商丘市电厂供热管网工程施工合同
供热管网施工合同范本三篇
供热管网施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________供热管网工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于供热管道的铺设、阀门安装、保温处理、检查井建设等，具体工程内容以施工图纸和双方确认的工程清单为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范，以及双方约定的质量标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量合格。
3. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币：__________元（大写：____________________元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
电厂供热管网工程施工合同
电厂供热管网工程施工合同甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲方需对现有供热管网进行扩建或改造，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程内容及范围1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程规模：_______________4. 工程内容：包括但不限于管道铺设、阀门安装、保温层施工等。
5. 工程范围：详细描述工程的起点、终点以及主要经过区域。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 施工过程中应严格遵守安全生产规定，防止发生安全事故。
3. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并符合环保要求。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期事宜。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币____元，包含所有材料费、人工费、机械使用费等。
2. 支付方式分为预付款、进度款和竣工款三个阶段，具体比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应按未完成部分的比例支付违约金。
2. 若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日。
供热管网工程施工合同
供热管网工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了保证工程的顺利进行和质量的达到标准，经双方友好协商，在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包供热管网工程，并按照双方已经签订的既定协议，达成如下合同：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包供热管网工程，承包内容如下：（1）供热管道的材料采购、运输、安装，包括主管道、支管道等；（2）供热管网的隔热保温、防腐、检测及水压试验等工作；（3）供热设备的安装、调试及保养；（4）工程施工中的安全防护措施和环境保护措施；（5）其他与供热管网工程相关的工作内容。
2. 甲方应向乙方提供工程所需的相关资料和技术支持，并负责对工程施工过程进行监督和检验。
3. 工程期限为（具体工期），甲方应在工程期限内提供相应的资金支持和协助。
4. 工程完工后，乙方应协助甲方进行工程验收，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
二、工程报价及支付方式1. 供热管网工程总承包价为（具体金额），甲方应按照合同约定的支付周期和方式，及时足额支付给乙方。
2. 工程结算采用阶段结算和总结算相结合的方式，具体结算标准和周期按照合同约定执行。
3. 如因甲方原因或工程变更导致工程成本增加，应由甲方额外支付差额费用。
三、施工标准和质量要求1. 供热管网工程应符合国家标准和甲方特定要求，并保证工程质量符合相关标准。
2. 在施工过程中，乙方应严格遵守相关安全生产法律法规，保障施工人员的安全，确保工程施工的顺利进行。
3. 工程完工后，乙方应对工程质量进行长期保修，确保工程设施的正常运行和使用寿命。
四、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程，应向甲方承担违约责任，并按照合同约定的金额支付违约金。
2. 若甲方未能按时支付工程款项，应向乙方承担违约责任，并按照合同约定的金额支付违约金。
3. 如因不可抗力或客观原因导致工程无法按期完成，应及时协商解决，并延长工程期限。
五、其他条款1. 双方应严格遵守合同约定，如有需要变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
商丘热力管道施工合同书
商丘热力管道施工合同书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要在商丘地区进行热力管道的施工工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。
第一条工程内容1.1 工程名称：商丘地区热力管道施工工程。
1.2 工程地点：商丘市指定区域。
1.3 工程范围：包括但不限于热力管道的铺设、安装、调试及验收。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2.2 乙方应提供施工所需的所有材料和设备，保证其质量符合规定标准。
第三条工程期限3.1 工程预计开工日期为：____年____月____日。
3.2 工程预计竣工日期为：____年____月____日。
3.3 如遇不可抗力因素，双方应协商确定工程延期事宜。
第四条工程价款4.1 工程总造价为：人民币（大写）____________________元。
4.2 付款方式：根据工程进度分期付款，具体付款节点和比例由双方协商确定。
第五条双方责任5.1 甲方责任：a. 提供施工所需的场地、资料和必要的协调工作。
b. 按合同约定支付工程款项。
5.2 乙方责任：a. 按照合同约定完成施工任务。
b. 保证施工安全，遵守相关法律法规。
c. 负责工程的维护和保修工作。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________授权代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表签字：_____________________日期：____年____月____日（注：本合同书仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律规定进行调整。
商丘热力管道施工合同范本
