工程索赔条款

合集下载

工程施工索赔范文

工程施工索赔范文：一、背景介绍某建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）于2019年与某房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）签订了一份建筑工程施工合同，合同编号为XXXX，工程名称为XXXX小区。

合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工，合同总价款为人民币XXXX万元。

合同签订后，乙方按照约定开始了工程施工。

二、索赔事由在工程施工过程中，乙方遇到了以下不利因素，导致工程进度延误和额外费用产生，现根据合同条款向甲方提出索赔：1. 不可抗力因素：自2019年10月起，施工所在地连续遭受强降雨天气，导致施工现场积水严重，道路中断。

根据气象部门数据，该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。

由于降雨天气持续时间长，乙方不得不多次暂停施工，导致工程进度受到严重影响。

2. 设计变更：在工程施工过程中，甲方根据市场调研和销售需求，对建筑设计进行了多次变更。

累计变更次数达到五次，每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。

乙方在接到变更通知后，均及时进行了调整和施工。

但由于变更频繁，导致工程进度受到进一步影响。

3. 甲方供应材料延误：根据合同约定，甲方负责供应工程所需的建筑材料。

然而，在工程施工过程中，甲方供应的部分材料多次延误，最长延误时间达到一个月。

由于材料延误，乙方不得不暂停施工，导致工程进度受到影响。

三、索赔依据1. 合同条款：根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定，因不可抗力导致工程进度延误，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。

本次降雨天气符合不可抗力的认定条件，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。

2. 合同条款：根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定，甲方如需对设计进行变更，应提前通知乙方，并承担因变更导致的额外费用。

本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本，甲方应承担相应赔偿责任。

3. 合同条款：根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定，甲方应保证材料供应的及时性。

本次材料延误导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应赔偿责任。

工程施工索赔条款表

工程施工索赔条款表一、定义与范围1. 本条款旨在明确工程施工过程中，由于非承包人原因导致的额外费用或损失，承包人可根据本条款向业主提出索赔。

2. 工程施工索赔包括但不限于：延期索赔、工程变更索赔、额外工作索赔、材料设备索赔、人员伤亡索赔等。

二、索赔条件与程序1. 承包人在遇到下列情况时，有权向业主提出索赔：（1）由于业主原因造成工期延期；（2）由于业主或工程师要求增加或减少工程量；（3）由于业主或工程师原因导致工程变更；（4）由于不可抗力因素导致工程损失；（5）由于业主或工程师违约导致承包人损失。

2. 承包人提出索赔时，应按照以下程序进行：（1）及时通知业主或工程师，说明索赔事由；（2）在合同约定的时间内向业主提交索赔报告，并提供相关证据；（3）业主在收到索赔报告后，应在合同约定的时间内答复；（4）双方根据合同约定和实际情况，协商确定赔偿金额和补偿方式；（5）双方签订索赔协议，明确赔偿事项。

三、索赔证据与资料1. 承包人应提供以下证据支持索赔：（1）合同文件；（2）施工进度表；（3）工程变更令；（4）额外工作记录；（5）材料设备采购凭证；（6）人员伤亡证明；（7）其他与索赔有关的证据。

2. 承包人应保证证据的真实性、完整性和合法性。

证据不足或不符合要求时，业主有权拒绝赔偿。

四、赔偿金额与补偿方式1. 赔偿金额的确定：（1）工期延期索赔：按照合同约定的违约金计算；（2）工程变更索赔：根据变更工程的实际费用计算；（3）额外工作索赔：根据额外工作的实际费用计算；（4）材料设备索赔：根据材料设备采购成本及损失计算；（5）人员伤亡索赔：根据伤亡人员的赔偿标准计算。

2. 补偿方式：（1）工期延期：顺延竣工日期；（2）费用损失：支付赔偿金；（3）额外工作：支付额外工作费用；（4）材料设备：更换或赔偿损失；（5）人员伤亡：支付赔偿金。

五、争议解决1. 双方在索赔过程中发生的争议，应首先通过协商解决；2. 协商无果的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁；3. 仲裁结果为终局裁决，双方应予以执行。

工程施工合同索赔金额规定

工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。

2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。

二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。

2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。

3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。

三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。

2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。

3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。

4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。

四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。

2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。

3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。

五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。

2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。

3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

六、结语。

工程合同索赔条款

工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方（业主）与乙方（承包商）在签订本工程合同时，应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素，并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。

