福建省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试题
2016年上半年福建省监理工程师合同管理：最终结清考试试卷
2016年上半年福建省监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。
A：以投标人的平均报价作为评标价B：以中标人的评标价作为中标价C：以报价最低的投标价为中标价D：以中标人的报价为中标价E：专业监理2、【例2·单选题】某建设工程设备及工、器具购置费为500万元，基本预备费为90万元，建筑安装工程投资为1200万元，建设期利息为55万元，土地使用费为800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：55B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。
由承包方承担工程量变动风险的合同是。
A：估算工程量单价合同B：固定总价合同C：纯单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括。
A：设计深度要求B：施工组织要求C：建筑物的合理使用年限要求D：设计人配合施工工作的要求E：专业监理5、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。
A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。
这种抽样方法称为。
A：完全随机抽样B：分层抽样C：等距抽样D：整群抽样E：工程变更单7、某建设项目的净现金流量如表3-3所示，则该项目的静态投资回收期为年。
A：3．33B：4．25C：4．33D：4．75E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为错误。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
最新福建省下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷资料
福建省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行2、投资利润率是反映项目的重要指标。
A：负债能力B：盈利能力C：偿债能力D：抗风险能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施4、根据《注册监理工程师管理规定》。
下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。
A：保证执业活动成果的质量B：依据本人能力从事相应的执业活动C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D：接受继续教育，努力提高执业水准E：工程保险金5、工程师对工程索赔的影响有__。
A．业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任B．工程师可以全权处理索赔C．工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人D．在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人6、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金7、建设工程项目信息形态有下列形式__。
A．文件、数据、报表、图纸等信息B．图纸、合同、规范、记录等信息C．文字图形、语言、新技术信息D．图纸、报告、报表、规范等信息8、承担违约责任的条件是采用__。
A．严格责任原则B．限制责任原则C．公平原则D．客观公正原则9、某关系社会公共利益的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：专业监理10、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
2015年下半年福建省监理工程师合同管理：合同解除考试题
2015年下半年福建省监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理与项目管理服务的区别不包括。
A：服务性质不同B：服务对象不同C：服务范围不同D：服务侧重点不同E：工程保险金2、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。
2年末存款本息和为元。
A：4160．00B：4243．22C：4248．99D：4492．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。
A：流水步距B：流水间隔C：流水强度D：流水时距E：自我评定4、编制施工总进度计划时。
组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。
A：工程量大、工期短B：工程量大、工期长C：工程量小、工期短D：工程量小、工程长E：自我评定5、专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理：过程中的工程专项问题而召开的会议。
A：不定期B：定期主持召开C：每月组织召开一次D：按建设单位要求组织E：工程保险金6、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。
A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理7、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。
A：现场踏勘是由招标人组织的B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行E：专业监理8、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。
A：不再返还B：在颁发接收证书时全部返还C：在颁发履约证书时全部返还D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半E：专业监理9、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
2016年下半年福建省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题
2016年下半年福建省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理员需要有学历，并经过监理业务培训。
A：高中B：大专C：本科D：中专及以上E：工程保险金2、是进行风险分析与评价的重要基础。
A：风险分析与评价B：风险对策的决策C：风险对策的实施D：风险识别成果E：工程保险金3、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是__。
A．协议书B．专用条款C．标准条款D．质量保修书4、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是。
A：申请仲裁的意思表示B：仲裁事项C：选定的仲裁委员会名称D：适用的仲裁规则E：专业监理5、某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。
地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回。
A：分包单位B：总包单位C：监理单位D：建设单位E：工程保险金6、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是。
A：工作C和工作DB：工作A和工作BC：工作C和工作ED：工作B和工作DE：自我评定7、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔8、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。
江西省2016年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
江西省2016年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性2、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务3、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是。
A：指示承包商修复缺陷后再进行检验B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书C：建议业主解除施工合同D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限E：专业监理4、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。
A：工期索赔B：工程变更索赔C：合同中默示的索赔D：意外风险索赔E：专业监理5、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金6、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。
A：间接搜集信息法B：直接调查法C：专家调查法D：情况调查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。
A．致力于增强满足质量要求的能力B．致力于提供质量要求会得到满足的信任C．致力于满足质量要求D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标8、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，需要通知监理人A：第一阶段B：第二阶段C：第三阶段D：三个阶段都需要E：专业监理9、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。
