合同变更申请-范本 - 360文档中心

工程中标后合同变更申请

工程中标后合同变更申请合同变更是工程建设中常见的法律行为，它涉及到合同双方的权利和义务调整。

因此，提出合同变更申请时，必须确保申请的内容清晰、合理，且符合相关法律法规的要求。

以下是一份工程中标后合同变更申请的范本：[标题]工程名称：________________合同编号：________________变更申请日期：____年__月__日[]尊敬的甲方（或写明具体的甲方单位名称）：鉴于我方已于____年__月__日成功中标贵方发布的工程项目（项目名称），并依据双方签订的合同（合同编号）开展工作。

在项目实施过程中，出现了以下情况/问题（具体说明变更原因，如设计变更、材料价格上涨、施工条件变化等），导致原合同的部分条款无法继续执行。

为了确保项目的顺利进行，我方提出如下合同变更申请：1. 变更内容：（详细描述需要变更的具体内容，包括合同条款编号、页码、行号等，以及变更后的条款内容。

）2. 变更理由：（详细说明变更的原因和必要性，包括相关证明材料或依据。

）3. 变更影响：（分析变更对项目进度、成本、质量等方面可能产生的影响，并提出相应的解决方案。

）4. 补充协议：（如果有相关的补充协议草案，应一并提交，并说明补充协议的主要条款。

）我方请求甲方审慎考虑上述变更申请，并在合理时间内给予答复。

我们愿意就变更内容与甲方进行充分沟通，共同寻求最佳解决方案。

若甲方同意变更，双方应尽快签订书面的补充协议，并对原合同进行相应的修改。

请甲方在收到本申请后__个工作日内给予书面回复。

逾期未回复的，视为甲方同意变更。

此致敬礼！乙方单位（盖章）法定代表人（签字）联系人及联系方式附：相关证明材料、补充协议草案（如有）[结束语]合同变更是一项严肃的法律行为，需要双方当事人慎重对待。

在提出变更申请时，乙方应确保所提供的信息真实、准确，不得有任何隐瞒或虚假陈述。

同时，甲方也应认真审核变更申请，及时作出回应，确保项目能够顺利推进。

通过上述范本的解析，我们可以看到，合同变更申请应当包含详细的变更内容、理由、影响以及补充协议等关键信息。

申请合同变更理由范本

申请合同变更理由范本
合同名称：______________________
合同编号：______________________
一、变更内容
1. 变更事项：[具体说明需要变更的事项，如合同条款、履行期限、价格等]
2. 变更原因：[详细说明变更的原因，如双方协商一致、法律法规变化等]
3. 变更后的内容：[明确变更后的具体内容，包括条款的修改、补充或删除等]
二、相关文件
1. [文件名称]
2. [文件名称]
3. [文件名称]
三、变更效力
本变更申请自双方签署之日起生效，对双方具有约束力。

原合同与本变更申请不一致的，以本变更申请为准。

四、其他条款
除上述变更条款外，原合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行。

五、争议解决
如双方在本变更申请的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、签署页
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
签订日期：_________年____月____日签订日期：_________年____月____日。

合同变更申请书

合同变更申请书合同变更申请书「篇一」________________有限公司合同变更申请单备注：买方姓名、物业地址、成交价格变更除提交此文本外，买卖双方须重新签署居间服务合同（或中保过户合同）及买卖合同，所有合同须提交交易中心存档。

卖方（签字）：______买方（签字）：______日期：______合同变更申请书「篇二」___________________有限公司：根据《特许经营合同》的'补充协议，大洋商贸有限责任公司可授权给其他主体在指定地点经营“永和豆浆”，且该授权仅限一次；现申请由________变更为________，现申请变更。

申请人：______（章戳）地址：______合同变更申请书「篇三」中国农业银行遂川县支行：为理顺产权关系、规范资金管理，根据相关法律的规定并结合企业实际，我公司下设信托持股管理办公室负责信托持股的管理和相关事务管理。

