开发商购房合同文档
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
购房合同范本5篇
购房合同范本5篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、自愿、互利的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 甲方将其拥有产权的位于__________的房屋出售给乙方。
2. 房屋基本情况：房屋类型为______，房屋面积______平方米，所在楼层______，房屋布局______，房屋装修情况______等。
第二条交易价格及支付方式1. 双方商定房屋交易价格为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，乙方支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方；（2）房屋过户手续办理完毕后，乙方支付剩余房款人民币______元（大写：______元整）。
第三条房屋产权及过户1. 甲方应确保该房屋的产权无争议，无抵押、查封等情况。
2. 甲方应在合同签订后______日内办理房屋过户手续，并承担相关费用。
3. 过户手续办理完毕后，甲方应将房屋的所有权证等相关文件交付给乙方。
第四条房屋交付1. 甲方应在房屋过户手续办理完毕之日起______日内将房屋交付给乙方。
2. 甲方应保证房屋的完整性，维修及保养情况应如实告知乙方。
3. 房屋交付时，双方应进行房屋设施、物品等验收，并签署验收文件。
第五条违约责任1. 若甲方未能按照约定时间办理过户手续或交付房屋，应向乙方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
2. 若乙方未能按照约定时间支付购房款项，应向甲方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________（详细面积）。
4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。
其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。
房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。
乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。
二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。
所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。
在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。
甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。
三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。
开发商怎么写购房合同模板
开发商怎么写购房合同模板甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）电话：（联系方式）乙方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）电话：（购房人联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、真实合法的基础上，就甲方的房产项目中《楼盘名称》的购房事宜，达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地点：（房屋地址）2. 房屋建筑面积：（建筑面积）3. 房屋用途：（住宅/商铺/办公楼等）4. 房屋价格：（具体价格）5. 房屋交付标准：（毛坯/精装修/半装修等）二、支付方式1. 本次购房款项总额为：（总价）2. 甲方与乙方约定购房款支付方式为：（一次性/分期付款等）3. 首付款额度：（首付款金额）4. 首付款支付时间：（具体时间）5. 分期付款计划及付款时间节点：（具体分期付款计划）三、房屋交付1. 房屋竣工验收合格后，甲方应在（具体时间点）前将房屋交付乙方。
2. 乙方应在收到交付通知后（具体时间点）内签署商品房交接验收手续，并支付尾款。
四、房屋权属1. 购房手续办理完毕后，房屋产权证书、竣工验收合格证书等文件应当及时办理，并移交给乙方。
2. 房屋所有权证书办理过程中如因乙方原因导致不能及时领取，乙方应承担相关责任。
五、违约责任1. 本合同一方违反约定，给对方造成损失的，应按照法律规定承担违约责任。
2. 若乙方逾期交纳尾款导致无法及时办理房屋产权证书等手续的，应承担延误责任。
六、其他1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向有关主管部门申请协调处理。
2. 本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（开发商）：____________________（盖章）乙方（购房人）：____________________（盖章）时间：年月日以上为购房合同模板示例，具体内容可根据实际情况进行调整修改，但需要保证合同的合法性和有效性。
开发商的购房合同范本6篇
开发商的购房合同范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房者姓名）鉴于甲乙双方同意就下列房屋买卖事项达成如下协议，特订立本合同。
一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（公寓、别墅、商铺等）。
3. 建筑面积：____________________（详细面积）。
4. 房屋结构：____________________（房屋结构描述）。
5. 其他相关物业信息：附属设施、配套设施等。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）定金：人民币______元；（2）签约时支付：人民币______元；（3）贷款支付（如需）：按照银行放款时间支付剩余款项。
3. 甲方收到全款后，向乙方出具正式收据。
三、物业交付与验收1. 甲方应于本合同签订后的______日内将房屋交付给乙方。
2. 乙方应在收到房屋后进行验收，如有质量问题应及时通知甲方修复。
3. 房屋交付前的风险由甲方承担，交付后的风险由乙方承担。
四、产权登记与产权证书办理1. 甲方负责办理房屋产权登记手续。
2. 甲方应于房屋交付后______个月内办理完毕产权证书，并交付给乙方。
3. 若因甲方原因导致产权证书办理延迟，甲方应承担违约责任。
五、违约责任与解决争议方式1. 甲乙双方在合同履行过程中，如有一方未按照约定履行义务，应承担违约责任。
2. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
购房合同范本(标准版)5篇
购房合同范本（标准版）5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方将其所有的房屋出售给乙方，房屋具体地址：____________________。
2. 房屋建筑面积：____平方米，具体面积以房地产权证书为准。
