配合费协议书

一、协议双方

甲方：公司名称

地址：XXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXX

乙方：公司名称

地址：XXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXX

二、协议背景

甲乙双方就甲方在某项目中所需的配合服务费用事宜达成如下协议：

三、费用支付方式

1. 甲方应按照以下方式支付配合费用给乙方：

a) 一次性支付：甲方应在签订本协议后的7个工作日内，将全部配合费用一次性支付给乙方；

b) 分期支付：甲方应在签订本协议后的7个工作日内，支付首期配合费用的50%给乙方，剩余部分按照以下方式支付：

i) 第二期：项目启动后的30天内支付剩余费用的30%；

ii) 第三期：项目启动后的60天内支付剩余费用的20%。

2. 甲方应将支付的配合费用以电汇/转账等方式支付到乙方指定的银行账户，乙方应提供准确的银行账户信息。

四、配合服务内容

1. 甲方应配合乙方完成以下服务：

a) 提供项目所需的相关资料和信息；

b) 协助乙方进行现场勘察和调查；

c) 协助乙方与相关部门或个人进行沟通和协商；

d) 提供其他必要的配合服务。

2. 甲方应确保提供的资料和信息真实、准确、完整，并及时更新。

五、违约责任

1. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付配合费用，甲方应按照未支付金额的1%每日向乙方支付违约金，直至全部支付为止。

2. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式提供配合服务，甲方应按照未提供服务费用的1%每日向乙方支付违约金，直至提供完毕为止。

六、保密条款

1. 甲乙双方应对协议中的商业秘密和机密信息保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或使用。

2. 本协议的保密条款在协议终止后依然有效，保密期限为三年。

七、争议解决

本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。

八、协议生效与终止

1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自项目启动之日起至项目完成之日止。

2. 本协议终止后，双方应履行完毕各自在协议期间的义务。

以上为配合费协议书的内容，双方应在完全理解并同意协议内容后，签署并盖章生效。任何未尽事宜，双方可通过友好协商进行补充协议。

配合费的协议书-协议书

配合费的协议书-协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准： 1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施： 1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。

2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用； 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。第三条分包单位义务： 1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排； 2、遵守总包单位规章制度；

总承包配合费协议书

总承包配合费协议书总承包配合费协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方与乙方为履行某项目的总承包合同（合同编号）所需要的施工配合费事宜，双方达成如下协议：一、协议内容 1. 甲方同意向乙方支付施工配合费，用于支付乙方在履行总承包合同过程中的人力、物料、设备以及其他必要费用，其具体金额为（具体金额）人民币。 2. 施工配合费的支付方式为（支付方式，如：一次性支付、分期支付等），具体支付时间及金额详见附件《施工配合费支付计划》。 3. 乙方承诺配合甲方与其他相关方的施工安排，提供必要的技术、人员等支持，保证工程的顺利进行。二、费用支付及报销 1. 甲方将按照双方签订的证明文件，提供有关施工配合费的支付凭证，方便乙方确认甲方支付的款项与协议一致。

2. 乙方须在收到费用后3个工作日内向甲方提供报销发票和相关的费用报销材料，以便于甲方进行审核和报销。三、保密条款 1. 双方同意对协议中所涉及到的商业机密和技术秘密等保密信息，以严格的机密性处理，未经一方事先书面同意，不得向第三方透露或使用。 2. 乙方应妥善保存与本协议相关的文件和资料，并且不得将其提供给与本协议无关的其他方。四、违约责任 1. 若甲方未按照约定时间和金额支付施工配合费，乙方有权要求甲方支付违约金，并保留采取法律措施的权利。 2. 若乙方未按照协议要求履行配合义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并保留采取法律措施的权利。五、协议生效及终止 1. 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效至履行完毕。 2. 任何一方提前终止本协议，应提前书面通知另一方，并一同商议解决方案。解决方案达成前，双方应继续履行本协议。六、其他条款

配合费协议书

配合费协议书一、协议双方甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）二、协议背景甲方为（公司名称）的委托方，乙方为（公司名称）的承接方。甲方与乙方就配合费事宜达成一致，并制定本协议。三、配合费支付 1. 甲方允许向乙方支付配合费，作为乙方提供配合服务的补偿。配合费的支付方式为（支付方式）。 2. 配合费的金额为人民币（金额），甲方应在签署本协议之日起的（时间）内支付完毕。 3. 若甲方未按时支付配合费，乙方有权要求甲方支付逾期费用，逾期费用为未支付配合费金额的（逾期费用比例）%。

