江西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试卷
2015年上半年江西省注册监理工程师合同管理：变更管理试题
2015年上半年江西省注册监理工程师合同管理：变更管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是__。
A．由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B．损失严重的应向发包人支付赔偿金C．累计赔偿总额不得超过设计费用总额D．赔偿责任按工程实际损失的百分率计算2、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制3、【例1·单选题】监理工程师物资供应进度控制的主要工作内容不包括。
A：组织物资供应招标工作B：编制或审核物资供应计划C：协助工程业主进行物资供应决策D：办理物资运输事宜E：自我评定4、实现建设项目投资控制最有效的手段是。
A：实行经济承包责任制B：进行招标和投标C：经济核算D：技术与经济相结合E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。
A：视为不需要补偿B：工程师应主动确定变更价款予以补偿C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款E：专业监理6、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括。
A：对组织不断的改进B：提高有效性和效率C：确定挑战性的改进目标D：确定关键、重要过程E：工程变更单7、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
A．改善劳动条件B．实行包干奖励C．采用更先进的施工机械D．增加工作面和施工队伍8、在进行初步设计阶段，需要确定。
A：投资估算B：概算造价C：预算造价D：合同价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列不属于其他项目费的组成的是。
2015年江西省监理工程师合同管理：最终结清考试试题
2015年江西省监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避2、对初步设计阶段尚无法明确或具体解决的重大技术问题，应通过加以解决，以满足设计质量的要求。
A：扩初设计B：技术设计C：施工图设计D：方案设计E：工程变更单3、【例4·单选题】某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A：3个和20天B：8个和22天C：5个和24天D：7个和20天E：自我评定4、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是。
A：应获得业主批准B：应获得工程师的批准C：应获得质量监督机构的许可D：不需再办理任何批准、许可手续E：专业监理5、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。
A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E：自我评定6、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应__。
A．提出担保要求B．进行实地考察C．提供试验计划D．规定试验设备7、建设工程总投资中，生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和静态投资B：建设投资和建筑安装工程投资C：建设投资和施工流动资金D：建设投资和铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复工程缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。
江西省2015年上半年监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷
江西省2015年上半年监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于建设单位永久保管的是。
A：工程延期报告及审批B：试验等单位资质材料C：分包单位资质材料D：质量事故报告及处理意见E：工程保险金2、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。
A：需等待发包人批准B：工程师已拒绝索赔要求C：承包人的索赔要求已成立D：承包人需进一步提交补充索赔证据E：专业监理3、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。
A：自然人B：法人C：智力成果D：其他组织E：专业监理4、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。
A：准备阶段B：分析阶段C：创新阶段D：实施阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的注册资本说法错误的有。
A：公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20％B：不得低于法定的注册资本最低限额C：投资公司可以在五年内缴足D：一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币三万元E：工程保险金7、某家庭装修时买了1000块地砖，每20块一组，现在要抽50块检查其质量。
若随机抽取5组，在五组中抽取50块检查，则属于的方法。
A：系统随机抽样B：分层抽样C：简单随机抽样D：多阶段抽样E：工程变更单8、建设工程委托监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理9、【例1·单选题】根据现行规定，工程质量保证金一般是合同价款的。
江西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题
江西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人2、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员3、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则4、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限5、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划6、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证7、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施8、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性9、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后10、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性11、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2016年江西省监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定试题
2016年江西省监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须委托有资质的进行必要的检测鉴定。
