工地停工索赔报告
停工申请报告索赔
一、报告概述尊敬的[公司/项目名称]项目负责人：您好！我代表[施工单位/承包商名称]就[项目名称]工程因[停工原因]申请停工，并就相关索赔事宜向您提出以下报告。
一、停工原因1. [停工原因一]具体情况：[详细描述停工原因一，如：由于设计变更，导致施工方案需重新调整，原计划无法继续进行。
]2. [停工原因二]具体情况：[详细描述停工原因二，如：因原材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。
]3. [停工原因三]具体情况：[详细描述停工原因三，如：因恶劣天气影响，施工现场无法正常作业。
]二、停工时间及影响1. 停工时间鉴于上述停工原因，我方计划自[停工开始日期]起暂停施工，预计停工时间为[预计停工天数]天。
2. 停工影响（1）工期延误：停工期间，我方将无法按原计划完成工程进度，预计工期延误[延误天数]天。
（2）人力、物力损失：停工期间，我方将产生人力、物力损失，具体损失如下：a. 人工费用：[人工费用损失金额]元；b. 设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；c. 材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；（3）信誉损失：停工将对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响。
三、索赔要求鉴于上述停工原因及影响，我方提出以下索赔要求：1. 工期延误索赔根据我国《合同法》规定，因不可抗力等原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期。
我方请求贵方同意将[项目名称]工程工期延长[延误天数]天。
2. 人力、物力损失索赔（1）人工费用：[人工费用损失金额]元；（2）设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；（3）材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；请贵方按照实际损失金额给予赔偿。
3. 信誉损失赔偿由于停工对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响，我方请求贵方给予一定的信誉损失赔偿，具体金额双方协商确定。
四、解决方案为尽快恢复工程进度，降低损失，我方提出以下解决方案：1. 积极与相关部门沟通，争取尽快解决停工原因，确保工程早日恢复正常施工。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本[公司名称][公司地址][日期][施工单位名称][施工单位地址]主题: 工程停工索赔报告尊敬的各位，本报告是针对我司在[工程地点]进行的[工程项目名称]工程的停工索赔要求。
经过仔细的评估和分析，我们得出以下结论：1. 停工原因：根据合同中约定的工程计划，我们按时开始了工程施工。
然而，由于以下原因导致了工程停工：- [列举停工原因，如政府部门的工程审批延误，自然灾害，相关承包商的欠款等]2. 受影响的工期与成本损失：停工导致了以下影响：- 工期延误：停工期间，无法进行正常施工工作，导致工期延误[具体的天数]天；- 人员成本：由于停工，我们不得不支付工人和其他雇员的工资，尽管他们无法进行施工工作；- 设备租赁费用：由于停工期间无法使用租赁的设备，我们不得不支付额外的租赁费用；- 管理成本：停工期间，我们不得不继续支付管理团队的工资和其他相关费用；- 其他费用：由于停工期间无法正常开展工程活动，我们还承担了其他费用（如停工期间的安保费用等）。
3. 索赔要求：鉴于以上损失，我司要求以下索赔金额作为停工造成的经济损失：- 工期延误所造成的工程管理团队、工人工资和其他相关费用的损失；- 设备租赁费用；- 其他费用。
4. 附件：为了支持本索赔报告，我们随附以下文件：- 合同及相关补充协议；- 停工记录和相关通知；- 工人和管理团队的工资记录；- 设备租赁费用记录；- 其他支持本索赔要求的文件或证据。
请您尽快审阅我们的索赔要求，并予以答复。
如果您需要进一步的信息或文件，请随时与我们联系。
我们期待着您对此事的积极处理和合作。
谢谢您的关注与合作。
此致，[公司名称] [公司代表签名] [公司代表姓名] [职位][联系方式]。
停工补偿报告三篇
停工补偿报告三篇篇一：停工补偿报告公司：兹有我司承建...工程》。
于20XX年11月30日，因使用的土地涉及赔偿问题，当地农民到该校建筑施工现场阻拦，不允许施工。
经将此事向主管部门及校方沟通，避免事情闹大，只好停工等待协商解决。
但停工对我司造成经济损失，望贵司核定赔偿停工损失金。
具体索赔项目如下：1、管理人员：4人×200元/天=800元/天5人×160元/天=800元/天5人×100元/天=500元/天2、工人：37人×40元/天=1480元/天3、房屋租金：51人×12元/天=612元/天。
4、水电费：51人×3元/天=153元/天。
5、钢管租金：1337M2×1.2元/天=1604.4元/天。
6、当天停工补偿工人工资：37人×160元/天=5920元/天（此项结算时另补不计入每天补偿金额？）。
7、合计：每天须补偿5949.4元。
公司二〇XX年十一月三十日停工补偿附表1、管理人员工资：4人×160元/天=640元/天5人×120元/天=600元/天5人×80元/天=400元/天2、管理人员生活费：14人×30元/天=420元/天3、工人生活费：37人×30元/天=1110元/天4、房屋租金：51人×12元/天=612元/天。
5、生活水电费：51人×3元/天=153元/天。
6、工地留守水电费：4元/天7、周转材（木方、模板）：120元/天8、钢管租金：1337M2×1.2元/天=1604.4元/天。