商丘热力管道施工合同范本合同编号：_____________商丘热力管道施工合同甲方（委托方）：____________________（以下简称甲方）地址：_______________________________联系电话：___________________________乙方（承包方）：____________________（以下简称乙方）地址：_______________________________联系电话：___________________________鉴于甲方拟进行商丘热力管道施工项目，乙方具备相关的施工能力和经验，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：______________________1.2 项目地点：______________________1.3 项目工期：______________________1.4 项目预算：______________________第二条乙方的责任和义务2.1 乙方应按照甲方提供的设计方案和要求，按时、按质、按量完成热力管道施工工作。
2.2 乙方应组织施工人员进行施工，并保证施工人员具备相应的资质和技术能力。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故的发生。
2.4 乙方应按照合同约定的工期完成施工，并保证施工质量符合相关标准和规范。
2.5 乙方应负责施工现场的清理和整理，保持施工现场的整洁。
第三条甲方的责任和义务3.1 甲方应提供详细的设计方案和要求，确保施工过程中的设计与实际相符。
3.2 甲方应按照合同约定的时间支付工程款项，并提供相应的支付凭证。
3.3 甲方应提供施工现场的必要条件，包括场地、材料等。
3.4 甲方应配合乙方的施工工作，提供必要的协助和支持。
第四条价款及支付方式4.1 本项目的总价款为人民币____________元。
4.2 甲方应按照工程进度支付价款，具体支付方式如下：第一期：____________元，支付时间：____________；第二期：____________元，支付时间：____________；第三期：____________元，支付时间：____________；第四期：____________元，支付时间：____________。
商丘热力管道施工合同范本
商丘热力管道施工合同范本甲方（供热方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方热力管道施工项目（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 本项目位于河南省商丘市，主要包括热力管道铺设、连接、调试等工作。
1.2 热力管道线路全长约XX公里，管径范围为DN100mm至DN800mm，采用无缝钢管或保温钢管。
1.3 热力管道施工标准及质量要求符合国家现行相关法律法规、行业标准及甲方要求。
第二条合同金额2.1 本合同总额为人民币XX元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），包括工程设计、材料采购、施工、调试等全部费用。
2.2 乙方报价应包含完整的服务内容，包括施工图纸设计、材料采购、施工、验收、质保等环节。
第三条合同履行3.1 甲方义务：（1）负责办理本项目所需的相关手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。
（2）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。
（3）按照合同约定支付合同价款。
3.2 乙方义务：（1）按照甲方要求，完成热力管道的施工、调试等工作，并保证工程质量。
（2）按照合同约定，提交施工进度报告、工程验收报告等相关文件。
（3）遵守国家法律法规，严格按照安全规定进行施工，确保施工安全。
3.3 甲方应在本合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总额的30%作为预付款。
3.4 乙方应在收到预付款后XX个工作日内开始施工。
3.5 工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余合同价款。
第四条工期4.1 合同约定的工期为XX个月，自乙方开始施工之日起计算。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
4.3 甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并承担相应费用。
第五条质量保证5.1 乙方应保证工程质量，确保热力管道系统安全、稳定、高效运行。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。
商丘热力管道施工合同书
商丘热力管道施工合同书合同编号，【编号】。
甲方（施工单位），【甲方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
乙方（需方），【乙方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
鉴于甲方具有从事热力管道施工的资质和能力，乙方有意委托甲方进行热力管道施工，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目名称。
根据双方协商，本合同所指项目名称为商丘热力管道施工项目。
第二条工程内容。
1. 甲方应按照乙方的要求和相关规范，对商丘热力管道进行施工，包括但不限于管道敷设、焊接、试压、保温等工作。
2. 甲方应保证施工的质量、安全、进度和环保符合国家相关法律法规和标准要求。
第三条工期。
1. 本合同工期为【具体工期】，自合同签订之日起计算。
2. 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长，甲、乙双方应及时协商并签订书面变更协议。
第四条价款及支付方式。
1. 乙方应按照工程实际完成情况及验收结果，按照合同约定的支付方式及时间向甲方支付相应的价款。
2. 甲方应开具合法有效的发票，并在收款后及时提供相应的施工报告、验收报告等相关资料。
第五条质量保证。
1. 甲方对所提供的施工服务质量承担保修责任，保修期为【具体保修期限】。
2. 在保修期内，如因甲方施工质量问题导致的设备故障或损坏，甲方应承担免费维修或更换责任。
第六条违约责任。
1. 若任何一方未能履行合同义务或违约，应按照相关法律法规和合同约定承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。
第七条合同变更。
任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第八条争议解决。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。
第九条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为商丘热力管道施工合同书范本，具体内容可根据实际情况进行调整修改。
商丘热力管道施工合同模板
商丘热力管道施工合同模板甲方（供热方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行热力管道施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________热力管道施工工程1.2 工程地点：_______（具体施工地点）1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责热力管道的施工、安装、调试及验收等工作。
