水利水电工程施工合同技术条款
最新水利水电工程施工合同技术条款
文
水利水电工程施工合同技术条款
水利水电工程施工合同技术条款
水利水电工程施工合同技术条款.doc 水利水电工程施工红皮书）
下一篇：上海市庭居室装饰装修施工合同 特别推荐· 私人借款合同范本 · 借条范本汇总· 抵押担保借款合同(样式二)· 2012工程施工借款合同· 公司企业之间借款合同 · 民间借款合同范本 相关文章· 信托投资公司外币资金转贷款借贷合同 · 基本建设借款合同（二）· 技术改造借贷合同 · 借款合同的文本格式 · 抵押借款合同 2· 总承包商付款(供货)保函 返回顶部 回首页 收藏本页 打印 投稿 投诉建议 无须注册，快速提问。律师免费为您解答法律问题!
水利水电工程施工合同技术条款
水利水电工程施工合同技术条款目录1 —般规定 (5)1．1 说明 (5)1．2合同项目和工作范围 (5)1．3 发包人提供的图纸 (6)1．4 承包人提交的图纸和文件 (6)1．5 发包人提供的工程设备 (9)1．6 承包人提供的材料和设备 (9)1．7 进度计划的实施 (11)1．8 工程质量的检查和检验 (12)1．9 临时设施 (12)1．10施工安全保护 (15)1．11环境保护 (17)1．12 现场施工测量 (18)1．13现场试验 (18)1．14保险 (19)1．15工程量计量方法 (19)2 施工导流和水流控制 (21)2．1 说明 (21)2．2施工导流建筑物设计标准 (23)2．3 主河床截流 (24)2．4 围堰和导流建筑物 (24)2．5施工排水 (25)2．6 安全度汛和排冰凌 (26)2．7施工期下闸蓄水和下游供水 (26)2．8 施工期通航 (27)2．9质量检查和验收 (27)2．10计量与支付 (28)3 土方明挖 (28)3．1 说明 (28)3．2 场地清理 (30)3．3 土方开挖 (31)3．4施工期临时排水 (32)3．5土料场和砂砾料场 (33)3．6开挖渣料的利用和弃渣处理 (35)4 石方明挖 (37)4．1 说明 (37)4．2钻孔与爆破 (39)4．4 施工期临时排水 (41)4．5开挖渣料的利用和弃渣处理 (42)4．6石料场 (42)4．7质量检查和验收 (43)4．8 计量和支付 (44)5 地下洞室开挖 (45)5．1说明 (45)5．2钻孔与爆破 (47)5．3开挖面的规格 (48)5．4 洞(井）口开挖和处理 (49)5．5地下开挖石渣的利用 (49)5．6开挖面的清撬与冲洗 (49)5．7地下开挖超前勘探 (50)5．8地下洞室的二次扩挖 (50)5．9地下照明和通风 (50)5．10地下水的控制和排除 (51)5．11岩溶地区的地下开挖 (51)5．13计量和支付 (52)6 支护 (53)6．1说明 (53)6．2 岩石锚杆 (54)6．3岩石预应力锚束 (56)6．4 喷射混凝土 (59)6．5 钢支撑 (62)7 钻孔和灌浆 (62)7．1 说明 (62)7．2 材料 (63)7．3 设备 (64)7．4 钻孔 (65)7．5 钻孔冲洗和压水试验 (66)7．6 灌浆试验 (67)7．7 制浆 (67)7．8 岩基固结灌浆和帷幕灌浆 (67)7．9 地下洞室灌浆 (69)7．10 混凝土坝接缝灌浆 (71)7．11 化学灌浆 (73)7.12灌浆工程验收 (74)7．13 计量和支付 (74)8基础防渗工程 (75)8．1说明 (75)8．2 混凝土防渗墙 (77)9地基加固工程 (85)9．1说明 (85)9．2桩基 (87)9．3振冲 (92)9．4沉井 (94)10土石方填筑工程 (98)10．1说明 (98)10．2土石方开挖和填筑平衡 (99)10．3 土石方填筑的现场生产性试验 (99)10．4 坝料开采 (100)10．5 坝料制备和加工 (101)10．6坝料运输 (102)10．7 坝体填筑 (102)10．8 土工合成材料 (105)10．9 质量检查和验收 (108)10．10 计量和支付 (109)11混凝土工程 (110)11．1说明 (110)11．2 模板 (111)11．3 钢筋和锚筋 (112)11．4 普通混凝土（含钢筋混凝土） (114)11．5 水下混凝土 (129)11．6 预制混凝土 (131)11。
水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求合同技术条款
编制说明一、修订合同技术条款的目的(1)2000年颁发的《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本下册“技术条款”》(GF-2000-0208)(以下简称原范本)实施l0年来，已在水利水电工程建设领域广泛应用。
它对水利水电工程的施工招标、工程合同管理以及施工质量控制起到了良好的作用。
不少建设、设计、监理、施工和科研等单位在工程招投标、建设管理和施工实践过程中，对原范本有关内容提出了不少改进意见。
因此，需要对原范本的内容进行更新完善。
(2)随着我国建设管理体制的改革、科学技术进步、施工装备水平的提高、国外先进技术的引进，以及我国很多大中型水利水电工程的建设和投入运行，积累了极其丰富的施工技术经验，提供了新的科学数据。
再加上近几年来，原颁布的许多国家与行业标准及规程规范的修订再版，迫切需要更新原范本的技术条款内容，以适应当前水利水电工程建设发展的需要。