2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜，确保工程项目的顺利进行。

第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量，乙方有权向甲方提出索赔。

2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。

3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应根据合同规定和实际情况协商解决。

第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时，应及时书面通知对方，并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。

2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应，并提出处理意见。

3. 双方应协商一致后签署索赔协议书，作为合同的补充文件。

第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。

2. 若因工程延期导致的索赔，应考虑延期对工程进度的影响，以及可能产生的间接损失。

第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

工程合同关于停工索赔

工程合同关于停工索赔
---
工程合同关于停工索赔条款
第一条：停工定义
1. 本合同所指的“停工”是指因非承包方原因导致的工程施工无法继续进行的状态。

第二条：索赔条件
2.1 承包方在遇到下列情况之一时，可向发包方提出停工索赔：
（一）因政府行为或法律法规变更导致工程必须暂停；
（二）因不可抗力因素（如自然灾害）导致工程无法继续；
（三）因发包方原因（如材料供应中断）导致工程暂停；
（四）其他双方认可的停工原因。

第三条：索赔程序
3.1 承包方应在停工事件发生后的48小时内书面通知发包方，并说明停工原因及预计停工时间。

3.2 承包方应在停工期间记录并保存与停工相关的所有证据和文件，包括但不限于照片、视频、日志、官方文件等。

3.3 承包方应在停工结束后的15个工作日内，向发包方提交完整的停工索赔报告，包括停工原因、持续时间、影响范围、损失计算及证明材料等。

第四条：索赔审核
4.1 发包方应在收到承包方的停工索赔报告后的30个工作日内进行审核，并与承包方协商确定最终的赔偿金额。

4.2 若双方对索赔金额存在争议，可共同委托第三方机构进行评估或仲裁。

第五条：赔偿支付
5.1 经双方协商一致或第三方机构确定的赔偿金额，发包方应在协议签订后的30个工作日内支付给承包方。

5.2 若发包方未按时支付赔偿金，应按日支付逾期付款的违约金。

第六条：其他事项
6.1 本合同关于停工索赔的条款不影响合同中其他条款的效力。

6.2 双方应本着公平、诚信的原则处理停工索赔事宜。

---。

工期索赔合同范本

工期索赔合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》，合同编号：_____________，以下简称“原合同”，双方就原合同项下工程的工期调整和索赔事宜，经协商一致，特订立本工期索赔合同范本。

第一条工期调整1.1 根据原合同约定，工程应于____年____月____日竣工。

由于以下原因，双方同意将竣工日期调整为____年____月____日。

1.2 工期调整的原因包括但不限于：不可抗力、设计变更、甲方原因导致的工程暂停等。

第二条索赔条件2.1 乙方有权根据本合同条款向甲方提出工期索赔。

2.2 索赔条件包括但不限于：因甲方原因导致工程延期、因甲方原因导致材料或设备供应延迟、因甲方原因导致施工条件变化等。

第三条索赔程序3.1 乙方应在发现索赔条件成立之日起____天内，向甲方提交书面索赔通知。

3.2 索赔通知应包括索赔原因、索赔金额、相关证据等。

3.3 甲方应在收到索赔通知之日起____天内，对索赔事项进行审核，并回复乙方。

第四条索赔金额4.1 索赔金额应根据实际损失、延误工期、额外成本等因素合理确定。

4.2 索赔金额的计算方法应由双方协商确定，并在本合同中明确。

第五条违约责任5.1 如甲方未按本合同约定支付索赔金额，应按未支付金额的____%支付违约金。

5.2 如乙方未按本合同约定提交索赔通知或提供索赔证据，甲方有权拒绝索赔。

第六条争议解决6.1 本合同在执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，可提交至____仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

第七条其他7.1 本合同为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日请注意，以上范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

工程索赔范本

工程索赔范本
在工程项目中，由于各种不可抗力因素，可能会出现一些额外的费用或者损失，这就需要进行索赔。

以下是一份工程索赔范本，可供参考使用：
一、索赔原因：
在进行工程项目过程中，由于以下原因导致了额外费用或者损失，特此提出索赔：
1. xxx原因；
2. xxx原因；
3. xxx原因。