2015年下半年福建省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷
2015年下半年福建省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，。
A：应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B：业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C：应由承包商和指定分包商共同承担责任D：应由指定分包商直接对业主承担责任E：专业监理2、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。
A．联动无负荷试车B．联动有负荷试车C．一定时间D．投料试车3、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。
各分项工程的工程量和时间定额分别是：，，；=0．15工日，=0．20工日，=0．40工日，则该工作的综合时间定额是工日。
A：0．35B：0．33C：0．25D：0．21E：自我评定4、下列不属于视为投标人串通投标的情形的是。
A：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C：不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D：不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异E：工程保险金5、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是__。
A．明确投资控制人员的责任B．确定工程变更的价款C．审核施工方案D．做好施工记录6、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独立D．公开、公正、平行竞争7、组织有关专家或机构进行工程设计评审。
A：建设单位B：施工单位C：监理单位D：质量监督机构E：工程变更单8、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费9、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试卷
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理: 合同解除考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A. 监理大纲B. 监理规划C. 监理实施细则D. 监理目标2、某分部工程双代号网络计划如下图所示, 其关键线路有（）条。
A．1B．2C．3D．43、下列属于建设工程目标控制经济措施的是。
A: 明确目标控制人员的任务和职能分工B: 提出多个不同的技术方案C: 分析不同合同之间的相互联系D: 投资偏差分析E: 工程保险金4、在不影响投标总报价的前提下, 将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些, 某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些, 这种报价方法称为。
A：多方案报价法B：突然降价法C：先亏后盈法D：不平衡报价法E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工5、风险识别方法中, 不属于专家调查法的是。
A：头脑风暴法B：德尔菲法C：访谈法D：风险调查法E: 工程保险金6、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针, 质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。
A：质量要求B：质量水平C：质量宗旨和方向D：质量策划E: 工程变更单7、某必须采用专有技术的投资项目, 施工单项合同估算价为5000万元人民币, 该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E: 专业监理8、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备, 出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。
A：设计人B：发包人C：监理工程师D：设备安装承包商E: 专业监理9、FIDIC施工合同条件约定, 业主扣留承包商的保留金限额为80万元, 为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时, 承包商提交保留金保函代换保留金, 业主应返还承包商万元的保留金。
江西省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试卷
江西省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。
A：业主额外支付B：工程师承担C：承包商自行承担D：业主与承包商协商补偿E：专业监理2、对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经__论证同意后方可订货。
A．设计单位B．监理工程师C．业主D．主管部门3、关于定金罚则的说法，正确的是。
A：合同中支付的预付款可按定金处理B：债务人履行债务后定金必须收回C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金E：专业监理4、【例3·单选题】某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元，则其总投资收益率(ROI)为。
A：13％B：15％C：20％D：30％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、关于要约撤销的说法，正确的是。
A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E：专业监理6、下列选项属于合同法律关系内容的是。
A：主体C：对象D：客体E：专业监理7、初步设计阶段投资控制的目标应不超过。
A：投资估算B：设计总概算C：修正总概算D：施工图预算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是__制度。
A．人力资源管理B．与委托方沟通管理C．企业风险管理D．企业人员继续教育9、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。
四川省2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试卷
四川省2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元2、【例1·单选题】列入城建档案管理部门档案接受范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A：3B：6C：9D：12E：工程保险金3、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。
A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不可调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程网络计划费用优化的目标是。
A：在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B：在满足自选限制的条件下使工期保持不变C：在工期最短的条件下使工程总成本最低D：寻求工程总成本最低时的工期安排E：自我评定5、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。
A：全都归银行所有B：返还施工企业550万元C：返还施工企业600万元D：返还施工企业750万元E：专业监理6、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。
A：工期索赔B：工程变更索赔C：合同中默示的索赔D：意外风险索赔E：专业监理7、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出的方案。
A：功能最好B：成本最低C：价值最高D：技术最新E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
广东省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
广东省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为21个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理2、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行3、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人4、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理5、【例1．单选题】在图3-7所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
(单位：周)A：1B：2C：3D：4E：自我评定6、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。
A．提高企业经济效益B．帮助组织增进顾客满意C．持续改进产品质量D．提高组织的声誉和效率7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
