交房承诺书范本
业主交房承诺书范文
业主交房承诺书范文尊敬的业主：您好！在您即将入住我们精心打造的家园之际，我们深感荣幸，并向您提供以下承诺书，以确保您对我们的服务和产品有充分的了解和信任。
一、房屋质量承诺1. 我们承诺所交付的房屋结构安全，符合国家建筑标准和规范。
2. 房屋内部装修材料均为环保、无污染，确保您和家人的健康。
3. 所有电器、管道、线路等均经过严格检测，保证安全使用。
二、配套设施承诺1. 小区内部配套设施完善，包括但不限于绿化、停车场、儿童游乐区等。
2. 提供24小时物业服务，确保您的生活便利和安全。
3. 定期对公共区域进行维护和升级，保持小区环境的整洁与舒适。
三、售后服务承诺1. 我们提供一年的房屋保修期，期间若发现任何质量问题，我们将及时响应并解决。
2. 建立业主反馈机制，您的任何建议和意见我们都将认真对待，并努力改进。
3. 定期举办业主大会，听取业主意见，共同参与小区的管理和建设。
四、信息透明承诺1. 我们承诺在交房过程中，所有相关信息均向业主公开透明，包括但不限于房屋价格、物业收费标准等。
2. 房屋交付时，我们将提供详细的房屋使用说明书和保修卡，确保您对房屋的使用和维护有充分的了解。
五、遵守法律法规承诺1. 我们严格遵守国家相关法律法规，保证交房过程的合法性。
2. 尊重业主的合法权益，不进行任何违法违规行为。
六、持续改进承诺1. 我们将持续关注业主的需求和市场变化，不断优化产品和服务。
2. 积极采纳业主的合理建议，不断改进我们的管理和服务。
我们深知，每一位业主的满意是我们最大的追求。
我们承诺，将以最真诚的态度和最专业的服务，为您打造一个温馨、舒适的家。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期]请根据实际情况填写公司名称、地址、联系电话、电子邮箱及日期等信息。
本承诺书旨在建立业主与开发商之间的信任关系，确保业主的权益得到保障。
房屋收房交接协议书范本(5篇)
房屋收房交接协议书范本（5篇）房屋收房交接协议书1卖方(甲方)：身份证号码：买方(乙方)：身份证号码：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋转让给乙方。
房屋具体状况如下：甲方愿将其位于平南公路管理局大院内的__栋__楼，房号__的房屋，房屋建筑面积______ 平方米出售给乙方。
第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房产转让价格为人民币(大写)：______________________ 元整。
甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性将房款付给甲方，同时甲方将房产证原件交给乙方。
第三条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年____月____日将上述房产交付乙方。
第四条税费分担经甲乙双方协商一致同意，目前由于政策限制，暂不能办理过户手续，日后政策允许，办理房产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
第五条甲方应结清房屋交接前的水费、电费等应由甲方支付的费用。
第六条上述房产风险责任自本合同签字之日起转移给乙方，该房产日后所产生的一切收益一并转移给乙方，与甲方无关。
第七条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
附件：房产证复印件甲方：(签章) 乙方：(签章)年月日房屋收房交接协议书2甲方(出售方)：______________________乙方(买受方)：______________________甲乙双方就__________________房屋进行交接，具体如下：一房屋附属设施设备情况：__________1.供水：__________【自来水】正常_____ 异常______2.供电：__________【220V ___W】正常_____ 异常______3.燃气：__________【天然气】正常_____ 异常______4.外供暖期：__________ 【水暖】正常_____ 异常______5.空调：__________ 【柜机、挂机】无6.有线电视：__________ 【有线】无7.电话：__________ 【外线】无8.互联网：__________【ADSL】无二房屋家具电器用品情况1. 【橱柜】2. 【燃气灶具】3. 【抽油烟机】4. 【空调】5. 【淋浴热水器】三、房屋配套物品1.钥匙【房屋】【单元门】【信箱】【电门】【水门】【暖门】【燃气门】2. IC卡：__________【水】【电】【燃气】3.凭证：__________【有线电视交费】【电话交费】【上网交费】4.其他：__________四、房屋装修情况：__________五、房屋管理手续过户情况：__________1.燃气过户：__________2.供暖过户：__________3.物业更名：__________4.有线电视过户：__________六、双方就此房屋水、电、燃气使用完成了交接，交接情况为：__________1.水：__________表号________，表数________，结算情况为___________.2.电：__________表号________，表数________，结算情况为___________.3.燃气：__________表号________，表数________，结算情况为___________.七、甲方在此房屋的户口：__________ 【是】【否】已迁出：____________________八、乙方所有购房款已全部支付给甲方。
