工地停工索赔报告模板格式
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本[公司名称][公司地址][日期][施工单位名称][施工单位地址]主题: 工程停工索赔报告尊敬的各位，本报告是针对我司在[工程地点]进行的[工程项目名称]工程的停工索赔要求。
经过仔细的评估和分析，我们得出以下结论：1. 停工原因：根据合同中约定的工程计划，我们按时开始了工程施工。
然而，由于以下原因导致了工程停工：- [列举停工原因，如政府部门的工程审批延误，自然灾害，相关承包商的欠款等]2. 受影响的工期与成本损失：停工导致了以下影响：- 工期延误：停工期间，无法进行正常施工工作，导致工期延误[具体的天数]天；- 人员成本：由于停工，我们不得不支付工人和其他雇员的工资，尽管他们无法进行施工工作；- 设备租赁费用：由于停工期间无法使用租赁的设备，我们不得不支付额外的租赁费用；- 管理成本：停工期间，我们不得不继续支付管理团队的工资和其他相关费用；- 其他费用：由于停工期间无法正常开展工程活动，我们还承担了其他费用（如停工期间的安保费用等）。
3. 索赔要求：鉴于以上损失，我司要求以下索赔金额作为停工造成的经济损失：- 工期延误所造成的工程管理团队、工人工资和其他相关费用的损失；- 设备租赁费用；- 其他费用。
4. 附件：为了支持本索赔报告，我们随附以下文件：- 合同及相关补充协议；- 停工记录和相关通知；- 工人和管理团队的工资记录；- 设备租赁费用记录；- 其他支持本索赔要求的文件或证据。
请您尽快审阅我们的索赔要求，并予以答复。
如果您需要进一步的信息或文件，请随时与我们联系。
我们期待着您对此事的积极处理和合作。
谢谢您的关注与合作。
此致，[公司名称] [公司代表签名] [公司代表姓名] [职位][联系方式]。
停工补偿报告三篇
停工补偿报告三篇篇一：停工补偿报告公司：兹有我司承建...工程》。
于20XX年11月30日，因使用的土地涉及赔偿问题，当地农民到该校建筑施工现场阻拦，不允许施工。
经将此事向主管部门及校方沟通，避免事情闹大，只好停工等待协商解决。
但停工对我司造成经济损失，望贵司核定赔偿停工损失金。
具体索赔项目如下：1、管理人员：4人×200元/天=800元/天5人×160元/天=800元/天5人×100元/天=500元/天2、工人：37人×40元/天=1480元/天3、房屋租金：51人×12元/天=612元/天。
4、水电费：51人×3元/天=153元/天。
5、钢管租金：1337M2×1.2元/天=1604.4元/天。
6、当天停工补偿工人工资：37人×160元/天=5920元/天（此项结算时另补不计入每天补偿金额？）。
7、合计：每天须补偿5949.4元。
公司二〇XX年十一月三十日停工补偿附表1、管理人员工资：4人×160元/天=640元/天5人×120元/天=600元/天5人×80元/天=400元/天2、管理人员生活费：14人×30元/天=420元/天3、工人生活费：37人×30元/天=1110元/天4、房屋租金：51人×12元/天=612元/天。
5、生活水电费：51人×3元/天=153元/天。
6、工地留守水电费：4元/天7、周转材（木方、模板）：120元/天8、钢管租金：1337M2×1.2元/天=1604.4元/天。
9、合计：每天须补偿5663.4元。
停工报告XX县城市建设投资有限公司：XX县兴业监理有限公司：自20XX年6月1日开至今，我司承建的XX县职业中等专业学校体育训练馆工程及XX县职业教育中心外配电、给排水、道路、发电机房及配电房工程。
目前体育训练馆在进行钢网架吊装准备的施工；室外变配电在等电缆及设备进场及穿线、设备安装；道路工程等待体育训练馆周围少量路段施工收尾；发电机房及变配电房在砌砖体工程施工及装饰、设备进场安装。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本报告名称：工程停工索赔报告报告编号：XXXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日报告部门：XXXX部门报告人员：XXXX人员一、报告目的本报告旨在详细阐述工程停工的经过及原因，并就停工情况向甲方索赔。
同时，为了便于甲方了解本次索赔的具体情况，特向甲方提交本次索赔报告。
二、停工情况1. 停工原因停工原因主要是由于以下原因：（1）天气原因：本次停工主要是因为天气原因造成的，暴雨天气无法施工。
（2）人员原因：因为部分工人因病或私事原因需请假，导致施工人员不足，进度缓慢。
（3）设备原因：由于设备故障，导致操作机器不能正常运作，进度缓慢。
2. 停工时间本次停工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日，共XX天，具体停工情况如下：停工原因停工时间天气原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天人员原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天设备原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天3. 停工过程停工期间，本工程参加方积极协调，妥善安排工人，设备等，保证在停工中损失减少，并与甲方进行了积极沟通，详细了解了甲方的意见和建议。