接管原遂川县供电有限责任公司职工持股会的债权、债务及相关事宜，现特向贵行申请办理账户名称变更手续，请予以批准为感！遂川县川龙电力实业有限责任公司二○○五年十月二十八日合同变更申请书「篇四」申请人：秦某，男，1975年出生，汉族，住山东省。

被申请人：王某某，男，1961年出生，汉族，住济南。

被申请人：xxx有限公司住所：济阳县镇法定代表人：王某某申请人诉被申请人技术转让及销售合同纠纷一案，贵院已经受理，现变更诉讼请求如下：一、依法解除申请人与被申请人年12月11日签定的《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》；二、判令两被申请人共同返还货款人民币45000元并赔偿相应损失。

变更理由如下：20xx年12月11日申请人与济南恒隆新能源有限公司签订《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》。

签订合同当日，申请人依约给付被申请人王某某定金20万元。

20xx年2月27日申请人给付被申请人王某某合同款125万元。

在履行合同过程中，申请人发现，被申请人要提供给申请人的设备达不到国家规定的生产燃料油的标准，根本实现不了合同的目的。

工程合同合同变更申请

工程合同合同变更申请【工程合同变更申请书】甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因以下原因需对原合同进行变更：1. 变更原因：- 设计变更：由于________________（具体说明设计变更的原因）。

- 施工条件变化：由于________________（具体说明施工条件变化的原因）。

- 工程技术要求调整：由于________________（具体说明技术要求调整的原因）。

- 其他原因：________________（如有其他原因，详细说明）。

2. 变更内容：- 工程量的增减：________________（具体说明增减的工程量）。

- 工期的调整：________________（具体说明工期的调整情况）。

- 质量标准的变化：________________（具体说明质量标准的变化）。

- 费用的调整：________________（具体说明费用的调整情况）。

3. 变更的影响：- 对工程进度的影响：________________（具体说明变更对工程进度的影响）。

- 对工程质量的影响：________________（具体说明变更对工程质量的影响）。

- 对工程造价的影响：________________（具体说明变更对工程造价的影响）。

4. 变更后的合同条款：- 变更后的工程内容：________________（详细列出变更后的工程内容）。

- 变更后的工期安排：________________（详细列出变更后的工期安排）。

- 变更后的质量要求：________________（详细列出变更后的质量要求）。

- 变更后的合同价款：________________（详细列出变更后的合同价款）。

5. 双方确认：- 甲方确认以上变更内容，并同意按照变更后的合同条款执行。

劳动合同变更申请书三篇

劳动合同变更申请书三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（用人单位）：____________乙方（员工）：____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《劳动合同》（以下简称“原合同”），现甲乙双方经友好协商，就原合同的部分内容进行变更，达成如下协议：一、合同变更事项1.1 甲方同意自____年__月__日起，将乙方的工作岗位调整为____________。

1.2 甲方同意自____年__月__日起，调整乙方的工资待遇为每月人民币________元（税前）。

1.3 甲方同意自____年__月__日起，调整乙方的工作时间调整为____________。

二、合同变更后的条款2.1 乙方应按照甲方的工作安排，认真履行岗位职责，遵守甲方的规章制度。

2.2 乙方同意按照调整后的工资待遇参加工作，并依法缴纳各项社会保险。

2.3 乙方同意按照调整后的工作时间参加工作，确保按时完成工作任务。

三、合同变更的生效3.1 本合同变更自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.2 本合同变更事项如与原合同内容有冲突，以本合同变更为准。

3.3 本合同变更不得违反法律法规、政策规定。

四、其他约定4.1 甲乙双方应继续履行原合同中未被本合同变更的部分。

4.2 甲乙双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（用人单位）：____________乙方（员工）：____________签订日期：____年__月__日（注：本合同范本，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律专业人士的意见。