房屋交接协议书（通用11篇）
房屋交接协议书（通用11篇）房屋交接协议书（通用11篇）在现实社会中，用到协议书的地方越来越多，协议书协调着人与人，人与事之间的关系。
什么样的协议书才是有效的呢？以下是小编为大家收集的房屋交接协议书（通用11篇），欢迎大家分享。
房屋交接协议书1出租人（甲方）：______________________ 身份证号：______________________承租人（乙方）：______________________ 身份证号：______________________本合同一式两份，每份均具有同等法律效力，自签订之日起生效。
第一条甲方自愿将坐落在_________________________________的房屋出租给乙方。
该房屋建筑面积______平方米，房屋性质_______，甲方保证该房屋的合法性，所有权人无异议。
第二条租赁期限自________年____月____日至________年____月____日。
第三条租金：__________元/月。
租房押金_________元。
在本合同到期时，房屋无损坏且各项费用双方结清后三日内，甲方将租房押金无息全部返还给乙方。
第四条租金支付方式：□季付；□半年付；□年付；□一次性付；□其他___________。
首期租金和押金在本合同签订时支付，以后每期租金乙方应于到期前一个月支付给甲方。
第五条本合同签订时，甲方需向乙方出示该房屋《房屋权属证书》。
乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为__________使用。
第六条甲方必须保证该房屋建筑结构完好，各类设施均能正常使用。
并负责该房屋的维修，维修费由甲方承担。
在租赁期间，因乙方过失造成的房屋损坏，应由乙方负责维修，并承担维修费用。
乙方如需房屋装潢或增设部分，由乙方自行处理。
第七条甲方应于________年____月____日前将房屋交付给乙方。
第八条乙方承担租赁期内产生的水、电、电话、网络、卫生、物业、公摊费等费用。
收房承诺书
收房承诺书甲方（承诺人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（被承诺人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方拟将房屋交付乙方，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就收房事宜达成以下承诺：一、房屋基本信息1.1 甲方房屋位于（具体地址），房屋产权清晰，无抵押、无查封、无租赁。
1.2 房屋面积为（平方米），房屋结构、设施设备齐全，符合国家及地方相关规定。
二、甲乙双方权利与义务2.1 甲方权利与义务（1）甲方应保证房屋产权清晰，无任何权利瑕疵；（2）甲方应按约定时间将房屋交付乙方；（3）甲方应在房屋交付前，确保房屋设施设备正常运行，并对房屋进行清洁；（4）甲方应协助乙方办理房屋过户等相关手续。
2.2 乙方权利与义务（1）乙方有权在合同约定的时间内接收房屋；（2）乙方应按约定支付购房款；（3）乙方应在接收房屋后，按照国家及地方相关规定，合理使用房屋，并承担房屋的维修、养护责任；（4）乙方应遵守物业管理规定，维护小区环境。
三、问题发生时的赔偿方式及免责条件3.1 赔偿方式如甲方违反本承诺书约定，导致乙方无法按约定接收房屋，甲方应承担以下违约责任：（1）支付乙方违约金，违约金计算方式为：购房款的5%；（2）如乙方要求继续履行合同，甲方应承担因违约所产生的相关费用。
3.2 免责条件（1）因不可抗力原因导致甲方无法按约定交付房屋的，甲方不承担违约责任；（2）因乙方原因导致房屋无法交付的，甲方不承担违约责任。
四、其他条款4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；4.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充；4.3 本合同签订后，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务，如发生争议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
开发商准时交房承诺书范本
开发商准时交房承诺书范本
尊敬的业主：
本开发商（以下简称“本公司”）对您所购买的房产项目，特此作出以下承诺：
一、交房时间承诺
本公司承诺，根据与您签订的《商品房买卖合同》中约定的交房日期为准，确保按时交付房产。
若因本公司原因导致延期交房，本公司将按照合同约定承担相应的违约责任。
二、工程质量保证
本公司保证所交付的房产符合国家及地方的建筑标准和质量要求，且在交付时提供完整的工程验收合格证明。
三、配套设施完善
本公司承诺，交付的房产将配备合同约定的配套设施，并保证在交房时这些配套设施能够正常使用。
四、售后服务承诺
本公司将提供完善的售后服务，对于业主在交房后提出的合理维修要求，本公司将及时响应并提供必要的支持。
五、信息透明
本公司承诺在建设过程中，及时向业主通报工程进度，确保业主能够实时了解房产建设情况。
六、违约责任
若本公司未能履行上述承诺，导致业主权益受损，本公司将依法承担相应的违约责任，并赔偿业主因此遭受的直接经济损失。
七、本承诺书作为《商品房买卖合同》的补充文件，与合同具有同等法律效力。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