(3)《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)》(2009年版)(以下简称新技术条款)将原范本技术条款第1章分解为“一般规定”、“施工临时设施"、“施工安全措施”、“环境保护和水土保持”四章。
第l章“一般规定”除具体划分发包人和承包人各自的工作责任外，还详细说明发包人进行合同管理的工作内容、工程验收程序和合同的计量支付规则；第2章“施工临时设施”说明发包人与承包人对建设施工临时设施的分工，以及施工临时设施的工作内容；第3章“施工安全措施"提出承包人应承担的施工安全责任和应采取的安全措施；第4章“环境保护和水土保持”强调承包人应遵守的国家法律、法规，以及要求承包人采取的环境保护和水土保持措施；第5～24章则按专业工程的施工顺序和不同的施工技术内容，以大型水利水电工程各类建筑物的施工为基本目标，并按各专业工程技术独立成章的方式，根据国家与行业新颁布的标准及规程规范，修编各章的施工技术内容。
(4)施工招标文件的主要任务是根据国家法律法规确立的公开、公正、公平和诚实信用原则，制定招投标的工作规则，以及约定合同双方的责任、权利和义务。
水利水电工程施工合同技术条款临时设施
水利水电工程施工合同技术条款临时设施1施工交通(1)承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
(2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定办理。
2 施工供电(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
(3)承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
3施工供水(1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》)JOJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)
GF—2000-0208水利水电土建工程施工合同条件第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1。
2有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料)。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料）。
(5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（6）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1）工程:指永久工程和临时工程或为二者之一.(2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备)。
（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
水利水电工程施工合同技术条款计量和支付
水利水电工程施工合同技术条款计量和支付
1进场费
承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目专项列报，发包人在开工通知发出后28天内予以支付。
2临时设施建设费
本章第1．9节所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。
各项目总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等全部费用(不包括临时设施设备的购置费)。
3 保险费
由发包人按本章第1．14．2条规定和《工程量清单》所列项目，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付。
4退场费
工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，应由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列总价项目进行专项列报，发包人应在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退工作后予以支付。
5其它费用
除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。
水利水电施工合同范本(9篇)
水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本篇1 发包人：_________法定代表人：_________承包人：_________法定代表人：_________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________二、工程承包范围：三、合同工期开工日期：______年____月____日；竣工日期：______年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《条款》相关规定。
