FIDIC合同的索赔程序――某项目油料关税的索赔案例分析
fidic合同条件下的索赔流程
fidic合同条件下的索赔流程Understanding the claims process under FIDIC contracts can be complex, but it is essential to have a clear grasp of the procedures to ensure smooth resolution of disputes. FIDIC, which stands forFédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, has set out a detailed process for lodging and resolving claims in construction contracts. The FIDIC contracts typically involve multiple parties such as the employer, contractor, and engineer, and each party has specific rights and obligations when it comes to claims.了解fidic合同条件下的索赔流程可能会很复杂，但对程序有清晰的理解是确保纠纷顺利解决的关键。
fidic的全称为国际工程公司联合会，它为建筑合同中提出索赔的程序制定了详细的流程。
fidic合同通常涉及多方，如雇主、承包商和工程师，每个当事方在索赔方面都有具体的权利和义务。
The first step in the claims process under FIDIC contracts is providing notice of the claim. This is typically done in writing and must be done within a specified timeframe stipulated in the contract. Failure to provide timely notice can result in the claim being time-barred, meaning that it cannot be pursued at a later stage. Therefore, it iscrucial for parties to be aware of the contractual requirements regarding the timing of notice and to adhere to them strictly.fidic合同条件下索赔流程的第一步是提供索赔通知。
FIDIC合同条件下工程项目承包中的索赔案例分析
FIDIC合同条件下工程项目承包中的索赔案例分析摘要：简述了索赔的原因、程序、依据，并通过详细的案例中承包商的索赔、监理工程师和业主的回复，讨论了索赔案例中的经验和教训，对我们今后在FIDIC合同条件下工程项目的索赔工作的启发。
关键词：工程索赔原因、程序、依据、案例、经验教训Abstract: the paper, reasons of claim procedures and basis, and through the detailed cases of the contractor’s cl aims, supervision engineer and the owner of the reply, discussed the claim of the cases experiences and lessons on our future in the FIDIC contract conditions of the project work inspired the claim.Keywords: engineering claim causes, procedures and basis, case, experience, lessons一般而言，索赔是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求。
在施工承包中，施工索赔是指，承包商由于非自身原因发生了合同规定之外的额外工作或损失，而向业主所要求费用和工期方面的补偿。
换言之，凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失，无论是时间上的还是经济上的，只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支，但应得到经济和时间补偿的，均有权向业主提出索赔。
因此索赔是一种合理要求，是应取得的补偿。
一、索赔的原因：在施工过程中，引起承包商向业主索赔的原因多种多样，主要有：1、业主未履行合同义务造成违约；2、合同文件缺陷；3、设计图纸或工程量表中的错误；4、业主和监理工程师不适当的指令；5、不可预见的因素或有经验的承包商无法预料到的不利的自然条件。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
1. 介绍国际工程承包商（FIDIC）合同条件是一种广泛使用的标准合同条件，用于管辖国际工程建设领域的合同关系。
其中，索赔条款是重要的一部分，它规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因和方式。
在本文中，我们将分析一些常见的索赔条款案例，以便更好地了解这些条款的具体应用。
2. 索赔条款的主要内容首先，让我们简要介绍一下FIDIC合同条件中索赔条款的主要内容。
索赔条款可以分为三个部分：2.1 索赔的主要原因第一部分规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因，包括以下内容：•业主的不当行为，如变更勘测或者其他技术专业事项；•业主违反合同规定，如未按时支付款项或者未提供必要的设计或图纸；•不可预见的事件，如天气影响或政府行为。
2.2 提交索赔的要求第二部分规定了工程承包商应该如何提交索赔的要求：•在发现问题之后，应该尽快通知业主；•应该书面提交索赔请求，并附带合适的证据；•索赔请求必须包括估计损失和补救措施。
2.3 处理索赔请求的程序第三部分规定了处理索赔请求的程序：•索赔请求应该由业主尽快处理，并以书面形式给予回应；•如果业主拒绝索赔请求或者没有提供满意的解决方案，工程承包商可以提起仲裁程序。
3. 案例分析3.1 变更设计不合理在一项国际工程建设项目中，业主在执行过程中变更设计，但是这些变更的设计并不合理，导致工程承包商需要投入额外资金和时间来完成工程。