四、配合服务内容 1. 乙方应根据甲方的需求和要求，提供相应的配合服务，确保甲方的项目顺利进行。 2. 配合服务内容包括但不限于：提供专业意见、协助甲方解决问题、提供技术支持等。具体的配合服务内容将在项目启动后另行约定。五、保密条款 1. 甲方和乙方在履行本协议过程中可能涉及到双方的商业机密和敏感信息，双方应严格保守该等信息的机密性。 2. 未经对方书面允许，任何一方不得向第三方透露、泄露、传播或者使用对方的商业机密和敏感信息。 3. 本条款的保密义务在本协议终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。六、违约责任 1. 若一方违反本协议的任何条款，使得对方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任。 2. 违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额为人民币（金额）。 3. 若一方严重违约，使得对方无法继续履行本协议，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担由此产生的全部损失。七、争议解决本协议的解释和履行均适合中华人民共和国法律。对于因本协议引起的或者与本协议有关的任何争议，双方应通过友好商议解决；若商议不成，双方允许将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁，并接受仲裁裁决。八、协议生效与终止

建筑工程配合费协议书格式范本及要点解析

建筑工程配合费协议书格式范本及要点解析英文回答： Title: Sample Agreement for Construction Coordination Fees Introduction: In construction projects, it is common to have various parties involved, including architects, contractors, and suppliers. To ensure smooth coordination and collaboration among all parties, a construction coordination fee agreement is essential. This agreement outlines the terms and conditions regarding the payment of coordination fees and the responsibilities of each party involved. Agreement: 1. Parties involved: This agreement is made between [Name of Construction Company] (hereinafter referred to as the "Contractor") and [Name of Architectural Firm] (hereinafter referred to as the "Architect"). 2. Scope of coordination: The Architect shall provide coordination services for the construction project, including but not limited to reviewing construction drawings, attending

施工配合费标准协议书

施工配合费协议书 1. 协议背景为了确保施工项目的顺利进行，保证施工公司和业主之间的权益，特制定本施工配合费协议书（简称“协议”）。 2. 协议目的本协议的目的在于明确双方对施工配合费的支付方式、金额及相关条款，以确保施工项目的顺利进行。 3. 协议内容根据双方的共同协商和一致意见，达成协议： 3.1 施工配合费的支付方式（1）业主应按照施工公司提供的款项支付明细清单，按照约定的支付方式及周期支付施工配合费。（2）支付方式主要包括银行转账、现金支付等，双方可根据具体情况协商确定具体支付方式。

3.2 施工配合费的金额（1）施工配合费的金额应根据双方共同商定的施工合同内容和相关费用计算依据来确定。（2）施工配合费的金额应在协议签订之日起生效，有效期为施工合同规定的工期。如工期延长，双方应重新协商确定相关费用。 3.3 施工配合费的相关条款（1）业主应按照约定的时间节点支付施工配合费，逾期未支付的，施工公司有权停止进行相关施工工作。（2）如因施工公司的原因导致施工工作无法按时进行，业主有权要求施工公司根据具体情况进行补偿或延长工期。（3）在施工过程中，如发生业主违约行为导致施工工作无法正常进行，施工公司有权要求业主补偿施工配合费之外的相关损失费用。 3.4 协议的变更和解除（1）任何一方在履行本协议的过程中，如需变更协议内容，应提前以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。（2）双方协商一致，可在任何时间解除本协议。解除协议时，双方已支付的费用不予退还。

4. 协议生效本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。施工公司（盖章）：业主（盖章）：签订日期： yyyy年mm月dd日 5. 协议附件附件1：施工合同附件2：施工配合费明细清单附件3：施工工期计划

配合费协议书

配合费协议书一、协议的缔约方甲方：XXXX公司（以下简称甲方）地址：XXXXX 法定代表人：XXX 电话：XXXXX 乙方：XXXX公司（以下简称乙方）地址：XXXXX 法定代表人：XXX 电话：XXXXX 二、协议的背景甲方与乙方就甲方的项目进行合作，为了保障项目的顺利进行，甲乙双方达成以下协议。三、协议的内容 1. 配合费支付甲方允许向乙方支付配合费，作为乙方协助甲方完成项目所需的补偿。配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将按照每月一次的周期向乙方支付配合费，支付方式为银行转账或者现金支付，具体支付时间双方另行商议确定。

