供配电设备安装工程分包合同
配电安装承包合同5篇
配电安装承包合同5篇篇1配电安装承包合同一、甲方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。
乙方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。
鉴于甲方对其建设项目需要进行配电安装工程，乙方具有从事配电安装工程的资质和能力，双方经友好协商，就配电安装承包事宜达成如下合同：二、工程名称及地点：______________。
三、工程内容：本次工程包括但不限于：电缆布线、配电盘的安装、接线、调试等工作。
具体工程范围详见附件一。
四、工程总造价：本次工程的总造价为______________（大写：______________）元整。
五、工程工期：工程工期为______________自合同签订之日起计算，双方应在规定工期内完成工程。
六、工程款支付：工程款按照施工进度支付，支付方式为______________。
七、质量要求：双方应保证工程的安全性、可靠性和质量，并承担相应的工程保修责任。
八、违约责任：任何一方未按照协议履行义务将承担相应的违约责任。
九、争议解决：因本合同引起的一切争议应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解、仲裁。
十、签订地点和日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________附件一：工程范围详细说明1. 电缆布线：根据设计要求进行电缆的铺设，包括线缆材质、规格、敷设方式等。
2. 配电盘安装：根据现场要求安装配电盘，并做好接线工作。
3. 调试：在安装完成后进行系统的调试，确保设备运行正常。
配电安装工程分包合同
配电安装工程分包合同配电安装工程分包合同1. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间就配电安装工程进行分包合作的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预期效果。
2. 合同双方2.1 甲方（委托方）公司名称：地址：联系人：2.2 乙方（承包方）公司名称：地址：联系人：3. 工程内容3.1 工程名称本合同工程的名称为配电安装工程。
3.2 工程范围工程范围包括但不限于：配电线路的铺设与连接；配电箱的安装和调试；配电设备的选购和安装；配电系统的调试和运行；工程施工图纸的编制和更新等。
具体工程范围详见附件《工程范围清单》。
3.3 工程期限工程期限为自合同签署之日起，到工程竣工验收合格为止。
3.4 工程规模工程规模为（具体规模）。
4. 乙方权利与义务4.1 乙方权利乙方享有以下权利：根据合同约定，参与工程设计与方案制定；接收甲方提供的施工资料和技术支持；获得工程合理费用和进度支付；4.2 乙方义务乙方承担以下义务：根据甲方的要求，按时完成工程，保证工程质量；对工程过程中的质量、安全等问题负有责任，及时解决施工过程中的问题；对工程进度、费用等进行合理管控，确保工程按时完工；配合甲方进行工程验收和后续维护。
5. 甲方权利与义务5.1 甲方权利甲方享有以下权利：对乙方提供的施工方案进行审核和指导；对工程进展进行监督和检查；对工程支付合理费用；对工程进行验收，确保符合合同要求；5.2 甲方义务甲方承担以下义务：提供给乙方相应的施工资料和技术支持；按照合同约定支付工程款项；对乙方提供的施工方案进行审核；协调解决工程过程中的问题和纠纷。
6. 工程款项6.1 工程预算根据工程范围和规模，甲方与乙方协商确定了工程预算为（具体金额）。
6.2 工程款项支付方式工程款项的支付方式如下：预付款：工程合同签订后，甲方向乙方支付工程总额的30%作为预付款；进度款：工程按进度进行支付，每完成一定比例的工程进度，甲方将支付相应比例的进度款；最终款：工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方将支付剩余款项。
配电安装工程分包合同协议范本
配电安装工程分包合同协议范本一、工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程范围：________1.4工程期限：自________年________月________日至________年_____ ___月________日二、分包工程内容2.1乙方按照甲方的要求，负责实施主合同项下的部分工程，具体包括：________2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量和安全。
三、工程费用3.1乙方分包工程的费用为人民币（大写）：________元整（小写）：_ _______元。
3.2乙方应在收到甲方支付的分包工程款后，按照合同约定及时支付给乙方。
四、施工管理4.1乙方应按照甲方的要求，制定施工组织设计，并报甲方审核批准。
4.2乙方应严格按照施工组织设计和甲方的要求进行施工，确保工程质量和安全。
4.3乙方应遵守国家及地方有关施工安全、环境保护、劳动保护等方面的法律法规，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
五、工程变更5.1甲方有权根据工程需要，对分包工程的范围、内容、质量、进度等方面进行调整，乙方应予以配合。
5.2乙方应按照甲方的要求，及时完成工程变更相关工作，并按照变更后的工程量和费用进行结算。
六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2甲方未按约定支付分包工程款的，每逾期一天，应支付应付金额万分之五的滞纳金。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________年，自合同生效之日起计算。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
配电安装承包合同5篇