根据FIDIC合同条件中的索赔条款，工程承包商可以要求发起索赔并赢得一定的赔偿。
要提交索赔请求，工程承包商需要提供论证证据，包括设计变更的文件、变更对工程造成的影响、增加的费用以及延误的时间等信息。
3.2 免责条款适用在另一项国际工程建设项目中，工程承包商在建设过程中出现了一些问题，导致工程无法按照合同规定的进度完成。
然而，根据合同中的免责条款，业主可以不承担责任。
在这种情况下，工程承包商需要注意如何处理索赔请求，以避免过多的损失。
他们可以在合同签订之前仔细审查免责条款，并在合同中注明有关索赔请求的条款，以确保他们有权要求赔偿。
案例一：基于FIDIC条款的燃油危机案例
案例一：基于FIDIC条款的燃油危机案例中国某土木工程公司在某国承建一个公路改建项目，合同额981万美元，工期24个月，咨询服务工程师是英国一家老牌咨询公司的工程师。
该项目在实施过程中，遇到邻国与项目所在国发生争端，邻国因此单方面关闭了两国边境，停止向这个内陆国家提供燃油，造成主体工程停工9个半月，为合同工期的39．58％，属于重大风险。
我方依合同有关条款据理力争寻求索赔。
经过一年多的艰苦交涉，最终获得了燃油危机的索赔成功，项目索赔金额达440万美元，是合同额的44．85％，并就此风险事件顺延工期29个月。
当燃油危机发生后，在与咨询工程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运用了FIDIC合同的以下有关条款。
索赔要有合同条款及事实依据第52．5款索赔承包商应每月一次地向咨询工程师代表呈交一份尽可能详尽的具体资料，对上个月他执行咨询工程师指示所做的额外或追加工作提出索赔。
在评估索赔时，对这些提交的具体资料中没有包括的工作或支出是不予考虑的。
然而咨询工程师有权在承包商没能力按此款规定办理但却及时书面通知了咨询工程师其索赔意向时，做出对这些工作和支付的付款决定。
这是FIDIC合同的核心条款。
1977年第三版里是把索赔作为第52款变更令的一部分提出来的，从心理上减少了业主对承包商索赔行为的激烈反应。
承包商应该尽量避开“索赔”这一令业主反感的字眼，而更艺术地去要求“经济补偿”。
风险出现的同时也就形成了索赔环境，承包商应在索赔事件发生后的28天内提出经济索赔，并可就以下项目进行索赔：I．直接费：如工资、料资、机械折旧费或机械闲置费；2．管理费；3．赶工费；4．额外发生的工、科、机费；5．延长工期及延期管理费；6．资本再投入，在索赔时应注意避免使用“利润”的提法；7．业主拖延支付索赔而致使承包商损失的利息；8．整理索赔时发生的费用（据实报销）；等等。
承包商的任何索赔都应是书面的，并注意做好现场日志，及时提交索赔详单和依据。
FIDIC合同条件下工程索赔案例
FIDIC合同条件下工程索赔案例承包商索赔：如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，他有权得到竣工时间的任何延长和（或）任何追加付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的事件或情况。
由于雇主及工程师的地位，经常导致承包商不能顺利索赔。
提高索赔成功率的关键在于承包商能够有效进行索赔管理。
这对承包商在有效合同管理及索赔技巧方面，提出了较高的要求。
项目简介：非洲某国高新产业园建筑群建设项目，合同额1.2亿美元，工期28个月。
雇主为该国科技部，咨询工程师为英国一老牌咨询公司，承包商为我国某对外工程承包公司。
采用1999年版FIDIC施工合同条件作为通用合同条件，并在专用合同条款中对某些细节进行适当修改或补充。
在工程实施过程中发生了若干变更，并由此导致若干索赔事件。
承包商利用自身国际工程丰富的经验，从合同条款出发，充分准备，充分证据，进行了成功索赔。
下面对几项索赔事件进行分析。
一、基础结构形式变更造成的索赔合同签订时，所有建筑基础为筏板基础，因签署合同时考虑工期较紧张，基础部分钢筋考虑当地采购。
项目开工后，在基础开挖前，工程师提出考虑到膨胀土的影响，将所有建筑基础由筏板基础改为混凝土灌注桩基础。
此时承包商已采购筏板基础约20%钢筋到场，另有30%钢筋已交定金订货。
另外，筏板基础改为桩基础，需重新对基础进行设计，在图纸尚未完成前，承包商只能暂停施工19天。
按照13.3款[程序变更]，工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，承包商应尽快做出书面回应……承包商提交了建议书，包含：（a）对建议的桩基础进行了施工方案和进度计划进行了编制；（b）对原进度计划做出必要的修改；（c）对变更提出新的报价。
同时，承包商提出以下两点索赔：1、工期索赔——根据8.4款[竣工时间的延长]……承包商应有权按照地20.1款[承包商的索赔]的规定提出延长竣工时间：（a）变更或合同中某项工作量的显著变化…… 因整个基础施工在关键线路，图纸变更的19天导致工程施工延后19天，承包商提出索赔；2、费用索赔：2.1、因由筏板基础变更为现浇混凝土灌注桩，两种结构形式的基础造价差别非常大，原筏板基础钢筋材料承包商已采购入场20%，且另有30%已交定金不能退货，承包商提出对该两部分材料进行索赔；2.2、因导致窝工19天，承包商对此期间的机械台班、国内派出人员及管理费等提出索赔；对此，工程师予以回复如下：1、关于工期延长19天，予以批准；2、桩基础价格，因原合同价格里面未有桩基础的报价，根据承包商提交的价格，工程师与承包商进行了专题会议讨论，对承包商报价进行了适当调整，并进行了批准；3、关于筏板基础用钢筋，承包商已进场及已订货部分，工程师不同意全部予以补偿；因部分钢筋型号可用于主体施工，该部分钢筋工程师不批准承包商的索赔；另外三种钢筋因仅用于筏板基础，对于承包商的索赔予以批准；对于工程师的回复，承包商进一步提出因主体施工尚有一段时间，现场的钢筋需搬运至其他地点予以保存，由此造成的搬运费及照管费需由雇主予以赔偿；对此，工程师予以批准。
FIDIC合同条件应用案例分析
FIDIC合同条件应用案例分析一、引言FIDIC，即国际工程咨询工程师协会（Fédération Internationale desIngénieurs-Conseils），是一个国际性的工程咨询师和工程承包商协会，该协会制定了FIDIC合同条件。
FIDIC合同条件是国际上广泛应用的工程建设合同标准之一。
本文将通过两个案例来分析FIDIC合同条件的应用。
二、案例一：某国际水电工程某国际水电工程是中国公司与外国业主合作的一个大型水电项目。
在工程施工过程中，由于各种原因导致了一系列的工程变更和索赔问题。
根据FIDIC合同条件，工程变更必须按照合同约定进行，否则可能导致赔偿责任的产生。
1. 工程变更管理根据FIDIC合同条件，工程变更应该通过书面的变更通知来提出，并经双方商定确定变更后的价格和工期。
