FIDIC合同模板条件下的施工索赔
fidic合同条件下的索赔流程
fidic合同条件下的索赔流程Understanding the claims process under FIDIC contracts can be complex, but it is essential to have a clear grasp of the procedures to ensure smooth resolution of disputes. FIDIC, which stands forFédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, has set out a detailed process for lodging and resolving claims in construction contracts. The FIDIC contracts typically involve multiple parties such as the employer, contractor, and engineer, and each party has specific rights and obligations when it comes to claims.了解fidic合同条件下的索赔流程可能会很复杂，但对程序有清晰的理解是确保纠纷顺利解决的关键。
fidic的全称为国际工程公司联合会，它为建筑合同中提出索赔的程序制定了详细的流程。
fidic合同通常涉及多方，如雇主、承包商和工程师，每个当事方在索赔方面都有具体的权利和义务。
The first step in the claims process under FIDIC contracts is providing notice of the claim. This is typically done in writing and must be done within a specified timeframe stipulated in the contract. Failure to provide timely notice can result in the claim being time-barred, meaning that it cannot be pursued at a later stage. Therefore, it iscrucial for parties to be aware of the contractual requirements regarding the timing of notice and to adhere to them strictly.fidic合同条件下索赔流程的第一步是提供索赔通知。
FIDIC合同条件下的施工索赔
FIDIC合同条件下的施工索赔关键词：FIDIC合同条件施工索赔在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔(Construction claim)被作为一个独立的主题——索赔程序(Procedu re for claims)，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。
关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商(Contractor)来讲，施工索赔工作十分关键。
笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践体会，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。
1索赔的发生和分类1.1索赔的起因在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列：(1)风险分担不均。
这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情形下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，补偿各种风险引起的缺失。
这确实是工程索赔中承包商(Co ntractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的缘故。
(2)施工条件变化。
土建工程施工与地质条件紧密有关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有体会的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的专门变化必定会引起施工索赔。
(3)工程变更(Variations)。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ—Bill of quantities)中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。
所有这些情形，承包商都可提出索赔要求，以补偿自己不应承担的经济缺失。
(4)工期拖延(Construction delay)。
施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常显现工期拖延。
如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费(Liquidated damages for delay)。