9、合计：每天须补偿5663.4元。
停工报告XX县城市建设投资有限公司：XX县兴业监理有限公司：自20XX年6月1日开至今，我司承建的XX县职业中等专业学校体育训练馆工程及XX县职业教育中心外配电、给排水、道路、发电机房及配电房工程。
目前体育训练馆在进行钢网架吊装准备的施工；室外变配电在等电缆及设备进场及穿线、设备安装；道路工程等待体育训练馆周围少量路段施工收尾；发电机房及变配电房在砌砖体工程施工及装饰、设备进场安装。
停工索赔报告范文模板
停工索赔报告范文模板尊敬的[对方负责人称呼]：您好！我是[你的名字或者公司名称]，今天我得跟您唠唠这个让我们头疼不已的停工事儿，顺便跟您算算这笔停工给我们带来的损失账。
一、停工基本情况。
1. 停工时间。
您也知道，这停工可不是闹着玩的，从[开始停工日期]开始，就像被施了魔法一样，一直停到了[结束停工日期（如果有确定的话）或者写到目前仍处于停工状态]，这就像一场没有尽头的噩梦啊。
2. 停工地点。
就在咱们的[具体停工项目地点]，那原本可是一片热火朝天的景象，现在却冷冷清清，只有风在那里呼呼地吹，好像在嘲笑我们的无奈呢。
二、停工原因。
[说明导致停工的具体原因，例如]这停工啊，全是因为[详细原因，比如说是甲方提供的材料一直没到位，像那关键的建筑材料，说好的日期却像被外星人劫走了一样，一直没出现在工地上；或者是因为一些不可抗力因素，像老天爷突然发了大脾气，暴雨连着下了好几天，洪水还来捣乱，工地直接变成了一片汪洋，啥活儿也干不了]。
这可真不是我们想停工的，我们的小伙伴们都摩拳擦掌准备大干一场呢，结果被这事儿给整得只能干瞪眼。
三、造成的损失。
# （一）人工损失。
1. 直接人工成本。
我们那些勤劳的工人们啊，本来每天都能在工地上创造价值的。
从停工开始，他们就只能在宿舍里闲着，就像一群被禁足的小蜜蜂，有劲没处使。
这人工成本可不少啊，按照我们之前的用工计划，每天有[X]个工人在工地上干活，每个工人每天的工资是[具体金额]元，这停工的这段时间，光是工资支出就白白损失了[总金额 = 工人数量×每天工资×停工天数]元。
这就像眼睁睁地看着钱打水漂，心疼得我直跺脚啊。
2. 额外人工成本。
而且啊，因为这停工，打乱了我们的人员安排。
有些工人是从外地专门过来干活的，他们不能一直在这儿干等着呀，所以我们还得给他们支付一些返程路费、临时安置费之类的。
这又是一笔不小的开支，总共算下来又多花了[X]元，感觉就像在伤口上又撒了一把盐呢。
停工索赔的申请报告
一、报告基本信息报告名称：停工索赔申请报告报告单位：XX建设集团有限公司报告时间：2023年4月15日报告编号：2023-SX-001二、项目背景1. 项目名称：XX市XX广场建设项目2. 项目地点：XX市XX区3. 项目业主：XX房地产开发有限公司4. 项目承包商：XX建设集团有限公司5. 项目合同签订日期：2022年10月1日6. 项目合同工期：18个月三、停工原因及过程1. 停工原因：由于XX房地产开发有限公司未按时支付工程进度款，导致项目资金链断裂，工程无法继续进行。
2. 停工过程：（1）2023年3月15日，XX建设集团有限公司向XX房地产开发有限公司发出《工程进度款支付催款函》，要求支付工程进度款。
（2）2023年3月25日，XX房地产开发有限公司仍未支付工程进度款。
（3）2023年3月30日，XX建设集团有限公司向XX市XX区住房和城乡建设局报告项目停工情况。
（4）2023年4月1日，XX市XX区住房和城乡建设局要求XX房地产开发有限公司在3日内支付工程进度款，否则将依法处理。
（5）2023年4月5日，XX房地产开发有限公司仍未支付工程进度款。
（6）2023年4月10日，XX建设集团有限公司向XX市XX区住房和城乡建设局申请停工处理。
四、停工损失及索赔依据1. 停工损失：（1）人工费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及工人200人，每人每天工资1500元，共计225,000元。
（2）材料费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及材料采购费用500,000元。
（3）机械设备费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及机械设备租赁费用100,000元。
（4）管理费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及管理费用50,000元。
2. 索赔依据：（1）我国《合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
某工程施工期停工损失索赔报告
某工程施工期停工损失索赔报告尊敬的_____（相关方）：您好！我谨代表_____（施工单位），就本工程施工期间所遭遇的停工损失向您提交此份索赔报告。
本次停工事件给我方造成了重大的经济损失和工期延误，希望能得到您的合理赔偿和妥善处理。
一、工程概况本工程为_____（工程名称），位于_____（工程地点），工程内容包括_____（具体工程内容）。
工程于_____（开工日期）正式开工，原计划于_____（竣工日期）竣工。
二、停工原因1、业主方原因由于业主方未能按时提供施工所需的_____（关键材料或设备），导致工程无法正常进行，被迫停工。
此外，业主方对工程设计方案的频繁变更，且变更通知下达不及时，使得我方已完成的部分工程需要拆除重建，这也直接导致了工程的停工。
2、不可抗力因素在施工期间，遭遇了_____（不可抗力事件，如恶劣天气、自然灾害等），这超出了我方能够预见和控制的范围，造成了工程的停工。
3、第三方原因＿____（第三方单位，如相邻施工单位的干扰、市政配套设施的延误等）的行为或失误，对我方的施工造成了严重影响，导致工程被迫停工。