1.4 工程规模：_______（管道长度、管径等）1.5 工程预算：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提供的热力管道施工服务，合同总价为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2.2 乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3 甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
具体付款比例和付款时间由双方在补充条款中约定。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方要求，保证工程按时完成。
具体施工期限为：自合同签订之日起_______日内。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、施工质量4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收标准：按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行验收。
4.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供相应的验收资料和保修证书。
五、保修期限5.1 乙方对施工的管道工程提供_______年的质保期（自工程验收合格之日起计算）。
5.2 在保修期内，乙方负责免费维修或更换因施工原因造成的管道损坏部件。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例。
商丘热力管道施工合同范本
商丘热力管道施工合同范本合同编号：____________________甲方（委托方）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟委托乙方进行商丘热力管道施工项目，双方经友好协商，达成以下合同条款：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行商丘热力管道施工项目，具体工程范围详见附件一。
1.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
第二条工程进度2.1 工程开始日期为____年____月____日，预计完成日期为____年____月____日。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。
3.2 乙方应按照甲方要求进行工程质量验收，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
第四条付款方式4.1 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提出相应的付款申请。
4.2 甲方应在收到乙方付款申请后的五个工作日内，支付相应的款项。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
5.2 如甲方未按照合同约定的付款方式支付款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
第六条保密条款6.1 甲方和乙方对于双方在合同履行过程中所涉及的商业秘密和技术资料应予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或披露合同内容及履行情况。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
7.2 如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
商丘热力管道施工合同范本
商丘热力管道施工合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行热力管道施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就热力管道施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自本合同签订之日起至________年____月____日止。
第二条工程质量标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2.2 工程质量验收标准：_____________________2.3 甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：_____________________3.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。
第四条工程变更4.1 施工过程中，甲方如需变更工程内容、规模或标准，应提前书面通知乙方，并由双方协商一致后签订补充协议。
4.2 因工程变更导致工程价款增减的，双方应按照实际工程量和合同约定的计价方式进行调整。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应按照合同约定的质量标准进行自检，并书面通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到乙方通知后____天内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第六条工程保修6.1 乙方应对施工的工程承担保修责任，保修期限为工程竣工验收合格之日起____年。
6.2 保修期内，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应并进行维修。
供热管网施工合同范本
供热管网施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行供热管网施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方负责供热管网的施工，包括管道铺设、设备安装、调试及验收等。
二、工程范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2. 乙方应保证工程的质量、安全、环保及文明施工，符合国家及行业的相关标准。
三、工期1. 工程期限：______年______月______日至______年______月______日。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程价款1. 工程总价款：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
五、质量保证1. 乙方应按照国家及行业的相关标准进行施工，保证工程质量。
2. 工程质保期：______年，自工程验收合格之日起计算。