）《合同篇二》合同编号：____________甲方（服务方）：____________乙方（服务接受方）：____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《劳动合同》（以下简称“原合同”），现甲乙双方经友好协商，就原合同的部分内容进行变更，达成如下协议：一、服务内容1.1 甲方同意自____年__月__日起，为乙方____________服务。

工程施工合同变更申请书范本

工程施工合同变更申请书范本尊敬的合同相对方：根据我国《民法典》和《合同法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，现就双方于____年__月__日签订的《工程施工合同》（合同编号：____）的部分条款进行变更，具体变更事项如下：一、合同变更原因1. 由于____（请填写变更原因，如设计图纸的修改、工程环境的变化、新技术、新工艺的引进等），原合同中约定的工程施工内容、工程量、工程进度、工程质量要求等需要进行调整。

2. 鉴于合同履行期间，国家政策、法律法规、行业标准等发生了重大变化，为保证合同的合法性和履行性，双方同意对合同相关条款进行变更。

3. 甲乙双方在合同履行过程中，经过充分沟通和协商，为了更好地实现合同目的，提高工程质量，降低工程成本，现决定对合同部分条款进行调整。

二、合同变更内容1. 工程内容的变更：原合同约定的工程内容为____，现经双方协商一致，将工程内容变更为____。

2. 工程量的变更：原合同约定的工程量为____，现经双方协商一致，将工程量变更为____。

3. 工程进度的变更：原合同约定的工程进度为____，现经双方协商一致，将工程进度变更为____。

4. 工程质量要求的变更：原合同约定的工程质量要求为____，现经双方协商一致，将工程质量要求变更为____。

5. 合同价款的变更：原合同约定的合同价款为____，现经双方协商一致，将合同价款变更为____。

6. 合同履行期限的变更：原合同约定的履行期限为____，现经双方协商一致，将履行期限变更为____。

7. 其他条款的变更：原合同中____条款变更为____。

三、合同变更的生效1. 本合同变更自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 合同变更生效后，甲乙双方应严格按照变更后的合同条款履行各自的权利和义务。

3. 合同变更不影响双方在原合同中约定的违约责任和其他相关条款的执行。

四、合同变更的解除1. 如双方同意解除合同变更，应签订书面解除协议，并按照解除协议约定的方式办理。

合同变更申请书

合同变更申请书合同变更申请书「篇一」甲、乙双方经平等协商，一致同意对年月日至年月日的合同作以下变更：劳动合同的其他条款仍按原约定继续履行，劳动合同变更书。

甲方：(盖章) 乙方：(签名或盖章)法定代表人：(或委托代理人)年月日年月日乙方确认于年月日收到本协议文本，合同范本《劳动合同变更书》。

签名：年月日合同变更申请书「篇二」变更劳动合同范本下面是关于变更劳动合同范本，仅供参考!变更劳动合同范本一：甲方：______乙方：______经甲乙双方协商同意，对___年___月___日签订的劳动合同书作如下变更：劳动合同变更的内容：甲方(盖章) 乙方(签章)法定代表人或委托代理人(签章)日期：年月日日期：年月日变更劳动合同范本二：甲、乙双方经平等协商，一致同意对年月日至年月日的合同作以下变更：劳动合同的其他条款仍按原约定继续履行。

甲方：(盖章) 乙方：(签名或盖章)法定代表人：(或委托代理人)年月日年月日乙方确认于年月日收到本协议文本。

签名：年月日变更劳动合同范本三：甲方：AA公司乙方： (员工工号： )经甲、乙双方协商一致，对双方在年月日签订/续订的劳动合同第条第款作如下变更：一、变更后的内容二、本协议书经甲、乙双方签字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效。

三、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：AA公司乙方(签字)：法定代表人或委托代理人：年月日年月日相关阅读：劳动合同变更应该注意什么问题劳动合同变更：是指在劳动合同履行过程中，合同当事人双方或单方依据情况变化，按照法律规定或当事人的约定，对原合同条款进行修改、补充的法律行为。

