2、腾冲市易地扶贫搬迁项目施组
易地扶贫搬迁安置点简介
易地扶贫搬迁安置点简介一、背景介绍易地扶贫搬迁是中国乃至全球减贫事业的重要组成部分。
作为中国政府扶贫政策的重要举措,易地扶贫搬迁致力于将贫困地区的贫困人口迁移到具备良好生活条件和产业发展机会的地区,以全面改善他们的生活状况和脱贫条件。
易地扶贫搬迁安置点是为了实现这一目标而建立的安全、宜居的社区。
二、建设目的易地扶贫搬迁安置点的建设目的是为了提供一个良好的居住环境和生活条件,以便让搬迁户能够获得稳定的就业和基本公共服务,进而实现脱贫致富。
通过提供现代化的住房和基础设施,社区能够满足居民的基本居住需求并提供便利的公共服务,为他们打开发展的大门。
三、基础设施建设易地扶贫搬迁安置点的基础设施建设是其重要组成部分。
包括道路、供水、供电、通讯等基础设施的建设,确保社区居民能够方便地出行、享受干净的饮用水和可靠的电力供应等。
此外,安置点还配备了医疗卫生、教育、文化娱乐等公共服务设施,以满足居民的基本需求。
四、住房建设易地扶贫搬迁安置点的住房建设是保障居民有一个安全舒适的家的重要环节。
根据当地实际情况,可以建设多种类型的住房,如集中安置楼房、独立别墅、社区公寓等。
这些住房都将配备基本的生活设施和装修,确保居民能够安心居住。
五、产业发展易地扶贫搬迁安置点的建设还要注重产业发展。
政府将通过引进和培育当地的特色产业,为搬迁户提供就业机会和增收渠道。
同时,也鼓励居民利用自身特长和资源开展小规模的经济活动,如农业、养殖、手工艺等。
通过产业发展,能够为居民提供稳定的收入来源,从根本上解决贫困问题。
六、社区管理易地扶贫搬迁安置点的社区管理是保证社区良好运营的关键。
政府将建立社区管理机制,完善社区管理体制,推动居民自治和社区共建。
社区居民将参与社区事务的管理和决策,共同维护社区的和谐稳定。
政府部门将通过提供培训和指导,帮助居民了解社区管理的知识和技能,提高他们的管理能力。
七、搬迁户关怀易地扶贫搬迁安置点还将致力于提供搬迁户关怀服务。
2024易地扶贫搬迁上半年工作情况总结
2024易地扶贫搬迁上半年工作情况总结2024年上半年,我国持续推进易地扶贫搬迁工作,取得了显著成效。
下面是对2024年上半年易地扶贫搬迁工作情况的总结报告。
一、工作概况上半年,全国各级政府高度重视易地扶贫搬迁工作,制定了相关政策措施。
全国范围内,共有xxx个贫困县涉及易地扶贫搬迁,涉及贫困人口约xx万人。
在中央和地方政府的大力支持下,各地积极筹措资金、调动社会力量,推动了易地扶贫搬迁工作的顺利进行。
二、项目进展上半年,易地扶贫搬迁项目取得了明显进展。
各地积极落实中央财政的专项扶贫资金,加大对搬迁项目的投入。
截至目前,已有xxx 个贫困县完成了易地扶贫搬迁任务,涉及贫困人口约xx万人。
同时,各级政府还加强与相关部门的协作,推动产业扶贫和基础设施建设等工作,为搬迁群众提供更好的发展环境和条件。
三、安置点建设为了确保搬迁群众的生活条件得到改善,上半年各地加大了对安置点建设的投入。
在安置点建设中,各地充分考虑群众的实际需求,建设了卫生、教育、就业等各种配套设施,并且注重了生态环境的保护。
同时,各地还积极引入企业和社会组织,推动安置点的运营和管理。
截至目前,已有xxx个安置点建成并投入使用,为搬迁群众提供了良好的居住环境。
四、产业发展易地扶贫搬迁不仅仅是简单的搬迁,更是要确保搬迁群众的可持续发展。
上半年,各地通过发展产业,为搬迁群众提供了更多的就业机会和收入来源。
各地积极引导搬迁群众发展特色农业、旅游业等产业,推动农村经济的转型升级。
同时,各级政府还加大对培训的投入,提供技能培训和创业指导,帮助搬迁群众提高就业能力和创业能力。
截至目前,已有xxx个搬迁群众实现了稳定的就业和可持续的增收。
五、社会帮扶上半年,社会各界对易地扶贫搬迁工作给予了积极的支持。
各级政府积极引导民间力量参与搬迁工作,鼓励企事业单位承担社会责任,通过捐资助学、帮扶贫困家庭等方式,帮助搬迁群众解决生活困难。
同时,社会组织、媒体等也发挥自己的优势,积极宣传搬迁工作,为搬迁群众树立了榜样,增强了他们脱贫致富的信心。
易地扶贫搬迁后续发展案例调查
易地扶贫搬迁后续发展案例调查作者:张新民来源:《中国经贸导刊》2021年第01期易地扶贫搬迁是“五个一批”精准扶贫中最难啃的“硬骨头”,“十三五”期间,全国实施易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口1000万人,搬迁后后续发展如何是党中央国务院的重要关切。
宁夏回族自治区固原市西吉县白崖乡半子沟村搬迁至银川市金凤区丰登镇润丰村之后,移民群众生产生活有了很大改观,同时也存在一些亟待解决的问题。
一、润丰村生产生活现状西吉县白崖乡半子沟村地处六盘山革命老区、民族地区,山大沟深、干旱缺水,居住环境差,是典型的“耕作难、行路难、上学难、看病难、致富难”地区,也是全国14个集中连片特困地区之一。
2016年2月,春节前夕,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在宁夏固原最贫困的村子之一——半子沟村考察时强调,把贫困人口从自然条件恶劣的地方搬出去,是精准扶贫、拔掉穷根的重要方式,搬出去天地就宽了,就医、出行、上学的条件更好,可以生出好日子的“新根”。
宁夏自治区各级党委政府高度重视,精心选址,最终确定征迁银川市金凤区丰登镇原永丰村十三队。
2016年9月移民新村开始建设,2017年8月润丰村建成,整建制搬迁安置半沟子村群众327户回族村民1338人,其中建档立卡贫困户135户593人,全部办理了户口迁移。
经过自然增减,截至2019年底,润丰村实有327户1428人,其中建档立卡贫困户135户621人。
(一)居住环境得到改善润丰村距离银川市区11公里,车程15分钟,交通便捷。
总规划面积1672亩,其中安置区334亩,建有徽派平房住宅345套、3.2万平方米,人均套内面积18平方米。
户均宅基地院落面积0.4亩,有的在院内下挖扩建了房屋面积。
同步配套建设了便民服务中心、幼儿园、小学、污水处理站及垃圾转运站等公共设施;水、电、天然气、壁挂炉、宽带、有线电视、太阳能热水器等设施一应俱全,统一进行了简单装修,基本上实现了拎包入住。
(二)公共服务得到提升润丰村新建金凤润丰神华爱心幼儿园,共有9名老师、100名学生。
2024易地扶贫搬迁上半年工作情况总结
2024易地扶贫搬迁上半年工作情况总结2024年上半年易地扶贫搬迁工作情况总结如下:
1.实施方案制定:上半年,我们制定了2024年的易地扶贫搬迁实施方案,明确了目标、任务和时间表。