开发商（盖章）：_____________________
法定代表人或授权代表签字：_____________________
日期：____年____月____日
业主签字：_____________________
日期：____年____月____日
（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和相关法律法规进行调整和完善。
）。
交房承诺书范本
交房承诺书范本甲方（开发商/卖房人）：名称：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________联系电话：_____________________________________________________________________乙方（购房人）：姓名：_________________________________________________________________________身份证号码：___________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________联系电话：_____________________________________________________________________鉴于甲乙双方就[房屋具体信息]达成房屋买卖交易，为确保交房顺利进行，甲方特向乙方作出如下承诺：一、交房时间甲方承诺于______年____月____日将符合以下条件的房屋交付给乙方：房屋已通过相关部门的竣工验收，取得合格证明文件。
房屋内的水、电、气等基础设施已安装完毕并能正常使用。
房屋的附属设施（如门窗、电梯等）完好无损，功能正常。
二、房屋状况甲方保证交付的房屋与双方签订的购房合同中约定的房屋状况一致，无重大差异。
交房承诺书(共6篇)
交房承诺书〔共6篇〕第1篇：交房承诺书范本XXXX房地产工程品质和交房承诺书各位房屋购置人：我公司开发建立位于xx省xx市xx 区渡海路xx号xxxx房地产工程，现六栋对外预售，现承诺2023年3-5月份可以交房，房屋如今允许装修改造开工。
我公司保证在工程开工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建立，不违背规划超面积建立或占用规划公共空间修建。
二、构造：〔1、2、3、5、6、7〕栋楼房采用〔框支〕、框剪构造形式，保证构造稳固，平安可靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装；3、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温方法。
六、公共用房和空间： 1、物业用房1296.17㎡。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工。
2、绿率地48％，绿化面积35700m。
八、保安设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压到达0.28Mpa, 使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVC和HDPE管50mm-500mm。
十、交通组织与车位：进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数720个。
十一、露天公共文体设施：球场3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
十二、电梯：电梯的保障数量每个单元2台，电梯品牌日立电梯。
十三、供电：供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦，发电方式可以满足供电和电梯运行功能。
交房交接协议书范本(3篇)
第1篇甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）交付给乙方使用、乙方接受该房屋的事实达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：________________________1.2 房屋建筑面积：________________________平方米1.3 房屋户型：________________________1.4 房屋结构：________________________1.5 房屋用途：________________________1.6 房屋产权证号：________________________二、交房时间2.1 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将房屋交付给乙方。
2.2 甲方未能按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的______%作为违约金。
三、房屋交付条件3.1 甲方应确保房屋交付时符合以下条件：3.1.1 房屋主体结构、承重构件、防水、保温、隔声、通风、采光等基本设施符合国家规定的质量标准。
3.1.2 房屋内的供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等配套设施齐全，能够正常使用。
3.1.3 房屋内的墙面、地面、顶棚等室内装饰装修工程符合合同约定或国家标准。