在该案例中，中国公司采取了及时提交变更通知的措施，并与业主商讨了变更后的价格和工期。
这些变更都按照合同约定进行了记录和批准，从而确保了工程变更管理的合规性。
2. 索赔处理工程变更所引发的索赔问题在该案例中是不可避免的。
按照FIDIC 合同条件，索赔必须按照合同的索赔程序进行处理，包括及时提交索赔通知、提供充分的证据材料、经过双方的协商和评审等环节。
中国公司在该案例中采取了积极的行动，按照FIDIC合同条件的要求进行了索赔处理，最终取得了一定的经济补偿。
三、案例二：某国际公路建设项目某国际公路建设项目是一项由中国公司承建的跨国道路工程。
在施工过程中，由于土地征用、环保要求等问题，工程面临了较大的困难和风险。
根据FIDIC合同条件，业主有责任提供给予施工方的必要支持，同时也对施工方的责任和义务作出了明确规定。
1. 土地征用问题在该案例中，由于土地征用程序繁琐、时限拖延等原因，中国公司遭遇了较大的施工困难。
根据FIDIC合同条件，土地征用问题属于业主责任范畴，中国公司提出了书面通知并要求业主尽快解决问题。
从项目执行看FIDIC合同的工期索赔
王贤光２０００年５月，中国水利电力对外公司与非洲某国污水局签订了承建污水管道项目的合同。
该项目由世界银行和该国政府联合出资，合同金额约５００万美元，原合同工期５０５天，监理工程师是一家英国公司，项目采用ＦＩＤＩＣ合同条款。
在该项目的执行过程中，项目部成功地进行了工期索赔，共索赔工期２２５天，避免了该项目因工期拖延而罚款。
为保护承包商的利益，ＦＩＤＩＣ施工合同条款第４４．１条明确规定：当出现以下情况时：１）新增额外工程或工程的金额和性质发生变化；２）合同条款规定的引起工程延误的任何原因；３）极其不利的气候条件；４）业主的拖延、妨碍或阻止；５）其他除承包商违反合同规定及他应负责以外的、可能发生的特殊情况；承包商有权延长整个工程或其中的某一标段或部分工程的完工期限。
监理工程师在与业主和承包商协商之后，可以决定工期延长的期限，并应将其决定通知承包商，并抄送业主。
当出现上述任何一种情况时，承包商可以据此向业主提出索赔。
索赔天数的多少由工程师根据实际情况与业主、承包商协商决定。
以上五种情况，该项目在执行过程中都遇到过，项目部以此为依据共递交了７个工期索赔报告，累计索赔工期３２９天，工程师和业主实际批准２２５天。
下文将对这次工期索赔进行具体的分析。
一、工程变更引起的工期索赔ＦＩＤＩＣ合同中所说的工程变更，包含两种情况，一种情况是在工程实施过程中，业主增加了新的、合同中没有描述的施工内容或者减少了原合同中的施工内容；另一种情况是合同中规定的施工内容的工程量、位置和规模有所改变，工程性质包括工程质量、施工工艺、施工次序和施工时间有所改变。
只有工程变更的结果使工程量增大，承包商需要更多的时间完成工程变更任务，承包商才可以提出工期索赔。
对于工程量和施工内容的减少，承包商只能提出经济补偿索赔。
ＦＩＤＩＣ条款第５１．１条对工程变更的具体情况做出了如下规定：如果工程师认为有必要，他可以对工程或者工程中某一部分的形式、质量或者数量做任何改变，为此或者工程师认为其他适当的理由，工程师有权指示承包商按照工程变更指令施工，承包商应该执行下述任何一条指令：１）增加或减少合同中任何此类工程的工程数量；２）取消任何此类工程的施工；３）改变任何此类工程的性质、质量和种类；４）改变工程任何一部分的高程、轴线、位置和尺寸；５）完成任何种类的对完善该项工程有必要的额外施工内容；６）改变工程任何一部分已经确定的施工次序和施工时间。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例研究
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析索赔工作地重要步骤之一就是合同条款地选择，承包商应根据具体合同文本，参考其它案例地审议资料或权威书刊，选择最适合地条款，在对条款含义理解不明确之前，多选择几条条款，把最后地决定权留给工程师.除此之外，还应认识到条款是合同条件地组成部分，各条款间又存在含义交叉，因此，在分析索赔条款时，应交叉分析各有关条款地含义，并参考合同其它组成部分，如工程量清单、技术规范等，然后作岀最佳选择.本文将通过具体地事件，对不同事件下地合同条款地选择进行分析，这些事件都是作者在实际工作中遇到地，并且经过向业主索赔成功地案例. 为了便于读者对照FIDIC条款，将事件以合同条款先后顺序进行排列.实例1 :某工程工程地合同条件第二部分第70条款规定：施工过程中岀现当地材料地差价时，承包商可从业主处得到以当地货币支付地材料补差.但是承包商不能获取利润”.这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差.但是协议书上暗示业主支付给承包商地部分美元来自于当地材料补差，合同文件间相互矛盾，且合同协议书较合同条件有解释优先权，承包商就此提出索赔.索赔目地：要求业主支付给承包商地当地材料差额以官价（银行兑奂挂牌价）折成美元支付.合同依据：FIDIC 条款第111 （g）（i）条。
FIDIC条款第512条.合同分析:在索赔费用时，应注意合同条款地实质含义“，费用”一词应被认为包括管理费用，而管理费又反过来包括财政费用，但此词地定义不包括利润.在审理索赔时，有些工程师认为索赔地价格水平应与承包商地投标价格水平一致，这种看法是不成立地，因为承包商地索赔是针对业主地风险而言，因此在索赔时，承包商没有义务受制于自己地风险------- 投标单价水平地限制，只要是合理地有证明材料地费用承包商皆可据实索赔.FIDIC条款第111（g）（i）条规定费用”一词不包括利润，但是FIDIC条款对于由业主直接责任或变更令造成地索赔费用中规定应包括利润，是否能够索赔到利润，最好在具体索赔时根据不同地情况而定.与此有关地条款是：第12条,第17条,第28条，第31条，第38条，第52条，第65条，第69条等.FIDIC条款第5.1条款定义了合同地适用法律，这种注释性法律在解释合同暗示地含义及在违约索赔时是最重要地部分.因此承包商应充分熟悉有关地适用法律，在阅读合同文件时，首先应了解有哪些文件是合同有效地组成部分，承包合同包括许多组成部分，如合同条件第一部分、第二部分、工程量清单、规范、图纸、补遗等，这些组成文件间具有互释性，一般在协议书上将给岀文件解释地先后顺序，一旦文件间岀现矛盾或含义不明确，工程师将按此顺序解释，如果这种含义不明确及矛盾是承包商无法预见地，而又产生了额外费用，承包商可就此提岀索赔.实例2 :根据合同规定承包商向业主呈报了一分项工程于九月初开工地施工组织计划，并要求工程师在此分项工程开工前认可此计划.工程师以承包商未能提供完整地实验设备为理由拒绝了承包商地要求，其后承包商多次致函说明施工进度受到延误，并说明延误原因是：（1）未能提供完整地实验设备是由于此分项工程预付款迟付造成地。
FIDIC合同条件下的变更索赔管理及实例分析