2.搬迁对象确定:通过深入调研和排查,我们确定了上半年需要搬迁的贫困户,并对他们的基本情况做了详细了解。
3.搬迁场所建设:我们在搬迁目的地进行了场所建设,包括新建房屋、道路修筑、水电设施等,确保搬迁后的生活条件得到改善。
4.搬迁过程管理:在实施搬迁过程中,我们进行了详细规划和组织,确保搬迁顺利进行。
同时,我们为贫困户提供了必要的帮助和支持,确保他们能够顺利适应新的生活环境。
5.后续帮扶措施:搬迁后,我们继续关注贫困户的生活情况,并提供必要的帮扶措施,包括就业培训、产业扶持等,帮助他们稳定生活,摆脱贫困。
总体来说,2024年上半年易地扶贫搬迁工作取得了一定的成绩。
但同时也面临一些挑战,比如拆迁安置问题、贫困户适应新生活的问题等,这些问题需要我们在下半年继续努力解决。
同时,我们也需要加强监督和评估,确保搬迁工作取得更好的效果。
第 1 页共 1 页。
2024年易地扶贫搬迁上半年工作情况总结
2024年易地扶贫搬迁上半年工作情况总结2024年上半年,易地扶贫搬迁工作在全国范围内取得了显著的进展和成果。
下面对2024年上半年易地扶贫搬迁工作情况进行总结。
一、工作进展1. 完成搬迁规划。
各地根据实际情况,科学编制易地扶贫搬迁规划,确保搬迁对象的准确确定,搬迁项目的合理规划,并进行了案前论证工作。
2. 土地流转顺利。
在易地搬迁过程中,土地流转是其中一个重要环节。
上半年,各地加大了土地流转的推进力度,通过政策倾斜和沟通协商等方式,解决了大部分土地流转问题,确保了搬迁项目的顺利进行。
3. 基础设施建设有序推进。
易地搬迁项目中,基础设施建设是保障搬迁对象生活质量的关键。
上半年,各地在道路、供水、供电、通讯等方面进行了大量的投资和建设,确保了搬迁地区的基础设施建设有序推进。
4. 完善社会保障体系。
政府加大力度,加强社会保障政策的宣传和落实,确保了搬迁对象的基本生活保障。
同时,社会力量也参与到社保体系的完善中,通过捐赠、资助等方式,改善了搬迁对象的生活条件。
5. 就业培训逐步展开。
易地搬迁后,就业是每个搬迁对象面临的首要问题。
上半年,各地开展了一系列的就业培训活动,提高了搬迁地区的劳动力素质,同时组织了一些就业推介会,为搬迁对象提供就业机会。
6. 搬迁后综合脱贫措施落实。
易地搬迁是扶贫工作的重要方式之一,搬迁后如何确保搬迁对象在新地点可以持续脱贫是一个重要问题。
各地通过加强产业扶持、金融扶贫和社会帮扶等措施,确保了搬迁对象的综合脱贫。
二、成果评价1. 搬迁对象生活条件改善。
易地扶贫搬迁后,搬迁对象的居住环境得到了明显改善,通水通电、交通便利等问题逐渐得到解决,大大提高了搬迁对象的生活品质。
2. 就业率提高。
上半年,各地采取了一系列的措施,提高了搬迁对象的就业机会。
通过培训和创业扶持等方式,搬迁对象的就业率有了明显提高,一部分搬迁对象已经实现了自己的创业梦想。
3. 农民收入增加。
易地扶贫搬迁后,搬迁对象参与了种植、养殖等农业产业,在农产品销售和加工方面取得了较好的效果,农民收入有了明显增加。
朱艳丽、腾冲市人民政府腾越街道办事处二审行政判决书
朱艳丽、腾冲市人民政府腾越街道办事处二审行政判决书【案由】行政行政行为种类政府信息公开【审理法院】云南省保山地区中级人民法院【审理法院】云南省保山地区中级人民法院【审结日期】2020.10.09【案件字号】(2020)云05行终80号【审理程序】二审【审理法官】杜勇杨荣刚李海斌【审理法官】杜勇杨荣刚李海斌【文书类型】判决书【当事人】朱艳丽;腾冲市人民政府腾越街道办事处;腾冲市人民政府【当事人】朱艳丽腾冲市人民政府腾越街道办事处【当事人-个人】朱艳丽【当事人-公司】腾冲市人民政府腾越街道办事处腾冲市人民政府【代理律师/律所】房振斌云南天之泰(腾冲)律师事务所【代理律师/律所】房振斌云南天之泰(腾冲)律师事务所【代理律师】房振斌【代理律所】云南天之泰(腾冲)律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】行终字【原告】朱艳丽【被告】腾冲市人民政府腾越街道办事处【本院观点】本案系政府信息公开引发的行政诉讼,原审原告朱艳丽向原审被告原腾冲市腾越镇人民政府申请公开的信息为公共租赁住房的建设资金流向、报批文书、备案信息、廉租房的审批入住等信息,根据住房和城乡建设部《公共租赁住房管理办法》第四条第二款的规定,公共租赁住房的管理部门系县级以上地方人民政府住房城乡建设(住房保障)主管部门,原腾冲市腾越镇人民政府答复朱艳丽公共租赁住房相关工作由市住建局负责,相关信息不存在原腾越镇人民政府的行为,符合《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条第一款、第三十六条第(五)项的规定。
【权责关键词】行政复议合法违法废止合法性审查拒绝履行(不履行)户籍所在地复议机关质证合法性证据不足行政复议缺席判决维持原判改判撤销原判发回重审行政不作为听证政府信息公开【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明的事实与一审认定一致,予以确认。
【本院认为】本院认为,本案系政府信息公开引发的行政诉讼,原审原告朱艳丽向原审被告原腾冲市腾越镇人民政府申请公开的信息为公共租赁住房的建设资金流向、报批文书、备案信息、廉租房的审批入住等信息,根据住房和城乡建设部《公共租赁住房管理办法》第四条第二款的规定,公共租赁住房的管理部门系县级以上地方人民政府住房城乡建设(住房保障)主管部门,原腾冲市腾越镇人民政府答复朱艳丽公共租赁住房相关工作由市住建局负责,相关信息不存在原腾越镇人民政府的行为,符合《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条第一款、第三十六条第(五)项的规定。
云南省易地扶贫搬迁项目管理办法 [易地扶贫搬迁安置点管理办法]
云南省易地扶贫搬迁项目管理办法 [易地扶贫搬迁安置点管理办法]易地扶贫搬迁安置点管理办法第一条所有集中安置点入住对象必须是建档立卡贫困户,且家庭无房或住危房,或居住在不适宜人居住的地方。
第二条所有安置对象必须建新拆旧,家庭无房的必须在村里公示,老屋是共屋脊住房的必须与村签订代管协议,否则必须屋为耕地。
第三条所有的安置对象必须按时搬迁入住,不准只拿钥匙不搬迁或搬而不住,确保搬得出,稳得住,能脱贫。
第四条所有安置点必须明确专管的村干部和公益性管理人员,做到人员公示、职责公示、考核公示。
其中,村干部的职责为: 1、对安置点的各种事务负总责,加强与镇的联络沟通,宣传有关的工作政策和纪律,加强对安置对象的教育与培训,加强对公益人员的管理和领导。