fidic合同条件下的施工索赔
在1989年1月正式发布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔（Construction claim）被作为一个独立的主题——索赔程序（Procedure for claims），以5个分条款（53.1～53.5）的篇幅加以详细的规定。
对于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商（Contractor）来说，施工索赔工作十分关键。
笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践经验，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。
1、索赔的发生和分类1.1索赔的起因在施工过程中，引起索赔的原因是很多的，主要如下所列：（1）风险分担不均。
这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。
这就是工程索赔中承包商（Constractor）的索赔案数远远超过业主（Employer）反索赔案数的原因。
（2）施工条件变化。
土建工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。
（3）工程变更（Variations）。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表（BOQ—Bill of quantities）中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师（Engineer）指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用，或需要延长工期。
所有这些情况，承包商都可提出索赔要求，以弥补自己不应承担的经济损失。
（4）工期拖延（Construction delay）。
施工过程中，由于受天气、地质等因素影响，经常出现工期拖延。
如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费（Liquidated damages for delay）。
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款FIDIC (国际工程承包商联合会) 是全球范围内最重要的工程承包组织之一，其制定的标准合同条款被广泛应用于国际工程领域。
FIDIC施工合同条件（简称“FIDIC条件”）为工程承包商和业主之间的合同关系提供了完备的规定，包括了工期、工程质量、支付方式等各种条款。
然而，由于复杂的工程环境和不确定因素的影响，难免会出现一些争端和纠纷，因此FIDIC条件也包括了一些承包商向业主索赔的条款。
本文将对FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款进行详细介绍和解释。
索赔的基本规则在FIDIC条件下，承包商有权在履行合同过程中向业主提出索赔，以弥补因业主原因而导致的成本、损失或损害。
然而，在提出索赔之前，承包商必须遵守以下基本规则：1. 通知期限承包商必须在发现事件之后尽快通知业主，说明事件的性质、原因和估计的损失或成本。
通知应该写成书面形式，并应在通知期限内发出（通常为28天内）。
通知期限的规定是为了帮助业主及时采取必要的措施，以避免进一步的损失或损害。
2. 调查和证明承包商必须对事件进行详细的调查和证明，包括记录与事件相关的证据、收集证人证言和进行技术分析等。
这是为了确保索赔的真实性和有效性，防止业主因索赔不当而受到损失或损害。
3. 协商和谈判承包商必须在通知业主后尽快与业主进行协商和谈判。
这包括说明事件的性质、原因、估计的损失和成本及其证明文件，并就解决问题确定各方之间的负责和义务达成一致。
此外，如果需要，承包商还必须参加任何有关索赔的证据和讨论会议。
具体的索赔条款FIDIC条件中的索赔条款具体而言有三种，分别是：1. 变更条款FIDIC条款规定，如果业主提出变更，承包商必须履行变更并获得额外费用或延迟赔偿。
在这种情况下，承包商必须保留所有与变更有关的证据，并在合理的时间内提交索赔。
2. 不可预见的条件条款这一条款规定，如果承包商在履行合同时遭遇了不可预见的条件，这些条件对承包商的成本或工期造成了重大影响，那么承包商有权向业主提出索赔。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
1. 介绍国际工程承包商（FIDIC）合同条件是一种广泛使用的标准合同条件，用于管辖国际工程建设领域的合同关系。
其中，索赔条款是重要的一部分，它规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因和方式。
在本文中，我们将分析一些常见的索赔条款案例，以便更好地了解这些条款的具体应用。
2. 索赔条款的主要内容首先，让我们简要介绍一下FIDIC合同条件中索赔条款的主要内容。
索赔条款可以分为三个部分：2.1 索赔的主要原因第一部分规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因，包括以下内容：•业主的不当行为，如变更勘测或者其他技术专业事项；•业主违反合同规定，如未按时支付款项或者未提供必要的设计或图纸；•不可预见的事件，如天气影响或政府行为。