二、索赔项目及金额：
根据上述索赔原因，我们计算出以下项目及金额：
1. 人工费用：xxx元；
2. 材料费用：xxx元；
3. 设备租赁费用：xxx元；
4. 工期延误损失费用：xxx元；
5. 其他费用：xxx元。

合计：xxx元。

三、索赔证据：
1. 合同约定及相关文件；
2. 实际支出凭证；
3. 工程日志记录；
4. 其他相关证据。

四、索赔要求：
我们希望通过此次索赔，得到以下补偿及处理：
1. 确认索赔金额并尽快支付；
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整；
3. 保持双方良好合作关系。

五、法律责任：
根据合同相关条款，如果未能得到合理回应及补偿，我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。

六、责任方回复及处理：
请责任方在收到此索赔函后，尽快进行核实及答复，并在合理时间内给予回应及处理。

以上就是一份工程索赔范本，希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。

如有疑问或需进一步协商，请及时联系，谢谢！。

工程合同索赔细则

工程合同索赔细则一、索赔的定义及原则索赔是指由于合同一方未能履行合同约定的义务，或因不可抗力等其他原因导致另一方遭受损失时，受损方向对方提出经济补偿的行为。

索赔应遵循公平、合理、及时和真实的原则。

二、索赔的条件1. 存在合同关系：索赔方与被索赔方之间必须有明确的合同关系。

2. 违约行为：被索赔方未能按照合同规定履行义务，或其行为违反了合同条款。

3. 损失发生：索赔方因被索赔方的违约行为遭受了实际损失。

4. 因果关系：违约行为与损失之间存在直接的因果关系。

三、索赔的程序1. 发现索赔事项：一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方。

2. 提出索赔要求：索赔方应在规定时间内以书面形式向被索赔方提出索赔要求，并说明索赔的理由、依据及损失计算方法。

3. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题。

4. 提交证据：索赔方应提供充分的证据以支持其索赔要求。

5. 确认索赔金额：经过协商或第三方调解后，双方应确认最终的索赔金额。

6. 履行赔偿：被索赔方应在确认索赔金额后的约定时间内履行赔偿责任。

四、索赔的时限索赔方应自知道或应当知道索赔事由之日起，在合同约定的期限内提出索赔要求。

若合同未作明确规定，应参照相关法律法规的规定执行。

五、索赔的限制1. 任何一方对索赔金额有异议时，可提交第三方进行评审或仲裁。

2. 索赔方不得无故拖延索赔程序，否则可能丧失索赔权利。

3. 被索赔方对索赔要求的合理性有异议时，可以请求调解或仲裁。

六、其他相关条款1. 合同双方应本着诚信原则，妥善保管与合同履行相关的文件和资料。

2. 任何一方在合同履行过程中遇到不可抗力事件，应及时通知对方，并采取措施减少损失。

3. 合同解除不影响已经产生的索赔权利。

七、结语工程合同索赔细则的制定旨在为可能出现的争议提供解决途径，保护合同双方的合法权益。

在实际操作中，各方应严格按照合同约定行事，以减少不必要的纠纷和损失。

工程合同变更和索赔

工程合同变更和索赔一、合同变更条款1. 变更原因合同变更通常由于以下原因：- 设计图纸或技术规范的修改；- 法律法规或政策调整；- 现场条件与预期不符；- 材料或设备供应问题；- 甲方要求的功能或性能变更。

2. 变更程序- 乙方应在发现需要变更的情况后，及时书面通知甲方，并说明变更的原因、内容及预计影响；- 甲方收到变更通知后，应在规定时间内进行审核，并书面回复是否同意变更；- 双方协商一致后，签署书面的变更协议，明确变更的内容、增减的费用、工期的调整等。

3. 变更效力所有变更必须以书面形式确认，未经双方书面确认的变更无效。

二、索赔条款1. 索赔原因索赔可能由以下情况引起：- 甲方未能按合同约定提供必要的施工条件；- 甲方要求的设计变更导致成本增加或工期延误；- 不可抗力因素导致的损失；- 其他非乙方责任导致的额外费用或损失。