3. 质保期内，如因乙方施工原因导致工程出现质量问题，乙方应免费进行维修。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，制定安全生产规章制度，确保施工安全。
2. 乙方应加强施工现场的管理，采取有效措施防止安全事故的发生。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
七、环境保护1. 乙方应遵守国家及地方的环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。
2. 乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得擅自倾倒。
3. 如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担全部责任。
八、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，每日违约金为工程总价款的______%。
商丘热力管道施工合同模板
商丘热力管道施工合同模板甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要进行热力管道施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就商丘热力管道施工项目达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：商丘热力管道施工项目1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：包括但不限于热力管道铺设、管道连接、管道保温、管道试压等。
1.4 工程规模：_________________________1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价：人民币（大写）_________________________元整（￥_______元）。
2.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：a. 合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款；b. 管道铺设完成，支付合同总价的30%；c. 管道试压合格，支付合同总价的20%；d. 工程竣工验收合格后，支付剩余的20%。
第三条工程期限3.1 开工日期：本合同签订之日起______天内开工。
3.2 竣工日期：开工之日起______天内完成所有施工任务。
3.3 如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量。
供暖管网工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（采购人）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要建设供暖管网工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______供暖管网工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：供暖管网的设计、施工、调试及验收等5. 工程总投资：_______万元二、工程进度及工期1. 施工期限：自合同签订之日起_______日内完成工程。
2. 工程进度安排：详见附件《工程进度计划表》。
三、工程款项及支付方式1. 工程款项：甲方按照合同约定，在工程进度和工程质量达到约定标准后，向乙方支付工程款项。
2. 支付方式：甲方在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应的工程款项，具体支付比例由双方协商确定。
四、工程质量要求1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求，达到合格工程标准。
2. 工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应积极配合验收工作。
五、工程安全与环境保护1. 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 环境保护：乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，减少对周边环境的影响。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。
3. 双方因故解除合同，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
供热管网建设工程施工合同
供热管网建设工程施工合同合同编号：______________本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下条款：第一条合同目的甲方委托乙方进行供热管网建设工程施工，以确保供热系统的正常运行和供暖质量的提升。
第二条工程内容1. 乙方负责供热管网建设工程的施工任务，包括但不限于设计、采购、施工及验收。
2. 乙方应确保工程施工符合国家相关标准和规定，以确保供热系统的安全、稳定和可靠。
第三条工期及质量要求1. 工期约定：乙方应在合同签订后的______个工作日内，按照项目计划图纸和施工方案完成全部施工任务。
2. 质量要求：乙方所提供的施工材料、设备及工艺应符合国家相关标准和规定，确保供热系统的正常运行和供暖质量的提高。
第四条价格和支付方式1. 总工程价款为人民币______元（大写：____________），具体分期支付方式及金额如下：（1）工程启动前，甲方向乙方支付工程款的______%作为预付款；（2）工程完成验收合格后，甲方向乙方支付工程款的______%作为中期款；（3）工程竣工验收合格后的______个工作日内，甲方支付余下工程款的______%作为最终款。
2. 甲方应按照约定支付时间及金额进行支付，逾期支付的，甲方按照合同总价款的______%向乙方支付违约金。
第五条工程监理1. 甲方有权委派监理人员对工程施工过程进行监督、管理，并在施工过程中提出合理的建议或要求。
2. 甲方和乙方应共同配合监理人员的工作，确保施工质量和进度的控制。
第六条违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定的工期完成工程任务，甲方有权要求乙方按工期的每延误一天支付工程总价款的______%作为违约金。
2. 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方按逾期天数支付工程款总额的______%作为违约金。
3. 对于致使双方不能履行合同的不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争等，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
商丘市电厂供热管网工程施工合同
商丘市电厂供热管网工程施工合同发包方(全称):承包方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:商丘市电厂供热管网工程施工合同工程地点:商丘市城乡一体化示范区城内供热管网工程内容:沟槽开挖回填、管网基础夯实，供热管网敷设及附材，保温。