（2）支付金额：配合费总额为XXXXX元。具体每次支付的金额将根据乙方提供的工作报告和工作发展情况进行评估，并由双方商议确定。 2. 工作要求乙方应按照甲方的要求，配合甲方完成项目的相关工作。具体工作要求包括但不限于：（1）提供项目所需的相关材料和信息；（2）协助甲方与其他相关方进行沟通和协调；（3）提供项目发展报告和工作总结。 3. 保密义务甲乙双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密和机密信息。双方允许对对方的商业秘密和机密信息予以保密，并承诺不向任何第三方披露或者使用该等信息，除非经过对方事先书面允许或者法律法规另有规定。 4. 违约责任（1）若甲方未按照约定时间支付配合费，甲方应向乙方支付逾期支付金额的千分之五作为违约金。（2）若乙方未按照甲方的要求完成工作或者违反保密义务，乙方应向甲方支付违约金，违约金的金额由双方商议确定。 5. 争议解决因本协议引起的或者与本协议有关的任何争议，双方应友好商议解决。若商议不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。四、协议的生效和终止 1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。

总包分包配合费协议书范本

总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX 电话：XXX 乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX 电话：XXX 鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。二、协议内容 1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。

（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。 2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。三、协议履行 1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。 2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。 3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他事项 1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。 2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。

配合费协议书约定

配合费协议书约定一、协议目的本协议旨在就甲方（以下简称"公司"）与乙方（以下简称"供应商"）合作期间，明确双方在配合费方面的权益与义务，确保双方的合作顺利进行。二、合作内容 1.供应商同意向公司提供特定产品/服务，并积极配合公司的需求。 2.公司将按照双方商定的服务范围和质量要求支付供应商配合费。三、配合费计算与支付 1. 配合费计算方式（1）配合费应根据实际配合的工作内容而定，具体计算方式由双方协商确定。（2）双方约定的计算方式一经确认后，不得擅自变更。 2. 配合费支付条款（1）公司将按照双方商定的付款方式和时间，按时支付配合费给供应商。（2）公司支付配合费前，供应商应提供相关配合费报告和需要的费用支持文件。四、配合费的调整与变更

1. 调整机制（1）如遇市场条件、产品需求或合作关系等发生重大变化，可能影响双方的合作配套服务，公司有权就配合费进行调整。（2）调整需提前通知供应商，并根据实际情况重新商议配合费标准。 2. 变更事项（1）任何关于供应商配合费的变更事项，应以双方书面协议为准。（2）未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更配合费相关事项。五、保密条款 1. 双方同意在合作期间和合作结束后，保守有关配合费的一切商业机密，包括但不限于配合费结构、计算方式以及任何与供应商配合费相关的商业信息。 2. 未经许可，双方不得向第三方透露、泄露上述信息，且应采取合理的措施保持机密性。六、合作期限与终止 1. 合作期限（1）本协议自双方签署之日起生效，至双方书面解除通知到达另一方之日止。

（2）协议期满前，若双方需要延长合作期限，应提前30天以书面形式通知对方。 2. 终止条件（1）在合作期限届满前，任何一方希望终止合作的，须提前至少30天书面通知对方。（2）如一方违反本协议的规定，导致对方无法继续合作或受到不可弥补的损失，另一方有权解除本协议。七、法律适用与争议解决 1. 本协议的成立、生效、解释与执行，适用中华人民共和国相关法律法规。 2. 如发生本协议的履行与解释争议，双方应友好协商解决。若协商无果，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院裁决。八、其他规定 1. 本协议未尽事宜，双方可根据实际情况另行约定补充协议。 2. 本协议一式两份，供应商和公司各执一份，具有同等法律效力。最后，特此共同签署本协议，以示双方对合作的确认和遵守。甲方（公司）：乙方（供应商）：签署日期：签署日期：

配合费协议书付款条款

配合费协议书付款条款一、背景介绍本协议书由甲方（以下简称"甲方"）和乙方（以下简称"乙方"）共同签订，旨在明确双方关于配合费的支付事项。甲方作为委托方，乙方作为受托方，双方共同合作实施某项项目。为了确保项目的顺利进行，双方就配合费支付事宜进行了详细商讨和协商达成一致。二、费用确认 1. 甲方与乙方就配合费支付事项达成以下协议，以确保配合费的支付权益合法、公平、透明。 2. 配合费总额为【具体金额】人民币（以下简称"总费用"）。 3. 双方在签署本协议前已就配合费的计算方式、支付期限、支付方式等事项达成一致。详细约定如下。三、配合费支付方式 1. 乙方有权向甲方发出配合费支付通知书。 2. 甲方收到乙方的配合费支付通知书后，应在【具体天数】天内按要求完成支付。 3. 配合费的支付方式为【具体支付方式】，甲方应确保所提供的支付账号有效。四、支付期限