2、及时处理安置点内的各种矛盾纠纷,解决安置点运行管理中具体问题。
3、与镇易迁指挥部一起搞好安置点工具房和公共用房的建设,租赁并分发好安置户的菜地,确保需要的都能分到,耕种到位。
公益性岗位人员职责: 1、协助村干部处理安置点的事务,向村干部及时汇报安置点的水,火、电、路、灯等方面出现的突出问题。
2、搞好安置点的环境卫生,加强对绿化和公共设施的管理维护,避免乱堆乱放,乱搭乱建,乱泼乱丢,特别是公共厕所要打扫干净。
3、建立安置对象的信息管理台账,认真填写管理日志。
4、协助村干部处理好安置对象生产生活等方面相关事务,搞好安置点的团结和睦。
第五条安置对象基本要求 1、服从村干部和公益性人员的管理,注意环境卫生,爱护公共设施。
2、搞好相互之间的团结,和睦相处,个人外出和重大事项,相互之间的矛盾要及时向村干部报告。
3、所有的生产生活物资要放进工具房,摆整齐,不准影响安置点整体形象。
4、不准私搭乱建,破坏现有房屋的结构,不准举债装修,超标准装修。
5、在安置点分有菜园地的住户,必须种好菜,不准荒芜菜园。
第六条所有的安置对象进安置点后与原村原组的行政隶属关系不变,原有的生产生活资料不变,申报各项国家惠农政策,办理相关证照需通过原村组办理。
云南易地搬迁实施方案
云南易地搬迁实施方案云南省是中国西南地区的一个重要省份,拥有丰富的自然资源和多样的民族文化。
然而,由于地理环境和自然灾害的影响,部分地区的居民生活条件较差,亟需进行易地搬迁,以改善他们的生活状况。
因此,制定一套科学合理的易地搬迁实施方案,对于促进当地经济社会发展,实现脱贫攻坚目标具有重要意义。
一、搬迁对象确定。
易地搬迁的首要任务是确定搬迁对象。
根据当地的实际情况,可以将搬迁对象分为以下几类,受灾地区居民、生活条件较差地区居民、生态环境恶劣地区居民等。
对于这些搬迁对象,需要进行详细的调查和摸底,了解他们的基本情况和需求,为制定后续搬迁方案提供准确的数据支持。
二、搬迁地点选择。
在确定了搬迁对象后,接下来需要选择合适的搬迁地点。
搬迁地点的选择需要考虑当地的自然环境、资源条件、交通便利程度等因素,同时也要充分尊重搬迁对象的意愿,让他们参与到搬迁地点的选择过程中,最大程度地保障他们的利益和权益。
三、搬迁资金支持。
易地搬迁需要大量的资金支持,包括搬迁补助、新居建设、基础设施建设等方面。
因此,需要充分调动各方面的资金支持,包括政府财政、社会捐助、金融机构贷款等多种渠道,确保搬迁工作的顺利进行。
四、搬迁后续扶持。
易地搬迁并不是一蹴而就的工作,搬迁后的扶持工作同样重要。
需要建立健全的搬迁后续扶持机制,包括就业培训、产业发展、社会保障等方面,帮助搬迁对象尽快融入新的生活环境,实现自我发展和提升。
五、监督和评估。
易地搬迁实施方案的最后一个环节是监督和评估。
通过建立有效的监督机制,及时了解搬迁工作的进展情况,发现问题并及时解决。
同时,定期对搬迁效果进行评估,总结经验,不断完善搬迁实施方案,提高工作的科学性和有效性。
总结:云南易地搬迁实施方案的制定和实施,需要充分考虑当地的实际情况,充分调动各方面的力量,形成合力,确保搬迁工作的顺利进行。
只有这样,才能真正实现易地搬迁的目标,帮助受灾地区和生活条件较差地区的居民,改善他们的生活状况,推动当地经济社会的发展。
“十三五”易地扶贫搬迁:伟大成就与实践经验
行业聚焦 Industry Focus“十三五”易地扶贫搬迁:伟大成就与实践经验文/国家发改委易地扶贫搬迁是中央明确的“五个一批”精准扶贫精准脱贫路径之一,是脱贫攻坚的“头号工程”和标志性工程,也是难度最大、投入最多的专项扶贫工程。
“十三五”以来,我国用5年时间使生活在“一方水土养不好一方人”地方近1000万建档立卡贫困人口实现易地搬迁、彻底摆脱贫困,有力推动了搬迁地区乡村振兴战略实施和新型城镇化进程,助推解决区域性整体贫困,为打赢脱贫攻坚战做出了重要贡献。
这是继土地改革和实行家庭联产承包责任制之后,发生在我国贫困地区农村的又一次伟大而深刻的历史性变革,是人类迁徙史和世界减贫史上的伟大壮举,体现了以习近平同志为核心的党中央为民情怀、宏大气魄和英明决策,展现了中国共产党人“不忘初心、牢记使命”的责任担当,彰显了中国共产党集中统一领导的政治优势和中国特色社会主义集中力量办大事的制度优势。
一、工作历程2015年11月27日,中央召开扶贫开发工作会议,对打赢脱贫攻坚战作出部署。
习近平总书记强调,贫困人口很难实现就地脱贫的要实施易地搬迁,按规划、分年度、有计划组织实施,确保搬得出、稳得住、有事做、能致富。
2015年12月1日,国务院召开全国易地扶贫搬迁工作电视电话会议,李克强总理作出批示,时任国务院副总理、国务院扶贫开发领导小组组长汪洋出席会议并讲话,揭开了新时期易地扶贫搬迁的序幕。
五年多来,习近平总书记始终将易地扶贫搬迁放在心上、抓在手上,每年都深入拟实施易地扶贫搬迁的自然村和易地扶贫搬迁安置点考察调研,看望搬迁群众,作出重要指示批示,为打赢打好易地扶贫搬迁攻坚战提供了科学指引和根本遵循,彰显了人民领袖深厚的为民情怀,体现了中国共产党人的使命担当。
为贯彻落实习近平总书记关于易地扶贫搬迁工作的重要指示精神,国务院先后召开5次全国易地扶贫搬迁现场会和1次工作推进会,李克强总理多次作出批示,汪洋、韩正、胡春华等领导同志多次调研指导易地扶贫搬迁工作,响鼓重锤、扎实推进。
[VIP专享]腾冲南部土地整治项目施工管理
浅谈腾冲县蒲川乡土地整治项目施工管理(腾冲县蒲川乡米果等8个村土地整治项目指挥部杨恩旭)土地整治项目是一项兴地睦边工程,是国家对山区土地管理、防治水土流失、提高土地利用率、水资源利用率、降低农业生产成本、提高收益的一项重要举措,是一项民心工程、富民工程。
以下就以腾冲县蒲川乡为例,简要阐述该乡土地整治项目工程管理操作措施。
项目区基本情况:项目区位于腾冲南部直线距离约30公里的蒲川乡,其气象、地理条件、水文、民风民俗、农民生活水平等均属腾冲南部的一个典型体现。
项目共涉及8个村(社区),其中土地平整项目共涉及5个村,26个村民小组。
项目建设规模499.98公顷,内容有:土地平整工程(166.8公顷)、农田水利工程(沟渠47条、42045.5米,盖板涵46座)、田间道工程(19条、23715米)。
通过招投标,分为三个标段进行负责施工。
、、项目保障体系。
1.经济保障:所需资金全部为项目资金,由财政全额拨款。
2.人力保障:腾冲县国土资源局土地开发整理事务中心工作人员,项目区工程指挥部工作人员,监理,各项目施工单位。
3.技术保障:腾冲县国土资源局土地开发整理事务中心,乡级指挥部、监理部工程技术质量监督组。
、、蒲川乡土地整治项目的主要做法、工作流程。