2. 索赔程序- 乙方应在发生可索赔事件后，及时采取措施减少损失，并在规定时间内书面通知甲方；- 乙方应提供详细的索赔报告，包括索赔的原因、依据、计算方法和证据；- 甲方在收到索赔报告后，应在规定时间内进行审查，并提出处理意见；- 双方就索赔事宜达成一致后，签署书面的索赔协议。

3. 索赔效力有效的索赔应以事实为依据，有明确的合同条款或法律依据，且乙方已采取合理措施减少损失。

三、其他相关条款- 双方应保持沟通渠道畅通，确保任何变更和索赔信息能够及时准确地传达给对方。

- 变更和索赔的处理应遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益不受侵害。

- 对于因变更或索赔引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向法院提起诉讼。

结语。

工程施工索赔条款范本大全

工程施工索赔条款范本大全一、定义与术语1.1 本合同中的以下术语定义如下：（1）合同：指双方签订的《工程施工合同》及其附件，包括所有条款、图纸、技术文件、变更单等。

（2）发包人：指合同中约定的委托施工的一方。

（3）承包人：指合同中约定的承担施工的一方。

（4）索赔：指合同当事人一方因对方违约，或其他过错，或无法防止的外因而受到损失时，要求对方给予赔偿或补偿的活动。

1.2 本合同中的以下术语用于表示时间：（1）天：指日历天，按8小时工作日计算。

（2）周：指7天。

（3）月：指30天。

二、索赔范围与条件2.1 承包人因下列原因可以向发包人提出索赔：（1）发包人未按照合同约定提供施工图纸、技术文件、施工场地、材料设备等。

（2）发包人迟延支付工程款、进度款。

（3）发包人指令暂停或终止施工。

（4）发包人未按照合同约定履行其他义务。

2.2 承包人因下列原因可以向发包人提出延长工期的索赔：（1）发包人未按照合同约定提供施工图纸、技术文件、施工场地、材料设备等，导致工期延误。

（2）发包人迟延支付工程款、进度款，导致工期延误。

（3）发包人指令暂停或终止施工，导致工期延误。

（4）发包人未按照合同约定履行其他义务，导致工期延误。

2.3 承包人因下列原因可以向发包人提出费用损失的索赔：（1）发包人未按照合同约定提供施工图纸、技术文件、施工场地、材料设备等，导致承包人增加额外开支。

（2）发包人迟延支付工程款、进度款，导致承包人增加额外开支。

（3）发包人指令暂停或终止施工，导致承包人增加额外开支。

（4）发包人未按照合同约定履行其他义务，导致承包人增加额外开支。

三、索赔程序与文件3.1 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人发出书面索赔意向，并说明索赔事由。

3.2 承包人应在发出索赔意向后的28天内，向发包人提交详细的索赔文件，包括索赔依据、计算书、证明材料等。

3.3 发包人应在收到索赔文件后的28天内，对承包人的索赔进行答复。

工程合同事故索赔条例

工程合同事故索赔条例第一条：定义本合同中的“事故”指因自然灾害、战争、政府行为、法律法规变更、第三方原因或合同双方无法控制的其他事件，导致工程无法按合同约定的条件履行的情形。

第二条：通知义务一旦发生事故，受影响方应在事故发生后的合理时间内，以书面形式通知对方，并提供事故发生的时间、地点、原因、已采取的措施及可能的影响等详细信息。

第三条：索赔程序1. 提出索赔：受影响方应在事故发生后的14天内，向对方提出书面索赔通知，说明索赔的理由和依据。

2. 回应索赔：接收到索赔通知的一方应在收到通知后的28天内，对索赔进行书面回应。

3. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题，协商期限自回应索赔之日起不超过60天。

4. 仲裁或诉讼：若协商未能解决索赔问题，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条：索赔处理1. 工期延误：若因事故导致工期延误，双方应根据实际影响协商确定新的竣工日期。