A：法定检测单位B：工程咨询单位C：质量监督单位D：勘察设计单位E：工程变更单2、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。
调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。
2010年3月应调整的合同价的差额为万元。
A：84B：126C：1584D：1626E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。
A：要求补充材料B：见证取样试验C：专家分析论证D：退回重新报审E：工程变更单4、次品、废品的产生说明在生产中可能存在原因。
A：偶然性B：系统性C：偶然性和系统性D：不明E：工程变更单5、2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。
发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。
合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为万元。
A：100B：99．9C：99．8D：99．6E：专业监理6、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其它费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。
A：6000B：6600C：11500D：59900E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。
2015年上半年江西省监理工程师合同管理：最终结清考试试题
2015年上半年江西省监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、组织构成的基本因素是__。
A．职位、职权、职责B．决策层、执行层、操作层C．分工、协作、权责体系D．管理部门、管理层次、管理跨度、管理职责2、【例1·单选题】依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D：保险合同的有效期至工程保险期满为止E：专业监理3、【例1·单选题】在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是。
A：分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量B：分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息C：定额项目中所列的工、料、机的数量D：分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行__的基本保障。
A．招标投标制B．合同管理制C．建设工程监理制D．项目法人责任制5、采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加__。
A．潜在损失和隐蔽损失B．隐蔽损失和实际损失C．实际损失和未投保损失D．未投保损失和潜在损失6、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件7、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是。
A：保证B：定金C：留置D：质押E：专业监理8、【例1·单选题】某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元和，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元和。
2015年江西省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决试题
2015年江西省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金2、下列费用中不属于静态投资的是。
A：设备及工、器具购置费B：建设单位管理费C：建设期贷款利息D：研究试验费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是。
A：若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价B：综合单价中不需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用C：综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用D：招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。
A．合同管理B．组织协调C．全方位控制措施D．全过程控制措施5、在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑。
A：工程总工期允许拖延的时间B：关键节点允许推迟的时间C：紧后工作持续时间的可缩短值D：后续工作允许拖延的时间E：自我评定6、标准施工合同提供了通用条款、专业条款和签订合同时采用的合同附件格式。
其中合同附件格式不包括。
A：合同协议书B：履约保函C：预付款担保D：房屋建筑工程质量保修书E：专业监理7、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。
A：招投标管理部门认可的代理机构B：具有相应资质的工程造价咨询人C：具有招标代理资质的中介机构D：项目管理公司合同管理机构E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。
江西省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题
江西省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由决定的。
A：工作的持续时间B：工作的总时差C：工作之间的时间差值D：工作的间歇时间E：自我评定2、根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和棱测报告等质量证明文件，是__的职责。
A．总监理工程师B．总监理工程师代表C．专业监理工程师D．监理员3、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。
A：申请仲裁机构重新仲裁B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决C：申请人民法院撤销仲裁裁决D：申请政府主管部门撤销该裁决E：专业监理4、在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。
A：采购方和运输部门B：供货方和采购方C：供货方和运输部门D：供货方、采购方和运输部门E：专业监理5、建筑工程管理(CM)方法的基本指导思想是。
A：缩短工程项目的建设周期B：实现专业化生产C：降低工程成本D：平衡资源供应，提高工程质量E：自我评定6、下列内容中。
应列入施工进度控制工作细则的是。
A：进度控制的方法和措施B：进度计划协调性分析C：工程材料的进场安排D：保证工期的技术组织措施E：自我评定7、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理8、下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是。
A：评价方法的特殊性B：终检的局限性C：与环境的协调性D：隐蔽性E：工程变更单9、下列属于组织协调方法中书面协调的是。
监理工程师考试《合同管理》练习题及答案