3. 房屋权属证书及其他相关文件：甲方应确保房屋权属无争议，并承担房屋产权证书的办理费用。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价为人民币（大写）____元整（￥____元）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起____日内，乙方支付定金人民币（大写）____元整（￥____元）给甲方；（2）房屋产权证书办理完毕后，乙方支付剩余房款人民币（大写）____元整（￥____元）。
三、房屋交付1. 甲方在收到乙方全额购房款后的____日内，应将房屋交付给乙方。
2. 甲方应确保在交付时，房屋内附属设施及装修保持良好的状态。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除定金作为违约金。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此产生的损失。
3. 若因甲方原因导致房屋权属存在争议，致使乙方无法取得房屋产权，甲方除退还乙方已支付的购房款外，还应赔偿乙方的损失。
五、其他事项1. 甲乙双方应共同遵守国家及地方的相关法律法规，确保本合同的合法性和有效性。
2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
4. 因执行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
开发商购房协议书范本8篇
开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。
物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。
物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。
详细物业信息、配套设施等详见附件。
二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。
乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。
具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。
三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。
交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。
甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。
开发商购房合同范本（通用5篇）
开发商购房合同开发商购房合同范本（通用5篇）随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的开发商购房合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
开发商购房合同1甲方：__________身份证号码：__________乙方：__________身份证号码：__________鉴于甲方已经于年月日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_______元，总价为人民币_______元。
经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。
为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。
一、转让价款、支付方式1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元；2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元；5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。
该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。
第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。
第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。
乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。
第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。
乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。
第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。
如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。
在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。
第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。
大连购房合同模板
大连购房合同模板甲方（出卖方）：（出卖方姓名）证件号码：（出卖方身份证号码）联系地址：（出卖方地址）乙方（购房方）：（购房方姓名）证件号码：（购房方身份证号码）联系地址：（购房方地址）为明确甲、乙双方在购房事宜上的权利和义务，经双方友好协商，就乙方购买甲方所拥有房产的具体事宜达成如下协议：1. 房屋基本信息甲方同意出售其位于大连市（具体地址）的房产，该房产为（详细描述房产基本信息），房产面积为（数字）平方米，现估值为（数字）万元。
乙方同意按照该价格购买上述房产。
2. 购房款项及支付方式乙方同意支付购房款项，总计为（数字）万元，支付方式如下：- 首期款项：乙方需在签署本合同后的（数字）日内支付首期款项（数字）万元。
- 中期款项：乙方需在购房合同生效后的（数字）日内支付中期款项（数字）万元。
- 余款：乙方需在取得房产权证后的（数字）日内支付余款（数字）万元。
3. 过户手续及税费乙方需承担过户手续及税费，包括但不限于契税、印花税等相关费用。
若因过户手续或税费的增加导致房屋价格上涨，乙方同意按照最终金额支付房屋款项。
4. 房屋交付及验收甲方承诺在双方签署购房合同后的（数字）日内将房产交付给乙方，乙方应及时对房产进行验收。
若乙方对房产有异议，应当在签收后的（数字）日内向甲方提出书面异议，否则视为房产交付合格。
5. 房产权证及相关手续甲方应在房屋交付后的（数字）日内将房产权证及相关手续转移给乙方，并协助乙方完成相关过户手续。
乙方应积极配合提供所需资料，确保过户程序顺利进行。
6. 违约责任若任何一方未能按照本合同约定履行义务，构成违约，应承担相应的违约责任。
违约方应向对方支付违约金，违约金金额为合同总额的（数字）%，同时应承担由此产生的相关费用。
7. 其他约定本合同内未尽事宜，可以双方协商补充约定，并以书面形式作为合同的附件，具有同等效力。
8. 法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，并由双方友好协商解决争议。
[荐]开发商购房合同模板范文5篇
![[荐]开发商购房合同模板范文5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2ca29ad1d1d233d4b14e852458fb770bf78a3bde.png)