2. 成本增加：若因事故导致成本增加，除非另有约定，增加的成本应由责任方承担。

3. 质量损害：若事故导致工程质量损害，责任方应负责修复或赔偿损失。

第五条：证据提供提出索赔的一方应提供足够的证据支持其索赔请求，包括但不限于事故报告、相关通信记录、成本计算明细、专家意见等。

第六条：限制责任除非另有明确约定，任何一方对于事故引起的间接损失、特殊损失或惩罚性赔偿不承担责任。

第七条：保险要求双方应根据合同约定和相关法律法规的要求，为工程项目投保相应的保险，以减轻事故可能带来的经济损失。

第八条：适用法律本合同的解释、适用及与本合同有关的争议解决均适用中华人民共和国法律。

第九条：其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款或签订书面协议。

第十条：生效与变更本索赔条例自合同签署之日起生效，任何变更或修订均需双方书面同意。

施工合同范本索赔3篇

施工合同范本索赔3篇篇一施工合同范本索赔甲方（发包方）：姓名/名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________鉴于甲乙双方就[工程名称]工程签订了施工合同，为明确双方在索赔方面的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、索赔的定义和范围1. 索赔是指在施工合同履行过程中，一方因对方违约或其他原因而遭受损失，向对方提出的赔偿要求。

2. 本合同中的索赔范围包括但不限于工期延误、工程质量问题、工程变更、工程量增加、物价上涨等导致的费用增加和损失。

二、索赔的程序和期限1. 当一方认为有权提出索赔时，应在发现索赔事件后的[具体天数]天内，向对方发出索赔通知。

2. 索赔通知应包括索赔的事项、理由、依据和具体的索赔金额。

3. 对方在收到索赔通知后的[具体天数]天内，应给予答复。

如对方不同意索赔，应说明理由。

4. 如双方对索赔事项存在争议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。

三、索赔的证据和资料1. 提出索赔的一方应提供充分的证据和资料，以证明索赔的合理性和合法性。

2. 证据和资料包括但不限于合同文件、工程图纸、施工记录、验收报告、函件、照片等。

3. 双方应互相配合，提供必要的协助和支持，以确保索赔的顺利进行。

四、索赔的处理和赔偿1. 如索赔成立，对方应根据合同约定和相关法律法规，给予相应的赔偿。

2. 赔偿的方式可以是现金支付、工程价款调整、工期顺延等。

3. 如双方对赔偿金额存在争议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。

五、其他条款1. 本合同的未尽事宜，可由双方另行协商补充约定。

工程索赔制度(5篇)

工程索赔制度日前，整个国内建筑业处于买方市场，正规通过法律途径索赔的案例并不多见，但作为工程变更等原因出现的签证导致投资增加的事例都很普遍，因此为控制投资，同时保护承包商的合理权益，减少不必要的纠纷，在合同补充条款中尽量明确涉及索赔的内容是很有必要的。

(一)、承包商向业主的索赔1.工程条款变更承包商只负有完成合同约定工程任务的义务，对于合同之外的工程任务，承包商有权拒绝。

如业主或监理工程师坚持要求承包商完成非合同约定的工程任务时，承包商有权要求业主签订补充协议，并提出索赔。

为了避免承包商在施工过程中以此“坐地讲价”，同时理顺现场管理，建议在合同中补充：“在红线范围内，业主提出的工程变更或工程增加要求，承包商必须接，结算以签证工程量及有关定额为依据。

”2.现场条件的变更承包商在施工过程中，发现或遇到与原设计、施工图纸或说明书所示的自然条件有重大异常，并给施工增加难度或增加费用时，有权向业主要求赔偿。

3.工程因故暂停承包商因执行非自身责任所引起的业主命令或监理工程师的指示而暂停工程作业时，受到损失或造成额外支出，以及工地上应付出的经常开支、薪水、设备折旧费、维修保养等项费用，有权向业主提出索赔。

4.工程数量条款的变更工程施工及竣工时，合同实际结算的工程量及合同总价，与报价时的估计数量和总价往往不符，若实际工程数量增加过大，承包商有权利要求调价。

5.检查验收条件的变更凡是合同文件中已有规定的试验，经甲方代表或监理工程师指示另外要求增加检测，而检测结果又表明工艺质量或材料符合有关规定要求时，承包商有权要求业主承担此项试验费用。

6.业主提供的设备材料延误依据合同约定，由业主负责提供的设备、材料和机具等，未能按照工程进度及时交付的，以及提供的设备、材料等规格不符或有缺陷而不宜使用的，承包商有权向业主索赔。

(二)、业主向承包商索赔1.由于承包商的责任引起的工期拖延。

承包商由于自身的原因而未能在合同规定的期限内完成工程，则业主有权根据合同的规定对拖延期予以罚款。

工程合同赔偿条款

工程合同赔偿条款第一条违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。

2. 乙方如未按合同约定完成工程进度，应按每延误一日，向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