变更劳动合同，应注意以下问题：1、必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行。

即劳动合同双方当事人已经存在劳动合同关系，如果劳动合同尚未订立或者是已经履行完毕则不存在劳动合同的变更问题。

2、必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即劳动合同的`变更必须经用人单位和劳动者双方当事人的同意。

合同变更申请书模板(3篇)

第1篇【公司名称】【部门名称】【申请人姓名】【申请日期】尊敬的【部门负责人姓名】：一、引言根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现将本合同变更事宜以书面形式提出申请。

为确保合同的顺利履行，特向贵部门提出以下变更申请，恳请予以审批。

二、合同基本信息1. 合同名称：【原合同名称】2. 合同编号：【原合同编号】3. 签订日期：【原合同签订日期】4. 合同期限：【原合同期限】5. 合同双方：甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】6. 合同标的：【原合同标的】三、变更事项1. 变更原因：【在此处详细说明变更原因，如：由于市场环境变化、政策调整、项目进度调整、成本增加、不可抗力等原因导致原合同无法继续履行，需要变更合同内容。

】2. 变更内容：（1）变更合同标的：【在此处详细说明变更后的合同标的，如：增加、减少或更换合同标的。

】（2）变更合同金额：【在此处说明变更后的合同金额，如：增加、减少或调整合同金额。

】（3）变更合同期限：【在此处说明变更后的合同期限，如：延长、缩短或调整合同期限。

】（4）变更其他条款：【在此处说明变更后的其他合同条款，如：变更付款方式、变更违约责任等。

】四、变更后的合同内容1. 变更后的合同标的：【在此处详细列出变更后的合同标的。

】2. 变更后的合同金额：【在此处详细列出变更后的合同金额。

】3. 变更后的合同期限：【在此处详细列出变更后的合同期限。

】4. 变更后的其他条款：【在此处详细列出变更后的其他合同条款。

】五、变更后的合同履行1. 甲方履行义务：（1）按照变更后的合同标的、金额、期限等要求履行合同义务。

（2）按照变更后的其他条款要求履行合同义务。

2. 乙方履行义务：（1）按照变更后的合同标的、金额、期限等要求履行合同义务。

（2）按照变更后的其他条款要求履行合同义务。

六、变更后的合同履行风险及防范措施1. 风险：（1）市场风险：如市场价格波动导致合同标的物价格变动。

（2）政策风险：如政策调整导致合同无法继续履行。

合同变更申请书模板

合同变更申请书模板如下：
尊敬的甲方：
您好！
根据双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订的《原合同名称》（以下简称“原合同”），鉴于实际情况发生变化，为了保证双方的合法权益，经双方友好协商，现就原合同的部分条款提出变更申请，具体变更内容如下：
一、合同主体变更
1.1 甲方名称：由原“XXX公司”变更为“XXX有限公司”；
1.2 乙方名称：由原“XXX个人”变更为“XXX先生/女士”；
二、合同内容变更
2.1 合同标的：由原“XXX产品”变更为“XXX产品及服务”；
2.2 合同数量：由原“XXX数量”变更为“XXX数量”；
2.3 合同价款：由原“XXX元”变更为“XXX元”；
2.4 履行期限：由原“自XXX年XXX月XXX日至XXX年XXX月XXX日”变更为“自XXX年XXX月XXX日至XXX年XXX月XXX日”；
2.5 履行地点：由原“XXX地”变更为“XXX地”；
2.6 质量标准：由原“XXX标准”变更为“XXX标准”；
2.7 包装方式：由原“XXX方式”变更为“XXX方式”；
三、其他条款变更
3.1 违约责任：如一方违约，应承担原合同约定的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失；
3.2 争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉；
3.3 合同的生效、变更和解除：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同的变更、解除必须经双方协商一致，并书面确认。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：XXX年XXX月XXX日
以上为合同变更申请书的基本模板，具体内容需根据原合同内容和实际情况进行调整。