监理工程师考试《合同管理》练习题及答案监理工程师考试《合同管理》练习题及答案第 1 题工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用正确答案：A第 2 题在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。
A.承包人承担由此发生的费用B.工程师可以拒绝验收C.由此造成工期延误不予顺延D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场正确答案：D第 3 题不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可( )，并抄送业主。
A.决定工期延长B.提前终止合同C.将此结果通知承包人D.支付索赔款正确答案：C第 4 题根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。
A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验正确答案：A第 5 题对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担正确答案：D第 6 题依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证B.抵押C.质押D.定金正确答案：D第 7 题业主的索赔主要根据( )提出。
江西省2015年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
江西省2015年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某新建化工项目，建设期为3年，共向银行贷款1300万，贷款情况为：第一年，300万元；第二年，600万元；第三年，400万元。
年利率为6％，则计算建设期利息后的本利和为万元。
A：1400．23B：1414．27C：1468．30D：1480．25E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。
A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用E：自我评定3、某工程有六个施工段，分为甲、乙、丙、丁四个施工过程。
在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过45天，则各施工过程之间的最大流水步距为天。
A：3B：4C：5D：6E：自我评定4、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。
A：10B：20C：30D：40E：专业监理5、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的，__建筑施工企业改正。
A．应当建议B．应当报告建设单位要求C．应当指导D．有权要求7、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指之积。
A：计划工程量和实际单价B：计划工程量和计划单价C：已完工程量和实际单价D：已完工程量和计划单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列监理工程师质量控制的措施中，属于技术措施的是。
江西省2015年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题
江西省2015年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。
招标人对该优惠条件的正确处理是。
A：接受该优惠条件B：接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C：拒绝接受该优惠条件D：将该投标人的投标按废标处理E：专业监理2、采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加__。
A．潜在损失和隐蔽损失B．隐蔽损失和实际损失C．实际损失和未投保损失D．未投保损失和潜在损失3、建设工程投资控制的目的是。
A：投资越少越好B：中标价低于标底价C：实现项目投资管理目标D：控制动态投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。
A：发包人负责试验，费用由发包人承担B：发包人负责试验，费用由承包人承担C：承包人负责试验，费用由发包人承担D：承包人负责试验，费用由承包人承担E：专业监理5、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在一直有效。
A：竣工验收前B：颁发工程接收证书前C：工程移交前D：竣工后试验通过前E：专业监理6、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和实施监理，并对建设工程安全生产承担管理责任。
A：工程监理合同B：建设工程合同C：设计文档D：工程建设强制性标准E：工程保险金7、进度控制的措施中，对工程延误收取误期损失赔偿金属于。
A：合同措施B：组织措施C：经济措施D：技术措施E：自我评定8、【例2·单选题】按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分部工程是按等进行划分的。
A：专业性质、工程部位B：具备独立的施工条件的建筑物C：主要工种、材料、施工工艺、设备类型D：能形成独立使用功能的部位E：工程变更单9、重新审批监理规划的负责人是。
2015年江西省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷
2015年江西省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、取得国有土地使用费不包括。
A：土地使用权出让金B：城市建设配套费C：临时安置补助费D：土地管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、生产性建设工程总投资包括两部分。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：静态投资和动态投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单4、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某项目建设期为2年，运营期为5年。
建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。
若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。
A：413．52B：444．23C：560．49D：601．34E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、邀请招标投标阶段是指__。
A．从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B．从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C．从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D．从发出邀请函始到定标为止的期间7、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。
A：乙承包人B：发包人C：甲承包人D：工程师E：专业监理8、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是__。
A．编制物资供应计划B．办理进出口许可证等有关事宜C．决定物资供应分包方式D．安排物资订货9、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。