工程做得好与不好关键看两点,一是与规划设计相差不大。
因为在工程设计过程中在可能存在因为设计建设的工程在施工前已经建设而不需建设,或者在实际施工中根据建好的工程而做相应的变更,这在项目复测过程中能体现;因地形、地物、地貌或者民情导致不能施工或者工程变更,这一点在整个施工过程中均有可能发生;从而导致施工设计与最终工程验收存在差别。
二是能否最大限度的满足项目区群众要求。
土地整治项目最终的受益者是项目区的群众,所以要看工程的好与坏,关键看群众满不满意,就土地平整而言,要看每一个单位田块是否能达到现代化的中、小形机械耕作,田内高差平整度,是否在设计范围内,耕作层是否保留够。
田埂高差宽窄是否达到要求,单位工程区高差是否合理、合乎技术要求。
易地扶贫搬迁安置点公共基础设施施工组织设计方案
.第一章工程简介第一节编制依照1、招标文件的所有内容。
2、施工图及设计文件等。
3、国家和地方的有关建筑法律法例、安全环保的法律法例。
4、国家现行的《施工及质量查收规范》、《设计规范》、标准图集及有关政策规定和标准。
5、建筑工程施工质量查收一致标准。
6、项目立项、实行、查收试行方法。
第二节工程概略一、基本状况工程名称:姚安县栋川镇青龙社区易地扶贫搬家集中部署点公共基础设备建设项目(二次招标)建设单位:姚安县栋川镇人民政府工期:工期要求 120(天)日历天工程概略:建设部署点场所总图土方(不含道路)、新建部署点道路:1#道路道路宽13m、2#道路道路宽13m、3#道路道路宽13m、4#道路道路宽10m及人行道基础、面层道块;并配套建设排污、排水管道、自来水管网、室外消防设备、电照预埋管等隶属设备建设项目。
工程地址:姚安县栋川镇大龙口青龙社区。
编制范围: 1 、建设单位供给的 CAD图;2、执行云建标 [3012]918 号文,依照《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班花费定额》( DBJ53/T-58-2013)、《云南省市政工程耗费量定额》(DBJ53/T-59-2013 )《云南省房子建筑与装修工程耗费量定额》( DBJ53/T-61-2013 )、《云南省通用安装工程耗费量定额》( DBJ53/T-63-2013 )执行。
3、主材价钱参照 2015年第 4期( 7-8 月)楚雄州建设工程资料, 《价钱信息》姚安地方资料价钱信息,价钱信息上没有的参照市场价计算。
第二章施工组织管理第一节施工准备施工前的准备工作,包含暂时设备的搭建,施工现场阻碍物的拆掉与清理、暂时排水、暂时道路修建、暂时用电、暂时用水、暂时用地的征用,丈量放线的准备工作。
1、计划筹办环节(1)踊跃做好施工准备工作,我公司将在收到中标通知书之日起立刻进行人力、物力、机械的动员工作,组建项目经理部,并组织人员进场,踊跃与工程建设指挥部和有关部门联系,落实解决施工便道及暂时用地,同时落实好先期施工队伍和机械,在5日内先期施工人员和机械进场,达成施工放线和部分暂时工程准备工作,以便后序施工任务顺利进行。
广西壮族自治区人民政府关于跨地区扶贫异地安置工作若干问题的通知-桂政发[1999]87号
广西壮族自治区人民政府关于跨地区扶贫异地安置工作若干问题的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自治区人民政府关于跨地区扶贫异地安置工作若干问题的通知(桂政发〔1999〕87号)河池地区行署,南宁、钦州、玉林、北海、防城港市人民政府,有关县(自治县、区)人民政府,区直有关单位:近几年来,我区有组织、有计划地实施跨地区扶贫异地安置工作,把居住在大石山缺乏生产条件、生活极度困难的部分贫困群众迁移到区内经济较发达的地区进行安置。
这是我区为从根本上解决大石山区特困群众的温饱问题,实现脱贫致富,维护农村稳定,加快农村发展采取的一项重要措施。
为了进一步明确迁入地、迁出地人民政府及有关部门的工作职责,如期完成我区跨地区扶贫异地安置任务,现就跨地区扶贫异地安置若干问题作如下通知:一、迁入地人民政府的主要职责(一)迁入地的市、县(区)、乡(镇)人民政府要把接收贫困地区异地安置群众作为一项政治任务来完成。
要把跨地区扶贫异地安置点纳入当地行政区划,列入当地经济社会发展计划。
要把跨地区异地安置群众作为本地公民同样对待。
(二)加强对实施跨地区扶贫异地安置项目单位(企业)的领导,加强管理和监督。
要对承担实施跨地区扶贫异地安置项目的单位(企业)资格进行严格检查,对不具备条件实施跨地区扶贫异地安置项目的单位(企业),不得批准其承担安置项目。
要选好扶贫异地安置点,按有关规定和要求调整落实好异地安置农户的土地,审核土地租用或承包合同,办理好用地手续。
(三)督促和协调有关部门及时办理跨地区扶贫异地安置农户的户口迁入手续,做好户籍管理工作。
扶贫异地安置农户的户口迁移,由农户提出申请,安置点管理委员会提出意见并分批上报扶贫部门和当地人民政府审核后,送所在地公安机关户籍管理部门办理户口准迁证;凭迁出地公安机关户籍管理部门开具的户口迁移证办理落户手续,并加强户籍管理。
云南易地扶贫搬迁项目进展情况表保山
— ——— — —
— ——— — — — ——— — —
地区
地质 灾害 频发 易发 地区
国家 禁开 或限 制开 发地
区
地方 病高 发地
区
集中安
置点数 其中: 量 20户及
其他 (个) 以上集 中安置
点数量
(个)
小计
依托 老村 扩建 新村
本行政 村内就 近安置
建设新村寨
移民 新村 安置
小城镇 及特色 产业园 区安置
乡村 旅游 区安
置
其他
小计
插花 进城 其他 安置 购房
土地
通光
整治 投资
未动 基础 主体 工 动工 施工
竣工 入住 道路
饮水 管网
电网
纤 (是
或
设施(平方米)
就业
已落实 技能 劳务
学校 及幼 儿园
卫生 院所
产业扶 文化 贫 活动 (户) 场所
培训 (人 次)
输出 (人 )
会 保 障 兜 底 (
否)
人
) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
附件
云南省易地扶贫搬迁项目进展情况表(保山市)
设方式( 套)
投资及资金来源(万元)
住房补助标 集中安置点规划编制进 集中安置点
准 (万元/ 户)
展(个 )
开工竣工情 况(个)
累计到位资金(万元)
累计完成投资(万元)
项目进展情况
精准脱贫措施落实情况
2024年某县易地扶贫搬迁工作总结
2024年某县易地扶贫搬迁工作总结一、工作概况自2024年以来,某县积极响应国家扶贫政策,借力易地扶贫搬迁,推进脱贫攻坚工作。
经过四年的努力,2024年某县易地扶贫搬迁工作取得了显著成效。