3.1.4 房屋交付时，应当符合城市规划、消防、环保等相关要求。
3.1.5 房屋交付时，甲方应向乙方提供房屋产权证、土地使用权证、住宅专项维修资金交存证明等文件。
四、交房程序4.1 甲方应在约定交房时间前______个工作日，书面通知乙方办理交房手续。
4.2 乙方应在收到甲方交房通知之日起______个工作日内，与甲方共同对房屋进行验收。
交房诚信保证书
交房诚信保证书尊敬的购房客户：您好！我代表开发商向您致以诚挚的问候，并感谢您对我们项目的信任与支持。
为了确保您能够顺利接收并满意您的住房，我们特此向您作出以下诚信保证：一、保证交房时间我们承诺按照合同约定的交付日期交付房屋。
若因特殊情况导致交房时间延迟，我们将提前通知您，并承担相应的违约责任。
同时，我们承诺在交付房屋时，所有设施设备均符合国家相关标准和规定，确保您的居住安全和舒适。
二、保证房屋质量我们承诺所交付的房屋符合国家关于建筑工程的质量标准，并严格遵守相关法律法规。
在房屋建设过程中，我们将严格按照设计图纸和施工规范进行，确保房屋的结构安全、使用功能完善。
同时，我们承诺在交房前，对房屋进行严格验收，确保房屋质量问题及时发现并处理。
三、保证装修质量若您的房屋包含装修，我们承诺装修工程符合国家关于室内装修的相关标准和要求。
在装修过程中，我们将选用优质材料，并严格按照设计和施工标准进行。
在交房前，我们将对装修工程进行验收，确保装修质量问题及时发现并处理。
四、保证售后服务我们承诺在交房后，为您提供全面的售后服务。
对于房屋质量和装修问题，我们将负责整改和修复，确保您的居住权益。
同时，我们承诺设立客户服务热线，及时解决您在居住过程中遇到的问题。
五、保证公开透明我们承诺在房屋销售和交付过程中，向您提供真实、准确的房屋信息。
对于房屋的面积、设计、价格等方面，我们将严格按照国家和地方政策进行公示，确保您的知情权和选择权。
六、诚信经营我们承诺遵循诚信经营原则，严格执行国家法律法规，切实保障您的合法权益。
在房屋交易过程中，我们将遵循公平、公正、公开的原则，确保交易的合法性和合规性。
在此，我们郑重承诺，将全力以赴履行以上保证，为您提供优质、舒适的居住环境。
同时，我们也希望您能够对我们的工作给予监督和支持，共同维护房地产市场秩序，共创美好家园。
敬请广大购房客户放心，我们将继续努力，为您的居住需求提供全方位的保障。
让我们携手共进，共同开创美好的未来！此致敬礼！开发商名称：代表人：日期：年月日。
交房协议免责承诺书
尊敬的开发商：我（以下简称“乙方”）与贵公司（以下简称“甲方”）于____年____月____日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。
根据合同约定，甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
为确保双方权益，现将有关事项作出如下免责承诺：一、甲方承诺1. 甲方保证所售房屋产权清晰，不存在任何产权纠纷，且已取得所有必要的批准文件和证件。
2. 甲方保证所售房屋为合法建筑，符合国家相关建筑标准和规范。
3. 甲方保证所售房屋的质量符合合同约定和法律规定，不存在重大质量问题。
4. 甲方保证在交付房屋时，房屋内的设施设备齐全、完好，符合合同约定。
5. 甲方保证在交付房屋前，已将房屋内所有公共配套设施建设完毕，并达到使用条件。
二、乙方承诺1. 乙方确认已仔细阅读并充分理解合同条款，同意接受合同中关于房屋交付、质量、维修等所有约定。
2. 乙方确认在签订合同时，已对所购房屋进行了实地查看，对房屋现状及周围环境表示满意。
3. 乙方承诺在接收房屋时，对房屋的内部结构、设施设备等进行全面检查，并在验收合格后签字确认。
4. 乙方承诺在房屋交付后，按照合同约定支付剩余房款。
5. 乙方承诺在房屋交付后，如发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在接到通知后及时处理。
三、免责条款1. 因不可抗力导致房屋交付延迟，如自然灾害、战争、政府行为等，甲方不承担违约责任。
2. 因乙方原因导致房屋交付延迟，如乙方未按时支付房款、未按时进行验收等，甲方不承担违约责任。
3. 因乙方自行装修、改造房屋导致房屋损坏，甲方不承担维修责任。
4. 因乙方使用不当导致房屋设施设备损坏，甲方不承担维修责任。
5. 因第三方原因导致房屋损坏，甲方不承担维修责任。
四、争议解决如因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
特此承诺！甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日。
个人交房保证书
个人交房保证书
尊敬的业主：
我，XXX，房权证号：xxxxxxxx，房屋位于xxxxxxxx，现就本人房屋交付事宜向贵
业主作出如下保证：
一、保证房屋符合交付条件
本人保证所持有的房屋已符合交付条件，包括但不限于：房屋权属清晰，不存在任何权属纠纷；房屋及配套设施设备齐全，功能正常；房屋内外部装修符合约定标准；相关的手续资料齐全，包括但不限于产权证、土地使用权证、装修验收合格证等。
二、保证房屋质量
本人保证所持有的房屋不存在重大质量问题，包括但不限于：主体结构安全、稳定；屋面、墙面、地面无明显裂缝、渗漏；给排水、供电、供暖、通风、空调等系统正常运行；门窗、楼梯、电梯等设施设备安全、可靠；室内空气质量符合国家标准。
三、保证房屋交付时间
本人保证按照合同约定时间将房屋交付给贵业主，如因特殊情况导致无法按时交付，将提前通知贵业主，并承担相应的违约责任。