[荐]开发商购房合同模板范文5篇篇1开发商购房合同模板范文合同编号：XXXXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（开发商）：XXX开发商乙方（购房者）：XXX购房者为了明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，就乙方购买甲方开发的房屋，达成如下合同：第一条房屋基本信息1.1 房屋坐落地址：XX市XX区XX街XX号1.2 建筑面积：XX平方米1.3 房屋型号：XX房XX厅XX卫1.4 房屋交付标准：符合国家相关规定，具体以工程竣工验收为准第二条房屋总价2.1 房屋总价为XXXXX（大写）万元人民币，含税。
2.2 支付方式：乙方需在签订本合同之日起，按照以下方式支付房款：- 首期款XXXXX元（大写）元人民币，于签订合同之日起7日内支付；- 中期款XXXXX元（大写）元人民币，在施工过程中按照特定进度支付；- 尾款XXXXX元（大写）元人民币，在房屋竣工验收合格后15日内支付。
第三条房屋权属3.1 乙方购买的房屋为产权登记手续未办理前的期房，待产权证书办理完成后，甲方负责及时移交给乙方。
3.2 甲方保证房屋系合法取得，不存在法律纠纷或其他权属问题。
第四条房屋交付4.1 甲方应按照本合同约定的工程进度，于XX年XX月XX日前将房屋交付给乙方。
4.2 房屋交付后，乙方应按照《房屋交付验收单》的内容验收房屋，并在验收完成后付清尾款。
第五条房屋维修保养5.1 房屋竣工验收后，乙方应根据甲方提供的《使用和维护说明书》对房屋进行保养维修。
5.2 房屋保修期为XX年，在保修期内，若房屋因甲方施工质量问题导致损坏或故障，甲方将免费维修或更换。
第六条合同解决争议方式6.1 双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
购房合同范本5篇
购房合同范本5篇篇1甲方（购房人）：_________________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________乙方（出售人）：_________________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商一致，就甲方向乙方购买房产事宜，特订立本合同，以兹信守。
一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________。
2. 房屋结构类型：_________________________。
3. 房屋建筑面积：_________________________平方米。
4. 附属设施：包括但不限于水、电、气、有线电视、通讯、网络等设施及家具家电等（详见附件清单）。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价款为人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________元）。
2. 支付方式：甲、乙双方同意按照下列方式支付购房款：（1）甲方在签订本合同时支付定金人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________元）给乙方。
（2）甲方在房屋过户完成后，支付剩余购房款人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________元）。
三、房屋产权及过户1. 乙方应保证房屋的合法产权，如因产权纠纷引起的一切法律责任均由乙方承担。
2. 甲方支付完购房款后，乙方向甲方提供房屋产权证明，并在约定时间内办理房屋过户手续。
3. 房屋过户所需税费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。
购房合同-专业文档!
购房合同【精品】购房合同4篇随着经济体制改革的深化和经济的高速发展，越来越多的社会矛盾随之产生，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
还在为写合同苦恼吗？其实写合同并没有想象中那么难，下面是关于购房合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购房合同篇1出卖方(简称甲方)________________买受方(简称乙方)________________甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守：一、乙方认购甲方开发的位于________________________住宅小区的下列物业：1.商品住宅：______号楼______座______号，建筑面积______平方米。
2.商铺：______号楼______号，建筑面积______平方米。
3.车位(库)______号，建筑面积______平方米。
二、上述房屋的价格1.商品住宅：人民币每平方米 ______元，合计人民币：____________ 元。
优惠价为____________，实际成交价格为人民币：____________元。
(买受人如选择公积金按揭贷款方式，商品住宅的优惠价为 ____________元，成交价格为____________元)2.商铺：人民币每平方米____________元，合计人民币：____________元。
优惠价为____________ ，实际成交价格为人民币：______元。
3.车位：人民币每间(位)______元，合计人民币：______元。
以上______项合计人民币：______元(大写)______ 佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。
三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整(其中住宅定金______万元，商铺定金______万元，车位定金 ______万元)甲方另开《收款收据》。
开发商购房合同模板
开发商购房合同模板在撰写开发商购房合同模板时，需要确保合同内容全面、准确，并且符合法律规定。
以下是一份简化版的购房合同模板内容，用于指导开发商和购房者之间的权利和义务：合同编号：甲方（卖方）： [开发商全称]地址： [开发商地址]法定代表人： [法定代表人姓名]乙方（买方）： [购房者全称]地址： [购房者地址]身份证号码/护照号码： [购房者身份证号码/护照号码]鉴于条款：甲方是依法注册成立的房地产开发公司，拥有位于[具体地址]的房地产项目的开发权。
乙方具有完全民事行为能力，愿意购买甲方开发的上述项目中的房产。
合同内容：1. 房产信息：- 房产位置：[具体地址]- 房产面积：[建筑面积]平方米- 房产户型：[具体户型]- 房产用途：[住宅/商业/办公等]2. 购房价格：- 总价款：[总价金额]元人民币（￥[大写金额]）3. 付款方式及期限：- 首付款：[首付款金额]元人民币，于[首付款日期]前支付。
- 余款支付方式：[按揭贷款/分期付款等]，具体支付时间及方式如下：[详细说明]4. 交付条件及时间：- 甲方应于[交房日期]前，将符合本合同约定的房产交付给乙方。
- 交付条件：房产需通过相关政府部门验收合格，并取得《房屋竣工验收备案表》。
5. 产权办理：- 甲方负责协助乙方办理房产权属登记手续，相关费用由[甲方/乙方]承担。
