工期索赔
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、背景及索赔要求我方作为某工程施工的承包商，与业主方签订了一份详细的工程施工合同，规定了工程的开工日期、竣工日期以及相关的工程款项支付条款。
然而，由于业主方的原因，工程施工过程中出现了工期延误，给我方造成了额外的经济损失。
因此，我方依据合同条款及相关法律法规，向业主方提出工期索赔。
二、索赔成立理由1. 根据合同规定，业主方应提供合格的施工场地，并确保施工所需的各项条件满足工程进度需求。
然而，在工程施工过程中，业主方未能按时提供合格的施工场地，导致工程进度受到影响，工期延误。
2. 合同中明确规定，若由于业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应的工期延误责任，并支付承包方因此产生的额外费用。
根据实际情况，工期延误的原因并非我方责任，故业主方应承担工期延误的后果。
三、索赔依据1. 工程施工合同的相关条款，明确了业主方的义务和责任，以及工期延误时的赔偿条款。
2. 国家相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，为我方索赔提供了法律依据。
3. 实际工程施工过程中的记录，包括工程进度报告、工期延误时间表、额外费用支出凭证等，为我方索赔提供了事实依据。
四、索赔事项概述由于业主方原因，工程施工过程中出现了工期延误，具体延误时间自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
在此期间，我方未能按照合同规定完成工程进度，导致了以下额外费用的产生：1. 人员窝工费用：由于工期延误，我方部分施工人员无法按计划进行其他工程项目的施工，导致人员窝工，额外费用共计XX万元。
2. 设备闲置费用：工期延误期间，部分施工设备无法投入使用，导致设备闲置，额外费用共计XX万元。
3. 材料浪费费用：工期延误导致部分原材料无法按计划使用，造成材料浪费，额外费用共计XX万元。
五、索赔要求1. 业主方应承认工期延误的责任，并根据合同条款支付我方因此产生的额外费用，共计XX万元。
2. 业主方应按照合同规定，延长工程竣工日期，确保我方有足够的时间完成工程施工。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
建设工程施工合同工期索赔
建设工程施工合同工期索赔
---
第一条：工期索赔的定义
工期索赔指的是由于甲方（业主）或其他非乙方（承包商）的原因导致工程无法按照合同约定的工期完成，乙方因此向甲方提出的延长工期和/或增加费用的要求。
第二条：索赔条件
1. 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
2. 因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方有权提出工期索赔。
3. 乙方应在事件发生后的规定时间内提出书面索赔通知，并附上相关证明材料。
第三条：索赔程序
1. 乙方应在发现可能导致工期延误的事件后的三个工作日内，向甲方提交书面索赔意向通知。
2. 乙方应在事件发生后的十五个工作日内，提交详细的索赔报告，包括延误的原因、影响程度、索赔的工期天数及相关证明材料。
3. 甲方收到索赔报告后，应在十个工作日内进行核实，并给予答复。
第四条：索赔的审核与确认
1. 甲方在接到乙方的索赔报告后，应当组织相关部门进行调查和核实。
2. 双方应根据事实和合同条款，协商确定最终的索赔工期和费用。
3. 如双方无法达成一致意见，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第五条：索赔结果的处理
1. 经双方确认的索赔结果，应作为合同的补充协议，由双方签字盖章后生效。
2. 甲方应按照补充协议的约定，调整工期并对乙方进行相应的经济补偿。
第六条：其他事项
1. 本合同中的任何一方不得无正当理由拒绝或延迟处理对方的合理索赔要求。
2. 除本合同另有规定外，工期索赔的处理应遵循相关法律法规和行业标准。
---。
工期索赔文档
工期索赔1. 简介工期索赔是指在工程项目中，由于各种原因导致施工周期延长或超出合同约定的时间范围，施工方对业主提出要求进行经济赔偿的一种情况。
工期索赔在工程项目中非常常见，尤其是复杂大型项目，因此了解工期索赔的相关知识和流程对项目参与方都非常重要。
2. 工期索赔的原因工期索赔的原因可以由施工方或业主方引起，其中一些常见的原因包括：2.1 业主方原因•变更设计或规格：业主要求对工程设计或规格进行变更，这可能导致工期延长。
•迟交材料或设备：业主未按时提供所需的材料或设备，导致施工进度受阻。
•管理决策延迟：业主在项目决策上延迟，导致施工进度延误。
•不合理的审批程序：业主的审批程序复杂或效率低下，导致施工进度受阻。
2.2 施工方原因•人员不足：施工方缺乏足够的人员进行工程施工，导致进度延误。
•停工期：施工方由于无法满足合同约定的条件或其他原因而停工，导致施工进度延误。
•设备故障：施工期间的设备故障或损坏，导致施工进度受阻。
•不可预见的天气状况：恶劣的天气条件可能会导致施工进度延误。
3. 工期索赔的流程工期索赔的流程通常包括以下几个关键步骤：3.1 通知当发生可能导致工期延误的情况时，施工方需要及时向业主发出通知。
这个通知应该包括导致工期延误的原因、预计的延误时间以及工期索赔的要求。
3.2 资料准备施工方需要收集相关的证据和资料，以支持工期索赔的合理性。
这包括施工计划、工程日志、工程变更通知等文件。
3.3 协商和谈判一旦施工方提出工期索赔的要求，业主和施工方需要进行协商和谈判，以确定索赔的金额和条件。
双方应该尽量达成一致，以避免进一步的纠纷。
3.4 合同修订如果协商和谈判成功，双方将需要修订合同，包括索赔金额、索赔日期等细节。
修订后的合同将成为索赔的法律依据。
3.5 赔偿支付一旦合同修订完成，业主将支付索赔金额给施工方。