七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
水利水电工程合同技术条款
水利水电工程勘察设计合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计条例》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条合同项目概况1.1 项目名称：__________水利水电工程1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________第二条勘察设计范围和内容2.1 乙方承担本项目的勘察设计工作，包括但不限于以下内容：（1）工程地质勘察；（2）水资源调查评价；（3）工程测量；（4）工程设计（包括初步设计、施工图设计等）；（5）施工组织设计；（6）工程验收；（7）其他与本项目相关的勘察设计工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的资料和要求，完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计文件。
第三条合同价格及支付方式3.1 本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方支付乙方的款项，按照双方约定的进度支付。
具体支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同价的30%；（2）勘察设计文件提交后，甲方支付乙方合同价的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价的20%。
第四条合同履行期限4.1 乙方应按照双方约定的时间节点，完成勘察设计任务。
4.2 乙方应保证勘察设计质量，确保工程安全、环保、经济、合理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成勘察设计任务的，应当按照甲方损失的金额支付违约金。
5.2 乙方未按照约定质量完成勘察设计任务的，甲方有权要求乙方重新勘察设计，并支付相应费用。
5.3 甲方未按照约定时间支付勘察设计费用的，应当按照乙方损失的金额支付违约金。
第六条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
水利水电施工合同书(3篇)
水利水电施工合同书发包人：(全称)地址：法定代表人：委派现场代表：联系电话承包人：(全称)地址：法定代表人：项目经理：联系电话总工程师：质量负责人：监理人：(全称)地址：总监理工程师：联系电话监理工程师：发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.一,工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3可研文件名称,文号：.1.4初设文件名称,文号：.1.5工程规模；建设任务：.1.6工程概算审批总投资万元;资金来源：.二,工程承包范围及合同工程量2.1工程承包范围：(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)2.2主要合同工程量：(以招投标文件为准)三,合同价款3.1合同价款承包方式：(详见合同附件3).3.2合同总价人民币(大写)：万元(人民币小写万元).其中：永久工程万元;临时工程万元;安全措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).四,合同工期及进度4.1开工日期：,竣工日期：.4.2合同工期总日历天数：天.4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法：.五,双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于____年____月____日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.提供的用地范围为：期限：.5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.提供承包人使用的工程为：期限：.5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施.共9页，当前第1页123456789水利水电施工合同书（二）发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
水利部办发的水利水电施工合同6篇
水利部办发的水利水电施工合同6篇篇1水利部办发的水利水电施工合同一、总则水利部办发的水利水电施工合同，是为规范水利水电施工活动，保障水利水电工程施工安全和质量，促进水利水电事业发展而制定的。
本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