停工期间，及时向甲方汇报了工程的进展，并督促厂商及时送货，保证进度。
三、索赔要求由于停工的主要原因是由于天气、人员、设备等方面的原因造成的，导致施工进度缓慢，甲方为此造成了不必要的损失，为便于甲方了解和审核，本次向甲方索赔需补偿的损失情况如下：损失项目损失金额（元）工期损失费用XXXXXX人工工资损失费用 XXXXXX设备维修费用XXXXXX其他XXXXXX合计XXXXXX四、管理建议为了更好地开展工程施工工作，本次停工后，我们深刻总结了之前的工作不足，提出了以下改进建议：1. 建议加强天气监测，及时了解天气变化情况，以便更好地制定施工计划。
2. 建议部门加强人员管理，如加大招聘力度、提高工人福利等措施，以确保工程施工顺利进行。
停工索赔报告样
停工索赔报告样一、项目基本信息项目名称：xxx工程项目地点：xxx地区项目施工单位：xxx公司项目施工期限：xxxx年x月至xxxx年x月二、停工原因1. 停工原因一：xxx2. 停工原因二：xxx3. 停工原因三：xxx三、停工时间1. 停工开始时间：xxxx年x月x日2. 停工结束时间：xxxx年x月x日四、停工影响1. 施工进度：停工期间未能按计划进行施工，导致项目进展延迟。
2. 人力成本：停工期间工人无法正常工作，造成人力资源浪费。
3. 材料成本：停工期间无法及时使用施工材料，导致材料积压和损耗。
4. 设备成本：停工期间施工设备无法正常使用，造成设备闲置和维护费用增加。
五、索赔要求1. 人力成本：根据停工期间工人的工龄和工资标准，计算出停工期间工人的工资损失，并要求相应的赔偿。
2. 材料成本：停工期间因施工无法进行，造成材料的积压、损耗和过期，要求对相关材料进行赔偿。
3. 设备成本：停工期间由于无法正常使用设备，要求对设备的闲置和维护费用进行赔偿。
六、索赔金额计算1. 人力成本：根据停工期间工人的工资标准和停工天数，计算出工资损失金额。
2. 材料成本：根据停工期间材料的数量、单价和质量损失程度，计算出材料损失金额。
3. 设备成本：根据设备的使用寿命、停工期间的闲置天数和维护费用，计算出设备闲置和维护费用的损失金额。
七、索赔申请1. 索赔金额：根据以上计算，本次索赔总金额为xxxx元。
2. 索赔材料：准备好相关证明材料，包括停工通知、工资记录、材料损失清单、设备闲置和维护费用记录等。
3. 索赔陈述：对停工原因、停工影响以及索赔金额进行详细陈述，说明索赔的合理性和必要性。
八、索赔处理1. 提交索赔：将索赔申请书及相关证明材料提交给有关部门。
2. 调查核实：有关部门对索赔材料进行调查核实，核实索赔的合理性和真实性。
3. 协商解决：项目相关方协商解决索赔事宜，达成补偿协议。
4. 赔偿支付：项目相关方根据协商解决结果，支付索赔款项给申请方。
施工索赔报告（通用5篇）
施⼯索赔报告（通⽤5篇）施⼯索赔报告 ⼀、索赔报告概述 索赔是承包⼈在⼯程施⼯中，因为不是⾃⼰过错的原因，承担了合同约定之外的义务或者损失，因⽽向发包⼈要求赔偿的⾏为。
索赔报告是承包⼈向发包⼈提出索赔的书⾯⽂件，是承包⼈对索赔事件的明确表⽰，是双⽅协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要⽂件，索赔报告应该符合情理，逻辑性强，结构严谨，有证据说明索赔事件，同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果，能使⼯程师、业主正确认识事件，说服调解⼈、仲裁员或者法官。
⼆、施⼯索赔报告（通⽤5篇） ⽆论在学习、⼯作或是⽣活中，⼤家对致辞都不陌⽣吧，致辞是指在举⾏会议或某种仪式时具有⼀定⾝份的⼈的讲话。
究竟什么样的致辞才是好的致辞呢？以下是⼩编整理的施⼯索赔报告（通⽤5篇），欢迎阅读与收藏。
施⼯索赔报告1 ⼀、总论 前⾔：20xx年4⽉，⼄公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某⼤学城市科技学院学⽣⾷堂及活动中⼼⼯程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该⼯程设计为全框架四层现浇结构，建筑⾯积12302.84㎡。
在施⼯合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施⼯，并要求加班加点，务必在20xx年8⽉25前完成所有施⼯资料。
按照贵司要求和监理⼯程师指⽰，迅速编制并向贵司递交了施⼯组织设计和施⼯进度计划，并专门成⽴了永川项⽬部，委派汪某为本项⽬总指挥，组建了以李某为现场负责⼈的项⽬部领导班⼦，抽调我司技术⾻⼲和优质管理⼈员参与本项⽬的施⼯建设，从领导班⼦、技术和管理服务⽔平等⽅⾯得到根本保证。
我司于20xx年4⽉20⽇正式进场施⼯，按照设计施⼯资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精⼼组织。
为了满⾜施⼯现场材料的需要，我司不但投⼊了⼏百万的现⾦保障施⼯资⾦的需要，还在项⽬部下设⽴了材料采购组，保障施⼯材料的质量和施⼯需要数量，20xx年5⽉上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履⾏。