6. 违约责任：- 如甲方逾期交付房产，应按日向乙方支付总房款[比例]的违约金。
- 如乙方逾期支付房款，应按日向甲方支付未付房款[比例]的违约金。
7. 争议解决：- 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向[具体法院]提起诉讼。
8. 其他约定：- [双方根据实际情况约定的其他条款]合同附件：- 房产平面图- 房屋交付标准- 甲方营业执照复印件- 乙方身份证复印件签字盖章：甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，上述模板仅供参考，具体合同内容应根据当地法律法规和实际情况由专业法律人士起草。
购房合同模板文档
购房合同模板文档甲方（卖方）：_____________________地址：__________________________联系电话：_______________________乙方（买方）：_____________________地址：__________________________联系电话：_______________________鉴于甲方为房产的合法所有者，乙方有意向购买甲方所持有的房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就房产买卖事宜达成如下合同：第一条房产描述1. 房产位于：_______________________2. 建筑面积：_____________________3. 房产性质：_____________________4. 产权证号：_______________________第二条交易价格1. 双方同意房产的交易价格为人民币（大写）：______________________元整。
2. 交易价格已包含房产的所有权转移及与房产相关的所有税费。
第三条付款方式1. 乙方应于签订本合同之日起____天内支付首付款，金额为人民币（大写）：______________________元整。
2. 余款乙方应于房产过户手续办理完毕之日起____天内支付完毕。
第四条房产交付1. 甲方应在乙方支付首付款后____天内将房产交付给乙方。
2. 交付时，甲方应保证房产无抵押、无债务纠纷，并提供相应的证明文件。
第五条过户手续1. 甲方应协助乙方办理房产过户手续，确保房产权属清晰。
2. 过户过程中产生的税费由__________________承担。
第六条违约责任1. 如甲方未按约定时间交付房产或过户，应向乙方支付违约金，金额为交易价格的____%。
2. 如乙方未按约定时间支付房款，应向甲方支付违约金，金额为未付款项的____%。
第七条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成，可向房产所在地人民法院提起诉讼。
最新购房合同范本标准模板
最新购房合同范本标准模板1. 引言本文档提供了一份最新购房合同范本标准模板的示例。
该模板由法律专家根据国家相关法律法规制定，旨在为购房双方提供保障和权益。
请购房者和开发商在签订购房合同前详细阅读并理解本合同内容。
2. 购房合同范本2.1 合同主要条款购房合同甲方：[购房者姓名]乙方：[开发商/房地产公司名称]签订日期：[签订日期]1. 房屋信息1.1 房屋坐落：[房屋地址]1.2 房屋面积：[房屋面积]1.3 房屋户型：[房屋户型]1.4 房屋用途：[住宅/商业/其他]1.5 房屋所有权证号：[房屋所有权证号]2. 购房价格和付款方式2.1 总购房价格：[总购房价格]2.2 首期款：[首期款金额]，支付方式：[支付方式]2.3 分期款：[分期款金额]，支付方式：[支付方式]2.4 尾款：[尾款金额]，支付方式：[支付方式]3. 交付条件3.1 房屋交付日期：[房屋交付日期]3.2 交付标准和要求：[交付标准和要求]4. 不可抗力4.1 如因不可抗力所造成的延迟或不能履行，双方不承担违约责任。
5. 合同解除和违约责任5.1 如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。
5.2 双方应努力解决争议，如无法协商一致，则提交相关仲裁机构进行裁决。
6. 其他条款[其他条款]7. 争议解决7.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因执行本合同所产生的争议，应友好协商解决。
签约方：甲方签字：乙方签字：2.2 合同填写说明•在合同主要条款的各个部分，购房者需要根据实际情况填写相关信息。
•合同主要条款中的支付方式、交付日期、交付标准和要求、其他条款等内容可以根据特殊情况进行修改和调整。
•签约方需在合同底部签字确认。
3. 注意事项•购房者在签订合同前，应详细检查房屋信息和合同条款，确保无误并满足购房要求。
•如对购房合同内容有异议或有需要修改的地方，请与开发商或房地产公司进行充分沟通和协商，并记录修改内容到合同中。
购房合同协议书专业文档
购房合同协议书专业文档标题《购房合同协议书》甲方（卖方）信息姓名/名称：________身份证号码/统一社会信用代码：________联系地址：________联系电话：________乙方（买方）信息姓名/名称：________身份证号码/统一社会信用代码：________联系地址：________联系电话：________房屋基本信息1. 房屋坐落：________2. 建筑面积：________平方米3. 结构及用途：________4. 土地使用权：________5. 产权证号：________交易条款1. 成交价格：人民币（大写）________元整（￥________）2. 付款方式：乙方应于签订本合同之日起____天内支付定金人民币____元整；余款应在____年____月____日前一次性付清。
房屋交付甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方，并确保房屋结构完好、设施齐全、无法律纠纷。
权属转移房屋所有权及相关权利义务自乙方付清全部购房款项之日起转移至乙方。
违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
结尾甲方（签字）：________乙方（签字）：________签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020开发商购房合同文档Contract Template开发商购房合同文档前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。
依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
本文便于学习和使用，下载后内容方可修改调整及打印。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】开发商购房合同(一)甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米;套内建筑面积__________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;(二)出售房屋的所有权证证号为;(三)房屋平面图及其四至见房产证;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币元整;房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元;第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