二、合同的订立1. 买方：水利部2. 卖方：施工单位3. 施工地点：由买方指定的水利水电工程施工地点4. 合同标的：买方委托卖方负责进行水利水电工程的施工，包括但不限于土石方工程、水工建筑工程、机电设备安装工程等内容5. 合同价格：买卖双方在合同中约定的合同价格为人民币（大写）（小写），其中包括工程设备、人工、材料、运输费用等费用，合同价格不包括特殊情况下的额外费用6. 合同期限：买方委托卖方进行的水利水电工程施工期限为（具体时间），若因买方原因导致施工延误，可酌情延长施工期限7. 付款方式：买方按照合同约定的进度支付款项给卖方，具体支付方式和时间由双方另行约定三、权利义务1. 买方的权利：（1）有权对施工过程进行监督和检查，确保施工质量和安全；（2）有权要求卖方按照合同约定的工程质量和工期完成工程；（3）有权根据工程进度支付款项；（4）有权要求卖方对工程中存在的质量问题进行整改。
2. 卖方的权利：（1）有权按照合同要求完成工程，并按时收取款项；（2）有权要求买方提供施工所需的工程设计、土地使用权等文件资料；（3）有权对买方提供的工程设计和要求进行合理修改和完善；（4）有权要求买方在发现工程问题时及时通知并配合进行整改。
3. 买方的义务：（1）支付合同金额；（2）提供工程建设所需的土地使用权、工程设计等文件；（3）对施工过程进行监督和检查；（4）及时协调解决工程问题。
4. 卖方的义务：（1）按照合同要求完成工程，并保证质量和安全；（2）按照合同约定的时间完成工程；（3）按时收取款项；（4）配合买方对工程进行监督和检查；（5）对买方提出的问题进行及时整改。
四、合同解决办法1. 若因买卖双方原因导致合同无法履行，可协商解决或向有关部门申请调解；2. 若买卖双方在合同履行过程中发生争议，可协商解决或向有关部门申请仲裁；3. 合同解决过程中，买卖双方应保持沟通，尊重对方立场，寻求公平合理解决方案。
2024年水利水电工程施工协议书
2024年水利水电工程施工协议书协议书编号：____年水利水电工程施工协议书日期：xxxx年xx月xx日甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于，甲方自愿委托乙方进行水利水电工程施工，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围及规模：1.4 工程进度计划：1.5 工程预算：第二条施工内容及要求2.1 施工范围及内容：2.2 施工责任：2.3 施工质量要求：2.4 施工安全要求：2.5 施工期限：2.6 施工报酬：第三条甲方的权益3.1 甲方有权检查施工进度和质量，乙方应配合并提供相关资料和技术支持；3.2 如乙方在施工过程中发现工程设计或施工方案存在问题，应及时向甲方报告，并协商解决。
第四条乙方的权益4.1 乙方有权按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工；4.2 乙方有权要求甲方提供合理、准确的工程资料和材料供应；4.3 乙方有权根据实际情况要求甲方提供必要的配合和支持。
第五条保证及违约责任5.1 甲方保证自愿委托乙方进行施工，并按照协议约定及时支付施工报酬；5.2 如乙方未按协议约定进行施工，甲方有权要求乙方承担违约责任；5.3 如甲方未按协议约定支付施工报酬，乙方有权要求甲方承担违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对协议内容及工程的技术、商业等保密信息进行保密；6.2 未经协议双方同意，任何一方不得向第三方透露或披露相关保密信息；6.3 违反保密条款，应承担相应法律责任。
第七条争议解决7.1 如在履行协议过程中发生争议，双方应友好协商解决；7.2 如协商不成，双方可通过仲裁或诉讼的方式解决。
第八条协议生效与终止8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工之日；8.2 双方可协商一致终止协议，但应提前通知对方并办理相关手续。
第九条其他事项9.1 本协议未规定事项，双方可另行协商；9.2 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
水利工程合同技术条款文档
水利工程合同技术条款文档一、概述本文档主要介绍水利工程合同中的技术条款，帮助相关人员全面了解合同内容和规定，维护合同的执行和实施。
二、工程范围本合同约定的水利工程包括但不限于以下内容：1.水库建设；2.水闸开发；3.水电站建设；4.排水设施建设；5.河道疏浚及整治。
三、施工规范1.所有工程必须按照国家相关法律法规、行业规范及技术标准进行设计与施工；2.施工过程中出现的质量问题，承包方需积极修补；3.工程竣工后应进行验收，验收合格后才可进行交付使用；4.工程竣工后，如发现相关问题，承包方应尽快进行修补，并承担责任。
四、工期1.工期从双方签订合同当天起算；2.承包方应按照合同约定的时间节点进行工程进度的把控；3.如因承包方自身原因导致工程进度超时，需承担相应的赔偿责任。
五、质量保证1.施工前，承包方需对工程实施方案进行充分审查，确保设计、施工、材料等方面符合相关质量标准；2.施工中，承包方需按照相关标准执行，并及时对施工过程中出现的问题进行修补；3.工程竣工后，承包方应验收合格，并承担五年内质量保证责任。
六、安全生产1.承包方应严格执行安全生产规范，确保工程施工过程中无任何事故发生；2.如因承包方自身原因导致事故发生，需承担相应的赔偿责任。