1. 甲方应在双方签署本协议后的【具体天数】天之内将配合费支付至乙方指定账户。 2. 如双方另有约定，应在约定期限内履行支付义务。五、违约责任 1. 若甲方未能按照约定时间和方式付清配合费，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金的比例为总费用的【具体比例】。 2. 若乙方未按照约定时间和方式提供相关服务，乙方应向甲方支付违约金，违约金的比例为总费用的【具体比例】。六、争议解决本协议的有效性、履行和解释等，应适用中华人民共和国法律。双方因协议履行发生的争议，应协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、保密条款双方对于从对方获取的商业信息、技术资料、合作计划等保密信息，应严格保守，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。八、协议变更和终止若无不可抗力事件发生，本协议一经签署即不可撤销，除非双方经协商一致，达成书面协议，否则不得随意变更或终止。九、协议生效

配合费的协议书-协议书

配合费的协议书-协议书配合费的协议书-协议书甲方：______________________ 身份证号码/营业执照号码：______________________ 地址：______________________ 电话：______________________ 乙方：______________________ 身份证号码/营业执照号码：______________________ 地址：______________________ 电话：______________________ 鉴于甲方需要乙方在特定时间内提供某些服务并支付给乙方配合费，为明确双方权利与义务，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规相关规定，双方达成如下协议：第一条甲方权利与义务 1. 甲方必须按照协议规定的标准支付给乙方的配合费，支付方式采用________方式，支付日期为________。 2. 如甲方未按约定时间及标准支付配合费，乙方有权以书面形式通知甲方终止本协议。甲方应在收到通知后3日内支付全部欠款，如逾期未支付，乙方有权追究甲方的违约责任。

3. 甲方应遵守本协议和中华人民共和国有关法律法规、政策以及守信用、诚实守信等基本原则，对乙方在服务过程中给予协助和支持。第二条乙方权利与义务 1. 乙方应按照甲方的要求提供相关服务，并在服务过程中积极配合甲方完成相关工作。 2. 乙方应保证所提供的服务符合国家相关法规以及符合甲方的需要，确保服务质量，及时、有效地将服务结果呈现给甲方。第三条协议期限本协议期限自________年____月____日起至________年____月____日止。第四条违约责任 1. 如甲方未按照本协议约定支付配合费，甲方应向乙方支付每天0.5%的违约金。 2. 如乙方未按照协议约定要求提供相关服务，乙方应承担由此产生的所有责任。第五条法律效力和可执行性 1. 本协议是一份合法有效的合同，双方应严格履行其约定。

总承包配合费协议书

总承包配合费协议书（二）一、协议的背景二、协议的目的和范围本协议的目的是明确双方在工程配合费方面的责任和义务，确保双方依法合规、公平互利进行工程合作。三、配合费的支付方式和金额（1）首期支付：在签订本协议后的3个工作日内支付总配合费的30%（即y/3）元；（2）第二期支付：在工程开始实施之日起30天内支付总配合费的30%（即y/3）元；（3）第三期支付：在工程实施的70%完成之日起30天内支付总配合费的40%（即y/34）元。四、配合费的使用范围 1.本协议规定的配合费仅用于工程所需配套设施的建设、施工、质量检测等支出； 2.双方协商一致后，可根据实际情况调整配合费的使用范围。五、配合费的管理和监督 1.甲方有权对乙方支付的配合费进行监督和管理，确保配合费的使用符合相关法律法规的要求；

2.乙方应向甲方提供配合费的相关材料和报账单据，包括但不限于发票、收据等； 3.甲方有权随时要求乙方出示相关配合费的使用证明和报账材料，并有权要求乙方配合进行配合费使用的审计工作。六、协议的终止 1.双方协商一致，可以解除或终止本协议；（1）违反相关法律法规、政策的规定；（2）违反了双方在总承包合同中约定的内容；（3）不能按时支付配合费的，严重影响工程进展的；（4）其他严重违约行为。 3.协议终止后，双方根据已经发生的费用，进行结算处理。七、争议的解决本协议的解释、执行以及争议的解决，均适用法律。如出现争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，双方同意提交相关仲裁机构进行仲裁。八、协议的生效和变更 1.本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，并与总承包合同具有同等法律效力；