与管理BUIL DING ECONOMY&MANAGI ME NIFIDIC合同条件下的变更索赔管理及实例分析刘建中国土木工程集团有限公司北京100038摘要：FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同是国际土木工程界的标准合同和执行依据。
结合非洲某污水处理厂工程项目的实际情况，就其合理利用FIDIC合同条款、确定索赔的方向和目的作出阐述，并重点解析了变更索赔的基本内容、原则、程序及注意事项。
索赔工作取得了理想的效果，其成功经验亦可为类似工程提供参考。
关键词：FIDIC;合同变更；费用索赔；建筑经济中图分类号：TU71文献标志码：A文章编号：1004-1001(2019)07-1395-02DOI:10.14144/ki.jzsg.2019.07.068 Change Claim Management Under FIDIC ContractCondition and Case AnalysisLlUJianChina Civil Engineering Construction Corporation,Beijing100038,ChinaAbstract:FIDIC(In t ernati o nal Federati o n of Con s ulti n g En g ineers)con t ract is the stan d ard con t ract and implementati o n basis of the international civil engineering community.In view of the actual situation of a wastewater treatment plant project in Africa,the rational use of FIDIC con t ract terms and the determinatio n of the directio n and purpose of claims are expounded,and the basic contents,principles,procedures and attentions of the change claims are focused on.The claim work achieves ideal results,and its successful experienee can also provide referenee for similar projects. Keywords:FIDIC;con t ract cha n ge;cost claim;con s truction economy在“一带一路”倡议的带动下，我国建筑承包企业纷纷走出国门，承接的现汇及融资项目逐步增多，而FIDIC合同作为国际咨询工程师联合会建立的标准合同条件，是世界各国土木工程施工项目在执行项目时的重要依据。
FIDIC合同——索赔条件和案例分析
FIDIC合同的框架关系是业主、咨询⼯程师、承包商之间的三位⼀体。
咨询⼯程师在业主与承包商之间起着过滤器和筛⼦的作⽤，他应该在业主与承包商之间独⽴地根据合同秉公决断，即将有关的合同条款套⽤到发⽣的具体事件上，公正⽆倚地监督项⽬实施。
咨询⼯程师并不作为合同中的任何⼀⽅，因⽽为了项⽬实施，他有权作为中间⼈对业主和承包商发出指令并约束双⽅，⾏使法律上准仲裁⼈的权利，业主⽆权影响甚⾄⼲涉咨询⼯程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询⼯程师所提供的服务⽀付薪⽔。
在这个意义上，可以说业主⼜是咨询⼯程师的主⼈。
作为承包商，履约过程中⽇常⼯作主要是与咨询⼯程师交往，许多具体事宜在实施前需先获其认可及推荐。
要特别注意，与咨询⼯程师和业主的⼀切往来必须采⽤书⾯形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，并建⽴发⽂的签收制度，做到有理有据。
中国⼟⽊⼯程公司在某国承建的⼀个公路项⽬系采⽤FIDIC合同1977年第三版，合同额为981万美元，⼯期24个⽉，咨询⼯程师来⾃英国⼀家⽼牌咨询公司。
项⽬在实施过程中，遇到该国与邻国发⽣争端，邻国单⽅⾯关闭两国边境，停⽌向这个内陆国家提供燃油，造成项⽬主体⼯程停⼯9个多⽉，为合同⼯期的37%强，属于重⼤风险。
我⽅依合同有关条款，据理⼒争，经过⼀年多的艰苦交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔⾦额达429万美元，是合同额的44%，并就此顺延⼯期29个⽉。
该项⽬在燃油危机发⽣后，在与咨询⼯程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运⽤了FIDIC合同以下有关条款。
第2款 咨询⼯程师的权利和义务 业主⼀般在合同特殊条款中加⼊限定：“对于给承包商增加额外费⽤、核定索赔⾦额、确认延长⼯期等将导致⼯程追加开⽀的决定，咨询⼯程师必须事先报经业主批准”。
中国⼟⽊⼯程公司承建的该项⽬即加列特殊条款第2.3款，增加对咨询⼯程师的权⼒限制。
所以，应该注意在努⼒做好咨询⼯程师疏导⼯作的同时，切不可忽视业主在决定索赔、延长⼯期时的重要作⽤。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析索赔工作的重要步骤之一确实是合同条款的选择,承包商应按照具体合同文本,参考其它案例的审议资料或权威书刊,选择最适合的条款,在对条款含义懂得不明确之前,多选择几条条款,把最后的决定权留给工程师。
除此之外,还应认识到条款是合同条件的组成部分,各条款间又存在含义交叉,因此,在分析索赔条款时,应交叉分析各有关条款的含义,并参考合同其它组成部分,如工程量清单、技术规范等,然后作出最佳选择。
本文将通过具体的事件,对不同事件下的合同条款的选择进行分析,这些事件差不多上作者在实际工作中遇到的,同时通过向业主索赔成功的案例。
为了便于读者对比FIDIC 条款,将事件以合同条款先后顺序进行排列。
实例1 :某工程项目的合同条件第二部分第70条款规定:“施工过程中显现当地材料的差价时,承包商可从业主处得到以当地货币支付的材料补差。
然而承包商不能猎取利润”。
这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差。
然而协议书上暗示业主支付给承包商的部分美元来自于当地材料补差,合同文件间相互矛盾,且合同协议书较合同条件有讲明优先权,承包商就此提出索赔。
索赔目的:要求业主支付给承包商的当地材料差额以官价(银行兑奂挂牌价) 折成美元支付。
合同依据: FIDIC 条款第111 (g) (i) 条; FID IC条款第512 条。