七、保密条款1.双方应确保对合同内容的保密，未经对方书面同意，不得将合同内容透露给任何第三方；2.如因一方泄露合同相关内容，需承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1.如合同执行过程中出现争议，双方应及时协商解决；2.如协商无法解决，则应向当地人民法院提起诉讼。
九、违约责任1.如承包方未按照合同约定履行义务，需承担相应的违约责任；2.如监理方未履行监理职责，需承担相应的违约责任。
十、总则1.本合同签订后，即对双方均具有法律效力；2.本合同未涉及的相关事宜，遵循国家相关法律法规、行业通行规定和惯例；3.双方应本着公平、公正、诚信的原则履行合同义务。
以上就是本文档详细介绍的水利工程合同技术条款内容，希望能对相关人员有所帮助。
水利施工合同范本
水利施工合同范本
第一部分，合同概述。
1.1 合同当事方，甲方为水利工程施工单位，乙方为水利工程
业主。
1.2 合同目的，本合同旨在规定甲方为乙方进行水利工程施工
的相关事宜。
1.3 合同有效期，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程
竣工验收合格之日止。
第二部分，工程内容。
2.1 工程范围，本合同所指工程范围包括但不限于水库、水闸、渠道、泵站等水利工程的施工及相关配套工程。
2.2 工程标准，甲方应按照国家相关法律法规和工程建设标准
进行施工，确保工程质量符合相关标准要求。
2.3 工程进度，甲方应按照合同约定的工期完成工程施工，如
因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知乙方并协商解决方案。
第三部分，合同条款。
3.1 付款方式，乙方应按照工程进度及质量进行工程款支付，
具体付款比例及时间由双方协商确定。
3.2 变更和索赔，如因设计变更或其他原因导致工程发生变更，甲方应及时提出变更申请，并经乙方同意后进行施工调整。
如因乙
方原因导致工程延误或增加成本，甲方有权提出索赔要求。
3.3 安全保障，甲方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工
现场安全，乙方应提供必要的安全保障措施及协助。
第四部分，合同解决方式。
4.1 合同解除，如因一方违约导致合同无法履行，对方有权解
除合同并要求违约方承担相应责任。
4.2 争议解决，如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
以上为水利施工合同范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和完善。
水利水电工程标准施工合同范本2009年版.doc
水利水电工程标准施工合同(范本)中华人民共和国标准施工招标文件（２007年版)中华人民共和国水利部＜水利水电工程标准施工招标文件>(２009年版)目录第一部分合同协议书 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
第二部分通用合同条款ﻩ错误!未定义书签。
1．一般约定....................................................................................................... 错误!未定义书签。
2. 发包人的义务.................................................................................................. 错误!未定义书签。
3. 监理人................................................................................................................ 错误!未定义书签。
４. 承包人ﻩ错误!未定义书签。
5. 材料和工程设备.............................................................................................. 错误!未定义书签。
6．施工设备和临时设施..................................................................................... 错误!未定义书签。
水利水电工程施工合同技术条款技术标准和规程规范
水利水电工程施工合同技术条款技术标准和规程规范
(1)除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。
(2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。
(3)技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
(4)在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和·新工艺，并增补和修改技术条款的内容。