安装工程与土建的配合费协议正规范本(通用版)

安装工程与土建的配合费协议 1. 背景和目的本协议是为了明确安装工程和土建工程之间的配合费用，确保双方合作顺利进行。安装工程指安装、调试和维护各种设备和系统的工程，土建工程指与设备安装有关的建筑工程。本协议旨在明确双方的权利和义务，促进双方在工程项目中的合作。 2. 协议内容 2.1 安装工程费用安装工程费用包括但不限于项目： •设备购买费用； •运输费用； •安装材料费用； •人工费用； •临时设备费用； •安装测试费用； •安装保修费用。

2.2 土建工程费用土建工程费用包括但不限于项目： •建筑材料费用； •劳动力费用； •建筑设备费用； •管理费用； •施工保险费用。 2.3 配合费用为了保证安装工程和土建工程的顺利进行，需要进行配合。配合费用包括但不限于项目： •安装工程调整对土建工程的影响评估费用； •安装工程对土建工程的临时支撑费用； •安装工程与土建工程之间的协调费用。 3. 协议实施 3.1 双方责任双方应积极配合，并按照本协议的约定履行各自的责任。

3.2 费用支付 •安装工程费用由承包商承担，包括设备购买费用、运输费用、人工费用等； •土建工程费用由业主承担，包括建筑材料费用、劳动力费用等； •配合费用由双方共同承担，按照实际情况进行费用分摊。 3.3 付款方式和期限费用支付采取按进度支付的方式，具体支付方式和期限双方协商确定。 3.4 变更和调整任何一方在须要变更或调整本协议内容时，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。变更和调整后的协议内容应以书面形式作为附件并签字确认。 3.5 争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，则提交相关争议解决机构进行调解。

总包配合费的协议书

协议书协议书编号：X 甲方：【甲方名称】地质：【甲方地质】联系人：【甲方联系人】方式：【甲方方式】：【甲方】乙方：【乙方名称】地质：【乙方地质】联系人：【乙方联系人】方式：【乙方方式】：【乙方】鉴于甲、乙双方就总包配合费等事项进行协商，并达成一致意见，特订立本协议。一、合作内容甲、乙双方根据合作需求，就总包配合费的支付方式、金额、支付时间等具体事宜进行协商并达成一致，以确保项目的顺利进行。二、支付方式

1.甲方应按照乙方提供的发票，并于[支付时间]前支付总包配合费。乙方提供的发票应符合相关法律法规的要求，包括但不限于发票抬头、纳税人识别号等。 2.甲方应将支付款项汇入乙方指定的银行账户。如甲方需要支付其他方式，甲方应与乙方提前协商，并取得乙方的书面确认。三、费用及支付时间 1.总包配合费为【总包配合费金额】人民币。费用明细如下：项目一配合费：【项目一配合费金额】人民币项目二配合费：【项目二配合费金额】人民币项目三配合费：【项目三配合费金额】人民币 2.甲方应在合同签订之日起【支付时间】日内全额支付总包配合费。四、履约保证 1.甲方保证其提供给乙方的支付资金来源合法，不涉及任何违法行为。 2.甲方保证支付款项的时效性，如未能按照约定时间支付总包配合费，应承担相应的违约责任，并按照逾期天数支付违约金。五、保密条款

1.甲、乙双方承诺对本协议涉及的商业、技术、财务、人员等信息严格保密，不得向任何无关的第三方泄露。 2.保密期限为本协议终止后的【保密期限】年。六、争议解决 1.因履行本协议所发生的争议，双方应本着友好协商的原则解决。 2.若协商不能解决争议，应提交【仲裁/法院】解决。七、协议生效 1.本协议经甲、乙双方共同签字、盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。 2.本协议自签订之日起生效，有效期为【有效期限】年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：

2024年【配合】总包配合费的协议书

协议书编号：_______ 甲方（总包方）：_______ 乙方（配合方）：_______ 根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、定义 1.1 总包配合费：指甲方根据本协议约定向乙方支付的，乙方为甲方提供总包配合服务的费用。 1.2 总包配合服务：指甲方委托乙方提供的设计、采购、施工、验收、维修等与甲方工程相关的服务。二、合作内容 2.1 甲方委托乙方提供总包配合服务，乙方应按照甲方的要求和工程进度，提供符合约定质量、数量、时间等要求的服务。 2.2 乙方应根据甲方的委托，办理与总包配合服务相关的各类手续，包括但不限于报批、报验、验收等。