四、保证房屋交付后的维修责任
本人承诺在房屋交付后，对于因施工质量问题导致的设施设备故障，将承担维修责任，并确保在接到维修通知后第一时间进行处理。
五、保证房屋交付后的物业服务
本人承诺在房屋交付后，按照物业管理相关规定，配合物业公司做好物业服务工作，遵守物业管理条例，维护小区公共秩序和环境卫生。
六、其他承诺
本人承诺在房屋交付过程中，遵循诚实守信的原则，如实向贵业主告知房屋的实际情况，不得隐瞒、误导、欺诈。
本人明白，上述保证事项如有违反，将承担相应的法律责任。
特此保证！
房权证号：xxxxxxxx
保证人签名：________________日期：________________。
房屋交接承诺书
房屋交接承诺书尊敬的先生/女士：您好！经双方协商一致，拟定本《房屋交接承诺书》，以明确双方在房屋交接过程中的权利义务。
请您仔细阅读以下内容，并在同意的情况下签署确认。
一、交接标的1.1 交接标的物：位于（详细地址）的房屋，面积为（详细面积），房屋结构为（详细结构），现由（楼盘开发商/前一位房主）所有。
二、交接时间2.1 交接时间：双方商定于（具体日期）进行房屋交接。
三、房屋交接3.1 交接的内容包括但不限于以下物品：（1）房屋钥匙及相关门禁卡；（2）房屋内的固定装置、设施、设备以及其他隶属物；（3）房屋内的家具、电器、器具等可移动物品。
四、交接条件4.1 卖方保证房屋处于良好状态，符合法定标准，并且不影响正常使用。
4.2 卖方保证向买方提供的证明材料真实、合法有效。
4.3 房屋的权益及使用条件没有被司法、行政机关或其他权威机构限制，不涉及第三方的纠纷。
4.4 房屋内的设备、家具等物品均属于卖方合法所有，不侵犯他人权益。
五、买方义务5.1 买方在签署本承诺书后，应按照约定时间履行付款义务，并签署正式的房屋交接文件。
5.2 买方应当对房屋进行检查，如发现任何损坏或缺陷，应立即通知卖方，并要求卖方在合理期限内予以修复或赔偿。
5.3 买方应在收到房屋后按照农民工的相关政策，进行房屋过户手续。
六、违约责任6.1 卖方如不能按约定时间交付房屋，应按照双方约定向买方支付违约金，违约金的数额为房屋交易总价款的10%。
6.2 买方如不能按约定时间付款，应按照双方约定向卖方支付违约金，违约金的数额为房屋交易总价款的10%。
6.3 任何一方违反本承诺书的其他内容，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、其他约定7.1 本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本承诺书未尽事宜，双方可另行协商解决。
特此承诺，并由双方在本承诺书上签字确认。
卖方（签字）：日期：买方（签字）：日期：。
交房承诺书范文（范本）
交房承诺书范文交房承诺书范文篇一：交房标准承诺书房地产开发项目品质和交房标准承诺书（范本）各位房屋购买人：我公司开发建设位于汉寿县芙蓉路的蓝湾美树房地产项目，现三栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率2.5 和建筑密度 17.1 施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：（1、2）、 3、4栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用地板砖铺装； 3、小区公共通道、广场等地面使用混凝土和广场砖材料浇筑或铺装；4、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；5、使用各种管线的品牌顾地，管径大小 20㎜-500㎜。
四、门厅和入户大堂：面积 1 7.6-33.99㎡，高度 2.8 m，装修情况为精装。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温保温方法。
六、公共用房和空间：保证向小区全体业主提供如下公共用房： 1、物业用房 296.17 ㎡。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工，突出东南亚风格； 2、绿地率 48%，绿化面积 15700 ㎡；3、园林小品建筑：亭两处处、廊榭四处、水景五处、雕塑 67 座。
八、安保设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星；门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星其他安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到 0.28Mpa ，使用材料与管径 PPR 环保水管、20㎜-160㎜。
排水系统的设计情况雨污分流，施工情况按图施工，使用材料与管径 PVC和HDPE管50㎜-500㎜。
交房交付承诺书范本
交房交付承诺书范本本承诺书由甲方（开发商）和乙方（购房人）双方代表签署，双方共同遵守以下条款：一、房屋信息甲方承诺出售的房屋信息如下：•房屋位置：•户型面积：•产权证号：•建筑面积：•使用面积：•公共配套设施：•装修标准：二、交房标准1.交房时间：甲方承诺在双方约定的时间内将房屋交付给乙方。
2.房屋交付标准：甲方承诺在交房时，房屋的内部装修和设施设备达到国家规定和甲方提供的装修标准要求，不影响房屋正常使用。
3.交房清单：甲方应在交房前制作一份交房清单，列明房屋内装修及设施设备的品牌、规格、数量等信息，并由乙方确认签字。