配电安装承包合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1配电安装承包合同一、甲方：（委托方）_____________ 负责人：_____________ 地址：_____________ 电话：_____________乙方：（承包方）_____________ 负责人：_____________ 地址：_____________ 电话：_____________二、根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方将配电安装工程交由乙方承揽，乙方接受委托，承诺按协议完成工程，制定本合同。
三、项目名称：_____________工程地点：_____________工程范围：___________（详细说明）四、合同金额：人民币___________元整（大写：_____________）结算方式：按进度支付，分几次结算（具体规定）五、工期：______年______月______日至______年______月______日注：若工程延期，须由乙方出具书面说明，并经甲方确认后方可进行。
六、已支付工程款项：人民币___________元整（大写：_____________）注：该款项为甲方已支付的工程款项，未支付应支付款项将在结算时一并支付。
七、乙方应具备相应的资质证书，并保证按照国家相关法律法规进行施工，确保工程质量。
八、乙方在承揽本工程的过程中，应遵守施工安全操作规范，确保施工过程中的工人安全和工程质量，并负责施工现场的文明施工工作九、甲方有权根据实际情况对工程进度和质量进行监督和检查。
乙方在甲方的监督下进行工程施工，并接受甲方的质量验收。
十、工程施工期间，如发现施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方进行整改。
若乙方未按要求进行整改，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
十一、合同变更：如双方在实际施工中发现需变更工程内容的情况，须双方协商一致，并签订变更合同。
配电安装承包合同6篇
配电安装承包合同6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方配电安装工程项目承包给乙方施工一事，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：配电设备的安装、调试及维修等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供所有设备材料、人工费用、运输费用等。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起计算工期。
2. 工程工期为______天，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延。
四、工程造价及付款方式1. 本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
该造价为包干价，包括设备材料费、人工费、运输费等所有费用。
2. 甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
4. 乙方需提供相应的正规发票。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需通知甲方进行验收，并提供相应的工程验收资料。
3. 甲方验收合格后，视为乙方完成本合同约定的承包内容。
六、工程安全及保修责任1. 乙方在施工过程中要确保安全施工，遵守安全规范，承担安全责任。
2. 工程竣工验收后，乙方需提供一年质保服务。
在质保期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付合同总价款千分之______的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，需向甲方支付合同总价款千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格或造成其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
配电安装工程分包合同协议
配电安装工程分包合同协议甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其配电安装工程项目的部分工作内容分包给乙方实施事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程范围：[工程范围]4.工程期限：[工程期限]二、工程分包内容1.乙方根据甲方的工程要求，负责完成配电安装工程项目的部分工作内容，具体工作内容详见附件一《工程分包内容清单》。
2.乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的技术资料、施工图纸、施工方案等，并保证其真实、准确、完整。
3.乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工设备、材料、人员等，并保证其符合工程要求。
三、工程质量和安全1.乙方应严格按照国家有关法律法规、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
2.乙方应加强施工现场安全管理，遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
四、工程进度和工期1.乙方应根据甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划进行施工。
2.乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告工程进度情况，并接受甲方的监督和检查。
3.乙方应确保工程按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、工程费用和支付1.工程总费用为人民币[金额]元（大写：[金额大写]），具体费用构成详见附件二《工程费用清单》。