检查井、余土外运、地面回复等。
承包范围:图纸所包含项目(包括地面恢复)。
二、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天三、质量标准工程质量标准合格并符合国家施工验收规范CU28-2014标准。
四、合同价款金额:五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效合同订立时间:年____月____ 日合同订立地点:商丘市电厂供热管网工程本合同双方约定双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件特形之的，发似人承包人可以解除合同，(1)因不可抗力致使合同无法履行；(2)因方违约《包括因发包人原因造成工程停建建成缓建) 无法履行。
445方依据44.2. 443、44款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通各，并在发出通各前7 天告知对方，通各到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善傲好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
商丘热力管道施工合同范本
商丘热力管道施工合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对商丘市热力管道工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：商丘热力管道工程。
2. 工程地点：商丘市____________。
3. 工程内容：按照甲方要求进行热力管道的施工，包括但不限于管道铺设、焊接、保温等工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
三、工程质量标准执行国家及行业相关标准，确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：[具体约定支付节点和比例]。
五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供工程所需的相关资料和设计图纸。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 协助乙方协调施工现场的相关事宜。
（二）乙方权利与义务1. 按照合同约定及相关标准进行施工，确保工程质量和进度。
2. 遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
3. 负责施工现场的清理和垃圾清运。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后______日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，按应付未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的工期、质量完成施工任务，应承担相应的违约责任。
热力管网工程施工合同范本
热力管网工程施工合同范本
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
根据双方自愿，就热力管网工程施工事宜，达成如下合同：
一、工程内容：乙方承担甲方热力管网工程的施工任务，具体工程内容包括但不限于管道铺设、设备安装、系统调试等环节。
二、工程期限：工程施工期限为（具体施工开始时间至施工完成时间），双方经协商可在不影响工程进程的前提下进行调整。
三、工程费用：本次施工的总费用为（具体费用总额），甲方应于工程完成验收后的（具体结算周期）内支付给乙方。
四、工程质量：乙方应保证工程质量符合相关法规标准和甲方要求，对工程质量不达标的部分进行整改。
五、安全保障：乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
六、验收标准：工程完成后，甲方有权对工程进行验收，若发现未达标情况，乙方应承担相应的返工责任。
七、违约责任：一方违约，需向对方支付违约金，违约金为合同总金额的（具体违约金比例）。
八、法律适用：合同履行过程中发生争议，双方协商不成，可向相关法律机构求助解决。
九、合同变更：本合同经双方签署后不得擅自更改，如需变更，应经双方协商一致后签署补充协议。
十、附则：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
供暖管网施工合同
供暖管网施工合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方供暖管网施工项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：供暖管网施工项目1.2 工程地点：____________1.3 施工内容：包括但不限于供暖管网的设计、材料采购、施工、调试、验收等全部工作。
1.4 施工界限：本工程施工界限为供暖管网覆盖的所有区域。
二、工程价款2.1 本工程采用固定总价合同，乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求及相关规范进行施工，并承担相应的材料、设备、人工等费用。
2.2 本工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.3 乙方在签订合同时，向甲方提交的材料、设备等报价单，作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。
三、施工期限3.1 乙方应在签订合同后的____个工作日内，将施工材料运至施工现场。
3.2 工程具备安装条件后，乙方应在____个工作日内完成供暖管网的安装工作。
3.3 工程安装结束后，乙方应在____个工作日内完成调试及验收工作。
四、付款方式4.1 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价款的____%。
4.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后____个工作日内，向乙方支付剩余的合同价款。
4.3 甲方支付的价款，乙方向甲方提供等额的正规发票。
五、甲方责任5.1 甲方应提供供暖管网施工所需的场地、水源、电源等临时设施，费用由乙方承担。
5.2 甲方应负责协调施工现场的相关管理工作，确保施工顺利进行。
5.3 甲方应根据施工需要，提供必要的施工图纸、技术要求及相关规范。
六、乙方责任6.1 乙方应按照甲方的要求，完成供暖管网的施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规及规范要求。
6.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
供热管网建设工程施工合同
供热管网建设工程施工合同【合同名称】供热管网建设工程施工合同【甲方（发包方）】（填写甲方全称）【乙方（承包方）】（填写乙方全称）一、工程概况：本合同涉及的供热管网建设工程位于（具体地点），主要包含但不限于以下工作内容：（详细描述工程内容，如管道铺设、热力站建设等）。
