上海市建设工程石材供料合同示范文本(2007版)
上海市建设工程石材供料合同示模板本
上海市建设工程石材供料合同示本Demonstration text of stone supply contract forconstruction projects in Shanghai甲方：______________________________乙方：______________________________签订日期：_____ 年___月___ 日编订：X原创设计编号FB-HT-05021上海市建设工程石材供料合同示本说明：本合同书适用于权利人明确其责任和义务的履行，阐明权利双方在期限内进I行的事项，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。
I合同编号 _______需方（甲方）: _______供方（乙方）： ______依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
第一条石材供料1 •甲方委托乙方加工：__________ 。
（石材）详见附件《石材供料单》。
2 •石材供料时间：___________ 。
2. 交付地点为（选择一项）□施工现场： ____________ 。
□甲方指定的材料存放地点： ________ 。
3. 甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条承接方式1 .甲方应在________ 年_______ 月________ 日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。
乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。
乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。
甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。
甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。
乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。
一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本甲方（需方）：____________________乙方（供方）：____________________鉴于甲方因建设工程需要，向乙方采购石材，乙方愿意向甲方提供所需石材，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 乙方同意向甲方供应以下石材：- 名称：_____________________- 规格：_____________________- 数量：_____________________- 单价：_____________________- 总价：_____________________- 质量标准：符合国家及行业相关标准，具体为：_____________________- 交货期限：_____________________第二条质量要求2.1 乙方应保证所供应的石材符合本合同第一条所述的质量标准，并承担因质量问题引起的一切责任。
第三条交货与验收3.1 乙方应按照甲方指定的时间和地点交付石材。
3.2 甲方应在收到石材后____天内进行验收，如有异议，应在验收后____天内书面通知乙方。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
4.2 石材交付并经验收合格后，甲方应在____天内支付剩余款项。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交付石材或石材质量不符合合同要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
5.2 如甲方未按时支付货款，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，协商不成时，可依法解除合同。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本甲方（需方）：____________________乙方（供方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需石材的供应事宜，达成如下协议：一、石材品种、规格、数量、价格1.1 石材品种：____________________1.2 石材规格：____________________1.3 石材数量：____________________1.4 石材单价：____________________1.5 总价：____________________二、石材质量标准2.1 乙方提供的石材应符合国家相关质量标准及甲方的要求。
2.2 石材表面应平整、无明显划痕、裂纹、色差等瑕疵。
2.3 石材尺寸允许误差范围：长度±_______mm，宽度±_______mm，厚度±_______mm。
三、交货时间及地点3.1 乙方应在_______年_______月_______日前将石材运送至甲方指定的地点。
3.2 甲方指定的收货地点：____________________四、包装及运输4.1 石材的包装应符合国家及行业相关标准，保证石材在运输过程中不受损坏。
4.2 石材的运输由乙方负责，运输费用由乙方承担。
五、验收及异议处理5.1 甲方应在收到石材后_______日内进行验收，验收合格后出具验收合格证明。
5.2 如甲方对石材质量有异议，应在验收合格证明出具前提出，并提供相关证据。
乙方应在接到甲方异议后_______日内进行核实处理。
六、付款方式6.1 甲方应在验收合格后_______日内支付乙方总价款的_______%。
6.2 余款在石材使用完毕且无质量问题时支付。
七、违约责任7.1 乙方未能按约定时间交货的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延迟交货天数×日违约金比例（日违约金比例为合同总价的_______%）。
石材供料施工合同范本