4. 保证金和索赔金额在一些工程项目中，合同中通常会规定一定比例的保证金。
保证金是用于应对工程延期、索赔等风险的一种措施。
工程施工工期索赔
工程施工工期索赔是承包商在执行合同过程中，由于非自身原因导致工程进度延误，向业主提出延长工期和（或）追加付款的要求。
工期索赔是工程合同中常见的一种经济补偿行为，对于保障双方的合法权益具有重要意义。
本文将从工期索赔的定义、原因、条件、程序和计算方法等方面进行详细探讨。
一、工期索赔的定义工程施工工期索赔是指在工程执行过程中，由于非承包商责任导致工程进度延误，承包商依据合同条款向业主提出延长工期和（或）追加付款的要求。
工期索赔旨在调整合同规定的竣工日期和（或）补偿承包商因工期延误产生的额外费用。
二、工期索赔的原因1. 业主原因：业主未按照合同约定提供施工场地、原材料、设备、资金等，导致工程进度受到影响。
2. 设计原因：设计图纸、技术要求、施工方案等存在遗漏、错误或变更，导致工程进度延误。
3. 施工条件原因：施工现场的地质、气候、交通等条件发生变化，影响工程进度。
4. 监理原因：监理单位对工程进度、质量、安全等方面的监管不力，导致工程进度延误。
5. 合同原因：合同条款不明确、不公平，或合同双方对条款的理解和执行存在分歧。
三、工期索赔的条件1. 合同条款：合同中应明确约定工期延误的责任、补偿方式和计算方法等。
2. 因果关系：工期延误必须是由非承包商原因导致的，且与工程进度延误有直接因果关系。
3. 证据材料：承包商应收集和整理相关证据，证明工期延误原因及导致的额外费用。
4. 履行合同：承包商在合同执行过程中，应严格按照合同要求履行合同义务。
四、工期索赔的程序1. 通知业主：承包商发现工期延误原因后，应及时通知业主，说明情况并提出索赔要求。
2. 提交索赔报告：承包商应按照合同约定，提交详细的索赔报告，包括工期延误原因、证据材料、额外费用计算等。
3. 协商解决：双方就工期索赔问题进行协商，寻求解决办法。
4. 仲裁或诉讼：双方无法达成一致意见时，可按照合同约定提交仲裁机构或法院解决。
五、工期索赔的计算方法1. 直接法：根据合同约定，按照延长工期天数计算额外费用。
工程合同索赔工期和利润
工程合同索赔工期和利润我们需要了解工程合同索赔的基本概念。
工程合同索赔是指承包商在履行合同过程中，因发包方或其他原因导致的损失，依法要求补偿的行为。
索赔通常包括延长工期和增加费用两部分。
在提出索赔时，承包商需要提供充分的证据和合理的计算依据。
我们来看一个具体的索赔范本：【工程合同索赔范本】甲方（发包方）：XX有限公司乙方（承包方）：YY建设工程有限公司鉴于甲方与乙方于[合同签订日期]签订了工程合同，合同编号为[合同编号]，双方同意按照以下条款进行工期和利润的索赔处理：1. 工期索赔1.1 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出工期索赔。
1.2 乙方应在延期事件发生后的[具体天数]内向甲方提交书面索赔通知，说明延期原因及预计延期天数。
1.3 乙方应提供相关证据，如施工现场日志、监理报告、供应商交货延迟证明等，以支持其索赔请求。
1.4 甲方应在收到索赔通知后的[具体天数]内对索赔请求进行回应。
2. 利润索赔2.1 若因甲方原因导致乙方成本增加，乙方有权提出利润索赔。
2.2 乙方应在成本增加发生后的[具体天数]内向甲方提交书面索赔通知，并提供详细的成本增加计算书。
2.3 乙方应提供相关证据，如材料价格上涨证明、额外劳务费用清单等，以支持其索赔请求。
2.4 甲方应在收到索赔通知后的[具体天数]内对索赔请求进行回应。
3. 索赔处理3.1 双方应通过协商确定最终的索赔金额和延期天数。
3.2 若协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
4. 其他4.1 本索赔范本作为原工程合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
4.2 本索赔范本自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________日期：____年__月__日。
建筑工程工期索赔
建筑工程工期索赔
在建筑工程中，工期索赔是指承包商在合同规定的工期内无法完成工程或延误工期而向业主提出索赔的一种情况。
工期索赔往往涉及各种因素，包括不可抗力、工程设计变更、施工困难等。
合同双方应在签订合同时明确约定工期，并在工期延误出现时及时与对方协商解决。
工期索赔的合法性仍然要依据合同条款的约定。
一般来说，在以下情况下，承包商可以提出工期索赔：
1. 不可抗力因素：如地震、洪水等自然灾害，或政府政策变化等无法预见或避免的事件，导致工程进展受到严重干扰。
2. 工程设计变更：如果业主在工程进行过程中要求对原始设计进行修改或变更，导致工程进度受到影响，承包商可以提出索赔。
3. 施工困难：如地质条件复杂、施工现场狭小、材料供应不及时等情况，导致施工进度无法按原计划进行。
提出工期索赔时，承包商通常需要提供详尽的证据来证明工期延误的原因以及受到的损失。
证据可以包括项目日志、会议记录、相关通知和函件等。
在处理工期索赔时，合同双方可以通过妥善协商解决。
常见的解决方式包括重新安排工期、对已完成工程进行补偿或增加工期补偿费等。
然而，工期索赔仍然是一个复杂的问题，涉及诸多法律法规和合同条款。
因此，在遇到工期索赔问题时，建议承包商和业主寻求法律专业人士的帮助，以确保自身权益的合法维护。
工程施工合同索赔分类标准
工程施工合同索赔分类标准一、索赔的定义及原则索赔是指在工程施工合同履行过程中，因一方未能按照合同约定履行义务，或者由于不可抗力等其他原因，导致另一方承受额外成本或损失，因此要求对方给予补偿的法律行为。
索赔的原则应当基于合同条款、相关法律法规以及行业惯例，确保索赔的合法性、合理性和及时性。
二、索赔的分类1. 工期索赔：由于甲方原因导致的工程延期，如设计变更、材料供应延迟、施工现场条件不具备等，乙方有权要求顺延工期并可能要求相应的经济补偿。