停工索赔报告范文模板
停工索赔报告范文模板尊敬的[索赔对象]：您好！我是[你的身份或公司名称]，今天我得跟您唠唠我们这停工的事儿，这事儿可让我们有点头疼，所以就有了这份索赔报告。
一、停工事件概述。
事情是这样的，从[开始停工日期]开始，咱们的[项目名称]就被迫停工了。
这就像一辆正在飞驰的汽车，突然被拉了手刹，整个工程进度一下子就停滞不前了。
这停工可不是我们想的啊，是因为[阐述停工原因，例如：施工现场突然出现了一些意外状况，像是发现了地下不明管线，这可是个大麻烦，相关部门要求必须先处理这个问题才能继续施工；或者是因为甲方提供的某种关键材料迟迟未能到位，就像厨师做饭没米下锅一样，我们只能干瞪眼停工等材料]。
二、损失明细。
# （一）人员成本。
1. 工人工资。
咱们工地那些勤劳的小蜜蜂（工人师傅们），本来都按照工期安排好每天的工作了。
这一停工，他们可不能白等着呀，毕竟大家都要养家糊口。
按照合同约定，即使停工，我们也得给他们支付基本工资。
从停工到现在，总共[X]个工人，每人每天基本工资是[具体金额]元，算下来这部分的损失就已经达到了[X]元（计算方式：X个工人×每人每天基本工资×停工天数）。
这还不算那些有特殊技能的工人师傅，他们的工资更高一些，因为他们是这个项目的“武林高手”，少了他们可不行。
这部分额外的人员工资损失又有[具体金额]元呢。
2. 管理人员费用。
除了在一线干活的工人，咱们还有一群在背后默默指挥、协调的管理人员。
这些人就像战场上的指挥官一样重要。
项目经理、工程师、安全管理员等等，他们在停工期间也不能闲着，还是要随时关注工地情况，为复工做准备。
他们的工资加上各种福利，每天的费用大概是[具体金额]元，停工[停工天数]天，这一块的损失也达到了[X]元（计算方式：管理人员每天费用×停工天数）。
# （二）设备租赁费用。
您知道，为了这个项目，我们租了好多设备，就像租了一群超级助手来帮忙干活。
像那些大型的起重机、挖掘机，还有搅拌机之类的。
工程索赔报告 工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本工程索赔报告尊敬的领导：我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。
现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下：一、合同情况我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。
二、工程停工情况由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。
经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。
据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。
四、索赔要求我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。
请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。
此致敬礼！工程停工索赔报告范本尊敬的领导：我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。
现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下：一、合同情况我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。
二、工程停工情况由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。
经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。
据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。
四、索赔要求我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。
请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。
此致敬礼！工程索赔报告书一、总论前言：本报告书是关于XXX新建厂区工程的索赔报告书。
该工程由XXX与xxx有限公司投资建设，包括土建、钢结构制作、安装、水电安装、幕墙等承包合同，总建筑面积为㎡。
工程索赔报告工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本尊敬的【工程管理部门/项目经理】：根据合同【合同编号】以及相关文件要求，我们在此提出工程停工索赔报告，详细情况如下：一、工程基本信息：工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程合同号：【合同编号】工程开工日期：【开工日期】工程计划竣工日期：【计划竣工日期】二、工程停工原因：【列举工程停工的具体原因，例如：经审计发现工程施工存在安全隐患，需要停工整改；或者工程资金支付延迟导致无法继续进行施工等等。