2.甲方按照工程进度和完成情况，分期支付乙方工程费用，具体支付方式和时间详见附件三《工程费用支付计划》。
3.乙方应按照国家有关税收政策的规定，自行承担工程相关的税费。
六、违约责任1.乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定要求的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2.甲方未按照约定支付工程费用，或无故拖延支付工程费用的，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
配电安装工程分包合同简洁范本
配电安装工程分包合同配电安装工程分包合同1. 合同双方甲方：（公司名称/个人姓名）乙方：（公司名称/个人姓名）2. 合同背景甲方为（公司名称/个人姓名），乙方为配电安装工程的专业承包商，双方就配电安装工程的分包合作进行协商，达成以下协议。
3. 工程范围（详细描述具体工程范围，包括但不限于以下内容）配电设备的安装、调试、运行；电线、电缆的敷设、连接和接地；配电箱、开关箱的安装和连接；监测设备的安装、接线和调试；施工现场的安全保护和环境保护。
4. 工程期限工程期限为从合同签订之日起至工程完工验收合格之日止，共计个工作日/月。
5. 分包价款及付款方式（详细描述分包价款及付款方式，包括但不限于以下内容）总分包价款为X元；付款方式为按工程进度分期付款；第一期付款为工程开工前，支付合同总价款的%；第二期付款为工程完成工作量时，支付合同总价款的%；第三期付款为工程完成工作量时，支付合同总价款的%；一期付款为工程竣工验收合格后，支付合同总价款的%。
6. 质量保证和责任（详细描述质量保证和责任，包括但不限于以下内容）乙方承诺按照国家和行业标准进行工程设计和施工，确保工程质量符合要求；工程竣工后，甲方享有一定期限的质量保修，乙方承诺在保修期内负责修理和维护工程；乙方承担因其施工质量问题而引发的后续费用和责任。
7. 管理和协调（详细描述工程管理和协调，包括但不限于以下内容）甲方负责对工程的施工进度、质量进行监督和检查；乙方负责组织工程施工，并按计划完成工程任务；双方保持良好的沟通和协调，及时解决工程中出现的问题。
8. 变更和终止（详细描述变更和终止情况，包括但不限于以下内容）若工程发生变更，双方应协商一致并签订变更协议；若一方违反合同约定严重影响工程进度或质量，对方有权终止合同并要求违约方承担相应责任。
9. 争议解决双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。
如果协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，合同正本为两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。
2023配电安装工程分包合同协议范本
配电安装工程分包合同协议范本1. 引言本合同由甲方（发包方）与乙方（承包方）双方共同订立，双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商，就配电安装工程的分包合作事项达成如下协议：2. 合同背景甲方是一家特定行业的企业，需要对其配电系统进行安装改造。
乙方是一家专业的配电安装公司，拥有丰富的经验和技术实力。
双方经过充分了解和洽谈，决定以分包方式进行合作，以确保工程的顺利进行。
3. 工程内容3.1. 工程名称：配电安装工程3.2. 工程范围：包括但不限于配电设备的安装、接线、调试等3.3. 工程地点：详细地质根据具体情况确定3.4. 工程期限：双方约定的工期为个月4. 权利与义务4.1. 甲方的权利与义务：•向乙方提供相关的工程资料，并协助乙方顺利进行工作；•支付乙方工程进度款项；•保证工程现场的安全与秩序；•对乙方按时交付的工程结果进行验收。
4.2. 乙方的权利与义务：•提供工程所需的技术与人力资源；•按照合同要求进行工程安装及相关工作；•保证工程质量和进度；•按时提供工程结果并完成验收。
5. 合同价款5.1. 合同总价款为人民币元，包含所有工程的安装、材料费用等。
5.2. 甲方按照工程进度支付价款，具体支付方式为方式。
5.3. 如工程范围有调整或变更，双方应另行协商确定调整后的价款并签订补充协议。
6. 违约责任6.1. 如甲方未按照合同约定支付价款，甲方应向乙方支付逾期付款金额的日利息。
6.2. 如乙方未按照合同约定提供工程结果，乙方应向甲方承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
7. 争议解决双方同意，对于因履行本合同发生的任何争议，应友好协商解决。
如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 合同生效与终止8.1. 本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程验收合格、付款完毕且双方无其他未完成事项。
8.2. 如因不可抗力导致工程无法进行或不能完成，合同可以终止。
双方应及时通知对方，并协商处理相关事宜。
配电安装工程分包合同协议范本(一)2024
配电安装工程分包合同协议范本（一）一、合同的目的和背景：本分包合同是由甲方（承包商）和乙方（分包商）根据相关法律法规和双方自愿原则，就配电安装工程的分包事项达成的一项协议。
双方将遵守该协议的约定，共同完成配电安装工程，并确保工程按时交付、质量可靠。
二、合同的签订和生效：1. 本合同的签订需经双方授权代表签字并加盖公章方视为有效；2. 本合同一经签字生效后，双方均应按照协议的内容履行各自的义务。
三、合同的工程范围：1. 工程名称：配电安装工程；2. 工程地点：（填写具体工程地点）；3. 工程内容：分包商负责完成的具体工作范围，包括但不限于：（1）配电箱、开关、插座等电器设备的安装和调试；（2）配电线路的铺设和接线；（3）现有电器设备的检修、维护和更换；（4）其他与配电安装工程相关的工作。
四、合同的工期和交付时间：1. 工期：乙方按照甲方的安排，合理安排人员和物资，保证工程的正常进度；2. 交付时间：工程应在合同签订后（填写工期天数）个工作日内交付完毕。
