造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款1. 双方应对本合同内容及相关商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管涉及对方的商业资料及信息。
第七条合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 合同期满前，双方可协商续签。
3. 任何一方在合同期内如有违约行为，另一方有权选择终止合同。
第八条违约责任1. 若因乙方原因未能按时交货，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按约定支付货款，甲方应承担违约责任。
第九条法律适用与争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
采购合同范本简易版（五篇）
采购合同范本简易版（五篇）签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。
下面小编给大家带来的采购合同范本简易版，浏览更多采购合同可点击“采购合同”查看。
采购合同范本简易版1甲方：______________乙方：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式：本合同总价款为人民币_______整。
本合同签订后，甲方向乙方支付定金_______元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量：1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
三、违约责任1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的.损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
四、其他约定事项本合同一式两份，自双方签字之日起生效。
如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项：甲方：_____________________乙方：_____________________开户银行：_________________开户银行：_________________账号：_____________________账号：____________________________年_______月_______日采购合同范本简易版2甲方(供货方)：乙方(购货方)：甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下：一、双方责任甲方：1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求，否则一切后果由甲方负责。
标准货物采购合同格式7篇
标准货物采购合同格式7篇标准货物采购合同格式（精选篇1）甲方（以下简称需方）：委托代理人：联系地址：联系电话：开户行：账号：乙方（以下简称供方）：委托代理人：联系地址：联系电话：开户行：账号：供需双方本着真诚合作、互惠互利的原则，在平等友好的基础上，经过协商签订下列条款以共同遵守：一、产品品种、数量、交货期限1、供方按照需方的涂料订单确定涂料名称、编号、数量、交货期限、保质保量按期交货涂料名称编号数量单价总额总计金额（大写）总计金额（小写）2、按照交货期限________年____月____日内，交至指定公司仓库。
3、供货周期（1）样板和样漆的交付时间供方在当天中午前收到需方需要调色的色样，当天内完成调色并由快递。
货运或其他方式发出给需方。
（2）批量供货交付时间在供方收到需方订货通知单起____个工作日内，由快递货运或其他方式发出给需方，到达时间视路途距离而定，确保在双方约定的时间内到达。
二、产品的质量标准供方供应给需方的涂料，满足下列标准：1、供方所提供的产品符合其他协定标准或相关行业标准2、上述各条款不能包容时，如果有公共标准时，则以公共标准为准。
3、双方有特殊要求的，协商制定。
三、产品的验收以及质量问题处理1、供方向需方交货时，附带本批样板1份。
2、需方收到涂料后，如发现颜色、数量有不符的情况，需方应___日内书面通知供方。
四、价格与货款支付1、涂料的价格有供需双方协商确定，确定后价格表将作为本合同的附件。
2、特殊颜色的价格供需双方另行商定。
3、价格包括供方运至需方指定地点之前的所有费用。
五、付款与结算1、对账双方每月____日前核对上个月的供货数量及货款金额。
核对无误后双方在对账单上签字并盖章，供方根据核对盖章后的对账单开具发票。
2、结算期限月结方式，货到后天结算付款，如果需方不按协议付款，供方可停止供货。
3、结算方式需方按供方指定的账号办理电汇或支付现金汇票、或银行承兑汇票。