;第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。
在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。
如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。
如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。
并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由甲方承担乙方承担。
除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担。
第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。
逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。
逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。
第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。
补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。
协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。
第十五条本合同一式份。
其中甲方留执份，乙方留执份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
均具有相同的法律效力。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。
甲方(签章)：乙方(签章)：地址：地址：现住址：现住址：联系电话：联系电话：签约日期：签约日期：开发商购房合同(二)甲方：___________乙方：___________代理人：_________根据中华人民共和国以及_________市房地产法规的有关规定，甲、乙双方经过平等协商，签订本协议。
一、销售模式说明本项目商业类产品施行分期销售。
本协议不表明甲乙双方对_________商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动，而仅是甲、乙双方约定，待_________商业类产品正式发售后，乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。
二、标的物1.产品：_________商业产品2.物业地址：_________。
三、优先权确认姓名/公司名称：_________代理人：_________身份证号码/护照号码：_________公司注册号/法人代码：_________地址/法定地址：_________电话：_________邮政编码：_________传真：_________电子邮箱：_________乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业产品类型，本协议确认的优先权号码为_________。
_________居住类产品正式发售后，乙方按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。
四、优先权保证金1.为了确保在项目正式开盘销售时，乙方能够按照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的权利，经甲乙双方协商一致，乙方愿意以每套产品_________元金额向甲方支付优先权保证金。
乙方意向购买的产品数量为_________套，乙方向甲方支付人民币_________元整。
2.甲、乙双方正式签订《_________市商品房预售合同》，本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期款。
首期款不足部分根据甲、乙双方签订的《_________市商品房预售合同》，乙方需另行补齐。
五、优先权终止及失效1.甲方在正式签订《_________市商品房预售合同》前三个工作日电话或书面通知乙方选房，并办理相关购房手续。
2.乙方与甲方正式签订《_________市商品房预售合同》之前，乙方有权放弃优先权。
3.在甲方正式通知乙方选房后的三个工作日内，若乙方尚未与甲方正式签署《_________市商品房预售合同》，则视为乙方自愿放弃本协议约定的优先权。
4.自甲方接到乙方书面告知其自愿放弃优先权之日起，甲方开始为乙方办理免息退还优先权保证认金的手续，并在十五个工作日内将乙方按本协议支付的优先权保证认金无息退还给乙方。
同时，本协议自动终止。
六、其他本协议共三页，一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签章之日起生效。
甲方(盖章)：_______________乙方(签字)：_______________法定代表人(签字)：_________代理人(签字)：______________________年____月____日_________年____月____日签订地点：___________________签订地点：___________________甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。
建筑面积为________平方米。
其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币________元。
其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。
待房屋建设工作量完成一半时再预付30%.房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。
房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间：甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。
届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。
七、违约责任：1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。
甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。
十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。
本合同未尽事宜另行协商。
十三、本合同附件：1、房屋平面位置及占用土地范围图(略)2、________渡假村别墅暂行管理方法(略)甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表：代表：地址及电话：地址及电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：____年____月____日____年____月____日开发商购房合同(三)甲方(卖方)(代签)乙方(买方)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。