2. 经济索赔：包括因甲方原因导致的成本增加、利润损失、机械停滞费用、人工窝工费用等，乙方可根据实际损失向甲方提出经济补偿。
3. 质量索赔：若工程质量未达到合同约定的标准，或因甲方提供的材料、设备不符合要求，乙方可要求甲方承担修复、返工或赔偿损失的责任。
4. 变更索赔：在工程施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致乙方工作量发生变化，乙方可根据变更情况要求调整合同价款或工期。
5. 不可抗力索赔：由于自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致工程无法按期完成，受影响方可根据实际情况要求免除责任或减少损失。
三、索赔的程序1. 提出索赔意向：发现可能产生索赔的情况时，应及时书面通知对方并提出索赔意向。
2. 准备索赔文件：收集并整理相关证据，包括合同文本、变更指令、工程日志、照片、视频等，准备详细的索赔报告。
3. 提交索赔报告：将编制好的索赔报告及相关证明材料提交给对方审核。
4. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
四、索赔的注意事项1. 索赔应当基于充分的事实和法律依据，避免无理取闹或滥用索赔权利。
2. 索赔报告应当清晰、准确、完整，便于对方理解和接受。
3. 索赔过程中应保持沟通透明，及时更新信息，避免误解和不必要的纠纷。
4. 注意索赔时效，超过合同约定的时限可能会丧失索赔权利。
施工合同范本工期索赔
施工合同范本工期索赔一、前言工期索赔是施工合同中常见的一种索赔方式，主要是指由于非承包商原因导致工程进度延误，从而给承包商造成的经济损失和信誉损失，承包商可以向业主或者发包人提出工期索赔。
为了规范工期索赔的办理，确保合同双方的合法权益，特制定本范本。
二、工期索赔的条件1. 合同中约定的工程进度计划和实际完成进度计划。
2. 由于非承包商原因导致工程进度延误，包括但不限于设计变更、发包人原因、恶劣天气、政策调整等。
3. 工期延误给承包商造成了经济损失和信誉损失。
三、工期索赔的办理1. 工期索赔的提出承包商发现工期延误情况后，应在合同约定的时间内向业主或者发包人提出工期索赔。
索赔通知书应包含以下内容：（1）索赔事由：简要说明导致工期延误的原因。
（2）索赔依据：提供相关合同条款、工程进度计划、实际完成进度计划等证明材料。
（3）索赔金额：计算工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。
（4）索赔期限：按照合同约定提出索赔的时间。
2. 工期索赔的审核业主或者发包人在收到工期索赔通知书后，应在合同约定的时间内对索赔事项进行审核。
审核内容包括：（1）核实工期延误的原因。
（2）核实工程进度计划和实际完成进度计划。
（3）核实工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。
3. 工期索赔的答复业主或者发包人在审核工期索赔后，应在合同约定的时间内向承包商发出工期索赔答复。
答复内容包括：（1）对工期索赔事项的认可程度。
（2）对索赔金额的认可程度。
（3）提出工期索赔的解决措施，如延长工期、支付违约金等。
四、工期索赔的解决1. 双方协商解决：双方根据合同约定和实际情况，就工期索赔事项进行协商，达成一致意见。
2. 调解解决：双方协商不成时，可向合同约定的调解机构申请调解。
调解机构应在调解期限内提出调解方案。
3. 仲裁解决：双方对调解方案不服或者调解失败时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
仲裁机构根据实际情况作出裁决。
4. 诉讼解决：双方对仲裁裁决不服或者仲裁失败时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同工程工期索赔
合同工程工期索赔一、前言根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合双方签订的工程施工合同约定，因甲方原因导致的工期延误，乙方有权进行工期索赔。
为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，特制定本索赔范本。
二、索赔条件1. 甲方未能按照合同约定提供必要的施工条件或者资料，影响乙方正常施工；2. 甲方变更设计或增加工程量，未按约定时间通知乙方，导致乙方无法及时调整施工计划；3. 甲方未能及时支付工程款项，影响乙方采购材料或支付劳务费用；4. 其他由甲方原因导致的乙方无法按计划施工的情况。
三、索赔程序1. 乙方应在发现可能影响工期的情况后，立即书面通知甲方，并提出初步的索赔意向；2. 甲方收到索赔通知后，应在5个工作日内与乙方协商解决，如不能达成一致，则可委托第三方进行调解或仲裁；3. 若调解或仲裁结果仍不能被双方接受，乙方可根据合同约定向人民法院提起诉讼。
四、索赔计算1. 工期索赔天数应根据实际情况合理确定，乙方需提供相应的证明材料；2. 索赔金额应根据直接损失和间接损失计算，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等；3. 若因甲方原因导致的质量返工，应由甲方承担相应费用。
五、其他事项1. 双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜，避免造成不必要的法律纠纷；2. 本范本仅供参考，具体索赔事宜应根据实际合同条款和相关法律法规执行；3. 本范本的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，应通过友好协商解决。
六、结语工程工期索赔是一项复杂的法律行为，涉及到民法典、建筑法等多个领域的知识。
在实际操作中，建议双方在遵循法律法规的基础上，充分考虑实际情况，通过友好协商解决问题。
同时，建议在签订合同之初，就对可能出现的工期延误及其处理方式进行明确约定，以便在发生争议时有据可依。