五、合同的费用和支付方式：1. 分包费用：甲、乙双方商议确定，总金额为（填写具体金额）；2. 支付方式：甲方应在工程验收合格后的（填写具体天数）内，将款项支付至乙方指定的银行账户。
六、质量保证：1. 乙方应按照相关技术标准和合同约定，保证工程的质量符合法律法规的要求；2. 对于因乙方施工质量问题导致的工程质量不合格或修复等问题，乙方应承担相应的责任和费用。
七、违约责任：1. 如一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任；2. 如一方违约，对方有权要求其履行合同，如不能履行，则违约方应承担相应的违约金。
八、保密义务：1. 双方应对因合同履行所了解的对方的商业秘密和技术资料保密；2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密和技术资料。
九、争议解决：1. 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；2. 如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
配电安装工程分包合同协议范本
配电安装工程分包合同协议范本1. 合同背景本协议由甲方（主包方）与乙方（分包方）就配电安装工程分包事项达成如下协议，双方均同意遵守本协议的条款和条件。
2. 项目概述项目名称：配电安装工程工程内容：包括但不限于配电盘安装、布线、接线等工作。
工期：从合同签订之日起到工程完工验收合格之日止。
3. 乙方责任1.按时完成分包工程，并保证工程质量符合国家和行业标准。
2.乙方负责相关设备和材料的采购、运输等事项。
3.乙方配备合适的技术人员，确保工程施工的安全性和专业性。
4.配合甲方的工程进度要求，保证工程的顺利进行。
4. 甲方责任1.提供工程设计图纸和技术要求。
2.协调乙方与其他工程分包方的协作，确保工程的整体进度。
3.按时支付乙方的工程分包款项。
5. 工程款项与支付方式1.工程款项总额为 ____________（大写）人民币。
2.工程款项支付方式为：分期支付。
–第一笔款项：合同签订后的7天内支付工程总款项的20%。
–第二笔款项：工程完成50%后的7天内支付工程总款项的30%。
–第三笔款项：工程完成100%后的7天内支付工程总款项的50%。
6. 双方保密条款1.本协议涉及的技术、商业、财务和其他重要信息，双方同意对其保密。
2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露本协议的内容和相关信息。
3.因违反保密条款给对方造成损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。
7. 违约责任1.如果一方违反本协议的任何条款，对方有权要求违约方立即停止违约行为，并承担相应的经济和法律责任。
2.如果甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于工程停工损失、人员安置费用等。
3.如果乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿给甲方造成的一切损失，包括但不限于违约金、补救措施费用等。
8. 争议解决双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；如协商不成，应提交给所在地有管辖权的人民法院裁决。
9. 协议生效与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日。
配电安装工程分包合同(模板)
配电安装工程分包合同合同背景本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）双方共同订立，旨在明确双方在配电安装工程分包方面的权利和义务。
一、合同目的本合同的目的是确保配电安装工程分包的顺利进行，并明确双方在工程过程中的职责和义务，以保证工程的质量和进度。
二、合同内容2.1 工程概述甲方将工程分包给乙方：•项目名称：•工程地点：•工程范围：•工程开始日期：•工程完工日期：2.2 乙方责任乙方承担责任：•按照甲方提供的工程图纸和技术要求，按时完成配电安装工程；•保证工程质量符合相关法律法规和技术标准的要求；•配合甲方进行工程验收并进行相关记录和报告。
2.3 甲方责任甲方承担责任：•提供准确、完整的工程图纸和技术要求；•按时支付合同金额；•对乙方按时完成的工程进行验收并支付尾款。
三、合同条款3.1 合同价款根据双方协商，总合同价款为人民币（简称“RMB”）金额，具体金额为：首款金额：进度款金额：尾款金额：3.2 付款方式甲方按方式支付合同价款给乙方：首款支付时间和方式：进度款支付时间和方式：尾款支付时间和方式：3.3 工程期限3.4 工程变更如因不可抗力等原因，导致工程范围、工程进度、工程价格等发生变更，双方应及时协商，签署书面变更协议。
3.5 违约责任如一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金数额为合同价款的10%，并承担因合同违约而给对方造成的损失。
3.6 争议解决双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向相关法院提起诉讼。
3.7 合同解除本合同在情况下可以解除：双方协商一致；双方发生重大违约行为；不可抗力导致工程无法继续进行。
四、附则4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并交付验收之日止。
4.2 合同解释本合同如有未尽事宜，双方应通过协商达成一致，并签署书面补充协议。
4.3 合同备份本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4.4 法律适用本合同适用法律法规。
配电安装工程分包合同
配电安装工程分包合同配电安装工程作为电力系统的重要组成部分，其质量直接关系到电力供应的安全性和稳定性。