2.2 提交索赔的要求第二部分规定了工程承包商应该如何提交索赔的要求：•在发现问题之后，应该尽快通知业主；•应该书面提交索赔请求，并附带合适的证据；•索赔请求必须包括估计损失和补救措施。
2.3 处理索赔请求的程序第三部分规定了处理索赔请求的程序：•索赔请求应该由业主尽快处理，并以书面形式给予回应；•如果业主拒绝索赔请求或者没有提供满意的解决方案，工程承包商可以提起仲裁程序。
3. 案例分析3.1 变更设计不合理在一项国际工程建设项目中，业主在执行过程中变更设计，但是这些变更的设计并不合理，导致工程承包商需要投入额外资金和时间来完成工程。
根据FIDIC合同条件中的索赔条款，工程承包商可以要求发起索赔并赢得一定的赔偿。
要提交索赔请求，工程承包商需要提供论证证据，包括设计变更的文件、变更对工程造成的影响、增加的费用以及延误的时间等信息。
3.2 免责条款适用在另一项国际工程建设项目中，工程承包商在建设过程中出现了一些问题，导致工程无法按照合同规定的进度完成。
然而，根据合同中的免责条款，业主可以不承担责任。
在这种情况下，工程承包商需要注意如何处理索赔请求，以避免过多的损失。
他们可以在合同签订之前仔细审查免责条款，并在合同中注明有关索赔请求的条款，以确保他们有权要求赔偿。
Fidic合同条件下的工程索赔
Fidic合同条件下的工程索赔Fidic合同条件下的工程索赔摘要：施工索赔是建筑业市场化的产物，是平衡“买方市场”的游戏规则，更是承包商获取赔偿、提高经济效益的关键途径。
承包商索赔管理是与经济效益密切相关的工作，它体现着承包商经营管理的水平。
合同救济是承包商索赔的法律基础，而在国际工程项目中最常用的就是FIDIC合同条款。
在索赔如此重要的形势下，探索索赔成功的条件问题具有理论和实践的双重意义。
关键词：FIDIC合同，承包商，索赔Abstract: construction counterclaim is construction market product, is the balance "buyer market rules of the game, but also contractors obtain compensation, improve the economic benefits of the critical path. The contractor claims management is closely related with the economic benefits of working, it reflects the contractor management level. Contract relief is contractor claim the legal basis, while in international projects in the most commonly used is FIDIC contract terms. On the claim of such an important situation, explore claim conditions of success is the theory and practice of the double meaning.Keywords：FIDIC contract, the contractor, claim1.概述FIDIC 条款被称为“土木工程合同的圣经”, 广泛地应用于国际竞争性招标合同, 是国际土木工程项目管理最具权威的通用标准。
FIDIC合同条件下的施工索赔1
FIDIC合同条件下的施工索赔【摘要】本文主要在 FIDIC 合同条件的基础上并结合笔者参与的工程项目索赔具体情况,简要介绍如何做好索赔。
【关键词】国际工程；FIDIC；索赔；变更1.工程索赔的概念在国际工程项目施工过程中，施工索赔是合同双方维护自己合法权益所采取的合同行为。
当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险，且实际发生了损失，向另一方提出延长工期或费用补偿要求的行为。
索赔的性质属于补偿行为，是一种正常的、合理的经营管理业务，也是合同赋予的正当权力要求。
在实际工作中，“索赔”是双向的，既包括承包商向业主的索赔，也包括业主向承包商的索赔。
通常情况下，将承包商向业主提出的索赔称为“索赔”，而将业主向承包商提出的索赔称为“反索赔”。
本文谈论的索赔是指承包商向业主提出的索赔。
2.工程索赔的分类水利工程由于规模大、工期长、投资多、施工技术复杂、施工环境恶略等。
容易受到来自各方面的影响。
因此，涉及的索赔项目种类较多，归纳起来有以下几种。
2.1.由不可抗力及不利的自然条件引起的索赔所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免的客观情况。
包括自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；不可抗力的社会因素；不可预见的外界条件和施工中遇到地下文物和构筑物。
影响施工企业生产成本而导致意外损失，多数情况下由业主承担。
2.2.由合同变更引起的索赔变更是指承包商根据工程师签发的变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更。
合同变更的表现形式较多，主要包括以下几个方面：发包人由于种种原因提高或降低标准;用途发生改变，清减预算等；在施工过程中对设计修改引起的变更；现场的施工条件与原始资料有较大出入引起的变更；政府部门对工程有了新的要求。
3.索赔成功的要点要使承包商在工程施工索赔中获得较高的收益，就必须要讲究方法和策略来提高索赔成功概率，以其获得最大收益。