4、返利为了双方长期友好合作，在合同期内，需方严格遵守双方所规定的付款期限给供方付款，供方将按照需方年使用涂料总量的额度给予涂料折返（该使用量不包括需方享受的上年度折返数量等优惠使用量），折返部分供方将根据需方所需涂料进行返还，折返涂料不开具发票。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购合同格式及条款采购合同合同号：甲方(用户)：签订地点：福州市乙方（成交人）：签订日期：年月日依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在供货施工过程中的权利和义务，根据谈判结果并经双方协商，签订本合同，具体条款如下。
、合同内容和合同价格产品名称规格型号生产厂家数量单位数量单价总价交货期厅计算机房设备年维护年合同签订后合同总金额（大写）（合同总金额包含零备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币（¥：）、交货方式和交货地点交货方式：采用现场交货方式。
交货地点：省国土资源厅办公楼楼计算机房、维护备件清单包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量、设备维护记录、维修报告等。
、付款方式与条件合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金（合同总价款的）。
分三年支付，每年系统维护工作完成后，经甲方验收合格，甲方在五个工作日内向乙方支付合同价款，其中第一年、第二年分别支付合同总价的合同价款，第三年支付合同尾款。
系统维护期结束并验收通过，经甲方确认在此期间维护正常，无质量保证未了事宜，且无违反本合同中规定条款要求，由甲方财务在五个工作日内向乙方无息返还乙方缴纳的履约保证金。
、质量要求和技术标准质量要求和技术标准按附件和双方确定的维护方案执行。
、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按附件和双方确定的维护方案执行。
、验收货物验收标准和方法按附件和双方确定的维护方案执行。
验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
系统验收时需提供经双方确认的系统维护记录以及《福建省国土资源信息中心项目验收管理办法》所规定的相关材料。
、质量保证质量保证按附件和双方确定的维护方案执行要求。
、索赔乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
9.1.1乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
9.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。
9.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。
同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。
如果甲方提出索赔通知后天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。
若乙方未能在甲方提出索赔通知的天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第条规定追究乙方的违约责任或解除合同。
如果甲方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算乙方的利息损失并给予赔偿。
如果乙方还有附加损失，将保留进一步要求赔偿的权利。
、服务规定乙方应在甲方现场设置规范的维护记录本，提供维护处理流程，详细记录每次维护情况。
上述资料作为维护验收和故障分析处理的直接依据。
当乙方系统维护服务不符合合同规定方式、时间的，甲方将每次在合同价款或履约保证金中扣除元金额作为违约处罚。
、违约终止合同在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
一旦甲方根据本条第款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。
乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用。
但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
如果乙方系统维护过程中出现重大不可恢复的过错，或一个月内违约维护记录超过次（含三次通知未及时到位或未及时解决），甲方有权终止全部合同，拒绝支付合同款项和没收履约保证金，由此造成的后果乙方承担。
因不可抗力造成违约的，可以免责。
、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《合同法》解决。
、本采购项目的邀请文件、报价以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。
、本合同未尽事宜，双方另行补充。
、本合同一式份，经双方签字并盖章后即时生效。
甲方、乙方各执份，具有同等效力。