因此，在签订合同之初，就应当明确双方的责任与义务，确保工程质量达到国家及行业的标准要求。
一、合同主体信息甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________二、工程内容及范围详细描述配电安装工程的内容，包括但不限于电缆敷设、开关设备安装、调试等。
同时，明确工程的具体范围，包括施工地点、起止时间等。
三、合同价款及支付方式合同价款应根据工程量清单和相关行业标准计算得出。
支付方式需明确，如分期支付或一次性支付，并注明具体的支付时间节点。
四、工期与进度规定合理的工期，并对工程进度进行明确的划分，如预埋阶段、主体安装阶段、调试阶段等。
同时，对于可能影响工期的因素，如天气、材料供应等，应有相应的应对措施。
五、质量保证与验收强调工程质量的重要性，明确验收标准和程序。
对于不合格的工程，应有明确的整改措施和责任追究机制。
六、安全生产双方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全。
对于违反安全操作规程的行为，应有严格的处罚措施。
七、违约责任合同中应明确违约责任，包括违约金的计算方式、赔偿责任的范围等。
确保在发生违约时，能够依法依规处理。
八、争议解决对于合同执行过程中可能出现的争议，应提前约定解决方式，如协商解决、仲裁或诉讼等。
九、其他条款根据实际情况，可以增加一些特殊条款，如保密协议、知识产权保护等。
十、合同生效与签署合同自双方代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
配电安装工程分包合同是规范双方行为、维护各自权益的法律文件。
在签订合同时，双方应本着平等自愿、公平公正的原则，详细阅读并理解合同内容，确保合同的顺利执行。
配电安装工程分包合同协议样本
配电安装工程分包合同协议样本1. 合同背景本协议由甲方（需求方）和乙方（承包方）共同签署，旨在约定配电安装工程分包合同的相关事宜，确保双方权益得到保障，并促使项目按时、按质量、按预算完成。
2. 合同条款2.1 工程范围乙方承诺按照甲方要求进行配电安装工程分包，包括但不限于：配电线路布置和敷设；配电箱安装和调试；配电设备安装和调试；配电系统检测和验收。
2.2 工期安排工程的开始日期为合同签署之日，预计工期为X天。
双方应共同遵守工期安排，如遇不可抗力导致工期延误，延期时间将根据实际情况协商确定。
2.3 技术要求乙方承诺按照甲方提供的技术要求和标准进行工程施工。
乙方需保证施工质量符合相应的国家或行业标准，并承担由于施工质量不合格引发的任何责任和后果。
2.4 付款与结算根据工程进展和完成情况，甲方将及时支付相应的款项。
付款方式为方式，具体细则如下：工程验收合格后，在天内，甲方向乙方支付工程进度款项的%；工程竣工验收合格后，在天内，甲方向乙方支付工程尾款。
2.5 变更和索赔如在工程实施过程中需要对合同条款进行变更，双方应共同协商并签署书面变更协议。
如乙方因不可抗力导致工程延误或其他损失，可按相应程序进行索赔。
2.6 保密条款双方需妥善保管彼此所获得的商业秘密和机密信息，未经许可不得向第三方透露或使用。
保密条款的有效期为两年。
2.7 违约责任若一方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等。
2.8 合同解除经双方协商一致；一方严重违反合同条款；工程无法在合理时间内完成。
3. 合同生效与解释3.1 合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签署之日起生效，至工程验收合格并结清款项后终止。
3.2 合同解释本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.3 合同变更任何对本合同的修改、补充或变更，只有经双方签署的书面协议方为有效。
配电安装工程分包合同
配电安装工程分包合同1. 合同背景本合同由甲方（以下简称为“总包方”），与乙方（以下简称为“分包方”）共同签署，双方同意按照以下条款执行本合同。
2. 合同目的本合同的目的是明确总包方和分包方之间的权利和义务，确保配电安装工程的顺利进行。
3. 工程范围本合同所涵盖的配电安装工程范围如下：设计、采购、运输、安装和调试配电设备完成配电系统的布线和接线工作进行配电设备的维护和保养提供必要的测试和报告文件4. 工期和完成时间本工程的工期为个月，具体的完成时间双方另行商定，但应在总包方确定的工期内按时完成。
5. 付款方式分包方应按照合同规定的进度进行工作，并依据工作完成的程度进行阶段性或分期付款。
分包方完成工作后，总包方应及时对分包方进行支付，支付方式双方另行商定。
6. 质量标准分包方在进行工作时应符合国家有关标准和要求。
分包方应保证工程质量，确保配电设备的正常运行。
7. 安全措施分包方在进行工作时应遵守相关的安全规定，确保施工过程平安无事故。
分包方应对工作现场进行必要的安全防护措施，并配备相应的安全设备。
8. 变更和索赔如有需要对本合同进行变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
若因不可抗力导致工期延误或其他损失，双方应及时通知对方，并按照协商一致的方式进行索赔。
9. 解除合同本合同可在以下情况下解除：分包方未按照合同约定的工期完成工程，并且不能提供合理的解释和补救措施。
分包方严重违反了合同约定的其他条款和条件。
10. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，如无法达成一致意见，应向有管辖权的法院提起诉讼。
11. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并支付全部款项后。
以上即为配电安装工程分包合同的主要内容，双方应严格遵守合同约定，共同完成工程目标。
如有争议，以本合同为准。
2023版配电安装工程分包合同
配电安装工程分包合同《配电安装工程分包合同》甲方：（乙方填写公司全称）乙方：（甲方填写公司全称）一、工程名称：甲方根据具体工程需要，委托乙方对其配电安装工程进行分包。
二、工程范围：1. 乙方负责甲方委托的配电安装工程的具体实施和施工工作。