三、停工时间本次停工从_____（开始日期）开始，至_____（结束日期）结束，共计_____天。
四、停工损失计算1、人员费用在停工期间，我方仍需支付施工现场管理人员、技术人员、工人等的工资、福利及社保费用。
具体计算如下：管理人员_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元；技术人员_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元；工人_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元。
人员费用总计_____元。
2、设备闲置费用施工现场的各类机械设备，如塔吊、起重机、挖掘机等，在停工期间处于闲置状态，但仍产生了租赁费用、折旧费用及维护保养费用。
具体计算如下：塔吊_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元；起重机_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元；挖掘机_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本报告名称：工程停工索赔报告报告编号：XXXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日报告部门：XXXX部门报告人员：XXXX人员一、报告目的本报告旨在详细阐述工程停工的经过及原因，并就停工情况向甲方索赔。
同时，为了便于甲方了解本次索赔的具体情况，特向甲方提交本次索赔报告。
二、停工情况1. 停工原因停工原因主要是由于以下原因：（1）天气原因：本次停工主要是因为天气原因造成的，暴雨天气无法施工。
（2）人员原因：因为部分工人因病或私事原因需请假，导致施工人员不足，进度缓慢。
（3）设备原因：由于设备故障，导致操作机器不能正常运作，进度缓慢。
2. 停工时间本次停工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日，共XX天，具体停工情况如下：停工原因停工时间天气原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天人员原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天设备原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天3. 停工过程停工期间，本工程参加方积极协调，妥善安排工人，设备等，保证在停工中损失减少，并与甲方进行了积极沟通，详细了解了甲方的意见和建议。
停工期间，及时向甲方汇报了工程的进展，并督促厂商及时送货，保证进度。
三、索赔要求由于停工的主要原因是由于天气、人员、设备等方面的原因造成的，导致施工进度缓慢，甲方为此造成了不必要的损失，为便于甲方了解和审核，本次向甲方索赔需补偿的损失情况如下：损失项目损失金额（元）工期损失费用XXXXXX人工工资损失费用 XXXXXX设备维修费用XXXXXX其他XXXXXX合计XXXXXX四、管理建议为了更好地开展工程施工工作，本次停工后，我们深刻总结了之前的工作不足，提出了以下改进建议：1. 建议加强天气监测，及时了解天气变化情况，以便更好地制定施工计划。
2. 建议部门加强人员管理，如加大招聘力度、提高工人福利等措施，以确保工程施工顺利进行。
停工索赔报告样
停工索赔报告样一、项目基本信息项目名称：xxx工程项目地点：xxx地区项目施工单位：xxx公司项目施工期限：xxxx年x月至xxxx年x月二、停工原因1. 停工原因一：xxx2. 停工原因二：xxx3. 停工原因三：xxx三、停工时间1. 停工开始时间：xxxx年x月x日2. 停工结束时间：xxxx年x月x日四、停工影响1. 施工进度：停工期间未能按计划进行施工，导致项目进展延迟。
2. 人力成本：停工期间工人无法正常工作，造成人力资源浪费。
3. 材料成本：停工期间无法及时使用施工材料，导致材料积压和损耗。
4. 设备成本：停工期间施工设备无法正常使用，造成设备闲置和维护费用增加。
五、索赔要求1. 人力成本：根据停工期间工人的工龄和工资标准，计算出停工期间工人的工资损失，并要求相应的赔偿。
2. 材料成本：停工期间因施工无法进行，造成材料的积压、损耗和过期，要求对相关材料进行赔偿。
3. 设备成本：停工期间由于无法正常使用设备，要求对设备的闲置和维护费用进行赔偿。
六、索赔金额计算1. 人力成本：根据停工期间工人的工资标准和停工天数，计算出工资损失金额。
2. 材料成本：根据停工期间材料的数量、单价和质量损失程度，计算出材料损失金额。
3. 设备成本：根据设备的使用寿命、停工期间的闲置天数和维护费用，计算出设备闲置和维护费用的损失金额。
七、索赔申请1. 索赔金额：根据以上计算，本次索赔总金额为xxxx元。
2. 索赔材料：准备好相关证明材料，包括停工通知、工资记录、材料损失清单、设备闲置和维护费用记录等。
3. 索赔陈述：对停工原因、停工影响以及索赔金额进行详细陈述，说明索赔的合理性和必要性。
八、索赔处理1. 提交索赔：将索赔申请书及相关证明材料提交给有关部门。
2. 调查核实：有关部门对索赔材料进行调查核实，核实索赔的合理性和真实性。
3. 协商解决：项目相关方协商解决索赔事宜，达成补偿协议。
4. 赔偿支付：项目相关方根据协商解决结果，支付索赔款项给申请方。
停工补偿报告三篇
停工补偿报告三篇篇一：停工补偿报告公司：兹有我司承建...工程》。
于20XX年11月30日，因使用的土地涉及赔偿问题，当地农民到该校建筑施工现场阻拦，不允许施工。
经将此事向主管部门及校方沟通，避免事情闹大，只好停工等待协商解决。