2016年福建省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年福建省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求2.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书4.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求5.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1206.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同7.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体8.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构9.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方10.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
2016年下半年福建省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
2016年下半年福建省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构2、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则3、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．204、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月5、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法6、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人7、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员8、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前9、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制10、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后11、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．6012、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段13、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
福建省2016年下半年监理工程师合同管理：最终结清试题
福建省2016年下半年监理工程师合同管理：最终结清试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
A：合同的当事人B：合同双方的权利C：合同双方的义务D：合同的标的E：专业监理2、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。
A：采用的是条件担保形式B：自合同签订时生效C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D：自始至终保函的金额不得变动E：专业监理3、关于投标保证有效期的说法，正确的是。
A：投标保证有效期应从开标日起算B：投标保证有效期应从投标截止日起算C：投标保证有效期不得延长D：投标保证有效期应长于投标有效期E：专业监理4、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是。
A：在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B：工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C：工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D：工程师的索赔处理决定不需通知发包人E：专业监理5、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。
A：设计阶段B：施工招标阶段C：施工阶段D：竣工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是。
A：施工投标保证B：施工履约保证C：施工预付款保证D：质量保证金保证E：专业监理7、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金8、相关服务的范围和内容属于的内容。
A：附录AB：附录BC：专用条件D：通用条件E：工程保险金9、关于抵押的说法，正确的是。
A：抵押的财产不转移占用B：抵押的财产应当为抵押人所有C：土地所有权可以作为抵押物D：抵押合同应自登记之日起生效E：专业监理10、【例5·单选题】在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为。
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试卷
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以为依据。
A：本工作及后续工作的总时差B：本工作及后续工作的自由时差C：非关键工作所拥有的机动时间D：后续工作和总工期的限制条件E：自我评定2、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先。
A：确定可调整进度的范围B：确定可利用的资源数量C：分析所采取措施的成本D：分析比较各种措施的优劣E：自我评定3、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题，叙述正确的是。
A：监理工程师对施工进度计划的审查或批准，解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B：尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即当视为合同文件的一部分C：B项被视为合同文件的一部分，不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据D：强制干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，是监理工程师应尽的职责E：自我评定4、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理5、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下．计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理6、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法7、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
福建省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、估算工程量单价合同结算工程最终价款的依据是合同中规定的分部分项工程单价和。
A：工程量清单中提供的工程量B：施工图中的图示工程量C：合同双方商定的工程量D：承包人实际完成的工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1·单选题】根据现行规定，人工费是指用于支付的各项费用。
A：施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B：施工现场的所有工作人员C：从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D：从事建筑安装工程施工的生产工人E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在工程网络计划中，关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中时距为零B：双代号网络计划中由关键节点组成C：单代号网络计划中由关键工作组成D：双代号时标网络计划中元波形线E：自我评定4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。
A：评标的工作量大B：选择中标人的范围广C：评标时间长D：招标费用高E：专业监理5、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金6、为了防止偷工减料，应该采取监理方式。
A：巡视B：旁站C：平行检验D：见证取样E：工程保险金7、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。
按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为万元。
A：208B：210C：216D：220E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某中型市政工程，其施工图审查原则上不超过的时限。
A：15个工作日B：15dC：10个工作日D：10dE：工程变更单9、某土方工程，招标文件中估计工程量为1．5万，合同中约定土方工程单价为16元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分单价调整为15元。