江西省2015年监理工程师合同管理：合同终止概述试题
江西省2015 年监理工程师合同管理：合同终止概述试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、在工程网络计划中，工作的总时差是指在不影响 __ 的前提下，该工作可以利用的机动时间。
A．紧后工作最早开始B．后续工作最早开始C．紧后工作最迟开始D．紧后工作最早完成2、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理3、根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修期限为年。
A： 1B：2C：3D：5E：工程保险金4、下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是。
A：信息沟通上要建立制度B：工作分工上要权责分明C：矛盾调解上要恰到好处D：成绩评价上要实事求是E：工程保险金5、在 FIDIC 的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于__。
A．工程维修B．清理施工现场C．报送竣工报表D．财务结算6、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A：7B： 15C：20D：30E：工程保险金7、某分项工程实物工程量为，该分项工程人工产量定额为／工日,计划每天安排2 班、每班10 人完成该分项工程，则其持续时间为天。
A： 10B：20C：40D：55E：自我评定8、FIDIC 施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理9、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。
A：设计人B：发包人C：监理工程师D：设备安装承包商E：专业监理10、建筑工程一切险的保险期限开始。
2015年上半年江西省监理工程师合同管理：最终结清试题
2015年上半年江西省监理工程师合同管理: 最终结清试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、可以促使承包方关心和降低成本, 缩短工期, 而且成本可以随设计的进展而加以调整, 实际工程中应用较多的合同计价方式为。
A：成本加固定百分率酬金B：成本加固定金额酬金C：成本加奖罚D：可调价E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件, 经工程师检查认可后承包人继续施工。
后工程师又发出重新剥露检查的指示, 承包人执行了该指示。
重新检验表明该分项工程存在质量缺陷, 承包人修复后再次隐蔽。
下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中, 正确的是。
A：工期和经济损失均由承包人承担B：给予经济损失补偿, 不顺延合同工期C：顺延合同工期, 不补偿经济损失D：补偿经济损失并顺延合同工期E: 专业监理3、对建设工程实施监理时, 工程监理单位应遵守的基本原则之一是。
A：权责一致原则B：才权相称原则C：弹性原则D：集权与分权统一原则E：工程保险金4、合同法律关系的客体是指。
A: 合同的当事人B: 合同双方的权利C: 合同双方的义务D: 合同的标的E: 专业监理5、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施, 工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E: 工程保险金6、索赔事件发生后, 承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。
A：索赔意向通知B：索赔报告C：施工现场的记录D：索赔依据E: 专业监理7、某项目, 在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。
设备工器具购置费为800万元, 项目建设期为2年, 每年投资额相等, 建设期内年平均价格上涨率为5％, 则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．O0B：90．00C：137．25D：184．50E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工8、由于分组组数不当或者组距确定不当, 将形成直方图A：折齿型B：缓坡型C：孤岛型D：双峰型E: 工程变更单9、由于总监理工程师是工程监理单位履行建设工程监理合同的全权代表, 由总监理工程师代表工程监理单位履行工程监理职责、承担工程监理责任, 因此, 工程监理单位应给予总监理工程师充分授权, 体现原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
A：负债水平B：偿债能力C：盈利水平D：保障能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、编制施工总进度计划时。
组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。
A：工程量大、工期短B：工程量大、工期长C：工程量小、工期短D：工程量小、工程长E：自我评定3、设计招标应采用方式进行招标。
A：公开B：设计方案竞选C：询价D：邀请E：专业监理4、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
A：工程预算投资额B：工程概算投资额C：工程投资估算指标投资额D：工程施工定额投资额E：工程保险金5、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：承担工程初步设计的设计院E：专业监理6、是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法，其他统计方法一般都要与其配合使用。
A：排列图法B：分层法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单7、FIDIC((施工合同条件》规定，业主应在接到工程师签发的支付证书后及时付款，付款时间为__。
A．业主收到证书后28天内B．工程师收到承包商的月进度付款申请后的56天内C．业主接到承包商月报表后的56天内D．工程师计量后14天内8、标准施工合同提供了通用条款、专业条款和签订合同时采用的合同附件格式。
其中合同附件格式不包括。
A：合同协议书B：履约保函C：预付款担保D：房屋建筑工程质量保修书E：专业监理9、【例1·单选题】根据现行规定，人工费是指用于支付的各项费用。
A：施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B：施工现场的所有工作人员C：从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D：从事建筑安装工程施工的生产工人E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、某工程划分为3个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4和4天，则应组织个专业工作队。
A：3B：4C：6D：7E：自我评定11、对于采用方式建设的政府投资项目，政府要审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算。
A：转贷B：贷款贴息C：投资补助D：资本金注入E：工程保险金12、建设单位直接采购或招标采购设备时，则委托__实施监造工作。