石材供料施工合同范本甲方（供料方）：________________乙方（施工方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供石材供料，乙方负责石材施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方提供石材供料，乙方负责石材的施工。
二、石材供料1. 甲方应根据乙方提供的石材需求量、规格、品种、质量等要求，及时提供符合国家标准及设计要求的石材。
2. 甲方提供的石材应具有合格证、质保书等相关证明文件，并保证石材的质量符合国家标准及设计要求。
3. 甲方应按照约定的供料时间、地点将石材送达乙方指定地点，并承担相应的运输费用。
4. 甲方应保证提供的石材数量、规格、品种、质量等与合同约定一致，如有不符，乙方有权要求甲方更换或补足。
三、石材施工1. 乙方应按照设计图纸、施工方案及甲方提供的石材进行施工，并保证施工质量符合国家标准及设计要求。
2. 乙方应按照约定的施工进度完成施工任务，并接受甲方的监督、检查。
3. 乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
4. 乙方应保证施工过程中不损坏甲方提供的石材，如有损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、工程价款及支付1. 本合同工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2. 工程价款的支付方式为：_______。
3. 甲方应在合同签订后_______日内支付预付款，预付款金额为合同总价的_______%。
4. 乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应在_______日内支付剩余工程价款。
五、工期1. 本工程工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本甲方（需方）：_____________________乙方（供方）：_____________________鉴于甲方需要进行建设工程，并需要乙方提供石材材料，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下供料合同：一、石材规格与要求1. 乙方应按照甲方提供的技术规格和质量标准供应石材，包括但不限于花岗岩、大理石等。
2. 所有石材必须符合国家建筑材料相关标准，不得有裂缝、色差等明显缺陷。
3. 乙方应保证所供石材的尺寸、色泽一致，且表面处理达到甲方要求的标准。
二、供货数量与价格1. 乙方应根据甲方的订单数量供应石材，具体数量以甲方实际验收合格为准。
2. 石材的价格应根据双方协商确定，并在本合同中明确列出。
3. 如市场价格发生变动，双方应及时沟通并调整价格。
三、交货时间与地点1. 乙方应在合同约定的时间内完成石材的备货，并按甲方要求的时间和地点交付。
2. 如遇不可抗力因素导致交货延迟，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
四、质量检验与验收1. 甲方有权对乙方供应的石材进行质量检验，不合格产品应由乙方负责更换或修复。
2. 石材到货后，甲方应在规定时间内完成验收，并出具验收报告。
五、付款方式与条款1. 甲方应在收到乙方发票后的约定天数内支付货款。
2. 付款方式可以是银行转账或其他双方认可的方式。
3. 如有逾期支付情况，甲方应按日支付未付款项的滞纳金。
六、违约责任1. 如一方未能履行合同义务，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 如因质量问题导致工程延误，乙方应承担相应责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
上海市建设工程石材供料合同示范文本
上海市建设工程石材供料合同示范文本Demonstration text of stone supply contract for Shangh ai Construction Project甲方：乙方：签订日期：年月日上海市建设工程石材供料合同示范文本小泰温馨提示：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
需方（甲方）：__________________供方（乙方）：__________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
1．甲方委托乙方加工：___________________________。
（石材）详见附件《石材供料单》。
2．石材供料时间：_______________________________。
3．交付地点为（选择一项）□施工现场：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地点：______________________。
□双方约定的其他地点：__________________________。
4．甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
1．甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。
乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。
2．乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。
甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。
甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。
3．乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。
最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本（2007版）
最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本（2007版）