4.预收房款：乙方应在约定的时间内完成房款支付，在乙方支付房款之前，甲方不得要求乙方提供任何形式的贷款担保。
三、交房后责任1.房屋交付验收：甲方与乙方应在交房时共同验收房屋内部装修和设施设备，如发现问题，双方应及时协商解决。
2.隐蔽工程问题：若发现交房后隐蔽工程存在问题，甲方将对其负责，承担修复工程费用。
3.质保期：房屋装修及设施设备质保期自交房之日起计算，保修期为一年。
四、其他条款1.本承诺书自双方签字生效，自履行完毕后终止。
2.双方在履行本承诺书时应遵守国家相关法律法规。
3.本承诺书的修改、补充均应经过双方协商一致，并以书面形式确认。
本承诺书一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
甲方签字：________________ 日期：________________乙方签字：________________ 日期：________________。
交房承诺书
交房承诺书•相关推荐交房承诺书 7篇在现实社会中，承诺书在我们的视野里出现的频率越来越高，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。
承诺书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的交房承诺书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
交房承诺书 1致：XXXXX房地产开发有限公司XXXXX物业管理有限公司本人，身份证号码：，于年月日购买了中山市鄂尔多斯房地产开发公司建设的位于区幢XX市商品房买卖合同》，并已按合同约定交齐了购房款。
根据合同约定，贵司应当在年月日向本人交付房屋，现本人因自身原因要求提前收房（收房时间为：年月日），现向贵公司办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵公司完善物业的相关后续事宜及缴纳各项费用，其中包含物业各项管理费用。
因本人提前收房办理交接手续，待正式交付时不再进行验收。
因该房屋以交付本人，出卖人不再承担该房屋交房责任和其他相关责任。
对房屋可能存在的工程问题或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
自收房之日起，将按照与贵公司所签署的：《业主临时公约》、《前期物业服务合同》等有关规定履行相关义务，同时，房屋装修时办理装修手续并遵守物业公司《装修管理条例》。
承诺人 xxx时间 xxxx交房承诺书 2各位房屋购买人：我公司开发建设位于的房地产项目，现栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率和建筑密度施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：栋楼房（具体楼栋）采用结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采用材料，或米高度以下部分采用材料，其他为材料（如楼栋有差异应分别说明）；2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用铺装；3、小区公共通道、广场等地面使用材料浇筑或铺装；4、房屋门窗及玻璃用材（品种、品牌）；5、使用各种管线的品牌 , 管径大小。
提前交房承诺书（共4篇）
提前交房承诺书（共4篇）第1篇：业主提前交房承诺书业主提前交房承诺书业主提前交房承诺书业主提前交房承诺书本人于 xx 年 xx 月 xx 日已经用（）方式1.银行按揭2.公积金贷款.3.一次性付清购得某房产公司一期商品房，房号为：按商品房买卖合同向本人交付房屋，现因本人自身原因，要求提前收房装修，特向贵司申请办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵司完善物业的相关后续事宜。
因本人提前收房装修，对房屋可能存在的隐藏工程或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
自实际收房之日起，将按照物业管理企业有关规定履行相关义务，并负责本人及本人同意进入房屋所在小区的人员的人身和物品安全。
承诺人： 201X 年X月X日业主提前收楼的承诺书本人于 201X年X月X日购买了房地产开发公司建设的位于市路楼栋单元房屋，签署了编号为的《市商品房买卖合同》，并已按合同约定交齐了购房款。
根据合同约定，贵司应当在201X年X月X日向本人交付房屋，现本人因自身原因要求提前收房装修，现向贵公司办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵公司完善物业的相关后续事宜。
因本人提前收房装修，对房屋可能存在的隐藏工程或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
自实际收房之日起，将按照物业管理企业有关规定履行相关义务，并负责本人及本人同意进入房屋所在小区的人员的人身和物品安全。
承诺人：201X年X月X日50提前交房协议书甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的名爵国际项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元平米，该套房屋暂定总价为（大写（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。
房地产交房承诺书