截至2024年底,某县共搬迁贫困户2000户,涉及贫困人口达8000人。
搬迁后,搬迁户家庭的住房条件和生活水平得到明显改善,基础设施建设也得到了较大的提升。
易地搬迁工作为某县的脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。
二、工作亮点1.科学选址,合理规划某县在搬迁安置点的选址上,充分考虑了土地资源、交通条件、基础设施等因素,确保每个安置点的区位优势。
同时,在规划设计上,注重人文关怀,将搬迁户的文化习惯和就业情况纳入考虑,力争让他们在新的安置点能够获得更好的生活。
2.综合帮扶,全面提升某县在搬迁过程中,注重全面帮扶,除了提供新的住房外,还重点关注搬迁户的就业岗位、教育医疗等基础设施建设。
通过与相关部门合作,为搬迁户提供就业培训和就业机会,同时完善教育和医疗资源,确保每个搬迁户都能够顺利过上新的生活。
3.社会参与,壮大力量某县在搬迁工作中积极发动社会力量参与,鼓励企事业单位提供就业岗位,并引导社会组织开展精准帮扶,确保搬迁户有稳定的收入来源。
同时,加强宣传工作,使更多的社会力量关注和支持易地扶贫搬迁工作。
三、成效评估1.经济收入增加通过搬迁工作,某县贫困户的经济收入明显提升。
搬迁户大多有了稳定的就业岗位,同时新的住房也带来了租金收入。
搬迁后,贫困户的年人均纯收入平均增加了2倍以上,为他们提供了脱贫的坚实基础。
2.生活条件改善新的住房条件让搬迁户的居住环境得到了明显改善,基础设施建设也保障了他们的用水、用电等基本生活需求。
同时,社区环境面貌焕然一新,给搬迁户带来了更美好的生活体验。
3.公共服务设施完善某县在易地扶贫搬迁过程中,注重提升公共服务设施建设。
新的安置点配备了学校、医院、文化娱乐等设施,为搬迁户提供了便捷的服务。
同时,配套建设了道路、供水、供电等基础设施,为搬迁户的生活提供了坚实保障。
2024年易地扶贫搬迁工程总结
2024年易地扶贫搬迁工程总结截至2024年,易地扶贫搬迁工程在减贫事业中发挥了重要作用,并取得了一定的成绩。
以下是2024年易地扶贫搬迁工程的总结:1. 助力贫困地区实现整体脱贫:易地扶贫搬迁工程通过将贫困地区居民从偏远的贫困山区转移到相对发达的地区,为他们提供更好的生活条件和发展机会,推动了贫困地区整体脱贫。
许多搬迁户在新的居住地找到了稳定的工作,增加了收入来源,改善了生活质量。
2. 提供基础设施改善生活条件:易地扶贫搬迁工程重点关注贫困地区的基础设施建设,包括道路、供水、电力、通讯等。
借助搬迁工程,许多贫困地区的基础设施得到了改善,居民的通勤、用水、用电等方面得到了极大的改善,提高了生活的便利性和舒适度。
3. 带动产业发展,增加就业机会:易地扶贫搬迁工程在搬迁安置地同步实施产业扶贫政策,带动了当地产业的发展,增加了就业机会。
农民通过发展种植、养殖、加工等产业,提高了收入水平,并促进了当地的经济发展。
4. 加强生态保护和环境治理:易地扶贫搬迁工程注重生态环境保护和治理,将贫困地区人口从生态环境脆弱的地区转移到生态环境相对好的地区。
这帮助贫困地区减轻了生态压力,改善了生态环境,有助于实现生态扶贫和可持续发展。
5. 加强社会保障和公共服务:易地扶贫搬迁工程还重视提供社会保障和公共服务。
搬迁户在搬迁安置地享受到了更好的医疗、教育、养老等公共服务,社会保障体系也得到了加强,提高了搬迁户的生活保障水平。
需要指出的是,易地扶贫搬迁工程仍然面临一些挑战和问题,比如搬迁户适应新环境的过程中存在的困难,确保搬迁的可持续性等。
因此,未来需要进一步完善政策措施,加强工程的监督和评估,以确保易地扶贫搬迁工程的长期效果和可持续发展。
刘章宏、段明香等劳务合同纠纷民事二审民事判决书
刘章宏、段明香等劳务合同纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】云南省保山地区中级人民法院【审理法院】云南省保山地区中级人民法院【审结日期】2021.11.11【案件字号】(2021云05民终1162号【审理程序】二审【审理法官】陈继鹏张燕施红【文书类型】判决书【当事人】刘章宏;段明香;云南刘航希建筑工程有限公司;腾冲市五合乡人民政府【当事人】刘章宏段明香云南刘航希建筑工程有限公司腾冲市五合乡人民政府【当事人-个人】刘章宏段明香【当事人-公司】云南刘航希建筑工程有限公司腾冲市五合乡人民政府【代理律师/律所】何建雄云南金曦律师事务所【代理律师/律所】何建雄云南金曦律师事务所【代理律师】何建雄【代理律所】云南金曦律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】刘章宏【被告】段明香;云南刘航希建筑工程有限公司;腾冲市五合乡人民政府【本院观点】本案上诉人刘章宏受雇于段明香,双方签订《合作协议书》一份,上诉人刘章宏为被上诉人段明香提供工程技术、资料等方面的劳务,由段明香支付刘章宏每月16800元作酬劳,同时被上诉人段明香还出具给上诉人刘章宏欠条一份,该欠条记载被上诉人段明香欠付上诉人刘章宏劳务报酬167700元,上诉人刘章宏与被上诉人段明香劳务合同关系合法有效,被上诉人段明香对此并无异议,一审判决被上诉人段明香支付上诉人刘章宏劳务报酬167700元,符合法律规定,本院予以确认。
【权责关键词】撤销合同特别授权证据不足新证据诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审期间,各方当事人均未向本院提交新证据。
二审查明事实与一审一致,本院予以确认。
【本院认为】本院认为,本案上诉人刘章宏受雇于段明香,双方签订《合作协议书》一份,上诉人刘章宏为被上诉人段明香提供工程技术、资料等方面的劳务,由段明香支付刘章宏每月16800元作酬劳,同时被上诉人段明香还出具给上诉人刘章宏欠条一份,该欠条记载被上诉人段明香欠付上诉人刘章宏劳务报酬167700元,上诉人刘章宏与被上诉人段明香劳务合同关系合法有效,被上诉人段明香对此并无异议,一审判决被上诉人段明香支付上诉人刘章宏劳务报酬167700元,符合法律规定,本院予以确认。
国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报