合同分析:在索赔费用时,应注意合同条款的实质含义“, 费用”一词应被认为包括治理费用,而治理费又反过来包括财政费用,但此词的定义不包括利润。
在审理索赔时,有些工程师认为索赔的价格水平应与承包商的投标价格水平一致,这种看法是不成立的,因为承包商的索赔是针对业主的风险而言,因此在索赔时,承包商没有义务受制于自己的风险———投标单价水平的限制,只要是合理的有证明材料的费用承包商皆可据实索赔。
FIDI C 条款第111(g) (i) 条规定“费用”一词不包括利润,然而FIDIC条款关于由业主直截了当责任或变更令造成的索赔费用中规定应包括利润,是否能够索赔到利润,最好在具体索赔时按照不同的情形而定。
fidic合同条件下的索赔流程
fidic合同条件下的索赔流程英文回答：Under the FIDIC contract, the claims process involves several steps. Here is a brief overview of the process:1. Notice of Claim: The party intending to make a claim must provide a written notice to the other party within a specified timeframe. The notice should include the detailsof the claim, including the nature, cause, and amount ofthe claim.2. Review and Response: Upon receiving the notice, the other party has a specific period to review the claim and provide a response. The response may include acceptance, rejection, or request for further information.3. Engineer's Decision: If the claim remains unresolved, the Engineer, who acts as an impartial third party, may be involved. The Engineer will review the claim and provide adecision within a specified timeframe.4. Dispute Resolution: If either party is dissatisfied with the Engineer's decision, they can initiate a dispute resolution process. This typically involves negotiation, mediation, or arbitration, as specified in the contract.5. Adjudication: In some cases, the contract may include provisions for adjudication. Adjudication is a quicker and less formal process where an independent expert reviews the claim and provides a binding decision.6. Final Decision: If the dispute remains unresolved after adjudication, the final decision may be made through litigation or arbitration. This is typically the lastresort for resolving disputes under the FIDIC contract.中文回答：根据FIDIC合同，索赔流程涉及几个步骤。
fidic合同条件下的索赔流程
fidic合同条件下的索赔流程英文回答：FIDIC contracts provide a structured process for handling claims between the parties involved in a construction project. The claims process under FIDIC contracts typically involves the following steps:1. Notice of Claim: The party seeking compensation or relief must provide a written notice of claim to the other party. This notice should include details of the claim, such as the nature of the claim, the events giving rise to the claim, and the amount of compensation sought.2. Evaluation and Response: Upon receiving the notice of claim, the other party has a specified period to evaluate the claim and provide a response. The response may include acceptance of the claim, rejection of the claim, or a counteroffer.3. Engineer's Decision: If the parties cannot reach an agreement through negotiation, the matter may be referred to the Engineer for a decision. The Engineer is an independent professional appointed under the FIDIC contract to administer the contract and resolve disputes.4. Dispute Adjudication Board (DAB): If the Engineer's decision is not accepted by either party, the matter