但停工对我司造成经济损失，望贵司核定赔偿停工损失金。
具体索赔项目如下：1、管理人员：4人×200元/天=800元/天5人×160元/天=800元/天5人×100元/天=500元/天2、工人：37人×40元/天=1480元/天3、房屋租金：51人×12元/天=612元/天。
4、水电费：51人×3元/天=153元/天。
5、钢管租金：1337M2×1.2元/天=1604.4元/天。
6、当天停工补偿工人工资：37人×160元/天=5920元/天（此项结算时另补不计入每天补偿金额？）。
7、合计：每天须补偿5949.4元。
公司二〇XX年十一月三十日停工补偿附表1、管理人员工资：4人×160元/天=640元/天5人×120元/天=600元/天5人×80元/天=400元/天2、管理人员生活费：14人×30元/天=420元/天3、工人生活费：37人×30元/天=1110元/天4、房屋租金：51人×12元/天=612元/天。
5、生活水电费：51人×3元/天=153元/天。
6、工地留守水电费：4元/天7、周转材（木方、模板）：120元/天8、钢管租金：1337M2×1.2元/天=1604.4元/天。
9、合计：每天须补偿5663.4元。
停工报告XX县城市建设投资有限公司：XX县兴业监理有限公司：自20XX年6月1日开至今，我司承建的XX县职业中等专业学校体育训练馆工程及XX县职业教育中心外配电、给排水、道路、发电机房及配电房工程。
目前体育训练馆在进行钢网架吊装准备的施工；室外变配电在等电缆及设备进场及穿线、设备安装；道路工程等待体育训练馆周围少量路段施工收尾；发电机房及变配电房在砌砖体工程施工及装饰、设备进场安装。
工地暂停施工索赔报告范文
工地暂停施工索赔报告范文工地暂停施工索赔报告，这事儿啊，就像是你满心期待地去参加一场盛大的宴会，结果到了门口却被告知宴会暂停了，你前期为了这场宴会做的那些准备，花费的那些精力和钱财，可不能就这么打水漂了，得找个说法，工地索赔也是这个理儿。
咱先得把索赔的事儿给整明白喽。
这就好比你和小伙伴们约好了一起做个大项目，你把自己的工具啊、材料啊都准备好了，人也到齐了，结果突然有个不可抗力的因素，像是什么超级大暴雨把工地给淹了，工程只能暂停。
你为这工程投入的那些东西，可都是有成本的呀，这成本不能就这么无声无息地消失了，就像你为宴会准备的漂亮衣服和精心制作的礼物，不能因为宴会暂停就白瞎了。
那这个索赔报告该咋写呢？这报告啊，就像是你在跟工地的大老板讲述一个你被亏待了的故事。
首先得把工地的基本情况说清楚，比如说工地在哪里呀，这个工程是个啥类型的工程，是盖高楼大厦呢，还是修大桥呢？这就好比你要先告诉别人这个宴会是在哪里举行，是豪华酒店呢，还是户外的大草坪。
然后呢，要详细说说为啥会暂停施工，是天灾呢，像刚才说的大暴雨，还是人祸，比如甲方突然改变了设计方案之类的。
这就如同你得说清楚宴会为啥暂停，是突然下冰雹砸坏了场地呢，还是主办人临时改了规则。
接下来啊，就是要计算损失了。
这损失可就多了去了，就像你在宴会上，你买礼物花的钱，打车去场地的钱，还有为了参加宴会特意打扮做造型花的钱。
在工地上呢，材料损失是一方面，那些已经运到工地还没来得及用的建筑材料，可能因为停工就受潮了或者被损坏了。
这就像你为宴会准备的食物，因为宴会暂停放久了就坏了。
还有设备的闲置费用，你想啊，那些大型的机械设备，租来一天得不少钱呢，停工一天就闲置一天，这钱不就白花了嘛。
还有工人的工资，工人到了工地，活没干成，工资总不能不给吧，这就像你请了服务生来帮忙准备宴会，结果宴会没办成，服务生的工钱还是得给的。
在索赔报告里，这些损失都得一项一项列得清清楚楚，明明白白。
可不能含糊，要精确到小数点后面几位呢，就像你算账的时候，一块两块的都得算清楚，不能让自己吃亏。
停工索赔报告范文模板
停工索赔报告范文模板尊敬的[索赔对象]：您好！我是[你的身份或公司名称]，今天我得跟您唠唠我们这停工的事儿，这事儿可让我们有点头疼，所以就有了这份索赔报告。
一、停工事件概述。
事情是这样的，从[开始停工日期]开始，咱们的[项目名称]就被迫停工了。
这就像一辆正在飞驰的汽车，突然被拉了手刹，整个工程进度一下子就停滞不前了。
这停工可不是我们想的啊，是因为[阐述停工原因，例如：施工现场突然出现了一些意外状况，像是发现了地下不明管线，这可是个大麻烦，相关部门要求必须先处理这个问题才能继续施工；或者是因为甲方提供的某种关键材料迟迟未能到位，就像厨师做饭没米下锅一样，我们只能干瞪眼停工等材料]。
二、损失明细。
# （一）人员成本。
1. 工人工资。
咱们工地那些勤劳的小蜜蜂（工人师傅们），本来都按照工期安排好每天的工作了。
这一停工，他们可不能白等着呀，毕竟大家都要养家糊口。
按照合同约定，即使停工，我们也得给他们支付基本工资。
从停工到现在，总共[X]个工人，每人每天基本工资是[具体金额]元，算下来这部分的损失就已经达到了[X]元（计算方式：X个工人×每人每天基本工资×停工天数）。
这还不算那些有特殊技能的工人师傅，他们的工资更高一些，因为他们是这个项目的“武林高手”，少了他们可不行。
这部分额外的人员工资损失又有[具体金额]元呢。
2. 管理人员费用。
除了在一线干活的工人，咱们还有一群在背后默默指挥、协调的管理人员。
这些人就像战场上的指挥官一样重要。
项目经理、工程师、安全管理员等等，他们在停工期间也不能闲着，还是要随时关注工地情况，为复工做准备。
他们的工资加上各种福利，每天的费用大概是[具体金额]元，停工[停工天数]天，这一块的损失也达到了[X]元（计算方式：管理人员每天费用×停工天数）。
# （二）设备租赁费用。
您知道，为了这个项目，我们租了好多设备，就像租了一群超级助手来帮忙干活。
像那些大型的起重机、挖掘机，还有搅拌机之类的。
下雨停工索赔申请报告
一、报告概述尊敬的[公司名称]领导：我司[项目名称]项目于[日期]因连续降雨导致停工，给项目进度和成本带来严重影响。