国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报文章属性•【制定机关】国务院办公厅•【公布日期】2021.04.30•【文号】国办发〔2021〕17号•【施行日期】2021.04.30•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报国办发〔2021〕17号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:为进一步推动党中央、国务院重大决策部署贯彻落实,充分激发和调动各地担当作为、干事创业的积极性、主动性和创造性,根据《国务院办公厅关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》(国办发〔2018〕117号),结合国务院大督查、专项督查、“互联网+督查”和部门日常督查情况,经国务院同意,对2020年落实稳就业保民生、打好三大攻坚战、深化“放管服”改革优化营商环境、推动创新驱动发展、实施乡村振兴战略等有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的216个地方予以督查激励,相应采取30项奖励支持措施。
希望受到督查激励的地方充分发挥模范表率作用,再接再厉,取得新的更大成绩。
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。
各地区、各部门要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推动高质量发展,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,结合自身实际,积极开拓创新,勇于攻坚克难,增强抓落实的主动性和自觉性,力戒形式主义、官僚主义,确保“十四五”开好局起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
附件:2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的地方名单及激励措施国务院办公厅2021年4月30日附件2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的地方名单及激励措施一、在2020年脱贫攻坚成效考核中认定为完成年度计划、减贫成效显著、综合评价好的地方河北省,山西省,内蒙古自治区,吉林省,黑龙江省,安徽省,江西省,河南省,湖北省,湖南省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区。
人力情报建设情况汇报材料
云南易地搬迁新疆情况汇报
近年来,云南省开展了一系列易地搬迁工作,旨在改善贫困地区居民的生活条件,提高他们的生活质量。
其中,部分搬迁对象选择了新疆作为他们的新家园。
本文将对云南易地搬迁新疆的情况进行汇报,以便更好地了解搬迁工作的进展和成效。
首先,云南省易地搬迁新疆的对象主要集中在贫困地区的农村居民。
这些居民
多数生活在偏远山区,交通不便,基础设施落后,生活条件较为艰苦。
而选择新疆作为搬迁目的地,主要是因为新疆地处西北边疆,拥有广阔的土地资源和丰富的自然资源,为贫困地区居民提供了更好的发展机遇。
其次,云南省在易地搬迁新疆工作中,充分考虑了搬迁对象的意愿和适应能力。
在搬迁前,相关部门对搬迁对象进行了全面的调查和评估,确保他们能够适应新的生活环境和气候条件。
同时,新疆当地政府也给予了大力支持,提供了就业机会、住房补贴等政策,帮助搬迁对象顺利安置。
再次,易地搬迁工作取得了一定的成效。
搬迁对象在新疆的安置生活得到了改善,他们有了更宽敞舒适的居住环境,也能够通过务工等方式增加收入。
同时,他们也逐渐融入当地社区,与当地居民和睦相处,形成了良好的生活氛围。
总的来说,云南易地搬迁新疆工作取得了一定的成效,为贫困地区居民提供了
更好的发展机遇,改善了他们的生活条件。
但同时也要看到,搬迁工作仍面临着一些挑战,比如搬迁对象的适应问题、社区融合问题等,需要进一步加强政策支持和社会帮扶,确保搬迁工作的可持续发展。
希望通过本次汇报,能够更好地了解云南易地搬迁新疆的情况,为今后的工作
提供参考和借鉴,促进易地搬迁工作的顺利推进,让更多贫困地区居民能够享受到搬迁带来的实实在在的好处。
易地搬迁管理办法
云南省国债易地扶贫搬迁试点工程项目竣工验收管理暂行办法第一章总则第一条为加强国债易地搬迁扶贫试点工程竣工验收管理,全面考核建设成果,强化监督手段,确保工程建设符合要求,发挥投资效益,根据原国家计委《国家计委关于易地扶贫搬迁试点工程的实施意见》(计投资[2001]1834号)、《云南省人民政府关于做好国家易地扶贫搬迁试点工作的意见》(云政发[2001]104号)文精神,特制定本办法。
第二条易地扶贫搬迁工程项目实施完成后,应及时组织竣工验收,以利于及时发现和解决问题,确保工程项目发挥作用。
第三条易地扶贫搬迁工程项目完成后,应能正常使用方可进行竣工验收,并在各级党委、政府的领导下,组织开展竣工验收工作。
第二章竣工验收依据第四条竣工验收的主要依据:一、项目可研报告、初步设计(或实施方案)、项目批准文件、环境影响评价审批文件、土地用地审批文件及投资安排计划等。
二、有关行业工程技术标准及规范。
三、工程合同、施工监理、质量监督等协议文本。
四、有关政策规定。
第三章竣工验收组织第五条易地扶贫搬迁试点工程的竣工验收组织工作,由易地扶贫搬迁工程项目主管部门负责。
第六条竣工验收工作应由各有关工程项目行业主管部门及环保、土地等部门参加,负责协调组织竣工验收的相关工作。
第七条竣工验收工作应根据工程项目的规模,结合技术要求,针对工程性质,组成竣工验收专家组或技术组、负责竣工验收具体工作。
第四章竣工验收方式第八条竣工验收实行单项工程初步验收与总体项目竣工验收两阶段进行。
第九条单项工程初验由县级主管部门组织,初验报告报州(市)项目主管部门备案;总体项目验收由州(市)项目主管部门组织,竣工验收报告报省级主管部门备案。
省级主管部门视情况进行抽验。
第十条单项工程按批准的建设内容实施完成,具备搬迁条件及使用功能,方能进行单项工程的初验。
第十一条各类单项工程全部按批准的建设内容实施完成,建成投入使用,经初验通过,农户搬迁完毕,方能进行总体项目验收。
国家发展改革委对十三届全国人大四次会议第8682号建议的答复
国家发展改革委对十三届全国人大四次会议第8682号建议的答复文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2021.07.20•【文号】•【施行日期】2021.07.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】扶贫、救灾、慈善正文对十三届全国人大四次会议第8682号建议的答复您提出的关于推动易地扶贫搬迁后续工作落实的建议收悉。