】三、工程停工时间：工程停工开始日期：【停工开始日期】工程停工结束日期：【停工结束日期】工程停工总天数：【停工总天数】四、索赔金额计算：【根据合同相关条款，结合工程停工所导致的直接和间接损失，计算出具体的索赔金额。
例如：工程停工所引起的人工停滞、设备闲置、利润损失、财务费用等方面的损失。
】五、索赔申请事项：1. 申请支付工程停工期间的工程款项，包括工程维持费用、工人工资、设备租赁费用等；2. 申请支付工程停工所导致的额外费用，如项目延期所引起的物流运输增加、设备租赁费用的变更等；3. 申请支付工程停工所导致的利润损失；4. 申请支付工程停工期间的财务费用。
六、索赔证据材料：为了证明工程停工的合法性以及索赔金额的合理性，请我公司提供以下证据材料：1. 工程停工通知书；2. 工程停工报告；3. 工程停工期间的日志记录；4. 工程停工所引起的额外费用的支付凭证；5. 工程停工所导致的利润损失计算报告；6. 相关证明文件等。
七、索赔处理要求：请贵方对此工程停工索赔报告进行审查，并尽快作出处理意见和决策。
我公司将根据贵方的决策执行并配合贵方进行相关工作。
请贵方尽快回复，谢谢！此致，【您的公司名称】。
工程施工人停工索赔(3篇)
第1篇一、索赔背景本项目为XX工程项目，合同工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，合同金额为人民币XX万元。
由于不可抗力因素，导致施工现场出现严重问题，为确保工程质量和人员安全，我方于XX年XX月XX日向业主单位提出停工申请，经业主单位同意，项目于XX年XX月XX日暂停施工。
现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向业主单位提出停工索赔。
二、停工原因及影响1. 停工原因（1）施工现场地质条件复杂，地下水位过高，导致部分地基基础施工无法正常进行。
（2）施工现场周边环境不稳定，存在安全隐患。
（3）施工过程中，部分材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。
2. 停工影响（1）工程进度延误，预计工期延长XX个月。
（2）施工现场管理人员、施工人员及机械设备闲置，产生额外费用。
（3）因停工导致部分材料、设备损失，产生经济损失。
三、索赔金额及依据1. 索赔金额根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同纠纷处理办法》的相关规定，结合本项目实际情况，我方提出以下索赔金额：（1）工期延误索赔：XX万元。
（2）停工期间管理人员、施工人员及机械设备闲置费用：XX万元。
（3）材料、设备损失赔偿：XX万元。
总计索赔金额为：XX万元。
（1）合同约定：合同中明确约定，因不可抗力因素导致工程暂停施工，业主单位应承担相应责任。
（2）法律法规：依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同纠纷处理办法》的相关规定，业主单位应承担工程暂停施工的责任。
（3）实际情况：施工现场地质条件复杂、周边环境不稳定、材料供应商未能按时供货等实际情况，导致工程暂停施工。
四、索赔处理建议1. 业主单位应按照合同约定及法律法规，对停工索赔进行审核。
2. 业主单位应尽快与施工方协商解决索赔事宜，确保工程顺利进行。
3. 双方应共同协商制定合理的赔偿方案，保障双方的合法权益。
五、结论综上所述，我方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向业主单位提出停工索赔。
停工索赔的申请报告
一、报告基本信息报告名称：停工索赔申请报告报告单位：XX建设集团有限公司报告时间：2023年4月15日报告编号：2023-SX-001二、项目背景1. 项目名称：XX市XX广场建设项目2. 项目地点：XX市XX区3. 项目业主：XX房地产开发有限公司4. 项目承包商：XX建设集团有限公司5. 项目合同签订日期：2022年10月1日6. 项目合同工期：18个月三、停工原因及过程1. 停工原因：由于XX房地产开发有限公司未按时支付工程进度款，导致项目资金链断裂，工程无法继续进行。
2. 停工过程：（1）2023年3月15日，XX建设集团有限公司向XX房地产开发有限公司发出《工程进度款支付催款函》，要求支付工程进度款。
（2）2023年3月25日，XX房地产开发有限公司仍未支付工程进度款。
（3）2023年3月30日，XX建设集团有限公司向XX市XX区住房和城乡建设局报告项目停工情况。
（4）2023年4月1日，XX市XX区住房和城乡建设局要求XX房地产开发有限公司在3日内支付工程进度款，否则将依法处理。
（5）2023年4月5日，XX房地产开发有限公司仍未支付工程进度款。
（6）2023年4月10日，XX建设集团有限公司向XX市XX区住房和城乡建设局申请停工处理。
四、停工损失及索赔依据1. 停工损失：（1）人工费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及工人200人，每人每天工资1500元，共计225,000元。