本文所提供的合同工程工期索赔范本，旨在为读者提供一个基本的参考框架。
在实际运用时，应根据具体情况进行调整和完善，确保其合法性、合理性和可操作性。
工期索赔合同范本
工期索赔合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》，合同编号：_____________，以下简称“原合同”，双方就原合同项下工程的工期调整和索赔事宜，经协商一致，特订立本工期索赔合同范本。
第一条工期调整1.1 根据原合同约定，工程应于____年____月____日竣工。
由于以下原因，双方同意将竣工日期调整为____年____月____日。
1.2 工期调整的原因包括但不限于：不可抗力、设计变更、甲方原因导致的工程暂停等。
第二条索赔条件2.1 乙方有权根据本合同条款向甲方提出工期索赔。
2.2 索赔条件包括但不限于：因甲方原因导致工程延期、因甲方原因导致材料或设备供应延迟、因甲方原因导致施工条件变化等。
第三条索赔程序3.1 乙方应在发现索赔条件成立之日起____天内，向甲方提交书面索赔通知。
3.2 索赔通知应包括索赔原因、索赔金额、相关证据等。
3.3 甲方应在收到索赔通知之日起____天内，对索赔事项进行审核，并回复乙方。
第四条索赔金额4.1 索赔金额应根据实际损失、延误工期、额外成本等因素合理确定。
4.2 索赔金额的计算方法应由双方协商确定，并在本合同中明确。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本合同约定支付索赔金额，应按未支付金额的____%支付违约金。
5.2 如乙方未按本合同约定提交索赔通知或提供索赔证据，甲方有权拒绝索赔。
第六条争议解决6.1 本合同在执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，可提交至____仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。
第七条其他7.1 本合同为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日请注意，以上范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
工期索赔的计算方法
工期索赔的计算方法工期索赔是指工程施工合同中规定的工期因非承包商原因而延误，给承包商带来损失，承包商可以向业主提出索赔。
工期索赔的计算方法主要包括合同约定的工期、实际施工时间、索赔费用计算和索赔证据提供等几个方面。
一、合同约定的工期二、实际施工时间实际施工时间是指从开工日期到竣工日期的实际耗时。
承包商需要统计项目的实际施工时间，包括正常施工期间和可能发生的延期。
可以通过工程记录、日志、工程进度计划等详细记录实际施工时间。
三、索赔费用计算索赔费用计算是工期索赔的核心部分。
索赔费用应包括由于工期延误而直接导致的损失和间接导致的损失。
1.直接损失：指由于工期延误而直接导致的直接经济损失。
例如，由于工期延误，承包商需要增加人力、材料投入或支付额外费用等。
2.间接损失：指由于工期延误而间接导致的经济损失。
例如，承包商在工期延误期间无法开展新的施工项目，造成利润的损失；承包商可能需要支付额外的租金或利息等。
索赔费用的计算方法根据不同的国家和地区可能有所不同，一般包括以下几种：1.日工费计算法：通常根据合同规定的单价和延期天数来计算索赔费用，公式为：索赔金额=单价×延期天数。
2.合理成本计算法：根据合同规定的合理成本或参考市场价来计算索赔费用，公式为：索赔金额=合理成本×延期天数。
3.假设利润计算法：根据合同规定的假设利润率和工期延误天数来计算索赔费用，公式为：索赔金额=合同金额×假设利润率×延期天数。
四、索赔证据提供索赔费用的计算需要提供充分的证据支持，以确保索赔的合理性和可信度。
1.工程记录：包括施工日志、项目进度计划和施工变更通知等详细记录，以证明工期延误的原因和影响。
2.监理报告：监理单位对工程进展情况进行监督和报告，监理报告中的延期和索赔问题的记录作为重要的证据。
3.施工合同和合同变更通知：索赔需要基于合同进行，合同中对工期、延期和索赔等问题的约定以及后续的合同变更通知都应予以保留。
工期延误索赔合同范本
工期延误索赔合同范本甲方（索赔方）：________________乙方（被索赔方）：________________一、索赔事项及金额1.1 索赔事项：乙方未能按照主合同约定的工期完成项目，导致项目延期交付。
1.2 索赔金额：甲方依据主合同约定的违约金计算方式，向乙方索赔人民币【】元（大写：【】元整）。
二、索赔依据2.1 主合同：甲乙双方签订的《____项目合同》。
2.2 相关法律法规：中华人民共和国合同法、建筑法等相关法律法规。
三、索赔程序3.1 甲方书面通知乙方：甲方应在发现乙方工期延误后5个工作日内，以书面形式通知乙方，说明工期延误的事实、原因及索赔要求。
3.2 乙方答复：乙方在收到甲方通知后5个工作日内，应以书面形式答复甲方，说明工期延误的原因、预计完成时间及采取的补救措施。
3.3 甲乙双方协商：甲乙双方应在10个工作日内，就索赔事项进行协商，达成一致意见。
3.4 索赔处理：如甲乙双方协商不成，甲方有权按照本合同约定的索赔程序，向乙方提出索赔。
四、索赔支付4.1 乙方应在甲乙双方达成一致意见后15个工作日内，按照本合同约定的索赔金额，向甲方支付索赔款项。
4.2 乙方支付索赔款项后，甲方应出具收款凭证，并将该款项计入项目合同款项。
五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
5.2 如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
6.3 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