2.3 乙方应确保其提供的服务符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准，确保工程质量和安全。三、费用及支付 3.1 乙方提供总包配合服务的费用为人民币【】元（大写：【】元整），具体费用根据实际服务内容和工作量进行调整。 3.2 甲方应按照本协议的约定向乙方支付总包配合费。支付方式为【】%预付款，剩余款项按月支付。 3.3 乙方开具合法有效的增值税发票，甲方在收到乙方开具的发票后【】日内支付相应款项。四、违约责任 4.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿守约方的损失。 4.2 甲方未按约定支付总包配合费的，每逾期一日，应按照应付未付款项的【】%向乙方支付滞纳金。 4.3 乙方未按约定提供总包配合服务的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金，违约金为本协议总金额的【】%。

配合费协议书

配合费协议书一、协议背景本协议由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方在合作过程中的配合费事宜。二、协议内容 1. 甲方应向乙方支付相应的配合费，作为乙方在合作项目中配合工作的报酬。配合费的支付方式、金额、时间等具体事项如下：（1）支付方式：甲方将通过银行转账方式支付配合费至乙方指定的银行账户。（2）金额：配合费总金额为XXXX元。（3）支付时间：甲方应在合作项目开始后的XX天内完成首次支付，并在每个月的XX日前支付上个月的配合费。（4）支付明细：具体的支付明细将以电子邮件形式发送给乙方，包括每次支付的金额、日期和支付用途。 2. 乙方的配合工作包括但不限于以下内容：（1）根据甲方的要求，提供必要的项目信息、材料和数据；（2）与甲方的相关部门或人员进行沟通和协调，确保项目进展顺利；（3）配合甲方进行市场调研、竞争分析和市场推广等工作；（4）及时向甲方提供项目进展报告和工作总结。 3. 甲方的权利与义务：（1）按照约定时间和金额支付配合费；

（2）提供必要的项目信息、材料和数据，确保乙方能够顺利进行配合工作；（3）对乙方提供的工作成果进行评估和反馈，并提出合理的建议和要求；（4）保护乙方在合作过程中的商业机密和个人信息。 4. 乙方的权利与义务：（1）按照甲方的要求提供配合工作；（2）保证所提供的信息、材料和数据真实、准确、完整；（3）按时提交项目进展报告和工作总结；（4）保护甲方在合作过程中的商业机密和个人信息。 5. 保密条款：（1）甲方和乙方在合作过程中可能接触到对方的商业机密和个人信息，双方应予以保密。（2）未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业机密和个人信息。三、协议的生效与解除 1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月/年。 2. 在合作期限内，任何一方如需解除本协议，应提前XX天书面通知对方，并经双方协商一致后解除。四、争议解决本协议的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

配合费协议书违约损失

配合费协议书违约损失双方为明确配合费协议书的违约损失责任以及违约赔偿的方式和金额，特制定本协议。一、协议目的本协议的目的在于确立双方在配合费协议书违约情况下的损失责任和违约赔偿机制，以保障双方的合法权益，促进双方合作的顺利进行。二、定义 1. 配合费：指合同期内甲方支付给乙方的用于协助完成合同项目的费用。 2. 违约：指当一方未能按照合同约定履行相应义务，或未能按照约定时间、质量和数量完成工作时所发生的行为。三、违约责任 1. 若乙方违反配合费协议书中的合同约定而发生违约行为，乙方应承担如下责任： a) 乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为未履行配合义务金额的百分之二。 b) 乙方应承担因违约导致的甲方的损失，包括但不限于合同中约定的违约赔偿金额和实际损失的赔偿。

2. 若甲方违反配合费协议书中的合同约定而发生违约行为，甲方应承担如下责任： a) 甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为配合费协议书中金额的百分之二。 b) 甲方应承担因违约导致的乙方的损失，包括但不限于实际损失的赔偿。四、违约赔偿 1. 如甲方或乙方发生违约行为，违约方应立即通知对方，并采取一切必要措施以减少损失。 2. 违约方应及时向对方提供有关违约事项的证据，并于违约行为发生之日起十日内书面告知违约损失的具体数额。 3. 双方约定，在违约行为发生后三十日内，对违约事宜进行协商解决。如协商不成，违约方有权向法院提起诉讼。五、免责条款 1. 在以下情况下，违约方不需要承担赔偿责任： a) 因不可抗力或意外事件导致合同无法履行，例如地震、火灾、战争等； b) 由于对方的行为导致违约行为的发生； c) 违约方能够证明对方已事先知悉并同意违约行为的发生；