根据我国《合同法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，现就此次停工事件向贵公司提出索赔申请，具体如下：二、事件背景1. 项目概况[项目名称]项目位于[项目地址]，建设规模为[建设规模]，总投资为[总投资]。
项目于[开工日期]正式开工，合同工期为[合同工期]。
2. 停工原因受[具体原因，如：台风、暴雨等]影响，自[具体日期]起，项目所在地连续降雨，导致施工现场积水严重，无法正常施工。
经多次协调，各方均无法采取有效措施解决积水问题，项目被迫停工。
三、停工损失1. 人工费损失停工期间，项目现场共有[人数]名施工人员，每人每天工资为[金额]，共计损失人工费为[金额]。
2. 材料费损失停工期间，项目所需材料未能及时进场，导致部分材料损坏，损失材料费为[金额]。
3. 设备租赁费损失停工期间，项目所需设备未能正常使用，租赁费用无法退还，损失设备租赁费为[金额]。
4. 工程进度延误损失停工期间，项目进度延误，导致合同工期延长，延误工期为[天数]，按照合同约定，每延误一天，赔偿金额为[金额]，共计损失[金额]。
5. 其他损失停工期间，项目现场安全防护设施受损，维修费用为[金额]。
四、索赔依据1. 《合同法》第八条：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
2. 《建设工程质量管理条例》第四十三条：因不可抗力或者非因承包人原因造成的工程质量问题，承包人不承担责任。
3. 项目合同相关条款：如合同中关于不可抗力、工期延误、索赔等方面的约定。
五、索赔金额根据以上损失情况，我司现向贵公司提出索赔金额为[金额]。
六、解决方案1. 贵公司尽快安排人员到我司项目现场进行核实，确认损失情况。
2. 双方协商确定索赔金额，并签订索赔协议。
3. 贵公司按照协议约定，支付我司索赔金额。
工程索赔报告 工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本工程索赔报告尊敬的领导：我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。
现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下：一、合同情况我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。
二、工程停工情况由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。
经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。
据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。
四、索赔要求我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。
请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。
此致敬礼！工程停工索赔报告范本尊敬的领导：我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。
现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下：一、合同情况我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。
二、工程停工情况由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。
经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。
据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。
四、索赔要求我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。
请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。
此致敬礼！工程索赔报告书一、总论前言：本报告书是关于XXX新建厂区工程的索赔报告书。
该工程由XXX与xxx有限公司投资建设，包括土建、钢结构制作、安装、水电安装、幕墙等承包合同，总建筑面积为㎡。
工程索赔报告工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本尊敬的【工程管理部门/项目经理】：根据合同【合同编号】以及相关文件要求，我们在此提出工程停工索赔报告，详细情况如下：一、工程基本信息：工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程合同号：【合同编号】工程开工日期：【开工日期】工程计划竣工日期：【计划竣工日期】二、工程停工原因：【列举工程停工的具体原因，例如：经审计发现工程施工存在安全隐患，需要停工整改；或者工程资金支付延迟导致无法继续进行施工等等。
】三、工程停工时间：工程停工开始日期：【停工开始日期】工程停工结束日期：【停工结束日期】工程停工总天数：【停工总天数】四、索赔金额计算：【根据合同相关条款，结合工程停工所导致的直接和间接损失，计算出具体的索赔金额。
例如：工程停工所引起的人工停滞、设备闲置、利润损失、财务费用等方面的损失。
】五、索赔申请事项：1. 申请支付工程停工期间的工程款项，包括工程维持费用、工人工资、设备租赁费用等；2. 申请支付工程停工所导致的额外费用，如项目延期所引起的物流运输增加、设备租赁费用的变更等；3. 申请支付工程停工所导致的利润损失；4. 申请支付工程停工期间的财务费用。