2. 工程范围详细描述（如：安装配电箱、布线、接线等）。
三、工程效果和质量：1. 乙方承诺按照国家相关工程标准和技术规范进行工程施工，确保工程效果和质量符合相关要求。
2. 如浮现工程质量问题，乙方应及时进行修复和更正，以保证工程交付时符合甲方的要求。
四、工程进度：1. 甲方根据工程安排，要求乙方按照合同约定的工期进行工作。
2. 如乙方无法按时完成工程，需提前与甲方商议并得到甲方书面允许。
五、工程费用和支付方式：1. 工程费用为人民币（金额），由甲方向乙方支付。
2. 乙方应根据工程实际发展的需要，提前报告甲方所需付款的金额和时间。
3. 支付方式：（如：分期付款、一次性付款、尾款等）六、违约责任：1. 若任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按合同约定的工程质量、进度、费用等进行履行，则应向甲方承担违约责任。
七、争议解决：本合同的解释和争议解决应根据相关法律法规进行处理。
双方商议不成的，可根据合同约定选择仲裁或者诉讼解决争议。
八、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
2. 本合同自签署之日起生效，在工程完工并验收合格后自行终止。
3. 本合同的附件和补充协议作为本合同的有效组成部份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：。
2023配电安装工程分包合同正规范本(通用版)[1]
![2023配电安装工程分包合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/80c07c45a7c30c22590102020740be1e640ecc73.png)
配电安装工程分包合同1. 合同背景本合同是由甲方（委托方）与乙方（承包方）就配电安装工程的分包事项达成一致的协议，并对双方合作的具体事宜进行约定。
2. 合同内容2.1 工程概述本工程为配电安装工程，包括但不限于电缆敷设、开关插座安装、电表安装等工作。
2.2 工期本工程的预计工期为90天，自工程开工之日起计算。
2.3 分包范围乙方将承担本工程的分包范围：•电缆敷设：根据设计图纸和相关规范，将电缆敷设至指定位置。
•开关插座安装：按照设计要求，在指定位置安装开关插座，并进行相关连接。
•电表安装：按照设计要求安装电表，并完成接线工作。
•其他配电安装工程相关工作：根据委托方的要求，完成其他相关工作。
2.4 工作标准乙方需按照相关规范和标准进行工作，保证工程质量符合要求，并确保施工过程中的安全。
2.5 材料供应乙方应按照甲方的要求提供所需的材料，并确保材料的质量符合相关标准。
2.6 工程费用乙方的工程费用为人民币X元，费用包含方面：•分包范围内的工程施工费用；•材料费用；•相关设备租赁费用；•其他合理费用。
2.7 付款方式付款方式如下：•预付款：甲方将向乙方支付工程总费用的%作为预付款，在合同签订后X个工作日内支付。
•进度款：根据工程进度，甲方将按照约定比例支付工程费用。
•尾款：工程完工并验收合格后，甲方将支付剩余尾款。
2.8 违约责任如果任何一方违反了合同的约定，对方有权采取补救措施：•要求违约方承担违约金；•解除合同。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更如果双方发生合理的变更需求，应通过协商达成一致，并在书面形式上作出变更协议。
3.2 合同解除在情况下，任何一方有权解除合同：•乙方未能按照要求完成工程；•甲方未能按时支付工程费用；•双方协商一致解除合同。
4. 争议解决对于因合同履行而产生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
5. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
配电安装工程分包合同
配电安装工程分包合同1. 当事人本合同由以下双方共同签订：甲方：[甲方公司名称]，以下简称甲方。
乙方：[乙方公司名称]，以下简称乙方。
2. 合同目的本合同的目的是明确双方在配电安装工程方面的权利和责任，并约定相关合作事宜，确保工程的顺利进行。
3. 工程内容根据双方商定，乙方将承担以下配电安装工程的分包任务：•详细描述工程内容，包括但不限于配电箱安装、电线布线、开关插座安装等。
4. 工期要求根据双方商定，乙方应按照工程进度表完成工程任务。
具体工期安排如下：•开工日期：[具体日期]•完工日期：[具体日期]•工期总计：[天数]天5. 施工要求5.1乙方应按照相关工程标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
5.2乙方应严格遵守施工现场的安全规定，采取措施确保施工安全，避免事故发生。
5.3乙方应负责向甲方提供工程施工图纸、技术资料以及其他必要的文件。
5.4乙方应提供合格的材料和设备，并确保施工过程中不使用劣质材料。
6. 付款方式6.1根据双方商定，乙方的报价为[具体金额]，全部以人民币支付。
6.2 甲方将按照以下付款方式支付乙方：•预付款：合同签订后，甲方将支付合同总款项的20%作为预付款。
•进度款：根据工程进度，甲方将支付合同总款项的30%作为进度款。
•完工款：工程完工经验验收合格后，甲方将支付剩余合同款项的50%作为完工款。
7. 违约责任7.1如果一方违反了合同的任何条款，导致工程无法按计划进行或者质量不符合合同要求，另一方有权要求违约方承担相应的损失赔偿责任。
7.2如果乙方违约，甲方有权终止合同，并要求返还已支付的款项，并有权向乙方追偿相应的损失。
8. 争议解决双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，双方均同意提交至合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
9. 合同变更任何对本合同内容的变更必须以书面形式经双方签署后生效，并附于本合同。
10. 合同生效和终止本合同自双方盖章或签字之日起生效，有效期为合同完成后的一个月。
配电安装工程劳务分包合同