二、工程范围及标准：工程应符合国家及地方有关供热管网建设的标准和规范，包括但不限于（列出关键标准名称）。
所有施工材料、设备必须达到国家标准，并通过相关质量检测。
三、合同金额：合同总价为人民币（大写）（小写）元，包括材料费、人工费、机械使用费等全部费用。
四、工期要求：工程计划开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
因不可抗力或其他特殊情况需要顺延工期时，双方应协商确定。
五、质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，进入质量保证期，期限为（具体年限），在此期间内出现质量问题，乙方负责无偿修复。
六、付款方式：付款分为预付款、进度款和尾款。
预付款为合同金额的（百分比），在合同签订后（天数）内支付；进度款根据实际完成工程量按月支付；尾款在工程竣工验收合格后支付剩余部分。
七、违约责任：若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决：合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至（约定的仲裁机构）进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他事项：（此处可根据实际需要补充其他相关条款，如保密协议、知识产权归属等）十、合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式（份数）份，甲乙双方各执（份数）份，具有同等法律效力。
十一、附件：（如有附件，列明附件名称）。
热力管网工程施工合同
热力管网工程施工合同甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟开展热力管网工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守并信守以下条款：一、工程内容1.1 乙方接受甲方的委托，承担热力管网工程项目的施工任务。
1.2 工程包括但不限于管道铺设、设备安装、管道保温、管网调试等工作内容。
1.3 工程的具体范围、进度和质量要求详见附表一《工程量清单》。
二、工程期限2.1 工程期限自双方签订本合同之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
2.2 若因不可抗力等情况造成工程延期，经双方协商一致可以适当延长工期，但需书面确认。
三、质量标准3.1 乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求，严格执行工程质量标准，确保工程质量符合要求。
3.2 工程施工过程中如发现任何质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，直至合格为止。
四、工程款支付4.1 甲方应按照工程进度支付相应款项给乙方，支付方式为分期支付，具体支付比例和时间详见附表二《款项支付计划表》。
4.2 工程款支付应在工程验收合格后15个工作日内办理完毕。
五、安全保障5.1 乙方在工程施工过程中需严格遵守安全生产规定，确保工地安全，并承担相关责任。
5.2 甲方应提供相应的安全保障措施，保障乙方施工人员的人身安全，如发生意外事故，由责任方赔偿损失。
六、保修期6.1 工程竣工验收后，乙方应提供指定的保修期，对工程进行保修和维护，确保工程正常运行。
6.2 保修期为1年，期间内如发现工程质量问题，乙方应及时处理。
七、违约责任7.1 若一方违反本合同规定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
7.2 若双方因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并免除因此造成的违约责任。
八、争议解决8.1 双方如在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商丘市电厂供热管网工程施工合同发包方(全称):承包方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:商丘市电厂供热管网工程施工合同工程地点:商丘市城乡一体化示范区城内供热管网工程内容:沟槽开挖回填、管网基础夯实，供热管网敷设及附材，保温。
检查井、余土外运、地面回复等。
承包范围:图纸所包含项目(包括地面恢复)。
二、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天三、质量标准工程质量标准合格并符合国家施工验收规范CU28-2014标准。
四、合同价款金额:五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效合同订立时间:年____月____ 日合同订立地点:商丘市电厂供热管网工程本合同双方约定双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件特形之的，发似人承包人可以解除合同，(1)因不可抗力致使合同无法履行；(2)因方违约《包括因发包人原因造成工程停建建成缓建) 无法履行。
445方依据44.2. 443、44款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通各，并在发出通各前7 天告知对方，通各到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善傲好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要的条件，支付以下所发生的费用，并按合同允定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外，有过错的方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。
45、合同生效与终止45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
45.3合同的权利义力终止事，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。
46、合同份数46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条人约定。