六、索赔证据材料：为了证明工程停工的合法性以及索赔金额的合理性，请我公司提供以下证据材料：1. 工程停工通知书；2. 工程停工报告；3. 工程停工期间的日志记录；4. 工程停工所引起的额外费用的支付凭证；5. 工程停工所导致的利润损失计算报告；6. 相关证明文件等。
七、索赔处理要求：请贵方对此工程停工索赔报告进行审查，并尽快作出处理意见和决策。
我公司将根据贵方的决策执行并配合贵方进行相关工作。
请贵方尽快回复，谢谢！此致，【您的公司名称】。
停工索赔报告
停工索赔报告尊敬的领导：我代表公司向您提交本次工程停工索赔报告，对于停工的原因以及对公司造成的损失进行说明。
一、停工原因：根据合同要求，本工程应在合同约定的时间内完成，但由于以下原因，导致工程停工：1. 施工现场环境恶劣：由于施工地点所在地属于工业区，周边环境和交通状况较差，导致我们的施工进展受到严重限制。
例如，污染物释放和噪音污染超过合理限度，无法正常施工。
2. 前期设计不合理：合同签订后，我们委托专业设计机构进行了前期设计，在设计完成后发现存在多处不合理的设计，需要重新进行设计和调整，导致工期延误。
3. 主要设备故障：在施工过程中，工地主要设备如起重机等多次发生故障，无法正常使用，这也严重影响了施工进展和工期。
二、停工造成的损失：1. 直接经济损失：由于工程停工，我们不得不暂停了所有施工工作，导致材料和设备的使用费用无法返还，劳动力工资的支出也无法得到相应的工作量，造成直接经济损失约xx万元。
2. 间接经济损失：由于工程停工，我们无法按时完成交付，导致延误了其他工程项目的开展，进而影响了公司整体的运营和收入。
预计间接经济损失约xx万元。
三、索赔要求：1. 经济损失赔偿：根据合同约定，我们要求对直接经济损失进行赔偿，金额为xx万元。
2. 延期损失赔偿：根据工程停工导致的间接经济损失，我们要求对延期损失进行赔偿，金额为xx万元。
四、补救措施：1. 加强协调与沟通：我们将加强与相关部门的协调和沟通，尽快解决施工现场环境恶劣的问题，从而保证施工进度不再受到限制。
2. 重新设计与改进：我们将积极与设计机构合作，重新设计和改进前期存在的问题，确保后续施工进展顺利。
3. 设备维护与更新：我们将加强主要设备的维护与保养工作，及时处理设备故障，以保证施工不受设备故障影响。
综上所述，我们请求您对我们的停工索赔报告予以认真审查和处理，并希望能够得到合理的赔偿，以共同维护合同的权益。
谢谢！此致，敬礼！公司代表日期：。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本[你的公司名称和地址][日期][收件人名称和地址]主题：工程停工索赔报告尊敬的[收件人称呼]，我们写信是为了提出一份关于工程停工索赔的报告。
根据我们的合同，我们应该按时完成工程，并获得相应的付款。
然而，由于以下原因，我们不得不停工，并对此要求索赔：1. 原因一：[详细描述第一原因，包括时间和具体事件][解释为什么这个原因导致了工程停工，包括对于停工时期的额外成本或损失的说明] 2. 原因二：[详细描述第二原因，包括时间和具体事件][解释为什么这个原因导致了工程停工，包括对于停工时期的额外成本或损失的说明]根据我们的合同，我们有权向您提出索赔要求，并获得适当的赔偿。
根据我们的计算，我们要求索赔金额为[具体金额]。
以下是我们索赔请求的详细计算：1. 停工时期的直接成本：[列出停工时期产生的直接成本，如人工费用、材料费用等]2. 停工时期的间接成本：[列出停工时期产生的间接成本，如监理费用、设备租赁费用等]3. 停工期间的损失：[列出停工时期的损失，如延误造成的额外费用、错过的商机等]请注意，这个索赔金额仅仅是我们的初步估计，我们还将进行更详细的调查和计算。
我们希望能够与您进行进一步的讨论，并就此达成一致的解决方案。
请您注意，我们已经采取了一切合理的措施来最小化停工对于工程进度和成本的影响。
我们相信，这个停工是由于不可抗力或其他您公司的责任导致的。
我们希望您能尽快回复此报告，并安排一次会议或电话讨论来进一步探讨该事宜。
我们希望能够解决这个问题，并达成一致的协议，以确保双方的权益得到保护。
谢谢您对此事的关注和配合。
我们期待您的回复。
此致[你的姓名][你的职位][你的联系方式]。
工地疫情停工索赔报告范文
工地疫情停工索赔报告范文
尊敬的各位领导：
我们的工地因为疫情原因不得不停工，给项目进度带来了一定的影响。
鉴于此，我们特向贵单位提交停工索赔报告，详细说明停工损失情况，希望得到理解和支持。
一、停工原因
受疫情影响，政府出台了一系列防疫措施，要求所有非必要场所停业停工。
我们公司遵守政府要求，对工地进行了严格的管控，并按要求停工，以减少疫情传播风险。
二、停工损失
1. 项目进度受影响
因为工地停工，项目进度推迟了一个月。
原本计划在今年6月完工的项目现在只能延期到7月，这给公司带来了一定的经济损失。
2. 人员成本增加
在停工期间，项目相关人员仍需要支付工资，但由于工地不能正常运作，工人无法正常工作，导致人员成本增加。
3. 设备租赁费用
工地停工期间，公司租赁的设备无法正常使用，但仍需要继续支付租赁费用，增加了公司的经济负担。
4. 现场管理费用
即使工地停工，公司仍需支付现场管理人员的工资和其他费用，增加了公司管理成本。
三、索赔金额
根据以上停工损失情况，我们计算出停工索赔金额为XXX 万元。
希望贵单位能予以理解和支持，尽快审核并给予赔偿。
四、解决措施
为了尽快恢复工程进度，并减少停工损失，我们将采取以下措施：
1. 加班加点，尽快补回停工期间的工程进度；
2. 优化管理，降低现场管理费用；
3. 与设备租赁方商议延期支付租赁费用。
希望贵单位能够审慎考虑我们的停工索赔报告，理解我们的处境并给予支持。