（2）材料费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及材料采购费用500,000元。
（3）机械设备费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及机械设备租赁费用100,000元。
（4）管理费：自2023年3月25日至2023年4月10日，共停工15天，涉及管理费用50,000元。
2. 索赔依据：（1）我国《合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
停工补偿申请报告范文
一、赔偿请求人基本信息赔偿请求人：（姓名、住址等基本情况）（如是法人或其他组织的，应写明：赔偿请求人名称、地址；法定代表人或其他组织负责人姓名、职务；委托代理人姓名、住址）二、被请求赔偿义务机关被请求赔偿义务机关：（向人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定，有复议机关的，还应当写明复议机关名称）三、申请赔偿案由赔偿请求人（姓名、名称）因（申请赔偿案由）请求（赔偿义务机关名称）（申请赔偿的具体要求）。
四、事实与理由1. 项目概况（1）项目名称：XXXX项目（2）项目地点：XXXX（3）项目业主：XXXX（4）项目总投资：XXXX万元2. 停工原因（1）因国家政策调整，项目所属行业受到限制，导致项目暂停施工。
（2）由于周边环境发生变化，项目周边居民对施工产生严重抗议，迫使项目停工。
（3）项目施工过程中，发现地质条件不符合设计要求，需重新评估和调整设计方案。
3. 停工损失（1）停工期间，施工方及配套单位人员工资及福利待遇损失。
（2）停工期间，设备租赁、材料采购等费用损失。
（3）停工期间，项目管理、监理、设计等费用损失。
（4）停工期间，因项目暂停导致的市场损失。
4. 请求赔偿金额根据上述损失，赔偿请求人请求赔偿义务机关支付以下金额：（1）人员工资及福利待遇损失：XXXX万元（2）设备租赁、材料采购等费用损失：XXXX万元（3）项目管理、监理、设计等费用损失：XXXX万元（4）市场损失：XXXX万元合计：XXXX万元五、证据材料1. 项目立项批复文件2. 项目停工通知文件3. 施工单位及配套单位人员工资及福利待遇证明4. 设备租赁、材料采购等费用凭证5. 项目管理、监理、设计等费用凭证6. 市场损失评估报告六、附言赔偿请求人深知国家政策调整和周边环境变化等因素对项目施工的影响，但在此过程中，施工单位已尽最大努力确保项目顺利进行。
鉴于停工给各方带来的损失，赔偿请求人恳请赔偿义务机关依法给予合理赔偿。
赔偿请求人：（签名或盖章）年月日注：以上范文仅供参考，具体申请报告内容应根据实际情况进行修改和完善。
工程索赔报告工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本
[工程停工索赔报告]
尊敬的项目负责人/相关部门：
我司作为承包商参与贵司项目的相关工程，对于工程停工的原因及造成的损失进行如
下报告：
1. 工程停工原因：（详细描述工程停工的原因，例如：1）政府部门要求暂停工程施工进行进一步调查；2）工程设计方案需进行修改等。
）
2. 工程停工期间的损失：（详细描述停工期间产生的损失，包括但不限于以下方面：1）人工费用：停工期间工程人员的人工费用；2）设备租赁费用：停工期间租赁的设备费用；3）材料费用：停工期间已购买但无法使用的材料费用；4）其他相关费用。
）
3. 工程停工报告的时间节点：（填写工程停工开始时间及结束时间。
）
4. 工程停工索赔的金额：（根据损失情况计算出的索赔金额，以及所需提交的证明文件。
）
5. 其他需要补充说明的情况：（如有其他需要说明的情况，请在此部分详细描述。
）
请贵司尽快审阅并给予回复，我们期待能够得到贵司的支持与合作，解决工程停工所
带来的问题。
如有需要，我们愿意提供更详细的停工索赔报告材料进行进一步的讨论
与协商。
谢谢！
此致
XX公司
日期：YYY年MM月DD日。
停工索赔报告范文模板
停工索赔报告范文模板尊敬的[对方负责人称呼]：您好！我是[你的名字或者公司名称]，今天我得跟您唠唠这个让我们头疼不已的停工事儿，顺便跟您算算这笔停工给我们带来的损失账。
一、停工基本情况。
1. 停工时间。
您也知道，这停工可不是闹着玩的，从[开始停工日期]开始，就像被施了魔法一样，一直停到了[结束停工日期（如果有确定的话）或者写到目前仍处于停工状态]，这就像一场没有尽头的噩梦啊。
2. 停工地点。
就在咱们的[具体停工项目地点]，那原本可是一片热火朝天的景象，现在却冷冷清清，只有风在那里呼呼地吹，好像在嘲笑我们的无奈呢。
二、停工原因。
[说明导致停工的具体原因，例如]这停工啊，全是因为[详细原因，比如说是甲方提供的材料一直没到位，像那关键的建筑材料，说好的日期却像被外星人劫走了一样，一直没出现在工地上；或者是因为一些不可抗力因素，像老天爷突然发了大脾气，暴雨连着下了好几天，洪水还来捣乱，工地直接变成了一片汪洋，啥活儿也干不了]。
这可真不是我们想停工的，我们的小伙伴们都摩拳擦掌准备大干一场呢，结果被这事儿给整得只能干瞪眼。
三、造成的损失。
# （一）人工损失。
1. 直接人工成本。
我们那些勤劳的工人们啊，本来每天都能在工地上创造价值的。