希望对您有所帮助！。

合同对象变更申请书范本

合同对象变更申请书范本
尊敬的________公司：
我代表________公司，向您发出合同对象变更的申请。

首先，感谢您在过去的日子里，与我们签订的________合同，并且按照合同规定，双方已经履行了相应的义务。

然而，由于我公司的战略调整和市场变化，我们决定将合同对象由原来的________公司变更为________公司。

新的合同对象________公司，是我公司的重要合作伙伴，我们相信，这次的变更将会给双方带来更大的利益和发展空间。

合同的变更主要包括以下几个方面：
1. 合同对象的变更：由原来的________公司变更为________公司。

2. 合同内容的变更：根据新的合同对象，我们将对原合同的内容进行相应的调整和补充，以适应新的市场需求和发展。

3. 合同期限的变更：由于合同对象的变更，我们将对原合同的期限进行相应的调整。

我们理解，这次的合同对象变更，可能会给您带来一些不便，对此，我们表示深深的歉意。

同时，我们也希望，您能够理解我们的决定，并且支持我们的变更申请。

为了保证双方的权益，我们将按照原合同的规定，对这次的合同对象变更进行相应的法律程序。

我们将在接下来的时间里，提供所有必要的文件和证明，以支持我们的申请。

我们期待您的理解和支持，也期待我们能够在新的合同对象下，继续良好的合作关系，共同创造更大的价值和利益。

再次感谢您的理解和支持，期待您的回复。

此致，
敬礼
________公司
代表：________
日期：________
注：以上内容仅为参考，具体内容请根据实际情况进行修改和调整。

合同变更申请报告范本

合同变更申请报告范本合同变更申请报告甲方：（单位名称/个人姓名）______________地址：_________________________________联系电话：____________________________法定代表人/个人签字：___________________乙方：（单位名称/个人姓名）______________地址：_________________________________联系电话：____________________________法定代表人/个人签字：___________________合同基本信息：合同名称：__________________________________________签订时间：______________________合同编号：______________________合同金额：______________________合同变更申请内容：甲、乙双方同意修改原合同（合同编号：_______________）内容，具体变更内容如下：1.____________________________________________________________2.____________________________________________________________3.____________________________________________________________4.____________________________________________________________双方同意，变更后的合同的条款和条件适用于原合同，对原合同的修改不影响原合同其他条款和条件的效力，如有冲突，以本次变更的内容为准。

各方身份、权利和义务：1.甲方承诺所提供的所有信息真实、准确、完整，并具备相应的权利。

工程招投标合同变更申请

工程招投标合同变更申请---[甲方（业主）名称]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码][乙方（承包商）名称]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]根据双方于[签订日期]签署的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），鉴于项目实施过程中出现以下情况：1. [变更原因一]：例如，设计方案调整导致工程量增减，需重新评估成本和工期；2. [变更原因二]：如遇特殊天气或不可抗力因素，影响施工进度和质量；3. [变更原因三]：市场价格波动造成原材料成本变化，需要调整合同价款；4. [其他变更原因]：包括政策变动、法规更新等可能影响合同执行的因素。

基于上述原因，甲乙双方经协商一致，同意对原合同进行如下变更：A. 工程范围及内容变更：- [具体变更内容]：明确列出变更后的工程范围、新增或减少的工作内容。

. 合同价款调整：- [增加/减少金额]：根据变更内容调整后的合同总价及单价。

C. 工期调整：- [延长/缩短工期]：具体说明因变更导致的工期延长或缩短天数。

D. 质量标准及其它条款的修改：- [具体修改内容]：若有相关标准或要求的变化，应在此详细说明。

E. 附加条件（如有）：- [附加条件]：针对变更可能需要的额外保证、违约责任等条款。

本变更申请自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲乙双方应严格遵照变更后的合同内容履行各自的权利和义务。

对于本次合同变更所引起的一切法律后果，由甲乙双方共同承担。

本变更申请一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________ 代表（签字）：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日---。