47、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用__语言文字3.2适用法律、法规需要明示的法律、行政法规3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称《采暖工程施工与质量验收规范统一标准》发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时间的约定:4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数发包人对图纸的保密要求:使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权，发包人派驻的工程师姓名:职权:施工现场管理5.6不实行监理的工程师的职权:7、项目经理姓名:级别:_职务(职称):8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:(2)将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:(3)施工声地与公共道路的通道开通时间和要求:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:(6)木准点与座标控制点交验要求，(7)图纸会市和设计交底时间，(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:(9)双方约定发包人应做的其他工作:8.2发包人委托承包人办理的工作:9、承包人工作9.1承包人应按我定时间和要求，完成以下工作:(1)城由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:(2)应提供进度计划、统计报表的名称及完成时间:(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人负责(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施要求;无(5)需承包人办理的有关施工场地交通，环卫和施工噪音管理等手续;无(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担，由发包人承担(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人负责(8)施工场地清洁卫生的要求:现场围挡施工(9)双方约定承包人应做的其他工作:施工现场恢复原样三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认的时间:13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量须达到国家或专业质量检验评定的合格条件，经协商，本工程的质量等级约定为__合格如果此约定等级超过合格标准，应支付由此增加的经济支出确定如下，15.2技术要求1、(1直埋保温管内钢管当外径219mm时，采用以双面焊螺旋缝埋弧焊钢管，钢号Q235A.其质量要符合行业技术标准《城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管》的规定。
(2)直埋保温弯头直埋保温弯头采用预制保温弯头，不准在管沟内发泡制作。
弯头采用压制钢弯头，钢号与直管相同，压力级别为PN1.6MPa,弯曲半径以图纸为准。
保温弯头的保温层厚度和塑料外套管规格与直管相同。
(3)变径管管线上的变径管采用挤制变径管，钢号与直管相同，压力级别PN1.6MPa,不得采用收口或抽条办法制作变径管。
(4)补偿器供热管网采用套简补偿器，应按图纸核对每个补偿器的型号规格及安装位置。
保温材质与预制保温管材质相同。
补偿器的中心与管道同心。
(5)管沟开挖与回填管沟深度按控制保温管最小埋深确定。
沟槽满填砂垫层，回填砂中不得有砖头、石块，并要分层回填、分层夯实，特别是在固定墩和检查井周围要注意夯实。
(6)管线安装管网的施工程序建议先数设管线，后修建检查井，然后再安装井内阀门和附件，管线技不小于干分之二的坡度数设。
管道数设高点放气，低点收水其放水、放气并做法详见围。
管道根穿车行路面时设钢路况是土套管，在保温管管口焊接前，必须清除管内的砂土、铁锈和污物。
在管线安装间断时，敞开的管口，要临时点焊盲板，防止砂t和污物进入管内。
管道施工焊口100探伤。
合格率100验收按照“工业金属管道工程施1及验收规范标准”执行。
(7)管道开孔焊接管道分支开孔的处理方法见施工方法通用图。
直埋管道采用气弧焊打底的焊接方法。
焊缝质量要符合《现场设备，工业管道焊接工程及验收规范》(GB50236-98) 的规定。
(8)管网水压试验和冲洗管网水压试验分为“强度性试压”和“严密性试压”强度性试压是在管道阀门及附件没有安装以前，按安装区段进行的水压试验，试压合格后进行保温管“补口”，然后回填土。
强度性水压试验的试验压力为1.5MPa。
严密性试压是在管线、阀门、管路附件安装完毕和固定点固定后进行的水压试验，试验压力为1.25MPa。
严密性水压试验按单根管进行，不得两根同时进行试压。
用压力水流将管内污物冲洗干净。
(9)检查室(井)采用防水阀室，室(井)内管道及阀门均应保温。
保温材料采用30mm厚的海藻石，外涂红调和漆两遍，阀门]保温后须在保温层外标明介质流向，压力及管径。
(10)检查室土建施工详见土建施工说明和土建通用图。
(11)以上未尽事项，均执行(城市供热管网施工与验收技术规范》和《城镇直埋供热管道技术规程》的有关规定。
17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:沟槽验收、焊缝验收、保温口验收、地面恢复。
19工程试车19.5试车费用的承担安全施工六、合同价款与支付，发包方出示方案23、合同价款及调整23.2本合同价款采用_ (1)方式确定。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围:设计变更引起新的工程量项目或工程量清单漏项，其相应的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
工程数量有误或设计变更引起工程量增减，在变化幅度士5%以内(含5%)不予以调整，士5%以外的应执行原有的综合单价，作为结算的依据。
风险费用的计算方法:工程风险系数___ 1 或1万元风险范围以外合同价款调整方法:可浮动费用的费率约定如下。
综合费用利润____. 远地施工增加费_特种保健津贴___ 1 _, 赶工措施费文明施工增加费(2)采用可调价格合同，材料价差调整方法采用第_ 1种，合同价款调整方法:①按主材计算价差。
②主材按材料计算价差，其它材料按系数计算价差。
③按工程造价管理机构公布的竣工调差系数及调价计算方法计算价差。
可浮动费用的费率约定如下:综合费用_ 1，利润_ L远地施工增加费_ 1，特种保健津贴___ L. 赶工措施费，文明施工增加费。
3)采用成本加洲金(利润)合同，双方约定采用_ 1种方式，有关成本和酬金的约定:①按工程成本实报实销另加一笔酬金。
②预算成本加酬金。
③最高限顿成本加固定酬金。
可浮动费用的费率约定如下:综合费用_ 1，利润L,远地施工增加费__ 1，特种保健津贴__ 1__,赶工措施费_ 1文明施工增加费23.3双方约定合同价款的其他调整因素:24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的意境和金额或占合同价款总额的比例:扣回工程款的时间、比例:25、工程量确认25.1承包人向工生理现提交已完工程量报告的时间:在工程量完成三天内提交26、工程款(进度款)支付:本工程不采用预付款，以每条施工道路供热管网作为一个单位工程(管径大于等于DN800的管道以每1KM供热管网作为一个单位工程)，每个单位工程施工完毕，工程各项达到验收标准(包括清管、试压)后进行中间验收，验收后一周内发包方支付承包方该单位工程总款额的80%。
工程整体验收合格后10日内支付工程款额15%，其余作为质量保证金，一年后(以第一个采暖期结束为准，过10日内，无息)支付。