《最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本（2007版）》一文发表于2013年04月13日，欢迎您访问的合同范本频道,小编为您准备了大量的合同范本内容，如您所感兴趣的施工合同示范文本合同示范文本监理合同示范文本的内容，以及《最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本（2007版）》等范文作为参考，希望本文能对您有所帮助。
合同编号_________
需方（甲方）：__________________
供方（乙方）：__________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
石材供料合同示范文本3篇
石材供料合同示范文本3篇篇1石材供料合同示范文本甲方：（供货方）地址：联系方式：乙方：（需求方）地址：联系方式：鉴于甲方具有从事石材供应的资质和实力，且乙方有需求购买石材，为明确双方的权利与义务，特签订本合同。
第一条供货内容1.1 甲方同意向乙方供应以下石材：（具体规格、数量等）1.2 供货的品质应符合国家标准及合同规定，不得出现质量问题，否则乙方有权拒收并要求赔偿损失。
1.3 供货的时间、地点等具体细节由双方商定，一经确认即具有法律效力。
第二条供货价格2.1 供货的价格以双方协商一致为准，一旦确定不得擅自变动。
2.2 乙方应按照约定的价格及时支付货款，否则甲方有权停止供货并要求追究乙方的法律责任。
第三条交付方式3.1 石材的交付方式由双方商定，可以快递、物流等方式交付。
3.2 乙方应及时核对石材的数量、质量等情况，如有问题应在收货后48小时内与甲方联系处理。
第四条违约责任4.1 如果任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
4.2 如因不可抗力等客观原因导致无法履行合同，双方均可暂停义务，但应及时通知对方并协商解决方案。
第五条合同终止5.1 在合同履行期限内，双方一致同意解除合同的，应书面通知对方并达成解除协议。
5.2 合同终止后，双方应按照合同约定的方式清算款项，并归还对方相应的权益。
第六条争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
6.2 协商不成的，可以依法仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供货完成并付清款项之日止。
7.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为石材供料合同示范文本，具体内容需根据实际情况进行调整完善。
希望双方能够遵守合同约定，共同合作愉快！篇2石材供料合同示范文本甲方：（供货方名称）乙方：（需方名称）甲乙双方，本着自愿、平等、诚实、信用的原则，经友好协商，签订石材供料合同，共同遵守合同规定，共同维护合同的有效性。
石材供料合同示范文本
石材供料合同示范文本甲方（采购方）：_________________________统一社会信用代码：_______________________乙方（供应方）：_________________________统一社会信用代码：_______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方向乙方采购石材材料事宜，达成以下协议：一、合同标的本合同涉及的石材供料包括但不限于下列种类、规格、数量及质量要求等（详见附件一《石材供料清单》）。
二、价格及支付方式1. 甲方购买乙方提供的石材材料应按照约定的价格支付货款。
具体价格详见附件一《石材供料清单》。
2. 乙方在交货验收合格后，提供有效的税务发票。
甲方按照合同约定支付货款。
支付方式可采用银行转账、电汇等方式。
3. 如因市场价格波动，需调整石材价格时，双方应提前协商，达成一致后签订补充协议。
三、交货及验收1. 乙方应按照甲方要求的交货时间和地点，按时按量交货。
如因乙方原因延迟交货，乙方应承担违约责任。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。
如发现数量、质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方退货或换货。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明文件。
四、质量保证1. 乙方应保证所提供的石材材料符合国家标准及合同约定，保证质量。
2. 如因乙方提供的石材材料存在质量问题，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
1. 双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息。
六、违约责任1. 甲乙双方如一方未履行本合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 延迟交货、延迟付款等违约行为，违约方应按日向对方支付违约金。
3. 若因违约导致合同解除，责任方应承担违约责任并赔偿对方因此产生的全部损失。
建设工程石材供料合同模板
建设工程石材供料合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！建设工程石材供料合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为进行建设工程需要采购石材，乙方愿意提供石材并按合同约定交付货物，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 货物及数量1.1 乙方根据甲方的工程需求，提供如下石材：（详细列出石材的种类、规格、型号、数量等）1.2 乙方应按甲方的要求，分批次按时供应石材，每批交付时间及数量由双方协商确定。
第二条 质量标准2.1 乙方所供石材应符合甲方的质量要求，并应提供产品质量检验报告。
2.2 乙方应保证石材的质量符合国家相关标准和行业规定。
第三条 价格及支付3.1 双方约定的石材价格为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 甲方应按合同约定的付款方式和付款时间支付乙方货款。