实践经验证明，每一项索赔的成功，都离不开以下4个方面的工作，甚至可以说缺一不可。
FIDIC合同条件下施工索赔程序问题
根据FIDIC合同条件（1994年版）的第五⼗三条规定，索赔事件发⽣之后，索赔处理就成了当务之急，⽆端的时间拖延只会增加索赔的成本。
所以该条就专门规定了⼀个对业主和承包商都有利的关于索赔的约束⽅式，即索赔程序条款，并特别对索赔通知和证明提出了时间限制，要求保持同期纪录。
这些规定主要是为了及时和顺利地解决施⼯中的索赔争端事项，提⾼处理问题的⽽制定的。
索赔程序规定使各⽅在索赔事件发⽣后，在限定时间内发出索赔通知和提交有关证明资料，并保持事件的同期纪录，做到了有章可循。
处理索赔问题⼤体经历以下⼏个阶段。
第⼀阶段：承包商提出索赔意向书及索赔报告；第⼆阶段：⼯程师审合同期纪录及索赔报告；第三阶段：⼯程师和业主，承包商进⾏协商；第四阶段：⽀付及最终索赔处理；第五阶段：索赔争端解决的其他。
⼀、国际⼯程承包合同索赔的⼀般程序 在索赔事件发⽣后，承包商应抓住索赔机会，迅速作出反应。
承包商应在索赔事件发⽣后的28天内向⼯程师递交索赔意向通知，并送业主⼀份副本，声明将对此索赔事件提出索赔，该意向通知是承包商就具体的索赔事件向⼯程师和业主表⽰的赔偿愿望和要求。
如果⾛过这个期限，⼯程师和业主有权拒绝承包商的索赔要求。
与此同时，从索赔事件发⽣之⽇起，承包商就应作好现场条件和施⼯情况的同期记录，最后提交索赔报告。
承包商提交索赔意向通知后的28天内，或是在⼯程师可能的其他合理时间内，承包商递送正式的索赔报告。
如果索赔事件的影响持续存在，28天内还不能算出索赔额和⼯期展延天数时，承包商应按⼯程师合理要求的时间间隔（⼀般为28天），定期陆续报出第⼀间隔时间段内的索赔证据资料和索赔要。
在该项索赔事件影响结束后的28天内，最终详细报告，提出索赔谁资料和累积索赔额。
⼯程师收到承包商提出的索赔通知后，在不必承认业主责任的情况下，对同期现场记录及索赔报告进⾏审查。
当⼯程师校核了同期记录之后，为了使合同双⽅对索赔达成⼀致，作为中间⼈，他必须积极穿梭于业主和承包商之间，通过⼀次或多次的协商，⼀种既切合实际情况，⼜可以使业主和承包商都能接受的解决⽅法。
FIDIC施工合同条件下的索赔管理
摘要索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
在实际工作中，"索赔"是双向的，建设单位和施工单位都可能提出索赔要求，但建设单位索赔数量较小，而且处理方便。
可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对施工单位的索赔；而施工单位对建设单位的索赔则比较困难一些。
工期索赔是施工项目索赔的重点，FIDIC施工条件在涉外工程项目中应用广泛。
首先从工期索赔的目标与重点分析工期索赔的重要地位；根据FIDIC施工合同条件的具体条款，从承包商的角度，按照索赔事件的性质分类对工期索赔进行针对性分析。
关键词：工期索赔；施工项目；FIDIC施工合同条件FIDIC施工合同条件下的索赔管理一、工程索赔与控制（一）工程索赔的概念索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
在实际工作中，"索赔"是双向的，建设单位和施工单位都可能提出索赔要求，但建设单位索赔数量较小，而且处理方便。
可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对施工单位的索赔；而施工单位对建设单位的索赔则比较困难一些。
通常情况下，索赔是指承包商（施工单位）在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。
而业主（建设单位）对于属于施工单位应承担责任造成的，且实际发生了损失，向施工单位要求赔偿，称为反索赔。
（二）工程索赔的性质索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚，索赔属于正确履行合同的正当权利要求。
索赔方所受到的损害，与索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系。
导致索赔事件的发生，可以是一定行为造成，也可能是不可抗力事件引起，可以是对方当事人的行为导致的，也可能是任何第三方行为所导致。
索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成妥协时，争议可通过仲裁解决。
浅谈FIDIC合同条件下的施工索赔问题
施工过程 中 ，由于受天气 、地质等 因素影响 ，经 常 出现工 期拖 延。如果 工期拖 延的责任 在业 主方面 ， 承包商就实 际支出的计划外施工费提 出索 赔 ；如果责 任在承包商 方面 ，则应 自费采取赶 工措 施 ，抢 回延误 的工 期 ，否 则应承 担误 期损害赔 偿费 。 ５ 业主违 约 指业 主 未按 规定 为 承包 商施 工提 供条 件 ，未按 规定 时 限 向承 包商 支付 工程 款 ，工 程师 未按 规 定时 间提供施工 图纸 、指令或批复 ，或者 由于业 主坚持指 定的 分包 商等 。 ６ 合 同缺 陷 按 Ｆ Ｄ Ｃ合同条件 ，由于合同文件 中的错误、矛 ＩＩ 盾 或遗漏 ，引起支付工程 款时的纠纷 ，由工程 师做 出 解 释。但是 ，如果承包商 按此解释施工时引起成本增 加 或工期拖延时 ，则 属于业主方面的责任 ，承包商有 权 提 出索赔 。 ７． 程所 在 国家法令变 更 工 如提 出进 口限制 、外汇管制 、税率提高等 等 ，都 可 能引起 施工费用增加 ，按 国际惯例 ，允许给承包商 予 以补偿 。变更的时 间标准是从投标截 止 日期 （ 一般 均为 开标 日期 ）之 前的第 ２ ８天开始 。