名词解释：1. 工期延误：指乙方未能按照主合同约定的工期完成项目，导致项目延期交付。
2. 索赔：指甲方依据主合同及相关法律法规，向乙方提出的工期延误赔偿要求。
3. 违约金：指乙方未能按照主合同约定履行义务，应向甲方支付的赔偿金。
什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么
什么是⼯期索赔,⼯期索赔的关键环节是什么建设施⼯中⼯期索赔有时是不可避免的难题。
为了，合法权益不受损失，建设施⼯的承包⼈和业主双⽅都需要对⼯期索赔有所了解。
那么，什么是⼯期索赔，⼯期索赔的关键环节是什么？下⾯，店铺⼩编整理搜集了⼀些资料，希望有所帮助。
什么是⼯期索赔,⼯期索赔的关键环节是什么⼯期索赔指承包⼈向业主或者分包⼈向承包⼈要求延长⼯期；是由于⾮承包⼈责任的原因⽽导致施⼯进程延误，要求批准顺延合同⼯期的索赔。
⼯期索赔的关键环节：1、提出索赔意向书根据招标⽂件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发⽣起算⽇期和估算损失，⽆须附有详细的计算资料和证明。
这样，使监理⼯程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔⽅向有⼤致了解。
意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
这⼀阶段，要注意⼆点：⼀是索赔意向书递交监理⼯程师后应经主管监理⼯程师签字确认，必要时施⼯单位负责⼈、现场负责⼈及现场监理⼯程师、主管监理⼯程师要⼀起到现场核对；⼆是索赔意向书送交监理⼯程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有⼯程费⽤和⼯期索赔应附有现场⼯程监理⼯程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。
索赔项⽬种类及起⽌⽇期计算⽅法：(1)延期发出图纸引起的索赔。
如果在接到中标通知书后，未收到由发包⼈或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，且未向承包⼈进⾏技术交底，作为承包⼈应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算⽇，收到图纸及相关资料的⽇期为索赔结束⽇。
由于为施⼯前准备阶段，该类项⽬⼀般只进⾏⼯期索赔，相应施⼯机械进场，达到施⼯程度因未有详细图纸不能进⾏施⼯时应进⾏机械停滞费⽤索赔。
(2)恶劣的⽓候条件导致的索赔。
分为⼯程损失索赔及⼯期索赔。
发包⼈⼀般对在建项⽬进⾏投保，故由恶劣天⽓影响造成的⼯程损失可向保险机构申请损失费⽤。
工期索赔和赔偿
工期索赔和赔偿--------------------------合同书甲方：（甲方名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（乙方名称）地址：电话：法定代表人：鉴于：1. 甲方与乙方就（具体项目名称）签订合同，约定了工作进度和工期。
双方经协商一致，就工期索赔和赔偿事宜达成以下协议：一、工期索赔1. 乙方应按照合同约定将工作按时进行，并承担相应的责任。
2. 若因甲方原因导致工期延迟，甲方应向乙方支付相应的工期索赔费用。
3. 工期索赔费用的计算方法如下：（详细说明计算方法和标准）二、赔偿1. 若因乙方原因导致工期延迟，乙方应向甲方支付相应的赔偿金额。
2. 赔偿金额的计算方法如下：（详细说明计算方法和标准）三、索赔和赔偿的申请和处理1. 甲方或乙方应以书面形式向对方提出索赔或赔偿请求，并附上相关证明材料。
2. 对方接到索赔或赔偿请求后，应在十个工作日内进行审查和答复。
3. 若无法在十个工作日内给出答复，应提前告知对方，并说明需要的延期时间。
4. 甲方和乙方应积极合作，共同解决索赔和赔偿事宜。
四、违约责任1. 若甲方或乙方未按照约定提供索赔或赔偿，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应向受损方进行全额赔偿。
五、其他条款1. 本协议的效力、解释和执行均适用于相关法律。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决1. 本协议的解释、履行或争议的解决均应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，应提交所在地法院诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
工期延误索赔合同范本
工期延误索赔合同范本一、甲方介绍甲方：（以下简称甲方）地址：（填写甲方地址）电话：（填写甲方联系电话）二、乙方介绍乙方：（以下简称乙方）地址：（填写乙方地址）电话：（填写乙方联系电话）三、背景和目的鉴于甲方和乙方签订合同，乙方承接了工程项目，并承诺按照合同约定的工期完成工程。
然而，由于不可抗力、乙方个人原因或其他无法预见的情况，工程项目的完成时间已经超过了合同约定的工期。
根据合同的规定，甲方有权向乙方提出延误索赔的要求。
为了维护双方的权益，甲乙双方达成以下协议，明确工期延误索赔的处理方式。
四、工期延误索赔条款1. 延误责任1.1 甲方有权要求乙方承担工期延误造成的一切后果。
1.2 乙方在未经甲方同意的情况下，不得擅自延长工期。
1.3 乙方因不可抗力导致工期延误的，不承担责任。
不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且难以克服的事件。
2. 索赔方式2.1 甲方有权向乙方提出工期延误索赔。
2.2 乙方同意在收到甲方工期延误索赔通知后，尽快进行索赔事宜的协商。
2.3 索赔通知应以书面形式发送，并需包含以下内容：•工程项目的基本信息•延误的起止日期•延误的原因及责任划分•延误造成的损失计算•联系人信息3. 索赔计算方法3.1 索赔金额的计算以以下公式为基准：索赔金额 = （工期延误天数）× （造成的损失金额）3.2 工期延误天数的计算方式：以实际工程完成日期与合同约定工期结束日期之间的天数为准。