其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
(5)本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。
(6)本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行其最新版本。
水利水电工程施工协议书范本
水利水电工程施工协议书范本
1. 引言
本协议是由乙方（甲方为水利水电工程施工的委托方）与甲方（乙方为水利水电工程施工的承包方）签订的，旨在明确双方在水利水电工程施工过程中的权利、义务和责任。
2. 合同条款
2.1 项目描述
甲方委托乙方进行水利水电工程施工，项目包括但不限于：
水利设施建设水电站的建设和改建水利管道的铺设和维护
2.2 工程期限
本工程的施工期限为从合同签署之日起开始，至工程竣工验收并通过相关监管部门验收合格为止。
2.3 工程费用
乙方应按照双方协商一致的费用标准，向甲方收取工程费用。
甲方应于工程开始前支付工程款项的20%作为预付款，余款按工程进度支付。
2.4 竣工验收
乙方应在规定的期限内完成工程的施工，并确保符合相关建设规范和国家法律法规的要求。
乙方应按照甲方的要求，配合相关监管部门进行竣工验收。
2.5 保修期
工程的保修期为竣工验收合格之日起，持续12个月。
在保修期内，如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修复。
2.6 违约责任
如乙方未按照合同约定的完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于罚款、追偿等。
3. 争议解决
双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商无果，可向所在地法院提起诉讼。
4. 附则
•本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
•本协议自双方签署之日起生效，并终止于工程竣工验收合格之日。
•本协议的有效性、履行、解释及争议解决均适用法律。
2024水利水电建设施工合同示范文本
2024水利水电建设施工合同示范文本合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同的法律依据第二章：合同主体2.1 甲方的权利与义务2.2 乙方的权利与义务2.3 双方的共同责任第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程规模及主要特征3.3 工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 工程预付款4.3 工程进度款支付第五章：工程进度与质量控制5.1 工程进度计划5.2 工程质量保证措施5.3 工程验收标准第六章：安全生产与环境保护6.1 安全生产责任6.2 环境保护措施6.3 事故处理与责任第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件与后果7.3 合同变更与解除的法律效力第八章：违约责任8.1 违约责任的确定8.2 违约赔偿的范围与计算方法8.3 违约责任的免除与减轻第九章：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的程序9.3 争议解决的法律适用第十章：附则10.1 合同生效条件10.2 合同的解释权10.3 其他约定第十一章：签字栏11.1 甲方签字11.2 乙方签字11.3 签订时间11.4 签订地点合同编号______第一章：合同总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在水利水电建设施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的水利水电建设施工项目。
1.3 合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决，均应遵守中华人民共和国的法律、法规和相关政策。
第二章：合同主体2.1 甲方的权利与义务甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。
2.2 乙方的权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款，并有义务按照合同要求完成施工任务。
2.3 双方的共同责任甲乙双方应共同遵守合同约定，确保工程质量和安全。