（ ）研 究 Ｆ Ｄ Ｃ合 同 条 件 下施 工 索赔 的 意 义 二 ｉｉ
承包商 施 工 时完 成的 工程 量超 过 或少于 工程 量 表 中所列工程量 的 １ ％ 以上时 ，或者在施 工过程 中， ５ 工程 师指令增加新 的工作 、改换建筑材料 、暂停 或加 速 施 工 等变更 必 然 引起新 的施 工 费用 ，或需 要延 长 工 期。所有这些情 况 ，承包商都可提 出索赔要求 ，以 弥补 自己不 应承 担的 经济损 失 。
．
索 赔 的分 类 及 计 算 方 法
FIDIC合同条件下的施工索赔(doc 10页)
FIDIC合同条件下的施工索赔(doc 10页)FIDIC合同条件下的施工索赔摘要：以FIDIC合同条件原文为基础，对土木工程施工索赔的起因、种类、索赔的依据、索赔程序及索赔成功的关键进行探讨。
关键词：FIDIC合同条件，施工，索赔在1989年1月正式发布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔（Construction claim）被作为一个独立的主题——索赔程序（Procedure for claims），以5个分条款（53.1～53.5）的篇幅加以详细的规定。
对于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商（Contractor）来说，施工索赔工作十分关键。
笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践经验，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。
1、索赔的发生和分类1.1索赔的起因在施工过程中，引起索赔的原因是很多的，主要如下所列：（1）风险分担不均。
这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。
这就是工程索赔中承包商（Constractor）的索赔案数远远超过业主（Employer）反索赔案数的原因。
（2）施工条件变化。
土建工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。
（3）工程变更（Variations）。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表况，给承包商赋予了工期索赔权。
（2）经济索赔。
即承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支（Losses and expenses），也就是取得合理的经济补偿。
前提是：在实际施工过程中所发生的施工费用超过了投标报价书中该项工作所预算的费用；而这项费用超支的责任不在承包商方面，也不属于承包商的风险范围。
FIDIC施工合同条件下合理的工期索赔
- 140 -技 术 经 济 与 管 理０ 引言在施工项目建设过程中，由于施工周期、环境因素、业主/设计方责任或风险等非承包商的原因， 导致承包商在履行合同的过程中，产生合同外的费用或实际工期的延长，则承包商可按合同条款对这部分费用及/或工期损失要求补偿。
由于以往国内承包商项目管理时往往侧重于施工管理，而疏忽或放松了造价管理及合同管理，使得国内承包商在面对FIDIC 等合同条件时，往往只考虑自身成本等问题，索赔混乱，该申请的不申请，对合同约定属于承包商自负事项的，又提出索赔申请[1]。
该文对FIDIC 合同条件中“开工、延误和暂停”条款，结合实例探讨合理的工期索赔。
１ ＦＩＤＩＣ合同条件中“开工、延误和暂停”条款的解读FIDIC 合同条件分别对“工程的开工、竣工时间、进度计划、竣工时间的延长、由公共当局引起的延误、进展速度、误期损害赔偿费、工程暂停、暂停引起的后果、暂停时对永久设备和材料的支付、持续的暂停、复工”这12个方面做出了定义，以下列举其中6个重点条款展开分析[2]。
１．１ 工程开工按时间顺序排列，承包商应首先收到中标函，其次是开工通知，最后承包商应最迟在开工通知中列明的开工日期前进驻现场。
这里有几个时间限定，开工日期最迟应在开工通知发出后的7 d 内，且在接到中标函的42 d 内。
在收到中标函之后，首先要了解项目手续进程，再次踏勘现场，并确认图纸进度，判断是否满足42 d 内开工的条件。
１．２ 进度计划承包商在接到开工通知后28 d 内，首先应提交详细的进度计划，该计划应包含专业分包的进度计划。
如果工程师/业主在接到进度计划后21 d 内提出修改意见，承包商应提交修改的进度计划。
在工程的任何时候，一旦出现实际工期与批准的进度计划不符时，承包商都应提交修订计划，并明确原因及责任方。
还应提交可能造成的有利/不利影响，增加/减少的合同价格，或提前/延误工程的情况[4]。
１．３ 竣工时间的延长当工程和/或区段的竣工时间已经或将要延误，根据导致延误的原因，以下6种情况发生时，承包商可根据合同条款要求延长竣工时间。
fidic合同条件下的索赔流程