3. 若因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或重做，直至达到质量要求；如造成甲方损失，应予以赔偿。

第二条不可抗力1. 因不可抗力导致不能履行或者完全履行合同的，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。

2. 不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。

若不可抗力事件持续超过60天，任何一方均有权解除合同。

第三条赔偿责任限制1. 除非另有证据证明，否则任何一方的赔偿责任总额不得超过该方从合同中获得的总收益。

2. 若一方违反保密义务，应承担由此给对方造成的一切损失的赔偿责任。

第四条争议解决1. 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

2. 争议期间，除涉及争议部分外，合同其他条款仍应继续履行。

第五条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

在签订合同时，建议由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。

在实际操作中，工程合同的赔偿条款应当细致、明确，避免模糊不清导致后续纠纷。

同时，双方应当本着公平、公正的原则，确保合同条款的合理性，以维护各自的合法利益。

合同的履行过程中，双方都应保持沟通，及时处理可能出现的问题，以免造成不必要的损失。

建筑工程合同索赔的条款

建筑工程合同索赔的条款第一条索赔的定义在本合同中，“索赔”指甲方或乙方基于合同条款，因对方违约行为或其他法律上的原因，要求对方承担额外费用、延长工期或采取其他补救措施的权利主张。

第二条索赔的条件1. 任何一方在履行合同过程中，如遇不可抗力事件、对方违约或合同规定的情形，致使其遭受损失，有权向对方提出索赔。

2. 索赔一方应及时书面通知对方，并提供充分证据支持其索赔请求。

第三条索赔的程序1. 发现可能导致索赔的事件后，索赔方应在事件发生后的合理时间内，书面通知对方，并说明索赔原因及预期的索赔金额或工期延长天数。

2. 收到索赔通知的一方应立即对事件进行调查，并与索赔方协商解决方案。

3. 若双方无法就索赔达成一致，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。

第四条索赔的证据1. 索赔方应提供包括但不限于事故报告、照片、视频、第三方证明等相关证据，以证实其索赔请求的合理性。

2. 对方有权对提供的证据进行核实，并可要求补充必要的证明材料。

第五条索赔的审核与决定1. 收到索赔请求后，对方应在合同约定的时间内对索赔请求进行审核，并作出书面回复。

2. 若索赔涉及金额较大或影响重大，双方可共同委托第三方专业机构进行评估和鉴定。

第六条索赔的支付1. 经确认的索赔金额或工期延长，应由责任方在约定的时间内支付或予以相应的延期。

2. 若责任方拒绝支付或未能在约定时间内完成支付，索赔方可依法采取进一步的法律行动。

第七条争议解决合同执行过程中出现的任何索赔争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

第八条条款的修改与终止本合同中的索赔条款除非经双方书面同意，否则不得单方面修改。

合同终止时，已产生的索赔权利不受影响。

第九条法律适用本合同的解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律。

第十条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

工程工期延误和索赔条款

工程工期延误和索赔条款本合同书由以下各方共同订立，即：承包商（以下简称“甲方”）与业主（以下简称“乙方”），就工程工期延误和索赔事宜达成如下协议：一、合同目的：本协议旨在规定工程工期延误和索赔的具体内容和程序，以维护甲方和乙方的权益。

二、工程工期延误：1.如因非甲方责任导致工程工期延误，甲方应及时书面通知乙方，并提供详细的工期延误原因及预计延期的时间。

2.工程工期延误超过合同规定的时间时，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.乙方延误索赔的金额应以实际损失为基础，并经由双方协商确定。