第四条 交货及验收4.1 乙方应按合同约定的时间、地点和方式交付石材。
4.2 甲方应对乙方所供石材进行验收，并按合同约定时间出具验收合格证书。
第五条 违约责任5.1 乙方未按合同约定时间、数量交付石材的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约天数×1%。
5.2 甲方未按合同约定时间支付货款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付金额×滞纳天数×1%。
第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的货物交付完毕之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________。
建设工程石材供料合同(范本文)
建设工程石材供料合同1. 引言本合同由甲方（供方）和乙方（需方）根据双方的自愿和平等原则，就甲方向乙方供应石材的相关事宜达成协议。
2. 合同内容2.1 供应数量甲方将向乙方供应的石材数量为 (数量)(单位)。
具体数量和供货周期将在双方另行协商。
2.2 供应标准•外观无明显瑕疵、裂纹和颜色不均匀等问题。
•尺寸精确，符合合同约定的尺寸要求。
•材质坚固、密度均匀、无空鼓、无掉层现象。
2.3 供应时间甲方将按照乙方的要求和建设工程进度，在合同约定的时间内完成石材的供应。
乙方需提前通知甲方，确保甲方能按时供货。
2.4 供应价格石材的供应价格为 (价格)(单位)。
具体价格将在双方另行协商，并在合同中明确写明。
价格中已包含一切费用，不包含运输费用。
2.5 付款方式乙方将在收到甲方供应的石材后的 (付款期限)内，向甲方支付全部款项。
付款方式可为现金、银行转账或其他双方协商一致的方式。
2.6 运输和交付石材的运输和交付责任由甲方负责。
甲方应保证石材在运输过程中的完好性，并负责将石材送达乙方指定的交付地点。
2.7 合同变更和解除任何一方在履行本合同过程中均应遵守合同内容，未经对方同意，不得随意变更合同约定。
如一方违反合同约定，对方有权提出解除合同的要求。
2.8 争议解决双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 合同生效与终止3.1 合同生效本合同经甲方和乙方代表签字盖章后生效，自生效之日起，对双方具有约束力。
3.2 合同终止•合同期满后，双方不再延期。
•双方提前协商一致解除合同。
•一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。
4. 其他事项4.1 通知方式双方之间的通知可采用书面通知、、电子邮件等方式进行。
4.2 协议补充和变更本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，该补充合同为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
4.3 合同正本本合同正本共 (份数) 份，甲方和乙方各持 (份数)份，具有同等法律效力。
上海市建设工程石材供料合同示范文本
上海市建设工程石材供料合同示范文本第七条违约责任1．乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料；对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款；因重新供料而产生的费用由乙方承担。
改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
2．乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______％支付。
3．因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______％支付。
4．甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______％支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。
5．其他违约责任：____________________________。
第八条保修1．保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。
2．保修项目____________________________。
3．保修内容____________________________。
4．保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。
乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。
因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。
第九条合同变更与未尽事宜补充1．乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款；因变更造成乙方的损失由甲方承担。
2．合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。
第十条其他事项____________________________。
第十一条争议处理因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解；或按照下列第_______项方式解决。
石材供料合同示范文本3篇
石材供料合同示范文本3篇篇1石材供料合同示范文本甲方：（供应方）___________地址：________________________联系方式：____________________乙方：（需求方）___________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方具有合法的石材供应资质，乙方需求石材用于工程施工等用途，经双方友好协商，就石材的供货合同达成如下协议：一、石材种类及规格1. 供货种类：____________________2. 规格：________________________3. 材质：________________________4. 数量：________________________二、供货标准1. 甲方应保证所供货物均符合国家标准及行业规范，并提供相关检测报告。