房地产交房承诺书
【房地产交房承诺书】
一、房地产项目简介
房地产项目名称：___________
地理位置：___________
建筑面积：___________
户型：___________
交付标准：___________
二、交房时间
甲方承诺在____年____月____日（具体日期）之前将房地产项目的房屋交付给乙方。
三、交房条件
1. 房屋结构、功能、安全达到相关规定标准；
2. 房屋内部设施正常运转，包括但不限于水电、空调、暖气等；
3. 房屋与周边环境协调统一，无严重污染、异味等问题。
四、乙方权益保障
1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，甲方应按照协议约定向乙方支付相应违约金；
2. 若房屋交付后，乙方发现房屋存在设计、施工等质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或赔偿；
3. 乙方享有房屋产权证书办理手续的权利，甲方应协助乙方办理相关手续。
五、违约责任
1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，甲方需向乙方支付违约金；
2. 若甲方交付的房屋存在质量问题，甲方需承担相应赔偿责任。
六、其他约定
1.本承诺书适用法律；
2.本承诺书双方签字盖章生效。
甲方（单位）：乙方（单位）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
注：本承诺书一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等效力。
房产交接责任承诺书
房产交接责任承诺书尊敬的买方：感谢您对我方公司所售房产的信任与支持。
为了明确双方在房产交接过程中的责任与义务，并保证交易的顺利进行，我方特向您出具本房产交接责任承诺书。
请您仔细阅读并在同意后签字确认。
承诺如下：一、房产信息1. 我方确认所售房产位于（详细地址）。
2. 该房产的产权证号为（产权证号）。
二、交接责任1. 我方承诺在购房款项全额支付完成后提供房产交接。
2. 我方将及时向您提供房产交接所需的所有相关证件、手续和信息，包括但不限于：（1）房屋产权证书及复印件；（2）房屋权属证明及复印件；（3）不动产权证及复印件；（4）购房合同及复印件；（5）房产预售许可证及复印件；（6）其他相关证件和文件。
三、房产状况1. 我方承诺所售房产在签订本承诺书之日没有被查封或担保。
2. 我方承诺所售房产在签订本承诺书之日不存在任何纠纷、抵押、查封、质权、租赁等问题。
3. 如因我方原因导致所售房产产生纠纷、抵押、查封、质权、租赁等问题，我方将承担相应责任并赔偿买方因此遭受的损失。
四、交接责任期限1. 我方将在购房款项全额支付完成后的（时间段）内完成房产交接手续。
2. 若因我方原因未能按时完成房产交接手续，我方将承担相应违约责任，并向买方支付违约金。
五、违约责任1. 买方在房产交接后发现任何质量问题或瑕疵时，应当及时向我方提出书面通知，并提供相关证明材料。
2. 我方在接到买方通知后应当及时处理并解决问题，承担相应的修复责任或赔偿责任。
六、生效与终止1. 本承诺书自双方签字之日起生效，有效期为交接责任期限届满之日止。
2. 双方同意，在关于房屋交接方面的任何纠纷或争议发生时，首先进行友好协商解决；如协商未果，双方同意将纠纷提交有管辖权的人民法院进行解决。
本承诺书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
承诺书的效力不受双方行为或协议变更的影响。
任何关于房屋交接方面的附加条款或修改，必须经双方书面确认后才生效。
买方（签字）：__________________日期：_____________________卖方（签字）：__________________日期：_____________________（此处无正文，文章结束）。
保证按时交房承诺书模板
保证按时交房承诺书模板
尊敬的客户：
本承诺书由[开发商名称]（以下简称“本公司”）向[客户姓名]（以
下简称“客户”）郑重作出。
本公司深知客户对房产交付的期待与重视，特此承诺如下：
一、交房时间承诺
本公司承诺，将按照合同约定的时间，即[具体日期]，向客户交付位
于[房产地址]的房产。
若因本公司原因导致交房时间延迟，本公司将
按照合同约定承担相应责任。
二、交房条件承诺
本公司承诺，交付的房产将符合国家及地方相关法律法规规定的质量
标准，并通过所有必要的验收程序，包括但不限于建筑工程质量验收、环保验收等。
三、延期交房处理
若因不可抗力或其他非本公司原因导致交房时间需要延期，本公司将
及时通知客户，并与客户协商解决。
在协商一致的基础上，本公司将
提供相应的补偿或调整方案。
四、客户权益保障
本公司承诺，将充分尊重并保障客户的合法权益。
在交房过程中，若
客户对房产质量或交付条件有异议，本公司将积极沟通，妥善处理。
五、违约责任
本公司若未能履行上述承诺，将按照合同约定及法律规定，承担违约
责任，并赔偿客户因此遭受的损失。
六、其他事项
本承诺书未尽事宜，双方可另行协商解决。
本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承诺方（盖章）：[开发商名称]
授权代表（签字）：[代表姓名]
日期：[填写日期]
客户（签字）：[客户姓名]
日期：[填写日期]
[注：本模板仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，并建议在法律专业人士的指导下使用。