4.工程工期延误所引起的直接损失（包括但不限于停工期间的现场管理费用、设备租赁费用等）由甲方承担。

5.工程工期延误所引起的间接损失（包括但不限于未能按计划进行的生产、业务损失等）由双方协商确定后，由甲方承担。

三、索赔条款：1.如工程发生工期延误，甲方应立即书面通知乙方，并在七个工作日内提供详细的索赔申请。

2.甲方提出索赔申请后，乙方应在十个工作日内对该索赔申请进行审核，并书面回复甲方。

3.乙方对甲方的索赔申请有异议时，应及时提出，并在双方协商不成的情况下，可以协商选定第三方专家进行技术鉴定。

4.索赔金额应以实际损失为基础，并由乙方进行评估。

5.甲方在索赔申请得到确认后，应按合同规定的付款方式及时间，支付索赔费用给乙方。

四、争议解决：1.双方应本着友好合作的原则，通过协商解决发生在履行合同过程中的任何争议。

2.如协商不成，争议应提交所在地人民法院进行解决。

五、其他条款：1.本合同及其附件的修改或补充协议，须经甲乙双方书面同意，并具有合同法律效力。

2.未尽事宜由双方按照合同及相关法律法规进行协商解决。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上即为本次《工程工期延误和索赔条款》的合同内容，请甲乙双方共同遵守执行。

甲方（承包商）：_____________ 日期：_____________乙方（业主）：_____________ 日期：_____________。

土方工程合同违约索赔条款

土方工程合同违约索赔条款
一、违约定义
1. 若甲方未能按照合同约定的时间和要求提供必要的施工条件，导致乙方无法按时开工或
正常施工，视为甲方违约。

2. 若乙方未按照合同约定完成工程质量、进度等要求，视为乙方违约。

二、违约责任
1. 甲方违约，应赔偿乙方因此而产生的直接经济损失，并顺延工期。

2. 乙方违约，应按照合同约定支付违约金，并根据实际损失赔偿甲方。

三、索赔程序
1. 发生违约情况时，守约方应及时书面通知违约方，并提出索赔要求。

2. 违约方收到索赔通知后，应在5个工作日内做出回应，并与守约方协商解决。

3. 若协商不成，任何一方可依照合同约定的争议解决方式进行处理。

四、违约计算
1. 违约金的数额应根据合同中的相关条款计算，并以实际损失为基础进行调整。

2. 直接经济损失包括停工损失、机械租赁费用增加、人工成本上升等。

五、特别约定
1. 双方应本着公平合理的原则，对违约行为进行认定和处理。

2. 除非另有约定，违约方应在收到索赔通知后的15个工作日内支付赔款。

六、其他
1. 本合同项下的违约索赔不影响合同的继续履行，除非违约行为足以构成合同解除的条件。

2. 本合同的任何修改、补充均需以书面形式进行，并由双方授权代表签字盖章后方为有效。

在实际操作中，合同的违约索赔条款应当根据具体的工程特点和双方的实际情况进行详细
制定，以确保条款的合理性和可操作性。

同时，合同的签订应当严格遵守法律法规，保障
双方的合法权益。

工程赔偿协议6篇

工程赔偿协议6篇篇1工程赔偿协议一、协议当事人甲方：委托方（工程建设项目的业主）、联系地址、联系电话乙方：承包方（工程施工的承包商）、联系地址、联系电话丙方：监理方（工程监理的监理机构）、联系地址、联系电话二、背景与目的甲方与乙方为了明确工程建设中的赔偿责任，保障工程建设的顺利进行，特订立本协议。

三、工程赔偿责任1.双方确认工程赔偿责任应按照《建设工程质量管理法》、《建筑工程质量安全监督管理规定》等相关法律法规规定执行。

2.乙方应对工程建设中因施工质量、施工工艺等原因导致的工程质量问题承担相应的赔偿责任。

具体赔偿标准和程序如下：（1）工程质量问题造成的损失，由乙方承担维修或重建费用，并赔偿甲方的相应损失。

（2）甲方发现工程质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在规定的时间内进行整改。

若乙方未能按时整改，将面临相应的赔偿责任。

（3）如乙方认为工程质量问题并非由其造成，可申请由丙方进行抽样检测。

若检测结果确认是乙方责任造成的问题，则乙方应承担相应的赔偿责任。

四、赔偿程序1.甲方应书面通知乙方工程质量问题，并详细描述问题及影响。

2.乙方应在收到通知后及时对工程质量问题进行核实并制定整改方案。

3.乙方整改后，应通知甲方验收，若验收合格则问题解决；若验收不合格，则乙方需要继续整改直至验收合格为止。

4.如乙方拒绝整改或整改不力，甲方可向丙方申请抽样检测。

若检测结果证实问题为乙方责任，则乙方应承担相应赔偿责任。

五、其他条款1.本协议自甲、乙、丙三方签署之日起生效，至工程竣工验收（或维修期满）之日终止。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定。