may be referred to the DAB. The DAB is a panel of impartial experts appointed under the FIDIC contract to provide a binding decision on the dispute.5. Arbitration: If the parties are still unable to resolve the dispute through the DAB process, the matter may be referred to arbitration. The FIDIC contract typically includes provisions for arbitration, which is a formal process where an independent arbitrator or panel of arbitrators will make a final and binding decision on the dispute.It is important to note that the specific procedures and timelines for handling claims may vary depending on theparticular FIDIC contract being used. Parties should carefully review the contract provisions and follow the prescribed process to ensure compliance and protect their rights.中文回答：FIDIC合同提供了一个结构化的流程，用于处理建筑项目中各方之间的索赔事项。
fidic索赔案例分析
fidic索赔案例分析FIDIC索赔案例分析国际⼯程索赔案例（FIDIC）案例⼀多⼯程项⽬⼯期延误的费⽤综合索赔×××公司承建的某国建设部项⽬⼯期延误的费⽤索赔[索赔背景]××公司先后承建了×国建设部的⼗⽉六⽇城1000套住宅、⼗⽉六⽇城3000套住宅、萨达特城4000套住宅、萨达特城2000套住宅、萨达特城第⼆区⼯程、玛丽娜旅游村等六项⼯程。
由于⾮承包商的原因，⼯期均有不同程度的延误，给××公司带来了巨⼤的额外损失。
××公司以前的索赔，只是⼀些变更单项的索赔，⽽对⼯程延误引起的费⽤索赔，却很少进⾏，特别是对同⼀个业主的多⼯程的索赔更缺乏经验，因此，××公司聘请了英国⾼级律师参与此项索赔⼯作。
截⽌到1992年元⽉，××公司承建的×国建设部项⽬除⼗⽉六⽇城3000套住宅⼯程中的990套住宅和萨达特城第⼆区⼯程外，其余⼯程均已完⼯。
由于××公司在萨达特城第⼆区⼯程中产⽣了亏损，要减少亏损，必须减少合同额，但是⼜没有充分的合同依据。
于是，××公司通过全⾯布局，综合考虑，利⽤同⼀业主（×国建设部）的其他⼯程延误的费⽤索赔作为突破⼝，以要求赔偿额外损失来达到减少萨达特城第⼆区⼯程合同⼯作量的⽬标。
承包商向业主提出的⼯程延期的费⽤索赔报告如下：⼀、引⾔××公司在⼗⽉六⽇城成功地完成了最早的1000套经济住宅⼯程，并在此基础上⼜承建了⼗⽉六⽇城3000套住宅⼯程、萨达特城4000套住宅⼯程、萨达特城2000套住宅⼯程。
另外，承建了萨达特成第⼆区⼯程，在阿拉曼地区承建了玛丽娜旅游村⼯程。
在这些合同实施过程中，由于⾮××公司的过失，⼯期严重拖延，使××公司遭受了重⼤损失。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析-------- 索赔工作的重要步骤之一就是合同条款的选择，承包商应根据具体合同文本，参考其它案例的审议资料或权威书刊，选择最适合的条款，在对条款含义理解不明确之前，多选择几条条款，把最后的决定权留给工程师。
除此之外，还应认识到条款是合同条件的组成部分，各条款间又存在含义交叉，因此，在分析索赔条款时，应交叉分析各有关条款的含义，并参考合同其它组成部分，如工程量清单、技术规范等，然后作岀最佳选择。
本文将通过具体的事件，对不同事件下的合同条款的选择进行分析，这些事件都是作者在实际工作中遇到的，并且经过向业主索赔成功的案例。
为了便于读者对照FIDIC条款，将事件以合同条款先后顺序进行排列。
实例1:某工程项目的合同条件第二部分第70条款规定：施工过程中岀现当地材料的差价时，承包商可从业主处得到以当地货币支付的材料补差。
但是承包商不能获取利润”。
这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差。
但是协议书上暗示业主支付给承包商的部分美元来自于当地材料补差，合同文件间相互矛盾，且合同协议书较合同条件有解释优先权，承包商就此提出索赔。
索赔目的：要求业主支付给承包商的当地材料差额以官价(银行兑奂挂牌价)折成美元支付。
合同依据：FIDIC 条款第111 (g) (i) 条；FIDIC 条款第512条。
合同分析：在索赔费用时，应注意合同条款的实质含义，“费用”一词应被认为包括管理费用，而管理费又反过来包括财政费用，但此词的定义不包括利润。
在审理索赔时，有些工程师认为索赔的价格水平应与承包商的投标价格水平一致，这种看法是不成立的，因为承包商的索赔是针对业主的风险而言，因此在索赔时，承包商没有义务受制于自己的风险------- 投标单价水平的限制，只要是合理的有证明材料的费用承包商皆可据实索赔。
FIDIC条款第111(g) (i) 条规定费用”一词不包括利润，但是FIDIC条款对于由业主直接责任或变更令造成的索赔费用中规定应包括利润，是否能够索赔到利润，最好在具体索赔时根据不同的情况而定。
fidic施工合同条件中承包商索赔流程
fidic施工合同条件中承包商索赔流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!FIDIC施工合同条件下的承包商索赔流程解析FIDIC，全称是“国际咨询工程师联合会”，其制定的施工合同条件在全球范围内被广泛采用。
FIDIC合同的索赔程序的案例分析
FIDIC合同的索赔程序的案例分析FIDIC合同（Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils/国际工程咨询工程师联合会）是一种广泛应用于国际工程建设项目中的标准合同。
按照FIDIC合同规定，当发生合同变更或争议时，各方需要遵循特定的索赔程序。
本文通过一个案例分析，介绍FIDIC合同的索赔程序流程和关键步骤。
案例背景以一条海底油气管道建设项目为例，该项目为一家中国石油公司委托一家欧洲承包商负责设计、采购、施工和调试等全过程。
该项目采用FIDIC合同，约定了一系列的索赔程序和规定。