第三章：工程概况3.1 工程名称及地点工程名称：，地点：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利水电工程施工合同技术条款目录1 —般规定 (6)1．1 说明 (6)1．2合同项目和工作范围 (6)1．3 发包人提供的图纸 (6)1．4 承包人提交的图纸和文件 (7)1．5 发包人提供的工程设备 (9)1．6 承包人提供的材料和设备 (10)1．7 进度计划的实施 (11)1．8 工程质量的检查和检验 (13)1．9 临时设施 (13)1．10施工安全保护 (15)1．11环境保护 (18)1．12 现场施工测量 (19)1．13现场试验 (19)1．14保险 (20)1．15工程量计量方法 (20)2 施工导流和水流控制 (23)2．1 说明 (23)2．2施工导流建筑物设计标准 (25)2．3 主河床截流 (26)2．4 围堰和导流建筑物 (26)2．5施工排水 (27)2．6 安全度汛和排冰凌 (27)2．7施工期下闸蓄水和下游供水 (28)2．8 施工期通航 (28)2．9质量检查和验收 (29)2．10计量与支付 (30)3 土方明挖 (30)3．1 说明 (30)3．2 场地清理 (32)3．3 土方开挖 (32)3．4施工期临时排水 (34)3．5土料场和砂砾料场 (35)4 石方明挖 (39)4．1 说明 (39)4．2钻孔与爆破 (41)4．3石方开挖 (42)4．4 施工期临时排水 (44)4．5开挖渣料的利用和弃渣处理 (44)4．6石料场 (44)4．7质量检查和验收 (45)4．8 计量和支付 (47)5 地下洞室开挖 (47)5．1说明 (47)5．2钻孔与爆破 (49)5．3开挖面的规格 (50)5．4 洞(井)口开挖和处理 (51)5．5地下开挖石渣的利用 (51)5．6开挖面的清撬与冲洗 (52)5．7地下开挖超前勘探 (52)5．8地下洞室的二次扩挖 (52)5．9地下照明和通风 (53)5．10地下水的控制和排除 (53)5．11岩溶地区的地下开挖 (54)5．13计量和支付 (54)6 支护 (55)6．1说明 (55)6．2 岩石锚杆 (57)6．3岩石预应力锚束 (59)6．4 喷射混凝土 (62)6．5 钢支撑 (64)7 钻孔和灌浆 (65)7．1 说明 (65)7．2 材料 (66)7．3 设备 (67)7．4 钻孔 (68)7．5 钻孔冲洗和压水试验 (69)7．6 灌浆试验 (70)7．7 制浆 (70)7．8 岩基固结灌浆和帷幕灌浆 (71)7．9 地下洞室灌浆 (73)7．10 混凝土坝接缝灌浆 (74)7．11 化学灌浆 (76)7.12灌浆工程验收 (77)8基础防渗工程 (79)8．1说明 (79)8．2 混凝土防渗墙 (81)8．3 高压喷射注浆防渗墙 (86)9地基加固工程 (89)9．1说明 (89)9．2桩基 (90)9．3振冲 (95)9．4沉井 (98)10土石方填筑工程 (101)10．1说明 (101)10．2土石方开挖和填筑平衡 (103)10．3 土石方填筑的现场生产性试验 (103)10．4 坝料开采 (104)10．5 坝料制备和加工 (104)10．6坝料运输 (105)10．7 坝体填筑 (105)10．8 土工合成材料 (109)10．9 质量检查和验收 (112)10．10 计量和支付 (113)11混凝土工程 (113)11．1说明 (113)11．2 模板 (114)11．3 钢筋和锚筋 (116)11．4 普通混凝土(含钢筋混凝土) (118)11．5 水下混凝土 (133)11．6 预制混凝土 (135)11.7 预应力混凝土 (137)12沥青混凝土工程 (144)12．1说明 (144)12．2材料 (145)12．3 配合比的选择和试验 (149)12．4 沥青混凝土施工准备 (151)12．5 沥青混凝土面板铺筑 (152)12．6沥青混凝土心墙铺筑 (154)12．7沥青混合料施工气候条件的限制 (155)12．8 质量检查和验收 (155)12．9计量和支付 (157)13 砌体工程 (157)13．3 砌砖工程空心砖、灰砂砖和粉煤灰砖。
(163)13．4 质量检查和验收 (165)13．5 计量和支付 (167)14 疏浚工程 (167)14．1说明 (167)14．2 疏浚工程施工措施和设备选择 (168)14．3 挖泥船疏浚 (169)14．4 索铲施工 (170)14．5 排泥区及吹填施工 (171)14．6 质量检查和验收 (172)14．7 计量和支付 (173)15 压力钢管的制造和安装 (173)15．1说明 (173)15．2材料和连接件 (175)15．3 钢管的制造 (176)15．4焊接 (178)15．5 水压试验 (182)15．6 钢管运输 (182)15．7 钢管的现场安装 (183)15．8涂装 (183)15．9 钢管接触灌浆 (185)15．10 质量检查禾口验收 (186)15．1l 计量和支付 (186)15．11．2 涂装的计量和支付 (187)15．11．3 钢管接触灌浆的计量和支付 (187)16 钢结构的制造和安装 (187)16．1 说明 (187)16．2 材料和外构件购件 (188)16．3 钢构件制造 (189)16．4 钢结构的安装 (195)16．5 钢结构工程的验收 (197)17 闸门及启闭机的安装 (198)17．1 说明 (198)17．2 设备安装程序及其工艺要求 (200)17．3 闸门和拦污栅的安装 (203)17．4 启闭机的安装 (206)17．5 质量检查和验收 (209)18 预埋件埋设 (209)18．1 说明 (210)18．4 接地装置的埋设 (215)18．5 完工验收 (216)18．6 计量和支付 (216)19 原型观测 (216)19．1 说明 (216)19．2 观测仪器设备的采购、验收、安装和埋设 (217)19．3 施工期观测及观测资料的整编 (218)19. 4 质量检查和验收 (218)19．5 计量和支付 (219)20 建筑与装修 (219)20．1 说明 (219)20．2 屋面工程 (220)20．3 地面工程 (235)1 —般规定1．1 说明1．1．1工程概况(简述本工程所在地理位置、工程规模、库容和调节性能、综合利用要求、枢纽布置、主要工程建筑物结构型式、施工进度计划要求等。