2. 甲方应确保所提供的石材无质量瑕疵，不得出现开裂、破损等问题。
3. 石材颜色、纹理应与样品或图片一致，否则甲方应承担相应责任。
三、供货期限1. 甲方应在签订合同后的______天内完成所有货物的供货工作。
2. 如因特殊原因导致供货延迟，甲方应提前知会乙方并重新商定供货期限。
四、交付方式1. 甲方应将所供货物送至乙方指定的收货地点，并由乙方验收确认物品无误后签字收货。
2. 如因甲方原因造成货物损坏，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、价格及支付方式1. 石材供货价格为______元/吨（或其他单位），具体供货款项总额为______元。
2. 乙方应在收到货物后的______天内支付全款给甲方。
3. 乙方延迟支付货款的，每天需按供货总额的______%支付逾期滞纳金。
六、违约责任1. 若甲方未能按合同约定按时供货，甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未能按合同约定支付货款，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、争议解决本合同如有争议应协商解决，协商不成应提交______仲裁委员会仲裁。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本合同编号：_______甲方（需方）：_______乙方（供方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需石材的供应事宜，达成如下协议：一、石材品种、规格、数量、价格1.1 石材品种：_______1.2 石材规格：_______1.3 石材数量：_______1.4 石材单价：_______1.5 石材总价：_______二、石材质量标准2.1 乙方提供的石材应符合国家相关质量标准和行业标准。
2.2 乙方应提供石材的质量检测报告，甲方有权对石材进行抽检，如发现质量问题，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至符合质量要求。
三、交货期限及地点3.1 乙方应在_______年_______月_______日前将石材交付至甲方指定的地点。
3.2 甲方指定的交货地点为：_______四、包装及运输4.1 石材的包装应符合国家及行业的相关规定，保证石材在运输过程中的安全。
4.2 石材的运输由乙方负责，乙方应确保石材在运输过程中的安全，并承担运输过程中的风险。
五、验收及付款5.1 甲方应在收到乙方交付的石材后_______日内进行验收。
5.2 验收合格后，甲方应在_______日内支付乙方石材总价款的_______%。
5.3 余款在石材使用完毕且无质量问题后_______日内一次性支付给乙方。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间交付石材的，每逾期一日，应向甲方支付逾期交货部分货款的_______%作为违约金。
6.2 甲方未能按照约定时间支付货款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分货款的_______%作为违约金。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本合同编号：_______甲方（需方）：_______乙方（供方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需石材的供应事宜，达成如下协议：一、石材品种、规格、数量、价格1.1 石材品种：_______1.2 石材规格：_______1.3 石材数量：_______1.4 石材单价：_______1.5 石材总价：_______二、石材质量标准2.1 乙方提供的石材应符合国家相关质量标准及甲方的要求。
2.2 乙方应提供石材的质量合格证明及检测报告。
三、交货及运输3.1 交货地点：_______3.2 交货时间：_______3.3 运输方式：_______3.4 运输费用：_______四、验收及异议处理4.1 甲方应在收到石材后_______日内进行验收。
4.2 验收合格后，甲方应签署验收合格证明。
4.3 如甲方对石材质量有异议，应在验收合格证明签署前提出，并由双方协商解决。
五、付款方式5.1 甲方应在验收合格后_______日内支付石材总价。
5.2 付款方式为：_______六、违约责任6.1 乙方未能按约定时间、地点交货的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______6.2 甲方未能按约定时间支付货款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______代表（签字）：_______ 代表（签字）：_______签订日期：_______ 签订日期：_______。
建设工程石材供料合同范文模板
建设工程石材供料合同范文模板建设工程石材供料合同随着人们对法律的了解日益加深，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是精心整理的建设工程石材供料合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
建设工程石材供料合同1建设单位：_________（以下简称甲方）建筑单位：_________（以下简称乙方）经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同：一、工程地点：_________二、工程名称：_________三、承包方式：_________四、开工日期：_________五、竣工日期：_________六、工程造价：_________七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。
八、甲乙双方职责（一）甲方1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。
2、协助乙方疏通当地有关关系。