3.3 造成的损失金额包括但不限于以下方面的费用：•直接经济损失•间接经济损失•资源调整费用•法律费用等3.4 双方可以商定索赔金额的具体计算方法和标准。
4. 索赔支付方式4.1 乙方同意在协商一致后，按照双方约定的支付方式和时间节点，给予甲方相应的索赔款项。
4.2 如果乙方延误造成的损失金额超过合同总金额的10%，乙方还应支付额外的违约金。
五、免责条款5.1 在不可抗力的情况下，乙方不承担因工期延误而引起的一切责任和损失。
工期索赔实施方案
工期索赔实施方案工期索赔是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程工期延误，给施工方造成了经济损失，因此需要向业主提出索赔的一种行为。
在实际工程建设中，工期索赔是比较常见的情况，因此需要有一套科学合理的实施方案来进行处理。
下面将介绍工期索赔的实施方案。
首先，进行索赔准备工作。
在提出工期索赔之前，施工方需要进行充分的准备工作。
这包括对工程合同、施工日志、工程变更通知单等相关文件进行梳理和整理，确保索赔材料的完备性和真实性。
同时，还需要对工程延误的原因进行详细的分析和归纳，为后续的索赔提供充分的依据。
其次，进行索赔申请。
在准备工作完成后，施工方需要向业主正式提出工期索赔申请。
在申请中，需要清晰地阐述工程延误的原因、影响和经济损失，并提供充分的证据支持。
同时，还需要明确提出索赔的金额和理由，确保申请的合理性和可行性。
接着，进行索赔协商和沟通。
一旦提出索赔申请，施工方需要与业主进行充分的沟通和协商。
在沟通过程中，需要充分表达自己的诉求和理由，同时也需要听取业主的意见和建议。
通过双方的沟通和协商，寻求达成一致意见，尽可能减少争议和纠纷的发生。
最后，进行索赔结果确认和执行。
在经过协商后，如果双方能够达成一致意见，那么需要对索赔结果进行确认，并在合同中进行相应的修订。
如果双方无法达成一致意见，那么可能需要通过法律途径进行解决。
在任何情况下，都需要严格按照合同约定和相关法律法规进行执行，确保索赔的合法性和有效性。
综上所述，工期索赔是工程建设过程中的一个重要环节，需要施工方和业主之间进行充分的沟通和协商。
通过科学合理的实施方案，可以有效地处理工期索赔事务，保障双方的合法权益，促进工程建设的顺利进行。
希望以上内容能够对工期索赔实施方案有所帮助。
合同工期索赔
合同工期索赔合同工期索赔是建设项目中常见的争议之一，其涉及到施工方和业主之间的权益分配问题。
合同工期是双方在合同中约定的工程完成时间，通常以天为单位计算。
如果施工方无法按时完成工程，业主可以要求索赔，并要求施工方承担相应的赔偿责任。
本文将探讨合同工期索赔的相关问题。
一、合同工期索赔的原因在建设项目中，合同工期索赔可能有多种原因。
常见的原因包括但不限于：1. 不可抗力因素：例如自然灾害、战争、罢工等，这些因素是无法预料和控制的，施工方无法按时完成工程；2. 客观原因：例如工程变更、设计调整等，这些原因是由于业主或监理方的决策而导致施工方无法按时完成工程；3. 施工方原因：例如施工方的管理不善、施工人员技术不过关、设备故障等，这些原因导致施工方无法按时完成工程。
二、合同工期索赔的程序一般来说，合同工期索赔的程序如下：1. 施工方发起索赔申请：施工方根据合同规定的索赔程序和时限，向业主提出索赔申请，并提交相应的证据和资料，说明自己无法按时完成工程的原因；2. 业主审查索赔申请：业主对施工方的索赔申请进行审查，并核实其中的事实和证据；3. 协商解决：业主和施工方可以在索赔申请的基础上进行协商，尽量达成双方都能接受的解决方案；4. 仲裁或诉讼：如果协商无法达成一致意见，双方可以选择通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
三、合同工期索赔的计算方法在确定合同工期索赔金额时，通常会采用以下几种计算方法：1. 实际损失法：根据施工方因工期延误而遭受的实际损失进行计算，包括但不限于延误期间的人工工资、设备租赁费、材料损耗等；2. 罚金法：根据合同约定的违约金或罚款标准进行计算；3. 浮动金额法：根据合同界定的浮动金额标准进行计算，浮动金额是业主为鼓励施工方提前完成工程而设置的奖励或补偿金额；4. 双倍工期赔偿法：根据合同约定，施工方延误工期的每天将按照合同约定的金额进行赔偿。
四、合同工期索赔的注意事项在进行合同工期索赔时，双方需要注意以下几个方面：1. 合同约定：双方应该仔细阅读合同中有关工期索赔的条款，确保自己了解相关的权益和责任；2. 证据准备：施工方在提出索赔申请时，应提供充足的证据和资料，证明自己无法按时完成工程的原因；3. 协商解决：双方在进行索赔纠纷时，应本着友好协商的原则，尽量达成双方都能接受的解决方案；4. 合法维权：如果协商无法解决争议，双方可以通过合法的仲裁或诉讼途径维护自己的权益。
工期延误索赔合同范本
工期延误索赔合同范本甲方（业主）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包商）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工期延误情况1. 实际工期：原合同约定的工期为______天，自______年______月______日至______年______月______日。
但实际工期已延误至______年______月______日，共计延误______天。
2. 延误原因：经双方确认，工期延误的原因主要是乙方未能按时完成工程中的______工作，导致后续工程无法按时进行。
二、索赔金额及计算方式1. 索赔金额：根据原合同约定，乙方应承担工期延误的违约责任，向甲方支付违约金。
经双方协商，确定索赔金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 计算方式：按照原合同约定的工期延误违约金计算方式，即每延误一天，按合同总价的______%支付违约金。