该工程实际完成土方工程量1．8万，则该土方工程实际结算工程款为万元。
A：27．95B：28．45C：28．65D：28．70E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．改变流水节拍值C．增加专业工作队数D．重新划分施工段11、按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由__。
A．事故发生地市、县建设行政主管部门组织B．省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准D．市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准12、项目管理的主要任务是在对项目的目标进行控制。
A：项目决策阶段B：项目设计阶段C：项目实施阶段D：项目验收阶段E：自我评定13、【例1·单选题】是项目监理机构全面开展工程监理工作的指导性文件。
A：监理规划B：监理大纲C：监理实施细则D：监理工作总结E：工程保险金14、下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是。
A：对整个建设工程所有目标进行控制B：在工程建设的早期就编制进度计划C：对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制D：确保基本质量目标的实现以免影响进度目标E：工程保险金15、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天：则工作B的最早完成时间为第天。
A：6B：8C：11D：13E：自我评定16、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。
用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。
A：40B：163．2C：203．2D：243．2E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、【例3·单选题】已知某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费200万元，业主的行政性费用150万元，生产前费用500万元，运费和保险费100万元，地方税100万元，建设成本上升费120万元，则该项目间接建设成本为万元。
A：950B：1450C：1650D：1770E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、监理规划中，工程实施过程中输出的有关工程信息不包括。
A：方案设计B：施工图设计C：专项施工方案D：工程招标投标情况E：工程保险金19、【例2·单选题】未经签字。
建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理员D：建设单位代表E：工程保险金20、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。
A：发包人承担，批准顺延工期B：承包人承担，工期不可顺延C：承包人承担，可以顺延工期D：发包人承担，不批准顺延工期E：专业监理21、【例2·单选题】在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。
这属于。
A：强制确定法B：头脑风暴法C：哥顿法D：德尔菲法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是。
A：设计招标应为设计方案最优者B：监理招标应为施工管理和协调能力最优者C：施工招标为投标报价最低者D：永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E：专业监理23、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取__等形式，对建设工程实施监理。
A．旁站、巡视和平行检验B．检查、验收和工地会议C．检查、验收和主动控制D．目标控制、合同管理和组织协调24、企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交。
A：项目申请报告B：项目建议书C：可行性研究报告D：开工报告E：工程保险金25、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工程师可以通过__措施来预防和减少施工索赔。
A．做好日常监理工作，随时与承包人保持协调B．建立和维护工程师处理合同事物的威信C．尽量为承包人提供力所能及的帮助D．正确理解合同规定E．能够对索赔进行有力的反驳，将承包者当作对立面，维护业主利益2、【例6·多选题】下列可以导致委托代理关系终止的是。
A：被代理人取得或恢复民事行为能力B：被代理人取消委托或代理人辞去委托C：代理期限届满或代理事项完成D：作为代理人或被代理人的法人终止E：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力3、建筑工程一切险的保险责任自之时起，以先发生者为准。
A：第一批工人进入保险工程工地B：保险工程在工地动工C：双方签订施工合同D：水电接通E：用于保险工程的材料、设备运抵工地4、在建设工程风险对策损失控制计划系统中，预防计划的内容最广泛，其具体措施主要包括__。
A．组织措施B．管理措施C．信息措施D．合同措施E．技术措施5、在设计信息反馈系统时，需要预先确定反馈信息的__，以使控制人员获得所需要的信息。
A．内容B．来源C．传递路径D．真实性E．数量6、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。
A：大型机械设备进出场费B：安全文明施工费C：工程排污费D：已完工程及设备保护费E：二次搬运费7、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及等。
A：耐久性B：安全性C：节能性D：系统性E：持续性8、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有。
A：施工投标保证B：工程预付款保证C：施工合同支付保证D：施工合同履约保证E：施工合同工程款垫支保证9、自由时差的特点是。
A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间B：本工作时差，及时使用过期作废C：非关键线路上自由时差一定为零D：它为全线路所共有E：自由时差一定小于等于总时差10、关于合同中格式条款的说法，正确的有。
A：提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B：提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C：对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D：对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E：在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款11、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。
A．组织结构为职权关系提供了一定的格局B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错12、承诺应具备的条件是__。
A．承诺只能向受要约人作出B．承诺必须由受要约人作出C．承诺的内容应当与要约的内容一致D．承诺必须在承诺期限内发出E．承诺必须受法律约束13、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。
A．人的身体素质B．材料的选用是否合理C．施工机械设备的价格D．施工工艺的先进性E．工程社会环境14、根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的，书面通知被监理的建筑施工企业。
A：工程监理单位B：项目监理机构成员C：总监理工程师D：监理内容E：监理权限15、改革国有工程监理企业管理体制和经营机制，使监理企业真正成为“四自”主体。
“四自”是指__。
A．自主经营B．自负盈亏C．自担风险D．自我约束E．自我发展16、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。
A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料D．索赔事件耽误了工期E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的17、根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有。
A：承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B：履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C：缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补D：承包人的施工期限超过了合同工期E：业主因承包人的严重违约行为解除合同18、工程项目实施阶段包括__等阶段性工作。
A．设计B．编项目建议书C．施工安装D．竣工验收E．动用前准备19、下列说法正确的是__。
A．概算指标是编制初步设计概算的依据B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据D．预算定额可作为编制标底的基础E．概算定额是编制预算定额的基础20、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有。