]。
提前办理交房手续承诺书
提前办理交房手续承诺书致[开发商名称]：本人[姓名]，身份证号为[身份证号码]，系[房号]的业主。
本人自愿申请提前办理交房手续，并作出如下承诺：一、对房屋状况的认可。
1. 本人在提前办理交房手续前，已对房屋进行了实地查看，对房屋的现状（包括但不限于房屋结构、装修、设施设备等情况）有充分的了解。
尽管房屋可能存在一些细微瑕疵，但本人认可目前房屋的整体状况符合交房标准，并且愿意接受该房屋的现状。
2. 本人清楚提前交房可能存在一些后续维修、整改等事项仍在进行中，但本人承诺不会因这些正常的后续工作而对开发商或相关物业提出无理要求或干扰正常的工作流程。
二、费用承担。
1. 本人明白提前办理交房手续需按照相关规定缴纳各项费用，包括但不限于物业费、房屋维修基金（若有）等。
本人承诺将按时、足额缴纳所有应缴费用，不因任何理由拖延或拒缴。
2. 对于在提前交房过程中可能产生的其他费用（如水电预存费等），本人也将按照规定进行缴纳。
三、风险承担。
1. 本人知晓提前办理交房手续意味着本人将提前承担房屋相关的风险，包括但不限于房屋可能存在的质量隐患、安全风险等。
自办理交房手续之日起，本人将对房屋及其附属设施设备承担保管、维护等责任，如发生任何意外事故、损失或损坏，均由本人自行负责，与开发商无关。
2. 若因房屋质量问题或其他原因需要进行维修、整改，本人将积极配合开发商或相关维修单位的工作安排，并承担因维修、整改可能带来的不便。
四、遵守相关规定。
1. 本人承诺在入住后将遵守小区的各项管理规定，包括但不限于物业服务协议中的各项条款、业主临时公约（或业主公约）等。
积极配合物业管理公司的管理工作，维护小区的和谐与稳定。
2. 本人将按照规定办理房屋产权登记等相关手续，提供所需的一切资料，并承担因自身原因导致手续办理延误的一切后果。
五、法律责任。
1. 本人承诺本承诺书是本人真实意思的表示，具有法律效力。
如本人违反本承诺书的任何条款，愿意承担相应的法律责任，并赔偿开发商因此遭受的一切损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXX房地产项目品质和交房承诺书
各位房屋购买人：
我公司开发建设位于xx省xx市xx区渡海路xx号xxxx房地产项目，现六栋对外预售，现承诺2016年3-5月份可以交房，房屋现在允许装修改造动工。
我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：
一、容积率和建筑密度：
严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建。
二、结构：
（1、2、3、5、6、7）栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：
1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；
2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装；
3、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；
4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温方法。
六、公共用房和空间：
1、物业用房1296.17㎡。
七、绿化与景观：
1、严格按园林部门方案施工。
2、绿率地48％，绿化面积35700m。
八、保安设施：
监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：
供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到0.28Mpa, 使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVC和HDPE管50mm-500mm。
十、交通组织与车位：
进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数720个。
十一、露天公共文体设施：
球场3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
十二、电梯：
电梯的保障数量每个单元2台，电梯品牌日立电梯。
十三、供电：
供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦，发电方式能够满足供电和电梯运行功能。
十四、其他服务和商业配套用房：
项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房或设施的具体情况商业用房。
十五、建设施工质量：
保证建设施工程序规范合法，现场质量监督有力，工程质量合格率100％，施工质量力争达到优良等级。
十六、前期物业服务：服务企业名称金碧物业，服务标准优良服务，收费及其它情况详见物业协议。
以上承诺，是对预售商品房套房本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺，我公司将本承诺书作为房屋销售合同的附件，为房屋合同的组成部分，并保证全面兑现承诺。
在项目竣工综合（联合）验收时，如有与本承诺不符的即为违约，我公司向购房人承担违约的法律责任，并接收市房管局及政府其他部门的监督和处罚（处理）。
本承诺书抄房地产管理部门。
承诺人（房产开发企业盖章）
法定代表人（签名）
2016年01月25 日。