三、付款方式1. 本协议生效后______日内，乙方应向甲方支付索赔金额的______%，即人民币______元（大写：______元整）作为预付款。
2. 工程竣工验收合格后______日内，乙方应向甲方支付索赔金额的______%，即人民币______元（大写：______元整）。
3. 剩余索赔金额的______%，即人民币______元（大写：______元整）作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方将予以退还。
四、工期延误的责任认定1. 双方确认，工期延误的责任完全在于乙方，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工索赔
6.1.3 索赔的分类 （一）按发生索赔的原因分类 在每一项承包商提出的索赔中，必须明确指出索赔产生的原因。根据索赔的原因划 分索赔类型如下： 1、工程变更索赔； 2、不利自然条件和人为障碍索赔； 3、加速施工索赔； 4、施工图纸延期交付索赔； 5、提供的原始数据错误索赔； 6、工程师指示进行额外工作索赔； 7、业主的风险索赔； 8、工程师指示暂停施工索赔； 9、业主未能提供施工所需现场索赔； 10、缺陷修补索赔； 11、合同额增减超过15%索赔； 12、特殊风险索赔； 13、业主违约索赔； 14、法律法规变化索赔； 15、货币及汇率变化索赔； 16、劳务、生产资料价格变化索赔； 17、拖延支付工程款索赔； 18、终止合同索赔； 19、合同文件错误索赔；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工索赔
（2）一揽子索赔的处理，一般仍按单个索赔事件提出理由，分析影响，计算 索赔值。 (3)为了索赔的成功，承包商必须保存全部工程资料和其它作为证据的资料。 这使得工程项目的文档管理任务极为繁重。 (4)索赔的集中解决使索赔额积累起来，造成谈判的困难。由于索赔额大，常 常超过具体管理人员的审批权限，需要上层作出批准；双方都不愿或不敢作出 让步，所以争执更加激烈。有时一揽子索赔谈判一拖几年，花费大量的时向和 金钱。 对索赔额大的一揽子索赔，必须成立专门的索赔小组负责处理。在国际承包工 程中，常常必须聘请法律专家、索赔专家，或委托咨询公司、索赔公司进行索 赔管理。 (5)由于合理的索赔要求得不到及时解决，影响承包商的资金周转和施工进度， 影响承包商履行合同的能力和积极性。由于索赔无望，工程亏损，资金周转困 难，承包商可能不合作，或通过其它途径弥补损失，如减少工程量，采购便宜 的劣质材料等。这样会影响工程的顺利实施和双方的合作关系。
施工索赔
6.1.2 索赔的原因 与其它行业相比，建筑业是一个索赔多发的行业。这是由建筑产品、建筑生产过程、建 筑产品市场经营方式决定的。在现代承包工程中，特别在国际承包工程中，索赔经常发 生，而且索赔额很大。这主要是由如下几方面原因造成的： 1、业主违约 业主没有按合同规定的要求交付设计资料、图纸；未按合同规定的日期交付施工场 地，提供道路、水电等施工条件，使承包商的施工人员和设备不能进场，或进场后不能 正常开展工作，出现人员窝工、停工和机械闲置；没有按合同规定的时间和数量支付工 程款；供应材料、设备不及时或不合格等。 2、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔 不利的自然条件是指施工中遭遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难 和恶劣，是一个有经验的承包商无法预测的。如承包商遇到了现场气候条件以外的外界 障碍或条件，或遇到了图纸上并未说明的地下构筑物或文物，施工单位可提出工期延长 和成本补偿。 3、设计变更引起的索赔 由于工程项目建设周期长，工程受地形、地质、水文、气象等自然条件变化和技术、 经济环境变化的影响，可能导致项目施工时实际情况与招投标时相比发生变化，故工程 施工中经常发生设计变更。由于承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的， 根据合同条款，施工图纸中改变任何工作的数量和性质，或改变了工程任何部分的施工 程序或施工方案，导致承包商实际完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的 15%以上，则允许对有效合同价进行调整；在施工过程中，监理工程师指令增加新的工 作、改换建筑材料、暂停或加速施工等引起新的施工费用或需要延长工期，承包商可就 此提出索赔要求。
施工索赔
6.1 索赔概述 6.1.1 索赔的定义 索赔是在工程承包合同履行过程中，根据法律、合同规定及惯例，当事人一 方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方当事人提出给 予赔偿或补偿要求的行为。 索赔具有三个基本特征：其一，索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索 赔，发包人同样也可以向承包人索赔。其次，只有实际发生了经济损失或权利 损害，一方才能向对方索赔。再次，索赔是一种未经对方确认的单方行为，其 对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过确认 （如双方协商、调解、仲裁或诉讼）后才能定夺。目前在我国工程施工承包合 同履行过程中，普遍存在的现象是承包人进行的施工索赔；发包人和监理工程 师针对由于承包商履约中的违约责任进行的反索赔及针对承包人的索赔进行分 析、评审和修正的反索赔。
施工索赔