从停工开始，他们就只能在宿舍里闲着，就像一群被禁足的小蜜蜂，有劲没处使。
这人工成本可不少啊，按照我们之前的用工计划，每天有[X]个工人在工地上干活，每个工人每天的工资是[具体金额]元，这停工的这段时间，光是工资支出就白白损失了[总金额 = 工人数量×每天工资×停工天数]元。
这就像眼睁睁地看着钱打水漂，心疼得我直跺脚啊。
2. 额外人工成本。
而且啊，因为这停工，打乱了我们的人员安排。
有些工人是从外地专门过来干活的，他们不能一直在这儿干等着呀，所以我们还得给他们支付一些返程路费、临时安置费之类的。
这又是一笔不小的开支，总共算下来又多花了[X]元，感觉就像在伤口上又撒了一把盐呢。
建筑工程停工索赔模板范文
建筑工程停工索赔模板范文尊敬的[对方公司/负责人称呼]：您好！我是[己方公司名称]负责[具体工程名称]的[你的身份]。
今天写这封信啊，真的是有点无奈，但咱们得好好聊聊这工程停工的事儿，还有我们应得的赔偿。
[阐述停工原因]这停工的原因是[具体的停工原因，如甲方未能按时提供施工场地、设计变更未及时通知、原材料供应中断等]。
您瞧，这就好比火车没油了（如果是供应中断的原因），或者前面的铁轨突然没了（如果是场地或者设计变更之类的原因），我们想继续干活儿都没辙啊。
[说明停工造成的损失]这一停工，可给我们带来了一箩筐的麻烦事儿，那损失就像流水一样，哗啦啦地往外淌啊。
再说说设备。
那些大型机械设备，就像一群嗷嗷待哺的巨兽，停工期间它们虽然没干活儿，但也得“吃饭”（设备的租赁费用、闲置期间的损耗维护等）。
比如说那台起重机，每天的租赁费用就是[X]元，从停工到现在，这设备租赁的损失就已经[计算出金额]元了。
还有其他的小型设备，加起来也不是个小数目呢。
另外，材料也出了大问题。
有些材料我们是提前按照工程进度采购的，现在工程停了，这些材料堆在那儿，有的都开始变质或者损坏了。
就像我们买了一堆新鲜的水果（比喻材料），本来打算马上做成水果拼盘（用于工程建设），结果现在只能眼睁睁地看着它们烂掉，这部分材料损失粗略估算也有[X]元。
[提出索赔要求]我们也不想把事情搞得太复杂，大家都是在建筑这个大圈子里混的，都不容易。
但是我们的损失是实实在在的，就像摆在眼前的大山一样，不能忽视呀。
希望您能理解我们的处境，尽快处理这个索赔事宜。
如果您对我们提出的索赔内容有任何疑问或者需要进一步的解释，欢迎随时联系我，我的电话是[电话号码]。
感谢您抽出时间来阅读这封信，期待您的积极回应。
[己方公司名称][具体日期]。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本1.工程索赔报告范文《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规，结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本，制定了《建设工程施工台同（示范文本）》（GF-1999-0201）（以下简称《示范文本》）。
《示范文本》的推行，为开展施工索赔创造了条件。
一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。
在履行合同时，必须予以足够的重视。
现全文抄录如下：36.索赔36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
从上述内容足以说明证据是索赔的关键。
证据不足或没有证据，索赔是不能成立的。
暂停施工期间索赔报告范文
暂停施工期间索赔报告范文尊敬的[对方相关负责人称呼]：您好！我是[你的名字或者你的公司名称]，咱们在[具体项目名称]上一直合作愉快呢，不过最近这个项目暂停施工的事儿，可让我们有点头疼，所以就有了这份索赔报告。
一、暂停施工的情况说明。
您也知道，从[暂停施工开始日期]开始，这个项目就像被按下了暂停键一样。
这突然的暂停可不像电影里演的那样，说停就停还能轻松再启动。
这是为啥呢？原来是[详细说明暂停施工的原因，例如：因为施工现场旁边的那块地突然出现了一些未勘探到的地下管道问题，相关部门要求必须先解决这个安全隐患，所以咱们的项目只能暂停]。
二、我们遭受的损失。
# （一）设备闲置损失。
我们那些施工设备可都是“精兵强将”啊，原本都在工地上热火朝天地干活呢。
像那台[设备名称]大型挖掘机，租它一天就得[X]元，从暂停到现在已经闲置了[具体天数]天了，这就好比花钱请了个大力士，结果只能让他在那干瞪眼，啥活儿都干不了，光租金就损失了[设备名称的租金×闲置天数]元。
还有那些小型设备，像打夯机之类的，虽然单台租金没那么贵，但是加起来也是一笔不小的数目呢。
# （二）人员窝工损失。
咱工地上的那些工人兄弟，可都是指望着这个项目养家糊口呢。
本来大家都干劲十足，现在突然没活儿干了。
那些技术熟练的工人，一天工钱是[X]元，普通工人一天也得[X]元。
我们总共[具体人数]个人在这儿等着复工，这一等就是[具体天数]天，就像一群等着冲锋的战士，结果被告知战场暂时关闭了。
这人员窝工的损失算下来，总共是[（技术工人日工资×技术工人数量 + 普通工人日工资×普通工人数量）×闲置天数]元。
而且这些工人兄弟因为项目暂停，有些都开始找别的临时活儿干了，等咱们复工的时候，还得重新组织人员，这又得花费不少精力和成本呢。