fidic合同条件下的索赔流程英文回答：Under the FIDIC contract, the claims process involves several steps. Here is a brief overview of the process:1. Notice of Claim: The party intending to make a claim must provide a written notice to the other party within a specified timeframe. The notice should include the detailsof the claim, including the nature, cause, and amount ofthe claim.2. Review and Response: Upon receiving the notice, the other party has a specific period to review the claim and provide a response. The response may include acceptance, rejection, or request for further information.3. Engineer's Decision: If the claim remains unresolved, the Engineer, who acts as an impartial third party, may be involved. The Engineer will review the claim and provide adecision within a specified timeframe.4. Dispute Resolution: If either party is dissatisfied with the Engineer's decision, they can initiate a dispute resolution process. This typically involves negotiation, mediation, or arbitration, as specified in the contract.5. Adjudication: In some cases, the contract may include provisions for adjudication. Adjudication is a quicker and less formal process where an independent expert reviews the claim and provides a binding decision.6. Final Decision: If the dispute remains unresolved after adjudication, the final decision may be made through litigation or arbitration. This is typically the lastresort for resolving disputes under the FIDIC contract.中文回答：根据FIDIC合同，索赔流程涉及几个步骤。
FIDIC合同条件及其索赔条款解析
费编写建议书〕，假设建议采纳后将加快竣工，降低业主的施工、 维护或运行费用，提高业主的竣工工程的效率和价值，或给业主带 来其他利益的建议，那么承包商应得到一定的费用补偿。
国际工程合同与合同管理 2024/6/10
张水波博士讲稿
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
第三节 1999版FIDIC施工合同条件的变更与索赔条款解析 一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 1.变更
FIDIC条款款：根据第13条[变更和调整]的规定，经指示或批准作 为对工程的任何修改。 通常指合同文件中“设计图纸〞或“技术标准〞的改变。 包括：设计变更、进度方案变更、施工条件变更以及原招标文件和工程 量清单中未包括的“新增工程〞。
18
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 6.构成变更的条款分析 〔6〕删减构成变更 第12.4款[删减]：如果删减的任何工作构成一项变更，而且双方对删减
(3) 承包商的有些管理费如总部管理费等费用总是固定不变的 , 但这笔 费用通常成比例地分摊到了工程量清单的各永久工程工程的单价中, 因此随着变更后工程量的变化, 在计价时这些管理费会存在着增加 或减少的现象而需要重新进行调整。
国际工程合同与合同管理 2024/6/10
张水波博士讲稿
11
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
案例3-2
国际工程合同与合同管理 2024/6/10
张水波博士讲稿
12
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
fidic施工合同条件中承包商索赔流程
fidic施工合同条件中承包商索赔流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!FIDIC施工合同条件下的承包商索赔流程解析FIDIC，全称是“国际咨询工程师联合会”，其制定的施工合同条件在全球范围内被广泛采用。
FIDIC合同条件及国内合同范本中的承包商经济索赔条款 之二-索赔配用及利润
FIDIC合同条件及国内合同范本中的承包商经济索赔条款之二----索赔配用及利润1．迟延的图纸和指示根据FIDIC合同条件第1.9款的规定，工程师迟延提供图纸和指示的，承包商应通知工程师并给出一个宽限期，如果工程师在宽限期内人不提供的，承包商应向工程师再次发出通知，索赔工期或费用、利润。