本协议内容一旦发生争议，双方应友好协商解决，解决不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（签字）：乙方（签字）：丙方（签字）：签订日期：年月日以上为《工程赔偿协议》的内容，希望双方遵守并执行该协议，共同维护工程建设的质量与安全，确保工程进展顺利。

篇2工程赔偿协议一、甲方：（委托方）法定代表人：地址：电话：二、乙方：（承包方）法定代表人：地址：电话：鉴于甲方需要进行某项工程，并委托乙方承担部分或全部工程内容，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程赔偿的范围1.1 乙方需对在工程期间因工程施工引发的意外事故进行赔偿，包括但不限于人身伤害、财产损失等。

建设工程通用合同条款索赔

建设工程通用合同条款索赔
一、索赔条件
当一方（以下简称“申请方”）认为由于另一方（以下简称“被申请方”）的原因，导致工程
项目出现延期、增加成本或其它经济损失时，申请方有权向被申请方提出书面索赔。

二、索赔通知
1. 申请方应在发现可能导致索赔事件之日起7个工作日内，书面通知被申请方，并说明可能引发索赔的原因及预期的影响。

2. 在事件发生后的30个工作日内，申请方应提交详细的索赔报告，包括索赔金额、计算
依据及相关证据材料。

三、索赔处理
1. 被申请方收到索赔通知后，应在15个工作日内做出响应，并提出处理意见。

2. 若双方无法就索赔事项达成一致，可共同选择第三方调解或依法解决。

四、索赔时效
任何索赔行为必须在工程竣工验收合格之日起一年内提出，逾期未提出的，视为放弃索赔
权利。

五、责任限制
除非另有证据表明被申请方故意或重大疏忽，被申请方对索赔承担的责任总额不得超过合
同总价的10%。

六、费用分担
若因申请方原因导致增加的费用，由申请方自行承担；若因被申请方原因导致增加的费用，由被申请方承担。

如双方均有过错，则按照各自的责任比例分担。

七、法律适用
本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

八、其他
双方可以根据实际情况协商补充或修改本条款，但任何补充或修改均需以书面形式确认，
并作为本合同不可分割的一部分。

本范本仅供参考，实际使用时应根据具体项目的具体情况进行适当调整。

在签订合同之前，建议双方详细阅读并充分理解所有条款，必要时可寻求专业法律人士的帮助，确保合同的
公正性和合法性，以保障双方的合法权益。

工程缺陷索赔合同范本

工程缺陷索赔合同范本甲方（索赔方）：____________________乙方（责任方）：____________________鉴于甲方在施工过程中发现工程存在缺陷，乙方作为责任方需对工程缺陷进行修复，为确保双方的权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、合同背景1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________二、合同内容2.1 乙方承认工程存在缺陷，并承诺按照甲方提出的修复方案进行修复。

2.2 甲方应在发现缺陷后及时通知乙方，并提交书面报告，说明缺陷的性质、位置、程度及修复建议。

2.3 乙方应在接到甲方通知后3个工作日内，组织相关技术人员对缺陷进行现场勘查，并制定修复方案。

2.4 乙方应在修复方案经甲方确认后15个工作日内完成缺陷修复工作。

2.5 修复完成后，甲方有权对修复质量进行检查，如不符合要求，乙方应重新进行修复。

三、索赔条款3.1 甲方索赔范围：3.1.1 缺陷修复费用：包括修复材料费、人工费、机械使用费等。

3.1.2 甲方因缺陷造成的损失：包括工程延期、停工损失、第三方赔偿等。

3.2 乙方赔偿方式：3.2.1 乙方应在合同约定的修复完成后15个工作日内，向甲方支付缺陷修复费用。

（1）乙方按照甲方实际损失金额支付赔偿金；（2）乙方按照甲方实际损失金额的50%支付赔偿金，并承担修复费用。

四、争议解决4.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

4.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、其他条款5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为修复完成并支付赔偿金之日止。

5.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

甲方（索赔方）：____________________乙方（责任方）：____________________名词解释：1. 缺陷：指在施工过程中或工程验收合格后发现的质量不符合设计文件、施工规范、验收标准等要求的问题。