购房合同变更申请范本

购房合同变更申请范本如下：
尊敬的开发商：
本人（原购房者姓名），于（购房合同签订日期）与贵公司签订了位于（房产地址）的（房产性质，如：商品房或经济适用房）购房合同，合同编号为（合同编号）。

鉴于（变更原因，如：家庭原因、工作调动等），现申请将合同中的买受人名称由（原购房者姓名）变更为（新购房者姓名）。

新购房者与本人关系为（关系，如：配偶、子女等）。

为确保合同变更的合法性，本人已提供如下材料：
1. 购房合同原件及复印件；
2. 身份证明原件及复印件；
3. 户口簿原件及复印件；
4. 婚姻状况证明（如适用）；
5. 其他相关证明材料。

请贵公司核实本人提供的材料，并在合同变更申请单上签字盖章，以使合同变更手续得以顺利完成。

本人承诺，在合同变更过程中，遵守国家法律法规，如实提供相关信息。

敬请贵公司予以支持与协助，感激不尽！
此致
敬礼！
申请人：（原购房者姓名）
联系电话：（原购房者电话）
申请日期：（填写申请日期）
附件：购房合同原件、身份证明、户口簿等相关材料。

请注意，以上范本仅供参考，具体内容需根据您的实际情况进行调整。

在填写申请时，请确保提供准确、完整的个人信息及材料。

如有需要，请咨询专业律师或相关部门。

合同订立变更申请书模板

合同订立变更申请书模板尊敬的合同当事人：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就原合同的变更事宜达成如下协议：一、原合同的基本情况1. 合同名称：____________2. 合同编号：____________3. 签订日期：____________4. 签订地点：____________5. 甲方（乙方）名称：____________6. 乙方（甲方）名称：____________7. 原合同的主要内容：____________（简要描述原合同的主要条款和内容）二、合同变更内容1. 变更事项：____________（具体描述变更的内容，如商品名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点等）2. 变更后的内容：____________（具体描述变更后的内容，如商品名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点等）3. 变更后的合同生效日期：____________三、合同变更的履行1. 甲乙双方应按照变更后的合同内容履行各自的权利和义务。

2. 甲乙双方应尽快办理相关合同变更手续，包括但不限于合同备案、审批等。

3. 甲乙双方应继续遵守原合同中未被变更的条款。

四、合同变更的解除和终止1. 在合同变更履行过程中，如甲乙双方同意解除或终止变更后的合同，应签订书面协议，并办理相关手续。

2. 合同变更解除或终止后，甲乙双方应按照原合同的约定处理后续事宜。

五、其他事项1. 本合同变更申请书一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同变更申请书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

3. 本合同变更申请书未尽事宜，甲乙双方应遵照原合同的约定处理。

甲方（乙方）：____________乙方（甲方）：____________签订日期：____________签订地点：____________请注意，本模板仅供参考，具体合同变更内容应根据实际情况调整。

在签订合同变更协议前，请务必征求专业律师的意见，以确保合同的合法性和有效性。

合同变更申请书范文(汇总6篇)

合同变更申请书范文第1篇国家工商行政管理局商标局：你局核准注册的第_____号_____商标，因注册人名义已由_____________，变更为_____________，现申请变更。

申请人：______________(章戳)地址：__________________ 年 _____ 月 _____ 日附送：_________________原注册证__________份，证明文件__________份合同变更申请书范文第2篇变更商标申请人/注册人名义/地址申请书申请人名称（中文）:（英文）:申请人地址（中文）:（英文）:是否共有商标：□是 □否邮政编码:联系人:电话（含地区号）:传真（含地区号）:代理组织名称:商标申请号／注册号:类别：变更前名义:变更前地址：申请人章戳（签字）: 代理组织章戳:代理人签字:1、未委托代理的，不需填写代理项目。