通常在如下几种情况下采用一揽子索赔： 1.在工程过程中，有些单项索赔原因和影响都很复杂，不能立即解决，或双 方对合同解释有争议，但合同双方都要忙于合同实施，可协商将单项索赔留到 工程后期解决。 2.业主拖延答复单项索赔，使工程过程中的单项索赔得不到及时解决，最终 不得已提出一揽子索赔。在国际工程中，许多业主就以拖的办法对待承包商的 索赔要求，常常使索赔和索赔谈判旷日持久，使许多单项索赔要求集中起来。 3.在一些复杂的工程中，当干扰事件多，几个干扰事件一齐发生，或有一定 的连惯性、互相影响大，难以一一分清，则可以综合在一起提出索赔。 4.工期索赔一般都在工程后期一揽子解决。 一揽子索赔有如下特点： (1)处理和解决都很复杂，由于工程过程中的许多干扰事件搅在一起，使得原 因、责任和影响的分析很为艰难。索赔报告的起草、审阅、分析、评价难度很 大。 由于索赔的解决和费用补偿时间的拖延，这种索赔的最终解决还会连带引起 利息的支付，违约金的扣留，预期的利润补偿，工程款的最终结算等问题。这 会加剧索赔解决的困难程度。
施工索赔
二、索赔的条件 索赔的根本目的在于保护自身利益，追回损失(报价低也是一种损失)，避免 亏本，因此是不得已而用之。 要取得索赔的成功，索赔要求必须符合如下基本条件： (一)客观性 确实存在不符合合同或违反合同的干扰事件，它对承包商的工期和成本造成 影响。这是事实，有确凿的证据证明。由于合同双方都在进行合同管理，都在 对工程施工过程进行监督和跟踪，对索赔事件都应该，也都能够清楚地了解。 所以承包商提出的任何索赔，首先必须是真实的。 (二)合法性 干扰事件非承包商自身责任引起，按照合同条款对方应给予补(赔)偿。索赔 要求必须符合本工程承包合同的规定。合同作为工程中的最高法律，由它判定 干扰事件的责任由谁承担，承担什么样的责任，应赔偿多少等。所以不同的合 同条件，索赔要求有不同的合法性，则有不同的解决结果。 (三)合理性 索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失， 采用合理的计算方法和计算基础。承包商必须证明干扰事件，与干扰事件的责 任，与施工过程所受到的影响，与承包商所受到的损失，与所提出的索赔要求 之间存在着因果关系。
施工索赔
（四）按索赔的处理方式分类 1、单项索赔。单项索赔是针对某一干扰事提出的，在影响原合同正常运行的 干扰事件发生时或发生后，由合同管理人员立即处理，并在合同规定的索赔有 效期内监理应及时处理。 单项索赔通常原因单一，责任单一，分析比较容易，处理起来比较简单。例如， 业主的工程师指令将某分项工程素混凝土改为钢筋混凝土，对此只需提出与钢 筋有关的费用索赔即可(如果该项变更没有其它影响的话)。但有些单项索赔额 可能很大，处理起来很复杂，例如工程延期、工程中断、工程终止事件引起的 索赔。 2、综合索赔。综合索赔又称一揽子索赔，一般在工程竣工前和工程移交前， 承包商将工程实施过程中因各种原因未能及时解决的单项索赔集中起来进行综 合考虑，提出了一份综合索赔报告，由合同双方在工程交付前后进行最终谈判， 以一揽子方案解决索赔问题。这种索赔处理相对难度大一些。
施工索赔
6.1.4 索赔的作用和条件 一、作用 索赔与工程承包合同同时存在。它的主要作用有： 1、保证合同的实施。合同一经签订，合同双方即产生权益和义务关系。这 种权益受法律保护，这种义务受法律制约。索赔是合同法律效力的具体体现， 并且由合同的性质决定。如果没有索赔和关于索赔的法律规定，则合同形同 儿戏，对双方都难以形成约束，这样合同的实施得不到保证，就不会有正常 的社会经济秩序。索赔能对违约者起警戒作用，使他考虑到违约的后果，以 尽力避免违约事件发生。 所以索赔有助于工程中双方更紧密地合作，有助于合同目标的实现。 2、它是落实和调整合同双方经济责权利关系的手段。有权力，有利益，同 时就应承担相应的经济责任。谁未履行责任，构成违约行为，造成对方损失， 侵害对方权利，则应承担相应的合同处罚，予以赔偿。离开索赔，合同责任 就不能体现，合同双方的责权利关系就不平衡。
施工索赔
3、索赔是合同和法律赋予受损失者的权利。对承包商来说，是一种保护自 己、维护自己正当权益、避免损失、增加利润的手段。在现代承包工程中，特 别在国际承包工程中，如果承包商不能进行有效的索赔，不精通索赔业务，往 往会使损失得不到合理的及时的补偿，从而不能进行正常的生产经营，甚至会 破产。在国际承包工程中，索赔已成为许多承包商的经营策略之一。“赚钱靠 索赔”，是许多承包商的经验谈。 由于国际建筑市场竞争激烈，承包商为取得工程，只能压低报价，以低价中 标。而业主为节约投资，千方百计与承包商讨价还价，通过在招标文件中提出 一些苛刻要求，使承包商处于不利地位。而承包商主要对策之一是通过工程过 程中的索赔，减少或转移工程风险，保护自己，避免亏本，赢得利润。如果承 包商不注重索赔，不熟悉索赔业务，不仅会失去索赔机会，经济受到损失，而 且还会有许多纠缠不清的烦恼，损失大量的时间和金钱。 索赔管理对工程承包成果的改善影响很大。在正常情况下，工程项目承包能 取得的利润为工程造价的3％一5％。而在国外，许多承包工程，通过索赔能使 工程收入的改善达工程造价的10％～20％；甚至有些工程索赔要求超过工程合 同额。 索赔管理本身花费不大，所以它有非常好的经济效果。
施工索赔
（二）按索赔的目的分类 按施工索赔的目的分为工期索赔和费用索赔。 1、工期索赔。即由于非承包商自身原因造成拖期的，承包商要求延长工期， 推迟竣工日期。 2、费用索赔，即要求业主补偿费用损失，调整合同价格，弥补经济损失。 （三）按索赔的依据分类 1、合同内索赔。合同内索赔是指索赔所涉及的内容可以在合同条款中找到 依据，并可根据合同规定明确划分责任。一般情况下，合同内索赔的处理和解 决要顺利一些。这是最常见的索赔。 2、合同外索赔。合同外索赔是指索赔权利难以在合同条款中找到依据，但 可从合同的引申含义、适用的法律、政府颁发的有关法规中找到索赔依据。。 例如工程过程中发生重大的民事侵权行为造成承包商损失。 3、道义索赔。承包商索赔没有合同理由，例如对干扰事件业主没有违约， 或业主不应承担责任。可能是由于承包商失误（如报价失误、环境调查失误 等），或发生承包商应负责的风险，造成承包商重大的损失。这将极大地影响 承包商的财务能力、履约积极性、履约能力甚至危及承包企业的生存。承包商 提出要求，希望业主从道义，或从工程整体利益的角度给予一定的补偿。