标准招标文件合同第 1.6.1款约定，由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
第11.3款第五项约定，发包人提供图纸延误，造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
2．未给予进入或占有现场的权利FIDIC合同条件第2.1款规定，如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，致使承包商延误了工期和(或)增加了费用，承包商应向工程师发出通知，并有权索赔工期或费用、利润。
标准招标文件合同第2.3款规定，发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地。
关于发包人未按约定提供现场时，承包人是否可以索赔的问题，合同未作规定。
3．基准资料错误FIDIC合同条件第4.7款规定，如果由于（原始基准点、基准线和参考标高）几项基准的差错而不可避免地对实施工程造成了延误和（或）导致了费用，而且一个有经验的承包商无法合理发现这种差错并避免此类延误和（或）费用，承包商应向工程师发出通知并有权索赔工期或费用、利润。
标准招标文件合同第8.3款约定，发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
4．工程师或业主原因影响质量检验FIDIC合同条件第7.4款、第9.2款规定，检验过程中，如因服从工程师的指示或者因雇主应负责的延误而使承包商遭受了延误或导致了费用，则承包商应通知工程师，并有权索赔工期或费用、利润。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC合同条件下的施工索赔
摘要：以FIDIC合同条件原文为基础，对土木工程施工索赔的起因、种类、索赔的依据、索赔程序及索赔成功的关键进行探讨。
关键词：FIDIC合同条件，施工，索赔
在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔（Construction claim）被作为一个独立的主题——索赔程序（Procedure for claims），以5个分条款（53.1～53.5）的篇幅加以详细的规定。
关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商（Contractor）来讲，施工索赔工作十分关键。
笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践经验，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。
1、索赔的发生和分类
1.1 索赔的起因
在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列：
（1）风险分担不均。
这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。
这确实是工程索赔中承包商（Constractor）的索赔案数远远超过业主（Employer）反索赔案数的缘故。
（2）施工条件变化。
土建工程施工与地质条件紧密相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验
的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必定会引起施工索赔。
（3）工程变更（Variations）。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表（BOQ—Bill of quantities）中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师（Engineer）指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。
所有这些情况，承包商都可提出索赔要求，以弥补自己不应承担的经济损失。
（4）工期拖延（Construction delay）。
施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常出现工期拖延。
假如工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；假如责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费（Liquidated damages for delay）。
（5）业主违约（Default of employer）。
指业主未按规定为承包商施工提供条件，未按规定时限向承包商支付工程款，工程师未按规定时刻提供施工图纸、指令或批复，或者由于业主坚持指定的分包商（Nominated subcontractor）等。
（6）合同缺陷。
按FIDIC合同条件，由于合同文件中的错误、矛盾或遗漏，引起支付工程款时的纠纷，由工程师做出解释。
然而，假如承包商按此解释施工时引起成本增加或工期拖延时，则属于业主方面的责任，承包商有权提出索赔。
（7）工程所在国家法令变更。
如提出进口限制、外汇管制、税率提高等等，都可能引起施工费用增加，按国际惯例，同意给承包商予以补偿。
变更的时刻标准，是从投标截止日期（一般均为开标日期）之前的第28天开始。