A．监理工程师B．总包单位C．安装单位D．项目经理13、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用14、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。
A：以投标人的平均报价作为评标价B：以中标人的评标价作为中标价C：以报价最低的投标价为中标价D：以中标人的报价为中标价E：专业监理15、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理16、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。
A：最低投标价法B：综合评标法C：综合评估法D：评标价法E：专业监理17、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由填写。
A：监理单位、施工单位B：施工单位、监理单位C：设计单位、质监站D：施工单位、质监站E：工程变更单18、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。
工程师对延期开工报告的处理，正确的是。
A：不同意延期开工报告的要求B：同意延期开工报告中的要求C：同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求D：同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿E：专业监理19、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是。
A：编制切实可靠的实际总进度计划B：落实设计工作技术经济责任制C：按照设计技术经济定额进行考核D：审查设计进度计划的合理性和可行性E：自我评定20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理21、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。
A：12．00B：120．00C：54．72D：42．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、对质量缺陷的存在影响下道工序和分项工程的质量时，其处理方案需征得同意，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。
A：建设单位B：设计单位C：监理单位D：工程质量监督机构E：工程变更单23、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位24、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、【例1．单选题】对通用条件中的某些条款进行补充、修改属于的内容。
A：协议书B：投标文件C：中标通知书D：专用条件E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《中华人民共和国建筑法》规定的承担连带责任的情形有__。
A．联合体共同承包的各方B．总承包单位和分包单位C．互相串通谋取非法利益的监理单位和承包单位D．建设单位和承包单位E．设计单位和承包单位2、项目监理机构的内部管理制度包括。
A：隐蔽工程质量验收制度B：工程质量事故处理制度C：监理费用支出预算制度D：对外行文审核批准制度E：监理工作日志制度3、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。
A．流动资金B．回收流动资金C．销售税金及附加D．固定资产余值回收E．产品销售收入4、与其他的风险对策相比，非保险转移风险对策的优点主要体现在。
A：可以转移某些不可投保的潜在损失B：双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧C：被转移者有能力更好地进行损失控制D：可以中断风险源，使其不发生或不再发展E：可以降低损失的发生概率或降低损失的严重程度5、施工总分包模式的优点之一是有利于质量控制。
其原因在于。
A：有分包单位的自控B：有总包单位的监督C：有监理单位的检查认可D：有合同约束与分包单位之间相互制约E：有监理单位监督与分包单位之间相互制约6、利用横道图表示工程进度计划的特点有。
A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期D：能反映工程费用与工期之间的关系E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间7、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是__。
A．检验批B．分项工程C．分部工程D．子单位工程E．单位工程8、控制的基本环节工作包括__。
A．检查、计划B．投入、转换C．反馈、对比D．纠正E．检查、总结9、时间参数主要包括__。
A．流水节拍B．流水强度C．流水步距D．施工段E．流水施工工期10、在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容包括__。
A．施工进度控制目标实现的风险分析B．调整单位工程施工进度计划C．督促承包单位整理技术资料D．协助承包单位选择分包单位E．协助承包单位实施进度计划11、施工单位的__应当经建设行政卞管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A．主要负责人B．所有人员C．技术人员D．项目负责人E．专职安全生产管理人员12、以下属于可行性研究各阶段内容的是__。
A．机会研究B．初步可行性研究C．项目建议书D．可行性研究E．项目评估13、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。
施工单位。
A：可以行使代位权B：可以行使撤销权C：可以建设单位名义行使权利D：可以自己的名义行使权利E：只能对建设单位行使权利14、下列风险转移的情况属于非保险转移的有__。
A．建立非基金储备B．第三方担保C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人D．承包商进行合同转让或工程分包E．制定损失控制措施15、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则__。
A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任16、阶段性设计进度计划包括（）。
A．设计准备工作进度计划B．初步设计工作进度计划C．设计总进度计划D．施工图设计工作进度计划E．设计作业进度计划17、关于建设工程监理特点的说法，正确的有。
A：监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务B：建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度C：建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制D：建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调E：建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量18、抽样检验可能产生的两类错误分别是。
A：将不合格产品认定为合格产品B：将未检验产品认定为已检验产品C：将合格产品认定为不合格产品D：将已检验产品认定为未检验产品E：以上均不完全正确19、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。
A：所在地区社会环境B：周围生态环境C：周围已建工程D：周围生活环境E：所在地区经济环境20、【例3·多选题】压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括。