经商民政部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、农业农村部、国家乡村振兴局,现答复如下。
“十三五”以来,我国用5年时间对生活在“一方水土养不好一方人”地方960多万建档立卡贫困人口实施易地扶贫搬迁,为全面打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。
在“搬得出”的问题解决后,易地扶贫搬迁后续扶持是实现搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”的关键,具有重要意义。
近年来,我委、国家乡村振兴局落实牵头部门责任,不断强化顶层设计,持续加大工作指导和跟踪调度力度,积极协调有关部门进一步强化后续扶持政策支持,督促各地持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作,取得了较好成效。
2021年4月,我委、国家乡村振兴局联合18个部门印发了《关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》(以下简称《指导意见》),对“十四五”时期易地扶贫搬迁后续扶持工作作出安排部署,明确了23条具体政策措施,确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。
一、关于进一步推动扶贫产业高质量发展。
近年来,农业农村部等有关部门持续推动现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群建设等项目向贫困地区倾斜,重点支持农产品初加工、精深加工、仓储保鲜冷链物流设施建设。
2020年,农业农村部批复贫困县创建国家现代农业产业园13个、建设农业产业强镇85个,支持88个贫困县开展了优势特色产业集群建设,占比均超过总量的1/3。
仅2019年,全国市级以上龙头企业带动建设的农产品生产原料基地就超过5亿亩,牵头创建7000多个产业化联合体,辐射带动农户1700万户。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、施工组织设计目录第一章施工组织总体说明第二章施工技术方案第三章施工主要工序第四章质量承诺及保证措施第五章工期承诺及及保证措施第六章施工总进度计划及保证措施第七章安全文明施工保证措施第八章施工机械第九章材料计划和劳动力计划第十章施工总平面图第十一章项目组织管理机构第十二章冬季和雨季施工方案第十三章减少扰民噪音、降低环境污染技术措施第十四章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺第十五章地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图附表六:临时用地表第一章施工组织总体说明第一节、工程概况1、招标人:腾冲市蒲川乡人民政府。
2、项目名称:腾冲市易地扶贫搬迁项目茅草地村大摆坡安置点基础设施建设工程(道路、路灯、绿化及人饮工程)。
3、建设地点:腾冲市蒲川乡。
4、资金来源:上级易地扶贫搬迁专项贷款。
5、资金落实情况:已落实。
6、出资比例:100%。
7、招标范围:腾冲市易地扶贫搬迁项目茅草地村大摆坡安置点基础设施建设工程(道路、路灯、绿化及人饮工程)(具体详见工程量清单)。
8、质量要求:符合国家、行业、地方现行有关市政公用工程质量验收规范、标准的规定,一次性验收合格。
9、计划工期:120日历天。
第二节、编制依据1、《腾冲市易地扶贫搬迁项目茅草地村大摆坡安置点基础设施建设工程(道路、路灯、绿化及人饮工程)施工招标招标文件》、工程量清单及招标设计图纸和对现场的勘察情况。
2、本工程涉及到的主要规范、规程及标准。
第三节、编制原则1、认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律,严格执行施工程序,遵守合同规定的工程竣工工期。
2、实行施工、设计和建设单位三结合,统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项施工生产工作。
3、采用流水施工方法组织有节奏、均衡和连续施工。
4、坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行ISO9001标准化管理和实行安全生产责任制。
5、做好人力物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。
6、贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织好文明施工。
7、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;积极利用国内外新技术、新工艺,科学地确定施工方案。
第四节、组织施工的总原则及要求1、坚持执行基本建设程序,根据批准文件及编制依据进行调查研究,严格按照合同工期和合理的施工程序组织施工,确保工程质量,发挥工程效益和基本建设的投资效益。
2、贯彻勤俭节约的方针,做好人、财、物的平衡,合理安排采用统筹法连续均衡施工,确保人力、财力、物力充分发挥作用。
3、实行科学管理,按照工程特点选择施工方案,合理安排施工程序,加强施工总平面图管理,合理搭设临时建筑设施,减少二次运输。
4、贯彻技术政策,因地制宜,促进技术进步和建设机械化的发展,合理选择施工方案,充分利用机械设备,努力提高劳动生产率,组织文明施工,在确保工程质量的基础上缩短工期,节约材料,降低成本,多快好省地完成施工任务。
5、施工中应严格按照本施工组织设计中所规定的方法和要求施工,如与实际不符或有更改施工方法,应事先同有关部门商讨,按规定程序修改本设计后再实施。
6、特殊情况参照有关的要求解决和办理。
第二章施工技术方案第一节、施工测量根据监理工程师给定的测量基准点,建立本工程的平面和高程控制网,根据控制网首先利用经纬仪设立坐标控制网点,并加以标识和保护。
控制网点测量数据在收到开工通知后14天内,上报监理工程师,经过监理工程师审核批准后可以使用。
在施工过程中,由技术负责人统一指导、布署全部工程的测量放样工作。
在所有工程项目开工前,以业主和监理指定的水准点、轴测点为依据,布置好施工控制网络,建立方便施工的控制点,并随时进行校核。
1、平面控制网布设依据提供的测量基准点(线)及成果,按照规范要求进行控制网点的选点,埋设及做好标志和保护措施。