在施工期间，由于项目施工地点相对较深的海域中，季节影响明显，海洋气象恶劣，给项目的施工周期带来了很大的不稳定因素。
施工期间，由于受到气象因素的不利影响，虽然承包商采取了多种技术措施，但依然给临近的海上造成了一定的影响，如漏水、沉降等问题。
当施工准备完成后，发现土壤的沉降程度大于预期，导致施工造成的影响加剧，并使得下一步项目的建设遇到了更多的挑战，最终导致工期延误，成本超支，承包商提出了索赔。
本案例以该索赔案例为主线，分析FIDIC合同的索赔程序。
FIDIC合同的索赔程序总体上看，FIDIC合同的索赔程序分为以下几个步骤：第一步：通知索赔方当承包商发现施工过程中存在索赔问题时，应该立即知会业主或业主代表，并在书面形式下提交索赔申请。
根据FIDIC合同规定，该通知应该包括以下内容：•对索赔异议的详细描述；•异议引起的项目影响；•对异议的现实脉络和量化效应的估计。
第二步：业主处理索赔业主应在合同规定的期限内（28天通常是主动暗示得最好，没有FIDIC索赔管理程序将无法进一步使用公共越是好）对索赔进行审查，正式答复承包商。
如果业主确定需要通过技术委员会对索赔进行审查，应该通过书面形式通知承包商。
在此期间，承包商不得采取应对变更或索赔行动的其他行动。
FIDIC合同下的国际工程索赔管理
F I DIC合同下的国际工程索赔管理（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------工程合同管理案例分析———非洲某公路项目索赔案例实证分析班级：大禹学院工业工程4班学号：121620010102姓名：余一斐内容提要:随着我国对外经济技术合作事业的不断开展,国内越来越多的工程承包企业不断开拓国际市场,并取得了骄人的成绩。
在国际工程中,工程承包企业把索赔放在越来越重要的位置,但很多项目的索赔管理并不成功。
本文结合 FIDIC合同条件和实际索赔案例,分析在国际工程中如何进行有效的索赔管理,这将有助于更多的国内工程承包企业了解、熟悉并掌握 FIDIC条款下的国际工程索赔管理技巧。
施工索赔是由于业主过失或业主风险等非承包商的原因,导致合同不能正常履行,从而给承包商带来了额外的费用和工期延误,承包商有权对这部分工期延误和费用损失进行补偿。
因为业主和工程师的利益和在整个项目管理中的地位等原因,承包商并不总能顺利成功地索赔。
提高索赔成功率的关键因素在于承包商能否进行有效的索赔管理,这要求承包商在有效合同管理的基础上,不仅要遵循合同规定的索赔程序,还要适当地采用一些索赔技巧。
一、索赔案例分析在非洲某国 112公里道路国际经济合作 2007年第9期升级项目中 ,业主为该国国家公路局 ,出资方为非洲发展银行 (ADF),由法国BCEOM公司担任咨询工程师 ,我国某对外工程承包公司以1713万美元的投标价格第一标中标。
该项目旨在将该国两个城市之间的112公里道路由砾石路面升级为行车道宽6.5m,两侧路肩各1.5m的标准双车道沥青公路。
项目工期为33个月 ,其中前3个月为动员期。
项目采用1987年版的 FIDIC合同条件作为通用合同条件,并在专用合同条件中对某些细节进行了适当修改和补充规定,项目合同管理相当规范。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC合同的索赔程序——某项目油料关税的索赔案例分析2000年5月，中国水利电力对外公司与毛里求斯公共事业部污水局签订了承建毛里求斯扬水干管项目的合同。
该项目由世界银行和毛里求斯政府联合出资，合同金额477万美元，工期两年，监理工程师是英国GIBB公司。
该项目采用的是FIDIC合同条款。
按照该项目的合同条款的规定，用于项目施工的进口材料，可以免除关税，我方认为油料也是进口施工材料，据此向业主申请油料的免税证明，但毛里求斯财政部却以柴油等油料可以在当地采购为由拒绝签发免税证明。
我们对合同条款进行了仔细研究，认为这与合同的规定不相一致，因此我方提出索赔，要求业主补偿油料进口的关税。
一、索赔通知按照FDIC条款53.1条的规定，如果承包商决定根据合同某一个条款要求业主支付额外费用(即向业主提出索赔)，承包商应在这个事件最初发生之日起的28天内，通知监理工程师承包商将提出索赔要求，并将该通知抄送业主。
我方按照上述规定，在2000年9月15日正式致函监理工程师，就油料关税提出索赔，索赔报告将在随后递交，并将该函抄送了业主。
二、索赔记录按照FIDIC条款第53.2的规定，在递交了索赔通知之后，承包商应将与该索赔事件有关的、必要的事项记录在案，以作为索赔的依据或证据。
而监理工程师在收到索赔通知后，不论业主是否对该项目的索赔承担责任，都要检查这些记录并且可以指示承包商记录他认为合理而重要的其他事项。
因此，我方在每月的月初向监理工程师递交上个月实际采购油料的种类和数量，并将有我方与供货商双方签字的交货单复印附后，以便作为计算油料关税金额的依据。
监理工程师肯定了我们的做法，要求我们继续保持记录并按月上报。
三、索赔报告按照FDIC合同条款53.3的规定，在递交索赔通知的28天或监理工程师认为合理的期限内，承包商应该将每一项索赔金额的详细计算过程和所依据的理由递交给监理工程师并抄送给业主。
在索赔事件对承包商的影响没有终止之前，这个索赔金额应该被认为是一个时段的索赔金额，承包商应该按照监理工程师要求，继续递交各个时段的索赔金额以及计算这些金额所依据的理由。
承包商应该在索赔事件结束的28天内递交最终的索赔金额。
索赔报告的关键是索赔所依据的理由。
只有在索赔报告中明确说明该项索赔是依据合同条款中的某一条某一款，才能使业主和监理工程师信服。
为此，我方项目经理部仔细地研究了合同条款。
合同条款第二部分特殊条款第73.2条规定：凡用于工程施工的进口材料可以免除关税；对进口材料所作的定义是：(1)当地不能生产的材料；(2)当地生产的材料不能满足技术规范的要求, 需要从国外进口；(3)当地生产的材料数量有限, 不能满足施工进度要求, 需从国外进口的；我们提出索赔的第一个理由是: 油料是该项目施工所必需的, 而且, 毛里求斯是一个岛国, 既没有油田也没有炼油厂, 所需的油料全部是进口的, 因此油料应该和该项目其他进口材料如管道、结构钢材等材料一样, 享受免税待遇, 而毛里求斯财政部将油料作为当地材料是不符合合同条款的。
其次, 我们从其他在毛里求斯的中国公司那里了解到毛里求斯财政部曾为刚刚完工的中国政府贷款项目签发过柴油免税证明, 这说明有这样的先例, 我们将财政部给这个项目签发的免税证明复印件也作为证据附在索赔报告之后。
对于索赔金额的计算, 关键在于确定油料的数量和关税税率。
如前所述, 我方将每一个月项目施工实际使用的油料种类和数量清单都已上报监理工程师, 这个数量监理工程师是认可的。
关税税率则是按照毛里求斯政府颁布的关税税率计算, 这样加上我方的管理费, 计算得出索赔金额。
关税税率的复印件也作为索赔证据附在索赔报告之后。