在疫情过后，我们愿意积极配合贵单位，加快工程进度，尽快完成项目。
感谢贵单位的支持与配合。
谢谢！。
某工程因业主资金中断造成停工损失索赔报告
某工程因业主资金中断造成停工损失索赔报告简介本报告旨在对某工程因业主资金中断造成的停工损失进行索赔。
本报告提供了工程的背景信息、停工期间的损失情况以及索赔的理由和要求。
工程背景工程名称：某工程业主：XXX公司承包商：XXX公司工程合同签订日期：XXXX年XX月XX日停工损失情况由于业主资金中断，导致某工程在停工期间无法正常进行施工，造成以下损失：1. 直接损失：- 人工成本：停工期间，承包商需要支付工人工资而无法产生相应的工作价值。
- 设备租赁费用：承包商需要继续支付设备租赁费用，但无法利用这些设备进行工程施工。
- 材料损失：由于长期停工，一些原材料被暴露在恶劣环境中，导致损坏或不可使用。
- 运输费用：工程延迟导致材料和设备的运输费用增加。
2. 间接损失：- 转包分包费用：停工期间，承包商需要支付转包分包费用而无法产生相应的工作价值。
- 延期费用：工程延期导致承包商无法按时完成其他工程，而需支付延期费用。
- 合同违约金：由于无法按时交付工程，承包商可能面临业主对违约金的要求。
索赔理由业主资金中断是业主责任导致的，违反了工程合同的约定。
根据合同规定，业主应按时支付款项以保证工程的顺利进行。
由于业主的资金中断，承包商无法按照合同约定进行施工，从而导致停工损失的发生。
因此，我们有权向业主提出索赔要求。
索赔要求根据以上损失情况和索赔理由，我们向业主提出以下索赔要求：1. 直接损失的赔偿：- 人工成本- 设备租赁费用- 材料损失- 运输费用2. 间接损失的赔偿：- 转包分包费用- 延期费用- 合同违约金结论某工程因业主资金中断造成的停工损失严重影响了工程的进展，并给承包商带来了巨大的经济损失。
根据工程合同的约定，我们有权向业主提出索赔要求，以补偿我们的损失。
希望业主能够认真考虑我们的索赔，并合理、及时地进行赔偿。
以上是本报告的内容，请查阅。
工程停工索赔报告(案例范本)
XXXXX项目总承包工程索赔文件建设单位：XXXXX地产开发有限公司监理单位：XXXXX有限公司施工单位：XXXXX建设集团有限公司2020年6月28日工程停工及施工场地交付时间滞后索赔报告主题：XXXXX项目总承包工程停工索赔及施工场地交付时间滞后申请单价调整等相关事宜事项说明：我司与XXXXX地产开发有限公司签订承建XXX工程施工合同，于2018年6月4日接到项目甲方代表口头、微信通知进场开工准备工作（集团运营中心领导近期将就项目工作情况巡视、调研）。
我公司在接到甲方代表通知后，立即着手实施开工前总平布置、临建布置施工工作，在6月20日本项目所有管理人员及员工已按工程施工计划全部到岗、临建设施已按平面布置安装到位。
但因甲方专业分包项目桩基、基坑支护、土方开挖外运等一系列因素影响，造成不具备合同约定的移交工作面条件导致无法正常施工工作。
在我司完全具备施工条件后处于停工状态，停工时间严重超出合同约定时间范围。
截止2019年6月30日，2#楼2018年10月15日场地交付、1#楼2018年12月15日场地交付、3#楼2018年11月18日施工场地交付、8#楼2019年1月15日场地交付。
其余楼栋（5#、6#、7#、9#）不具备合同约定移交施工场地的条件，至今均未交付施工场地，累计停工375天。
我司根据施工合同第二册承诺函及附件规定及合同第四册《通用条款》7.3开工7.3.2开工通知条款（合同P184页，共282页）。
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知，我司有权提出（1#、2#、3#、8#楼、地下室）进行价格调整，其余楼栋待后续开工时同样进行价格调整。
截止2019年6月30日期间造成的损失，发包人应补偿费用共计7021101元，大写：柒佰零贰万壹仟壹佰零壹元整。
做为贵司的战略合作伙伴，我司深信贵司会严格执行合同约定，对我司在停工期间所承受的经济损失做出合理的经济补偿并给予场地交付时间滞后的楼栋进行价格调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2#3#商住楼暂停索赔报告
致：某某房地产有限公司：
我公司承建的2#3#楼，于2015年3月26日完成3#楼四层梁板的混凝土浇筑，2015年4月28日完成2#楼四层梁板的混凝土浇筑工作。
2015年4月19日，我项目部收到贵方下发工程暂停通知，贵方根据市场的需求，对2#、3#楼的图纸进行更改，要求2#、3#楼施工完四层楼面混凝土后，工程暂停。
从全面停工到现在已经有三个多月。
由于未确定工程何时复工，以及暂停后贵方无相关款项支付民工工资及材料款，项目部的管理人员及部分民工、材料、机械、设备仍然滞留在工地现场。
根据合同的相关规定，我方要求补偿损失费共计人民币5421405 元。
此项损失计算至2015年8月30日为止。
如果贵公司在2015年8月30日前未对工程的未来走向做更明确的决定或仍然无资金解决相关问题，各种损失费用仍然按照此计算公式增加。
鉴于此，我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！
具体补偿项目如下:
额外支出费用补偿表：表1
暂停后每月发生的费用：表2
表3
工程复工后应商谈的项目：
分项费用详细计算：
一、目前需要补偿的项目有：
1、工人窝工费
从2015年4月30日至2015年8月30日期间，生活区入住等待
工作面的工人人数为180人，窝工人数按30%计算。
工人窝工损失费：180人×30%×120天×180元/天=1166400元
2、项目部管理人员工资
由于业主方所下发的通知是工程暂停，且未拨付资金解决工人的工资、材料款等问题，项目部的管理人员留在现场稳定工人及各个材料商的情绪，尽力解决相关问题。
暂停期间项目部管理人员的工资费用见附表1.