# （三）材料积压损失。
为了这个项目，我们提前准备好了各种建筑材料。
那些钢筋、水泥、木材都像小山一样堆在工地上。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本[你的公司名称和地址][日期][收件人名称和地址]主题：工程停工索赔报告尊敬的[收件人称呼]，我们写信是为了提出一份关于工程停工索赔的报告。
根据我们的合同，我们应该按时完成工程，并获得相应的付款。
然而，由于以下原因，我们不得不停工，并对此要求索赔：1. 原因一：[详细描述第一原因，包括时间和具体事件][解释为什么这个原因导致了工程停工，包括对于停工时期的额外成本或损失的说明] 2. 原因二：[详细描述第二原因，包括时间和具体事件][解释为什么这个原因导致了工程停工，包括对于停工时期的额外成本或损失的说明]根据我们的合同，我们有权向您提出索赔要求，并获得适当的赔偿。
根据我们的计算，我们要求索赔金额为[具体金额]。
以下是我们索赔请求的详细计算：1. 停工时期的直接成本：[列出停工时期产生的直接成本，如人工费用、材料费用等]2. 停工时期的间接成本：[列出停工时期产生的间接成本，如监理费用、设备租赁费用等]3. 停工期间的损失：[列出停工时期的损失，如延误造成的额外费用、错过的商机等]请注意，这个索赔金额仅仅是我们的初步估计，我们还将进行更详细的调查和计算。
我们希望能够与您进行进一步的讨论，并就此达成一致的解决方案。
请您注意，我们已经采取了一切合理的措施来最小化停工对于工程进度和成本的影响。
我们相信，这个停工是由于不可抗力或其他您公司的责任导致的。
我们希望您能尽快回复此报告，并安排一次会议或电话讨论来进一步探讨该事宜。
我们希望能够解决这个问题，并达成一致的协议，以确保双方的权益得到保护。
谢谢您对此事的关注和配合。
我们期待您的回复。
此致[你的姓名][你的职位][你的联系方式]。
暂停施工期间索赔报告范文
暂停施工期间索赔报告范文尊敬的[对方负责人称呼]：您好！我是[施工方名称]的[你的名字]，今天给您写这个索赔报告呢，就像一个饿了的人找您要个面包一样，是迫不得已，且合情合理的事儿。
一、工程基本情况。
咱们这个[工程名称]工程，那可是大家都寄予厚望的项目啊。
从[开工日期]开始，我们就像一群勤劳的小蜜蜂一样，忙前忙后，一心想着把这个工程干得漂漂亮亮的。
二、暂停施工情况。
可天有不测风云啊，在[暂停施工日期]，工程被迫暂停了。
这就好比一辆正在高速行驶的汽车，突然被踩了急刹车，那冲击力可不小呢。
导致暂停施工的原因是[具体原因]，这个原因可不是我们能控制的呀，就像出门遇到暴雨，那只能躲雨，工程也只能暂停了。
三、索赔依据。
1. 合同依据。
咱们签的合同那可是白纸黑字写得清清楚楚的，[具体合同条款]明确提到了在非我方原因导致工程暂停的情况下，我方有权进行合理索赔。
这就像是我们和您之间达成的一个约定，现在情况出现了，按照约定办事儿，您肯定也能理解的。
2. 相关法律法规依据。
从法律的角度来说，[相关法律法规条款]也保障了我们施工方在这种情况下的权益。
法律就像一个公正的裁判，它都说我们可以索赔了，那肯定是有道理的呀。
四、索赔费用明细。
# （一）人工费用。
1. 我们的工人兄弟那都是靠这个工程养家糊口的。
工程一停，他们不能就这么闲着呀，可又不能马上找到新的活儿。
在暂停施工期间，我们还是得按照合同给他们支付基本工资，这部分费用总计[X]元。
您想啊，这就像您请了个保姆，虽然有些天没让她干活儿，但基本的工钱还是得给的，对吧？2. 还有一些技术工人，他们是专门为这个工程培训的，工程停了，他们的技能闲置在这儿也是一种损失。
这部分额外的补偿费用是[X]元。
这就好比您买了个高级工具，还没用几次就不能用了，这个工具的价值损失也得考虑进去呀。
# （二）设备费用。
1. 那些施工设备，像大型的起重机、搅拌机之类的，可都是我们花钱租来的或者是自己花钱买的。
停工申请报告索赔
一、报告概述尊敬的[公司/项目名称]项目负责人：您好！我代表[施工单位/承包商名称]就[项目名称]工程因[停工原因]申请停工，并就相关索赔事宜向您提出以下报告。
一、停工原因1. [停工原因一]具体情况：[详细描述停工原因一，如：由于设计变更，导致施工方案需重新调整，原计划无法继续进行。
]2. [停工原因二]具体情况：[详细描述停工原因二，如：因原材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。
]3. [停工原因三]具体情况：[详细描述停工原因三，如：因恶劣天气影响，施工现场无法正常作业。
]二、停工时间及影响1. 停工时间鉴于上述停工原因，我方计划自[停工开始日期]起暂停施工，预计停工时间为[预计停工天数]天。
2. 停工影响（1）工期延误：停工期间，我方将无法按原计划完成工程进度，预计工期延误[延误天数]天。
（2）人力、物力损失：停工期间，我方将产生人力、物力损失，具体损失如下：a. 人工费用：[人工费用损失金额]元；b. 设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；c. 材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；（3）信誉损失：停工将对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响。