)1．1．2水文气象和工程地质(1)按本合同《通用合同条款》第4.8款的规定，列出作为合同文件组成部分的水文气象资料，包括坝址以上控制流域面积、流域洪水特性、各种代表性流量、库容特性以及降水量、气温、水温＼地温、泥沙、水质和冰凌等各项特征值。
(2)按本合同《通用合同条款》第4.8款的规定，列出作为合同文件组成部分的地质勘探资料，包括工程区的地质平面图和工程建筑物有关的地质剖面图以及料场的主要地质资料等。
1．1．3对外交通条件(1)说明工程区附近可资利用的交通运输条件，如转运站(码头)的站址和储运能力，线路的标准及桥涵的承载量等。
(2)说明发包人修建的永久和临时主干线交通线路及其桥涵码头等设施的状况和移交使用日期。
(3)说明本合同工程超大件和超重件的状况和数据。
1．2合同项目和工作范围1．2. 1本合同承包人承包的工程项目和工作内容(简述本合同范围内承包人承包的工程项目，包括永久工程和临时工程的各工程项目及其设施的名称、型式、主要尺寸、高程和工程量，说明各工程项目及其相关工程的工作内容。
)1．2．2发包人承担的工程项目和工作内容(简述本工程由发包人承担的工程项目的名称、型式、主要尺寸和高程，说明各工程项目及其相关的工作内容。
)1．2．3其他承包人承担的工程项目和工作内容(简述本工程由其他承包人承担的工程项目的名称、型式、主要尺寸和高程，说明各工程项目及其相关的工作内容和控制性工期)。
1．3 发包人提供的图纸1．3．1施工图纸的提供期限（1）用于本合同工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程建筑物施工前14天提供给承包人。
(2)用于工程施工的开挖图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前28天提供给承包人。
(3)用于压力钢管、钢结构的制造和安装以及用于闸门和启闭机安装的施工图纸应1．3．2设计修改(1)承包人在收到监理人按上述第1．3．1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7～14天内书面通知监理人。
若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后7～14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。
(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工7～14天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。
(3)由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《通用合同条款》第20条的规定办理。
1．3．3图纸的份数监理人应向承包人提供8份各类施工图纸(包括设计修改图)。
承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。
监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。
1．4 承包人提交的图纸和文件1．4．1图纸和文件的提交计划承包人应在签署协议书后天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后28天内批复承包人。
提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括(但不限于)本章第1．4.2条～第1．4．5条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》第9．2款(2)项规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。
承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。
1．4．2 施工总进度计划(1)承包人应在收到开工通知后的天内，按本合同《通用合同条款》第17．1款的规定，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划(包括网络图电子计算软件)报送监理人审批。
监理人应在签收后28～42天内批复承包人。
经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。
(2)承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》第18条关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。
网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。