3、劳务人员二次进退场路费
工程复工后，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。
所以应给予补偿。
190人×100元=19000元
4、停工初期项目现场清理费用
因工程是在其施工期间，各工序一律停止施工后，项目工地现场开始清理。
主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。
2元/m2×18417.55m2=36835.10元
5、地下室及裙楼模板工程的投入费用
地下室及裙楼模板工程一次性摊销，详见结算书。
6、钢管及扣件租金增加费用
钢管总用量为200000米
扣件总用量为100000只
钢管每米日租金：0.015元（现市场租赁价格）
扣件每只日租金：0.01元（现市场租赁价格）
租期暂按120天计算
租金增加费用为
（200000米×0.015元+100000只×0.01元）×120天Χ50％=240000元
7、机械的闲置费用按4个月计算
○1塔吊：15000元/月租金×2台Χ4个月＝120000元
○2地泵：15000元/月×1台×4个月=60000元
○3开牙机：500元/月×2台×4个月=4000元
○4搅拌机：900元/月×1台×4个月=3600元
○5钢筋切断机：400元/月×4台×4个月=6400元
小计：194000元
8、各班组合同撤销补偿：
项目部与各班组所签订的劳务合同是整个工程的建设，现在工程暂停，且确定不了后续工作的开工时间，劳务队组要求项目部做相应的赔偿。
按建筑面积每平方米20元计算，18417.55m2×20元=368351元。
9、材料供应商合同撤销的补偿费
开工前签订的材料供应合同，特别是钢材、混凝土等大宗材料，由于工程暂停而无法履行供销合同，材料供应商要求做赔偿，计200000元。
10、投资利息的赔偿费用
本项目属于施工方垫资工程，停工后，先前垫资约伍佰万元，按照每月利息3分计，利息每月十五万元。
从5月1日工程全面停工到现在已经有四个月。
投资利息计：150000×4=600000元。
暂时计算到8月31日，后续利息视业主方工程款拨付时间再另行计算。
11、钢筋赔偿供货方滞纳金
根据与钢筋供货方签订的供货合同，超过两个月不付货款，则供货方收取滞纳金2%/天，即一万元货款每月按照600元来收取滞纳金。
本项目钢筋使用量约2400吨，已付约800吨的货款，尚欠1600吨的货款未付。
每吨钢筋按照3550元计算，则：
尚欠总货款：1600×3550=5680000元。
欠款时间暂计4个月。
每月滞纳金：5680000×600/10000=340800元。
到2015年8月31日计滞纳金：340800×4个月=1363200元。
12、商品混凝土赔偿供货方滞纳金
根据与商品混凝土厂家签订的供货合同，货款超期不付，按照每月3分记取利息。
商品混凝土量总计：18000m3。
其中：
○1、C30:4500m3×325元/m3（原价275+抗渗10+提价20+泵送20=325）=1462500元
○2、C35:5600m3×340元/m3（原价290+抗渗10+提价20+泵送20=340）=1904000元
○3、C60:5900m3×455元/m3（原价405+抗渗10+提价20+泵送20=455）=2684500元
商品混凝土货款总计：6051000元。
每月支付滞纳金：6051000×0.03=181530元。
4个月计：181530×4=726120元。
二、停工后每月要发生的项目费用：
1、工地食堂，宿舍、办公楼等临时设施的闲置费按每月20000元计算.
2、由于部分工人滞留在工地，工地每月发生的水电费暂时按照10000元计算，详见水电费单，结算时多退少补。
三个月共计30000元。
3、工地留守看护人员管理费
该项目停工后需要3名工人进行现场看护，因现场区域范围较大，看护人员每班安排1人，一天共三班。
这些工人的工资应视为是项目现场停工后的现场安全保卫费用，看护人员工资按每月9000元（3人×3000元/月）计算。
共计27000元。
三、工程复工后要商谈的项目：
工程复工后应商谈的项目详见表3。
四、到2015年7月31日止贵方应该补偿的费用合计：
表1加表2：5265405+156000=5421405元。
五、附件：
1、项目部管理人员工资表
2、钢筋供销合同
3、商品混凝土供销合同
广东某某建设集团有限公司签字：
日期：2015年8月20日送：某某房地产有限公司签字：
日期：2015年月日。