三、索赔要求鉴于上述停工原因及影响，我方提出以下索赔要求：1. 工期延误索赔根据我国《合同法》规定，因不可抗力等原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期。
我方请求贵方同意将[项目名称]工程工期延长[延误天数]天。
2. 人力、物力损失索赔（1）人工费用：[人工费用损失金额]元；（2）设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；（3）材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；请贵方按照实际损失金额给予赔偿。
3. 信誉损失赔偿由于停工对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响，我方请求贵方给予一定的信誉损失赔偿，具体金额双方协商确定。
四、解决方案为尽快恢复工程进度，降低损失，我方提出以下解决方案：1. 积极与相关部门沟通，争取尽快解决停工原因，确保工程早日恢复正常施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
融侨中央花园9#地块B标ProjectManager：XXX电话：XXXXXXX传真：XXXXXXX
编号：
日期：XXXX年X月XX日
发信人：XXX
融侨中央花园9#地块B标项目
工地负责人
收信人：江苏融侨中央花园工程管理部
主题：关于融侨中央花园9#地块B标工程停工索赔及相关事宜。
事态描述：
2008年11月15日我方根据甲方口头通知要求暂停主楼的施工，年底前确保地下室工程的主体结束，现承包的融侨中央花园9#地块B标工程已全面停工。
我方根据施工现场同期记录及工程监理例会纪要资料的基础上，根据合同第二部分通用条款第14条之规定，，我方要求补偿损失费共计1732337元。
鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！
具体补偿细目如下。
分项费用详细计算：
一、目前需要补偿的项目有：
1、工人窝工费
从2008年12月1日至2009年1月20日期间，生活区入住等待工作面的工人平均人数为180人，窝工人数按30%计算。
工人窝工损失费：180人×30%×50天×60元/天=162000元
管理人员窝工损失费：15人×50%×50天×150元/天=56250
2.劳务人员二次进退场路费
因此影响，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。
所以应给予补偿。
195人×100元=19500元
3.停工初期项目现场清理费用
因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。
主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。
2元/平方米×15000平方米=30000元
4、地下室模板工程多层板的一次性投入费用
地下室多层板模板用量为14000张多层板，每张单价为60元，共计140000×60×60%=504000元5.地下室模板工程木方一次性投入费用
地下室模板工程用木方350立方×1400元/立方米×60%=294000元
6.钢管及扣件租金增加费用
钢管总用量为150000米
扣件总用量为60000只
钢管每米日租金：0.013元（现市场租赁价格）
扣件每只日租金：0.009元（现市场租赁价格）
租期暂按60天计算
租金增加费用为（150000*0.013+60000*0.009）*50天=124500元
7.塔吊的闲置费用
两台塔吊因主楼部分未予施工，一直闲置，按两个月计算，18000元/月租金×2台×2个月=72000元
8、土建工程包清工合同撤销补偿费用
按建筑面积每平米10元计算，31008.74*10元=310087元
9.各种材料商供货合同的撤销补偿费用
商品砼、砂、石子、木材、多层板等材料供货合同的撤销补偿费用约为60000元
10、投资利息的赔偿费用100000元
二、停工后每月要发生的项目费用：
1.临时设施的闲置费用
工地食堂，宿舍、水电等临时设施的闲置费按每月5000元计算
2、总包管理费每月3500元
3、工地留守看护人员管理费
该项目停工后我们要求留下3名工人进行现场看护，因现场区域范围较大，看护人员每班安排1人，一天共三班。
我们认定这些工人的工资，应视为是项目现场停工后的现场安全保卫费用，应由业主补偿我公司这项费用。
看护人员工资按每月5400元（3人×1800元/月）计算
工地水电费用按每月1000元计算
三、工程复工后要商谈的项目费用
1、塔吊、钢筋、木工等机械的增加的二次进退场费用
2、工程复工后材料及人工工资的上涨费用
3、工程复工后现场施工道路及安全文明施工的重新施工安排费用
4、工伤保险费的时效性已过，需重新缴纳25730元
5、停工期间地下室内抽水台班费用
6、地下室顶板后浇带钢管支撑费用
XXXXX建设工程有限公司南京二分公司
签字：
抄送：XXXXX工程项目管理有限公司。