3、确保资金按进度到位。
（二）乙方1、按甲方要求施工，确保工程质量。
2、确保工期，工期为_________天。
3、教育职工文明施工。
4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。
九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日建设工程石材供料合同2合同编号：_____________甲方：___________________乙方：___________________法定代表人：_____________法定代表人：_____________联系电话：_______________联系电话：_______________依据《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料、加工生产及相关服务达成如下协议。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本合同编号：_______甲方（需方）：_______乙方（供方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需石材的供应事宜，达成如下协议：一、合同标的石材名称：_______石材规格：_______石材数量：_______石材单价：_______石材总价：_______1.2 乙方应保证所供石材符合国家相关质量标准及甲方的要求。
二、交货期限及地点2.1 乙方应在_______年_______月_______日前将合同石材交付至甲方指定的地点。
2.2 甲方指定的收货地点为：_______。
三、运输及包装3.1 石材的运输由乙方负责，运输费用已包含在石材单价中。
3.2 乙方应采取适当的包装措施，确保石材在运输过程中不受损坏。
四、验收及质量保证4.1 甲方有权对乙方交付的石材进行验收。
如甲方认为石材不符合合同约定的质量标准，有权拒绝接收。
4.2 乙方应保证所供石材在使用过程中无质量问题，自交付之日起_______年内，如因石材质量问题导致损坏，乙方应负责更换。
五、付款方式5.1 甲方应在合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%作为预付款。
5.2 乙方按照合同约定完成交货后，甲方应在_______日内支付剩余的合同总价款。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间完成交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
6.2 甲方未能按照约定时间支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：_______年_______月_______日。
上海市建设工程石材供料合同示
上海市建设工程石材供料合同示合同编号：____-XX-XX-SC-XXXX甲方：上海市建设工程有限公司地址：上海市XXX区XXX路XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX石材有限公司地址：上海市XXX区XXX路XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于，甲方有意向向乙方购买石材，并由乙方供应相关石材产品，双方经过友好协商，达成以下合作意向，特订立本合同：第一条供货内容1.1 乙方将按照甲方的需求，供应以下石材产品（具体规格、型号、数量详见附件）：（1）石材名称1（2）石材名称2（n）石材名称n1.2 乙方承诺所供货的石材产品的质量完全符合国家相关标准和法律法规要求，并提供合格的产品质量证明。
1.3 乙方将按照甲方的要求，通过适当的方式送达供货地点，并保证石材产品的完好无损。
第二条供货期限2.1 供货期限自本合同生效之日起，至XXX年XX月XX日止。
如有需要，经双方协商可以延长或缩短供货期限。
2.2 甲方有权根据工程进度的需要，在合理的时间内提前通知乙方调整供货时间。
第三条供货价格及结算方式3.1 供货价格按照双方协商确定，以人民币（￥）为币种。
3.2 乙方需提供详细的供货价格清单，并盖章确认。
3.3 甲方应在收到乙方提供的石材产品后进行验收，验收合格后付款。
3.4 甲方需在收到发票后的10个工作日内支付相应款项给乙方。
3.5 除非另有约定，本合同价格不包括运输、装卸等费用，由甲方负责支付。
第四条违约责任4.1 若一方违反本合同的任何条款，致使对方遭受损失，违约方应当承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
4.2 本合同任何一方违约方需向守约方支付违约金，违约金金额为该订单总金额的10%。
第五条保密条款5.1 本合同签订双方应对合同内容及履行过程中的商业、财务等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
HT-2018-0103 合同编号:
上海市建设工程石材供料合同示范文本（2007版）
_____年___月___日
_____________制定
上海市建设工程石材供料合同示范文本（2007版）合同编号_________
需方（甲方）：__________________
供方（乙方）：__________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
第一条石材供料
1．甲方委托乙方加工：___________________________。
（石材）详见附件《石材供料单》。
2．石材供料时间：_______________________________。
3．交付地点为（选择一项）
□施工现场：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地点：______________________。
□双方约定的其他地点：__________________________。
4．甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条承接方式
1．甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。
乙方按照甲方的设计要。