2、国内申请人不需要填写英文。

3、收费标准:变更费500元。

4、共有商标申请变更，需由代表人提出申请，同时视为已经得到其他共有人授权变更。

代表人发生变更，填写“变更前名义”、“变更前地址”，其他共有人名义变更填写变更申请书附页。

5、共有商标申请变更，在“是否共有商标”一栏选择“是”。

6、仅申请变更名义的，不需要填写变更前地址；仅申请变更地址的，不需要填写变更前名义。

变更商标申请人/注册人名义/地址申请书（附页）变更前其他共有人名义列表：变更后其他共有人名义列表：合同变更申请书范文第3篇申请人：住所地：法定代表人(负责人)：(姓名及职务)被申请追加、变更人：住所地：法定代表人(负责人)：(姓名及职务)追加、变更执行主体请求：追加、变更执行主体主要理由及事实：重庆市第一中级人民法院申请人(签名或盖章)年月日附件：证据目录及清单证据备注：该异议书、证据目录及清单、证据应按对方当事人人数提供相应副本。

合同变更申请书范文第4篇申请人：(基本情况)委托代理人：(简要情况)申请人与纠纷案件已于年月在贵院立案。

工程施工合同变更申请范本

工程施工合同变更申请范本尊敬的[甲方公司名称]：鉴于[工程项目名称]（以下简称“本项目”）的实施过程中出现了[具体变更原因，例如：设计变更、材料成本变动、施工条件变化等]，我方[乙方公司名称]根据合同约定及实际情况，提出如下合同变更申请：一、变更内容：1. 工程量变更：[详细说明工程量的增减情况，包括具体的工程部位、数量等]。

2. 工期调整：[根据实际情况说明工期的延长或缩短，以及具体的时间变更]。

3. 费用调整：[根据工程量和工期的变更，计算并说明费用的增减情况]。

4. 其他相关变更：[如有其他相关变更，如材料替换、技术要求变更等，也需在此列明]。

二、变更理由：[详细阐述导致变更的具体原因，应客观、明确，便于甲方理解变更的必要性]。

三、变更影响分析：1. 对工程质量的影响：[分析变更是否会对工程质量产生影响，如有影响，需提出相应的保证措施]。

2. 对工程安全的影响：[分析变更是否会对工程安全产生影响，如有影响，需提出相应的预防措施]。

3. 对后续工作的影响：[分析变更是否会影响后续工作的安排，如有影响，需提出调整方案]。

四、变更依据：[列出合同条款、法律法规或其他依据，以证明变更申请的合法性和合理性]。

五、附加材料：[提供支持变更申请的相关材料，如设计变更图纸、成本预算表、专家意见等]。

六、申请意见：基于以上变更内容和理由，我们恳请[甲方公司名称]审慎考虑并批准本次合同变更申请。

我们承诺将严格按照新的合同要求执行工作，并保证工程质量不受影响。

七、联系方式：联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系人电话]电子邮箱：[乙方联系人邮箱]八、附件：1. 变更申请书2. 变更后的工程量清单3. 变更后的施工进度计划4. 相关证明材料我们期待与[甲方公司名称]就本次合同变更事宜进行友好协商，并达成共识。

感谢贵公司的理解与支持。

此致敬礼！[乙方公司名称][日期]。

租赁变更申请书范本

尊敬的房东/出租方：
您好！我是您房屋的承租方/租户，我们于【签订日期】签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为【租赁开始日期】至【租赁结束日期】，房屋位于【房屋地址】。

在此，我向您提出租赁合同变更的申请，具体变更内容如下：
1. 【变更内容一】：原合同中约定的租金价格为每月【原租金价格】，现我们双
方协商一致，将租金价格变更为每月【新租金价格】。