得到基准点(线)及成果后进行技术设计,施工平面控制网布设成环形结点导线网,与设计阶段的首级网同一等级且使用同一系统。
2、高程控制测量施工过程中,根据实际需要加设四等临时水准点进行施工测量控制。
施工控制网点测设是在接到开工通知后14天内完成,测量成果报送监理工程师审批。
施工控制网定期进行复测(每半个月复测一次),发现控制点有变异时,及时进行复测。
3、资料整编及工程量复核(1)资料整编对于需要竣工测量的部位,事先与业主、监理、设计等单位协商,确定测量项目,防止漏测。
随着施工的进程,按竣工测量的要求,逐渐积累竣工资料,施工测量成果资料(包括观测手簿、放样单、放样记载手簿),图表(包括地形图、竣工断面、控制网计算资料)统一编号,妥善保管、分类归档,作为竣工资料。
提交的各项成果资料,项目齐全,数据准确、图表清晰、符合规范及监理工程师要求。
对所有观测数据,应随测随记,严禁转抄、伪造。
文字与数字应力求清晰、整齐、美观。
对取用的已知数据资料均应由两人独立进行百分之百的检查、核对,确保无误后方可提供使用,对所有观测记录手簿,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页;.施工测量成果资料统一编号、妥善保管、分类存档(2)工程量复核:工程项目开工前,对工程数量进行复核,发现与设计部相符的,做好原始记录,上报监理工程师审核签认后,进行施工作业。
4、施工测量注意事项(1)现场作业时,必须遵守有关安全,技术操作规程,注意人身和仪器的安全,禁止冒险作业。
(2)测绘仪器及工具,精心爱护,及时保养,做到定期检验校正,保持良好状态。
(3)测量实行“三级复核制”,由监理工程师、项目部技术室、各施工工队测量员互检互核。
(4)实行定期校核制度,定期对测量控制点进行一次校核,发现问题及时调整。
平面及高程点发现有变异,及时校测。
(5)保存原始测量资料,做好测量记录及资料整编存档工作。
第二节、道路工程一、路基土方开挖本工程挖方土方以采用挖掘机为主,运距在1km以内由装载机装运,远运距由挖掘机挖装,自卸汽车运输,符合设计要求的填料直接运至填方段填筑,不符合填料要求的运至弃土场或业主指定位置进行弃土。
进行挖方作业时应严格进行测量施线,以控制好开挖边线及开挖坡比。
对需开挖地段进行开挖作业时,首先应当清除地表的表层的杂草、树根、农作物残根、腐蚀土、垃圾等杂物应清除干净;若在开挖过程中发现路基以下的墓穴、井洞、管沟应分层开挖加以妥善处理。
开挖施工工艺流程图二、土方回填施工1、填方施工工序测量放样→清理基层→分层铺料、压实→人工修整。
2、施工方法(1)填方调配填筑施工前应做好土方的调配计算工作,根据图纸提供的横断面图,计算出土方的“断面方数”,经复核完毕后,即可进行土方调配。
2、填筑规划和运输我公司拟配2台挖掘机、2台装载机、1台推土机和6辆自卸汽车来完成所需填方的土方。
(1)土方填筑施工本工程中的土方填筑施工内容包括:土方料的运输、填筑、压实的施工以及各项工作的质量检查和验收等。
(2)填筑前的准备①测量放样填筑前对各料填筑部位的设计尺寸和外边坡测量放样,确保其回填标高符合设计要求,并标出每层填筑的高度,同时考虑填筑时的沉降量。
②回填部位基层处理根据有关技术条款的规定,在土方料填筑前,要完成填筑部位的基础清理,对需要回填的地方,将表层不合格的料,杂物等清除,并采用挖掘机装卸汽车外运丢弃。
在基础处理结束后,报请项目监理验收,经验收合格后进行填筑。
3、填筑方法根据填方调配情况,直接用推土机推运至调配地点,然后由压路机压实。
(1)路基填筑先用挖掘机挖除软弱土方,若路槽以下超过换填厚度以下若仍存在杂填土层,应采用振动压路机压实,密实度不少于87%。
路基采用振动压路机压实,路槽底0~80cm范围的密实度要求大于94%,填土应采用分层压实,每层松铺厚度应不大于30cm。
路基填土不得含有淤泥,腐植土及有机物,经碾压夯实后不得有翻浆、“弹簧”现象,填方路床以下80cm处压实度不小于93%,80cm以下者不小于94%。
挖方路床以下30cm处压实度不小于94%。
填筑时,自卸汽车从取土场将填筑土料运至工作面,按一定间距卸土。
推土机按要求的厚度平整土料将土堆摊铺,辅以人工配合。
测量控制铺土厚度。
然后对回填的土方进行含水量检测,根据土质的干湿度适当作洒水,雨后填筑新料时则减薄铺料厚度,同时清除表面浮土。
(2)路基碾压压实采用15T重型振动压路机分段分区进行骑缝碾压。
分段长度约为100米,按试验后经监理确定的参数执行。
碾压路线对于直线段先两侧后中间行走方向平行于渠轴线。
在机械碾压不到的部位则采用蛙式夯实机进行夯实,在排水管位置回填时必须配合反滤体的施工。
采用机械施工时,必须与人工夯实相配合。
分段碾压的相邻交接带碾迹应彼此搭接,搭接长度不小于0.5m,垂直碾压方向搭接宽度应不小于3m,避免搭接点的遗漏。
曲面碾压采用内侧向外侧,纵向进退的方法进行碾压。
对于垂直路轴线的渠身接缝碾压时,则采取跨缝搭接碾压,其搭接的宽度取3.0米。
以上的施工工艺(填筑顺序、铺料方式、碾压方法、防止粗料集中等)均按有关施工规程、规范执行,而施工参数(含水量、铺料厚度、碾压遍数和行走速度等)按现场碾压试验后确定的参数执行。
(3)雨季施工压实度控制本工程的路基施工阶段与雨季存在重合情况,因此部分工期内的路基施工将直接影响到填土的含水量。
为保证压实度,采取以下几种措施:1)施工前制订详细土方施工计划,合理安排人力、物力,力争在非雨天多投入设备和人力,加大工作量。
2)施工时,保证表面的平整度和横坡符合验收规范的要求,以确保雨天渠底不积水。
3)压实后的经雨水淋湿,因有横坡将水排至现有排水系统,故雨水的影响深度一般不太深。
4)如出现“弹簧”现象,则进行换土处理。
5)压路机行驶速度规定:光轮压路机最佳速度为2~5km/h,振动压路机为3~6km/h。
碾压开始用慢速,随着土层的逐步密实,速度逐步提高。
6)下雨天填筑时,采用砂性土填筑。
三、级配碎石基层施工1、级配碎石施工工艺级配碎石施工流程图2、路基整形(1)现有路基顶面的高程、宽度、纵横坡度和平整度均不符合要求,对于路基未达到设计高程的段落,进行分层填筑级配碎石,保证每层压实厚度不大于18cm,保证铺筑级配碎石前路基各项指标满足设计及规范要求。
(2)铺筑前要对路基进行彻底清扫,并适量洒水,保持路基顶面湿润。
3、施工放样在已清理成型的经监理工程师验收合格的路基顶上复测中心线,用GPS进行测量放样,在主线上每隔10米测1处,一处3个点,按左、中、右布置定控制桩,并在路面边缘外侧0.5m设护桩,进行水平测量,在控制桩上,根据设计高程和实测高程及级配碎石铺筑系数,控制测量级配碎石铺筑厚度。