合同编号：_______甲方（发包人）：_______乙方（承包人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就配电安装工程劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于配电线路的敷设、配电设备的安装、调试及验收等。
二、劳务分包方式及范围2.1 分包工程：乙方负责完成甲方指定的配电安装工程，具体范围详见附件《配电安装工程劳务分包清单》。
2.2 工作内容：（1）配电线路的敷设、电缆桥架的安装；（2）配电设备的安装、调试，包括变压器、配电柜、开关设备等；（3）配电系统的接地、防雷设施安装；（4）工程验收及保修期内的问题处理。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价：人民币_______元整。
3.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明及人员配备方案，甲方支付合同总价20%的预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方根据乙方实际完成情况支付相应款项；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价80%的结算款；（4）保修期满，无质量问题时，甲方支付剩余20%的保修金。
四、工期及违约责任4.1 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
4.2 违约责任：（1）乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价1%的违约金；（2）甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，应向乙方支付合同总价1%的违约金。
五、质量要求及验收5.1 工程质量必须符合国家及行业相关标准，乙方应确保工程质量。
5.2 工程验收：（1）工程完成后，乙方应及时通知甲方进行验收；（2）验收合格后，甲方应签署验收报告；（3）验收不合格的工程，乙方应立即整改，直至合格。
六、安全文明施工6.1 乙方在施工过程中，必须遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工安全。
配电安装工程分包合同(1范本)
配电安装工程分包合同一、合同背景本合同由甲方（分包方）与乙方（承包方）双方共同订立，旨在明确分包方在配电安装工程中的责任和义务，确保工程顺利进行并按时完成。
二、合同内容1. 工程范围本合同所涉及的配电安装工程范围包括但不限于内容：•配电柜的安装、调试和维护•配电线路的铺设和连接•电力仪表的安装和调试•与配电安装相关的土建工程等2. 合同价格和支付方式分包方应按照工程范围和质量要求，向乙方提供工程报价。
双方根据协商一致的价格达成合作意向后，乙方应按照方式支付分包方的款项：•总工程款项的40%作为预付款，用于购买材料和支付分包方的人工费•工程完成后的60%作为尾款，乙方应在工程验收合格后的10个工作日内支付给甲方3. 工期和进度管理双方应在合同中约定工程的开始和结束时间，并制定详细的工作进度计划。
在工程进行过程中，如遇到无法按计划完成工作的情况，分包方应提前通知乙方并提供解决方案。
4. 质量和安全要求分包方应严格按照国家有关标准和规定，保证工程的质量和安全。
分包方在工程施工过程中，应配备专业技术人员，并按照要求进行施工验收。
5. 变更和索赔如双方在合同执行过程中需进行工程范围、价格或其他方面的变更，应通过书面协议进行确认。
如因双方责任之外的原因，导致工程不能按时完成或发生额外费用，分包方可提出索赔请求，乙方应予以合理支付。
6. 合同解除和违约责任如双方在合同履行过程中发生重大争议，或一方未履行合同义务且经催告后仍未改正，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
三、合同效力本合同自双方盖章后生效，效力期限为工程竣工验收合格之日起。
双方同意，在合同解除后，仍应履行未履行完毕的义务。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
四、争议解决双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交争议至所在地的人民法院进行裁决。
五、附则本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充约定，并作为合同附件。
本合同以中文书写，以文本格式输出，并在合同签署前予以认真阅读和理解。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10KV供配电工程安装合同
甲方：安徽省水利建设工程有限公司乙方: 安徽聚慧输变电工程有限公司
为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺利进行，确保本项目按预定时间对设备进
行供电，安徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,
决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组织施工。
一、工程名称及地点
二、合同价款：
本合同暂定价款为人民币：贰拾万.(具体见本合同附件工程最终结账依据表)
三、承包范围：
本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金湖主线收费站、东阳互通收费站配电
房10KV外线电缆工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油
发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司
递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受
电等工作.