1.2 索赔的分类
按施工索赔的目的可分为工期索赔（Claim for extension of time）和经济索赔（Financial claims）。
（1）工期索赔。
即承包商向业要紧求延长施工时刻，使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时刻。
如此，承包商能够幸免承担误期损害赔偿费。
FIDIC合同条件中，误期损害赔偿费是用以补偿业主由于工程项目较晚投入运行而受的经济损失，按日计算赔偿金，能够累计达到合同额的10%.FIDIC第44.1分条明确规定了能够延长工期的5种情况，给承包商给予了工期索赔权。
（2）经济索赔。
即承包商向业要紧求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支（Losses and expenses），也确实是取得合理的经济补偿。
前提是：在实际施工过程中所发生的施工费用超过了投标报价书中该项工作所预算的费用；而这项费用超支的责任不在承包商方面，也不属于承包商的风险范围。
具体地讲，施工费用超支要紧来自2种情况：一是施工受到干扰，导致工作效率降低；二是业主指令工程变更或产生额外工程，导致工程成本增加。
由于这2种情况所增加的新增费用（Additional cost）或额外费用（Extra cost），承包商有权索赔。
2、索赔的依据
2.1 承包商进行索赔的要紧依据
为了达到索赔的目的，承包商要进行大量的索赔论证工作，来证明自己拥有索赔的权利，而且所提出的索赔款额是准确的，即论证索赔权和索赔款额。
关于所有的施工索赔而言，以下10个方面的资料是不可缺少的。
（1）招标文件。
它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、
专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围讲明、现场水文地质资料等文本，差不多上工程成本的基础资料。
它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。
（2）投标报价文件。
在投标报价文件中，承包商对各要紧工种的施工单价进行了分析计算，对各要紧工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各时期所需的资金数额提出了要求等等。
所有这些文件，在中标及签订施工协议书（Construction agreement）以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的差不多依据。
（3）施工协议书及其附属文件。
在签订施工协议书往常合同双方关于中标价格、施工打算合同条件等问题的讨论纪要文件中，假如对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则那个纪要确实是今后索赔计价的依据。
（4）来往信件。
如工程师（或业主）的工程变更指令（Variation orders）、口头变更确认函（Confirmation of oral instruction）、加速施工指令（Acceleration order）、施工单价变更通知、对承包商问题的书面回答等等，这些信函（包括电传、传真资料）都具有与合同文件同等的效力，是结算和索赔的依据资料。
（5）会议记录。
如标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。
关于重要的会议纪要，要建立批阅制度，即由作纪要的一方写好纪要稿后，送交对方传阅核签，如有不同意见，可在纪要稿上修改，也可规定一个核签期限（如7 d），如纪要稿送出后7 d内不返回核签意见，即认为同意。
这对会议纪要稿的合法性是专门必要的。
（6）施工现场记录。
要紧包括施工日志、施工检查记录、工时记
录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录相等等。
关于重要记录，如质量检查、验收记录，还应有工程师派遣的监理员签名。
（7）工程财务记录。
如工程进度款每月支付申请表，工人劳动计时卡和工资单，设备、材料和零配件采购单、付款收据，工程开支月报等等。
在索赔计价工作中，财务单证十分重要。
（8）现场气象记录。
许多的工期拖延索赔与气象条件有关。
施工现场应注意记录和收集气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等等。
（9）市场信息资料。
关于大中型土建工程，一般工期长达数年，对物价变动等报道资料，应系统地收集整理，这关于工程款的调价计确实是必不可少的，对索赔亦同等重要。
如工程所在国官方出版的物价报道、外汇兑换率行情、工人工资调整等。
（10）工程所在国家的政策法令文件。
如货币汇兑限制指令、调整工资的决定、税收变更指令、工程仲裁规则等等。
关于重大的索赔事项，如遇到复杂的法律问题时，承包商还需要聘请律师，专门处理这方面的问题。
2.2 承包商索赔可引用的合同条款
在FIDIC合同条件（第4版）中，凡是承包商能够引用的施工索赔条款，在FIDIC总部编写的关于第4版的“摘要”（“Digest of FIDIC conditio ns”）中做了论述。
该“摘要”在列出可索赔条款的同时，还提出每个不同的索赔内容能够得到哪些方面的补偿，即不仅可得到附加的成本开支（Cost，代号为C），还可得到打算的利润（Profit，代号为P），或相应的工期延长（EOT，代号为T）。
能够讲，FIDIC总部的那个“摘要”所提出的可索赔条款相当明确。