四、工程师的批复意见监理工程师在审议了我们的索赔报告后, 正式来函说明了他们的意见, 并将该函抄送业主。
他们认为免税进口材料必须满足两个要求:1、材料必须用于该项目的施工；2、材料不是当地生产的。
监理工程师认为油料完全满足以上两个条件, 因而承包商有权根据合同条款申请免税进口油料。
五、业主的批复意见业主在审议了我们的索赔报告和工程师的批复意见后, 仍然坚持他们的意见, 认为油料是当地材料, 拒绝支付索赔的油料关税金额。
至此, 由于与业主不能达成一致意见, 这个索赔变成了与业主之间的争议, 也就进入了争议解决程序。
六、解决争议的第一步–请求监理工程师裁决FDIC 条款中对业主和承包商之间所发生争议的解决办法和程序做了明确的规定。
FDIC 条款第67.1 条规定: 如果业主和工程师之间发生了与合同或者是合同实施有关的, 或者是合同和合同实施之外的争议, 包括对工程师的观点、指示、决定、签发的单据证书以及单价的确定引起的争议, 不论这些争议发生在施工过程中还是工程完工之后, 也不论是在放弃或终止合同之前还是之后, 首先应该致函监理工程师, 并抄送对方, 请求监理工程师就此争议进行裁决。
监理工程师应该在收到请求之日起的84 天内, 将其裁决结果通知业主和承包商。
FDIC 条款第67.1 条还规定: 如果业主或者承包商不满意监理工程师的裁决结果,不满意裁决结果的一方决定将此争议提请法庭仲裁, 那么在收到裁决结果的70 天内, 不满意裁决结果的一方应将这个决定书面通知对方并抄送给工程师。
还有一种情况是监理工程师没有在规定的时间内将裁决结果通知业主和承包商, 如果业主或者承包商有一方打算将此争议提请法庭仲裁, 那么他应在84 天的期限到期之后的70 天内, 将他的决定通知对方并抄送监理工程师。
如果在收到监理工程师的裁决之后的70 天内, 业主和承包商都没有通知工程师他们打算就此争议提请法庭仲裁, 那么工程师的裁决就是最终裁决, 对业主和承包商都有约束力。
按照以上合同条款的规定, 我方在2001 年2 月26 日致函监理工程师并抄送业主, 要求就油料免税事宜请监理工程师做出裁决。
按照合同规定, 监理工程师应该将裁决结果在84 天内即2001 年5 月20 日之前通知业主和我方。
2001 年5 月16 日, 我方收到了监理工程师的裁决结果。
在裁决书中, 监理工程师首先声明裁决是根据合同条款67.1 的规定和承包商的要求做出的, 并且叙述了索赔的背景和涉及到的合同条款, 简要回顾了在索赔过程中承包商、监理工程师和业主在往来信函中各自所持的观点。
最后工程师得出了以下四点结论:1、柴油、润滑油和其他石油制品不是当地生产的, 因此, 按照合同条款73.2 条的规定, 只要是用于该项目施工的油料, 在进口时就应该免除关税。
2、免除关税只适用于在进口之前明确标明专为承包商进口的油料, 承包商在当地采购的已经进口到毛里求斯的油料不能免除关税。
3、毛里求斯财政部的免税规定与合同有冲突, 承包商应该得到关税补偿, 补偿金额从承包商应该得到免税证明之日算起。
4、在同等条件下, 财政部已经有签发过柴油免税证明的先例。
根据以上结论, 监理工程师做出了如下的裁决:根据合同条款的规定, 承包商有权安排免税进口用于该项目施工所需的柴油和润滑油, 因此, 承包商应该得到进口油料的关税补偿。
补偿期限从2000 年10 月22 日开始( 我方申请后应该得到免税证明的时间, 业主及财政部的批复期限按 2 个月计算) 到该项目施工结束。
从该裁决结果可以看出, 监理工程师确实是站在公正、中立的立场上做出了他们的裁决, 这个裁决结果对我方十分有利。
但是尽管监理工程师做出了明确的裁决, 业主仍然致函监理工程师, 表示对监理工程师的裁决不满意。
鉴于这种结果, 经过项目经理部内部讨论并请示公司总部, 考虑到该项目的油料用量不大, 索赔金额有限( 约15 万美元), 如果提请法庭仲裁, 不但会影响我公司今后业务的开展, 而且开庭时还要支付律师费用, 就是打赢这场官司, 索赔回来的钱扣除律师费用后也所剩无几, 因此决定不提出法庭仲裁, 但争取能够与业主友好协商解决。
七、解决争议的第二步–业主和承包商友好协商解决FIDIC 条款第67.2 条规定: 当业主或承包商有一方按照FIDIC 条款67.1 条规定通知对方打算通过法庭仲裁的办法解决分歧时, 在开始法庭仲裁之前双方应该努力通过友好协商的办法解决该争议。
除非双方协商一致, 而且不论是否打算友好协商解决该争议, 法庭仲裁都应该在给对方发出法庭仲裁通知的56 天之后开始。
这条规定说明, 在法庭仲裁之前, 有56 天的时间由双方友好协商解决该争议。
在此期间, 我们多方面地做了业主的工作, 业主友好地表示可以增加一些额外工程, 但是就该项索赔他们也无能为力, 问题的关键在于毛里求斯财政部不同意签发免税证明。
在这种情况下, 该争议没有能够进行友好协商解决。
在56 天到期之后, 我方正式致函业主, 我方放弃法庭仲裁。
八、解决争议的第三步–法庭仲裁按照FIDIC 条款第67.3 条的规定: 当争议的双方有一方不服从监理工程师按照FIDIC 条款67.1 规定所作的裁决, 或者双方没有能够按照FIDIC 条款67.2 规定通过友好协商达成协议, 那么除非合同另有规定, 这个争议应该按照国际商业仲裁调解法则, 并且由按照该法则指定的一个或多个仲裁员裁决, 这个裁决将是最终裁决。
仲裁员有权打开、审查和修改工程师所做出的、与该争议有关的任何决定、判断、指令、裁决、单证以及确定的价格。
该条款还规定: 争议的双方在法庭仲裁过程中可以不受为监理工程师做出裁决而提供的证据、论点的限制, 监理工程师所作的裁决也不能使监理工程师失去在法庭上被请求作为证人或提供证据的资格。
法庭仲裁可以在项目完工之前进行, 也可以在项目完工之后进行, 但不论在何时进行, 业主、监理工程师和承包商的义务和职责都不能因为法庭仲裁而改变。
由此可以看出, 业主和承包商之间的争议最终的解决办法是法庭仲裁。
法庭仲裁往往会花费很长的时间, 而且争议双方为了赢得官司, 都要请最好的律师, 而律师的费用通常是按小时计算的、非常昂贵的。
因此, 在打算与业主对簿公堂之前, 一定要慎重考虑。
综上所述, 从该项目的油料关税索赔几乎完整的索赔过程可以看出, 一个完整的工程索赔实际上包含了业主和承包商之间争议的解决过程。
而在国际承包项目的实施过程中, 业主和承包商之间有利益冲突, 业主总是想用最少的投资在最短的时间内完成一个工程, 而承包商在实施这个工程时总是想用最小的投入赚取最大的利润, 因此二者之间的争议, 绝大多数还是由索赔引起的。
在国际项目的执行过程中, 由于许多国内承包商不熟悉FIDIC 条款的索赔程序和争议解决程序, 往往是提出了索赔, 而且索赔也有理有据, 但一旦业主拒绝了索赔要求, 承包商也就放弃了索赔, 没有请求工程师裁决或提出法庭仲裁, 因而损失惨重。