总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从 10KV电源的搭火至配电房
所有设备受电为界限，其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。
乙方合同包含的材料：
1）外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。
2）配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。
甲方合同包含的材料：配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。
五、工期及质量要求
1、工期为2013年10月20日，由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不
具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
2、工程质量：本工程施工质量的合格等级为优良工程。
六、双方职责
（一）、甲方职责
1、提供施工图纸及有关资料一份，明确乙方施工执行的施工规范、质量检验、试验和评
定标准。
2、对乙方施工技术、质量管理、工程进度进行全过程控制，随时检查监督，组织乙方参加有
关质量活动，及时传达业主、监理工程师、供电公司对本工程的指示、建议和要求。
3、帮助协调乙方同业主、监理单位、房建单位的关系为乙方营造良好的工作环境。
4、按照合同文件按时支付乙方的工程款项。
5、保质保量保时间提供安装所需的设备、材料、技术支持。
（二）乙方职责
1、乙方现场负责人、技术负责人等主要人员在接到甲方通知后两天内必须进驻工地，合同成立次日乙方去供电公司进行施工单位备案。
参与业主或监理工程师组织的各项活动，离开工地须经项目部和监理工程师批准；组织编制所承包项目的施工方案、进度计划编排和统计、并按招标文件要求提供承包工程验收资料。
2、所有到施工现场的设备、材料需完全完整地搜集生产厂家的合格证书、检验报告、配套图纸和说明书、随机配件等。
3、施工中自觉接受业主、监理工程师、甲方人员、供电公司的检查、监督与管理，发现问题及时纠正。
严格按设计图纸、招标文件、国家标准及相关技术规范要求组织施工，施工质量不合格部位由乙方无偿返工，并承担由此所引起的一切损失。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，给甲方造成的经济及名誉损失从乙方工程款中扣减。
负责自身施工人员的管理和生活安排，遵守国家及地方的有关法令及法规，做到文明施工，维护安徽省水利建设工程有限公司的对外形象和利益。
一切现场政策性支出需当事人、第三方签字并拍照或录音。
5、乙方必须安排数量充足、性能良好的施工机械(施工机械租赁,检测外包)和技术熟练的操作工投入工程施工，满足工程施工需要。
外线电缆敷设质量缺陷期为竣工验收后24月。
隐蔽工程需监理在场认证签字并拍照存档。
七、安全责任
乙方在工程实施过程中，严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产监督管理规定》，加强对自身施工人员的教育和防范工作，乙方须为其所有施工人员购买人生意外保险，特种作业人员需持证上岗，如乙方施工中发生安全事故，其责任和经济损失均由乙方承担。
八、付款方式
当乙方材料进场开始施工时，甲方凭现场驻地监理签证单通知财务二日内付到场材料费及其它一切费用的70%。
后续付款按照当月发生的工程量付足70%。
余款工程竣工验收一个月内付清。
九、违约责任
1、甲方违约：甲方需按照本协议的约定按期支付工程款，否则承担违约责任。
乙方有权停工及索赔。
并处合同总价的5%违约金.
2、乙方违约：由于乙方没有投入适应本项目合格的机械及人员,不按时上班,对甲方的指令或明或暗的抵制敷衍,导致没有及时完成甲方所要求的工程进度。
影响到甲方对外企业形象.甲方有权立即终止合同,乙方应及时无条件退场并承担相应的违约责任。
并处合同总价的5%违约金.
十、其他
1、甲方与业主之间的合同文件中的所有责任条款，对乙方均有相应的约束力。
双方必须24小时开机以保证通讯畅通。
如三次发现对方通讯障碍作违约判定.
2、乙方须提供7万元的材料发票供甲方工程审计之用,税务甲方5%承担.下火通电甲方有义务负责协调工作。
3、甲方付款结束,不意味着乙方责任已清,如工程验收后。
24个月责任缺陷期内发生质量问题,乙方有义务无偿修复。
甲方代表：乙方代表：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号帐号
签约日期：二〇一三年九月八日签约日期：二〇一三年九月八日。