2. 【变更内容二】：原合同中约定的租赁期限为【原租赁期限】，现我们双方协
商一致，将租赁期限延长至【新租赁期限】。

3. 【变更内容三】：原合同中约定的房屋用途为【原房屋用途】，现我拟将房屋
用途变更为【新房屋用途】。

4. 【变更内容四】：原合同中约定的租金支付方式为【原租金支付方式】，现我
们双方协商一致，将租金支付方式变更为【新租金支付方式】。

5. 【变更内容五】：其他需要变更的内容：【其他变更内容】。

我们之所以提出上述变更申请，是因为【变更原因】。

在此，我保证，变更后的合同内容我将严格履行，遵守合同约定的各项条款。

同时，我也希望您能够同意我们的变更申请，并签署《房屋租赁合同变更协议》。

如您同意我们的变更申请，请您在收到此申请后的【答复期限】内回复确认，我们将根据您的确认情况进行后续的合同变更手续。

如您有任何疑问或要求，欢迎随时与我联系，电话：【联系电话】，邮箱：【联系邮箱】。

在此，我再次感谢您对我们租赁合同变更申请的关注和支持，期待您的回复！
此致
敬礼！
承租方/租户：【承租方姓名】
【签订日期】。

合同变更申请书（精选3篇）

合同变更申请书（精选3篇）变更篇1申请人：秦某，男，1975年出生，汉族，住山东省。

被申请人：王某某，男，1961年出生，汉族，住济南。

被申请人:有限公司住所:济阳县镇法定代表人：王某某申请人诉被申请人技术转让及销售合同纠纷一案，贵院已经受理，现变更诉讼请求如下：一、依法解除申请人与被申请人年12月11日签定的《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》;二、判令两被申请人共同返还货款人民币45000元并赔偿相应损失。

变更理由如下：年12月11日申请人与济南恒隆新能源有限公司签订《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》。

签订合同当日，申请人依约给付被申请人王某某定金20万元。

年2月27日申请人给付被申请人王某某合同款125万元。

在履行合同过程中，申请人发现，被申请人要提供给申请人的设备达不到国家规定的生产燃料油的标准，根本实现不了合同的目的。

特此申请!此致济南市天桥区人民法院申请人：--合同变更申请书篇2申请人：(基本情况)委托代理人：(简要情况)申请人与纠纷案件已于年月在贵院立案。

依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款的规定，即当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出，特向贵院提出增加诉讼请求申请。

变更诉讼请求为：此致人民法院申请人：----年--月--日合同变更申请书篇3申请人：叶ⅹⅹ，女，1981年ⅹⅹ月ⅹⅹ日出生，汉族，住址：ⅹⅹ市ⅹⅹ巷20号，联系电话：申请事项：请求将本案诉讼请求变更为：1、请求人民法院依法判决被告连带赔偿原告各项损失69670.01元(包括医疗费15059.45元、误工费14078.04元、护理费3344元、住院伙食补助费420元、营养费420元、交通费671元、残疾赔偿金23517.52元、后续治疗费6000元、精神抚慰金5000元、鉴定费1160元);2、请求法院依法判决第三人在交强险责任限额范围内直接将以上费用赔偿给原告;3、本案诉讼费由被告承担。

合同变更甲乙方变更申请

合同变更甲乙方变更申请合同变更甲乙方变更申请
甲方信息：公司名称：注册地址：法定代表人：联系人：联系方式：
乙方信息：公司名称：注册地址：法定代表人：联系人：联系方式：
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，《甲方与乙方合同》（以下简称“原合同”）因故需要变更。

甲乙双方经协商，一致同意变更如下内容：
1. 变更后的合同名称：
2. 变更后的合同履行期限：
3. 变更后的合同履行地点：
4. 变更后的合同权利、义务：（详细描述变更后涉及的权利、义务内容及变更方式、期限等，如需附件请另外附上。

）
5. 变更后的合同违约责任：（详细描述变更后各方当事人的违约责任及相应赔偿等事项。

）
6. 变更后的合同其他事项：
本合同变更自双方签署之日起生效，在合同履行期限内具有法律效力。

本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

甲方签字：
日期：乙方签字：日期：。