附件：福建省国土资源厅计算机房设备至年维护工作要求甲方：乙方：单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：附件福建省国土资源厅计算机房设备至年维护工作要求（一）维护依据●计算机机房用户要求●《电子计算机场地通用规范》●《计算站场地安全要求》●《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（）●《计算机信息系统安全法规汇编》（公安部编印）●《电子设备雷击保护导则》（）（二）维护内容●建筑装修系统●动力配电系统●空调新风系统●综合布线系统●环境监控系统●系统、机房维护(含监控系统)：每月一次例行检查，每季度一次全面保养检查（包括机房维护所有材料、配件），所有设备故障无法修复时免费更换。
、精密空调维护：每月一次例行检查，每季度一次全面保养检查（办公时间内）所有备件，所有设备故障无法修复时免费更换。
、维护：每月一次例行检查，每季度一次全面保养检查，每月一次蓄电池例行检查，巡检的同时进行维护工作，内容包括：●使用环境及电力环境●主机工作参数的检查及校正●更换老化或损坏的电力线●重新紧固接线端子●电池维护●外部电气参数的检测●外部配线路检查●故障检查排除和设备维修●开机检测和附件的功能测试●移机服务●为客户提供技术培训与支持等。
●所有设备故障无法修复时免费更换（三）维护原则所提供的维护符合甲方有关生产安全及技术质量等规定和标准，符合相应国家标准所规定的要求。
（四）维护承诺要求建立月、季、年检修计划，按计划开展日常性保养检修工作。
●年全面检测：对所维护项目每年一次全面普查和调测，建立记录档案；●季度保养检查：对所维护项目每季度为客户提供全面保养检查;●月例行检查：对所维护项目每月一次例行检查;●故障维护响应时间为二小时到现场服务，四小时内解决问题,全天候小时热线服务，及时保证设备的正常工作，所有设备故障无法修复时免费更换；●现场培训：提供现场使用操作与简单维护培训，以保障运行阶段的正常使用操作。
（五）原设备清单、网络部分序号分部项工程名称单位数量备注六类双绞线箱阿尔卡特六类信息模块套阿尔卡特六类信息面板套阿尔卡特水晶头只阿尔卡特钢质暗盒个金属软管钢制线槽* 福州标准服务器机柜台通讯防雷器套德国、装修部分序号分部项工程名称单位数量备注装饰部分钢质抗静电活动地板(进口贴面)华通无边条（含多功能厅）钢质地板开线口加工块加工地板风口板块华通不锈钢踢脚线100mm 亚光钢质地板安装安装地面防尘洁净处理海峡合资地面保温岩棉板铺设5mm 河北瀛洲地面防尘静电铝板0.3mm 瑞闽吊顶防尘乳胶漆海峡合资铝合金防尘喷塑微孔板* 广州天虹轻钢吊顶主龙骨广州天虹机房墙柱面防火保温彩钢板(厚)上海晓宝不锈钢12mm钢化玻璃隔断新福兴不锈钢21mm防火玻璃隔断宁德12mm钢化玻璃地弹簧门新福兴不锈钢21mm防火玻璃门宁德进口高级豪华门拉手付皇冠进口地弹簧付皇冠设备加固底座现场定制地板踏步处定制钢木计算机控制台张定制豪华工作转椅张多功能操作控制台套钢制喷塑柜（深度400mm）㎡、配电部分序号分部项工程名称单位数量备注电气部分双电源自动切换柜台梅兰日兰进口元件机房专用动力配电柜台梅兰日兰进口元件机房计算机供电专用配电柜台梅兰日兰进口元件××耐火交联电缆（由至柜、至柜供电电缆）米南平太阳牌××耐火交联电缆（由柜至供电电缆）米南平太阳牌×聚氯乙烯护套电力电缆南平太阳牌*计算机专用屏蔽电缆上海浦达*计算机专用屏蔽电缆上海浦达塑铜线南平太阳牌塑铜线南平太阳牌塑铜线南平太阳牌塑铜线南平太阳牌×喷塑钢质线槽福州×喷塑钢质线槽福州×喷塑钢质线槽福州计算机供电网络接口综合地板插座不锈钢线口板盒(含二路电源和口)套江苏芙蓉金属地面弹起插座套北京钢管铺设国产金属软管穿线国产高效电子格栅荧光灯* 套广东九佛灯架飞利浦灯管二联单控开关套单联单控开关套单联双控开关套墙面辅助供电插座套地板抗高频静电接地组钢质接线盒只计算机专用清洁地极（<欧）组暂定机房接地系统（*毫米紫铜排）项机房检测费项电源防雷器套德国、空调系统产品名称规格型号单位数量备注精密空调 331A 台德国吸顶空调海尔() 台青岛系统产品名称规格型号生产厂家数量不间断电源法国壹套. 机房动力及环境集中监控系统设备名称型号数量单位备注一、供配电系统电量监测仪套塑高美电流互感器个合资开关状态监测路施耐德采控模块只台湾二、（台智能监控，用户提供通信卡及通信协议）通信模块只台湾协议转换软件套国产三、空调（台精密空调监控，用户提供通信卡及通信协议）通信模块只台湾协议转换软件套国产四、温湿度监测（监测处温湿度。
房间面积大者个以上，面积小者个）温湿度传感器个北京采控模块只台湾五、漏水检测系统采控模块只台湾只报警控制器台美国引出线根美国终止端个美国15M感应绳-15M 根美国30M跳接线-30M 根美国固定胶贴袋美国工业电源个深圳蜂鸣器台深圳六、门禁管制系统指纹门禁器台美国四门门禁控制器台深圳门禁管理软件套深圳180kg磁力锁套深圳门禁专用电源 4.2A 套国产出门按键套通信转换器只台湾七、消防报警系统（监测处烟感。
房间面积大者个，面积小者个）烟雾传感器个深圳采控模块只台湾采控模块只台湾八、监视系统半球彩色摄像机个日本视频采集卡张美国图像处理系统套国产九、辅助配件电缆、端子、管批中国线等信号采集柜套中国十、监控中心基本配置工控机( 2.4G 台国产语音卡张美国多通道智能控制台台湾器电话语音系统-08A 套美国工业电源个深圳机房监控系统软套国产件。