最新建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析阅读自由和正义的另外一种可能内容简介+「本书根据笔者多年从事建设工程纠纷审判的自身经历，对建设工程纠纷在民事审判中存在的主要争议问题进行梳理。
本书坚持问题导向，注重问题的实务解决路径，对存在争议较多的建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、建设工程分包合同纠纷重点着墨地，总结出建设工程合同纠纷的254个裁判规则，辅之以123个案例进行佐证。
」作者：邬砚供职单位：石柱土家族自治县人民法院院长作者简介：邬砚，重庆垫江人，西南政法大学法学博士。
自1999年参加工作以来，历任重庆市高级人民法院民一庭审判长、重庆市沙坪坝区人民法院副院长、重庆市石柱土家族自治县人民法院院长。
先后在《现代法学》《法学杂志》等期刊发表论文近三十篇，出版专著《侵权补充责任研究》，参与编写《侵权责任纠纷裁判依据新释新解》（副主编）、《最高人民法院商品房买卖合同司法解释精释精解》。
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析▽▽▽▽▽★★★★★71个典型案例52个关联案例13个专题坚持问题导向立足实务操作注重司法政策讨论提供建设工程合同纠纷实务解决路径壹.建设工程合同效力裁判规则1施工总承包与专业承包的承包人，既需符合资质类别也需符合资质等级，否则施工合同无效。
裁判规则2施工劳务承包的承包人只需具备劳务资质，不区分类别与等级。
裁判规则3劳务分包合同签订在新《建筑业企业资质管理规定》施行之前，承包人具备施工劳务资质，但不符合原《建筑业企业资质管理规定》所定类别或等级的，应当认定劳务分包合同有效。
裁判规则4农村房屋中的非住宅，受《建筑法》调整，如果承包人不具备相应资质，施工合同无效。
裁判规则5农村房屋中的住宅，三层以下的，属“农民自建低层住宅”，不要求承包人具备相应资质；三层（含三层）以上的，承包人必须具备相应资质。
裁判规则6 “农民自建低层住宅”的承包人未取得工匠资格证的，不影响施工合同效力。
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析★★★★壹.建设工程合同效力裁判规则1施工总承包与专业承包的承包人，既需符合资质类别也需符合资质等级，否则施工合同无效。
裁判规则2施工劳务承包的承包人只需具备劳务资质，不区分类别与等级。
裁判规则3劳务分包合同签订在新《建筑业企业资质管理规定》施行之前，承包人具备施工劳务资质，但不符合原《建筑业企业资质管理规定》所定类别或等级的，应当认定劳务分包合同有效。
裁判规则4农村房屋中的非住宅，受《建筑法》调整，如果承包人不具备相应资质，施工合同无效。
裁判规则5农村房屋中的住宅，三层以下的，属“农民自建低层住宅”，不要求承包人具备相应资质；三层（含三层）以上的，承包人必须具备相应资质。
裁判规则6“农民自建低层住宅”的承包人未取得工匠资格证的，不影响施工合同效力。
裁判规则7装饰装修（含住宅室内装饰装修）工程属于建设工程，装饰装修（含住宅室内装饰装修）合同属于建设工程合同。
裁判规则8装饰装修工程应区分“公装”与“家装”，公装工程的承包人应当具备相应资质，否则装饰装修合同无效，家装工程不要求承包人具备相应资质。
裁判规则9对家装工程合同，不宜再区分工程内容，对承包人资质作不同要求。
裁判规则10必须招标的项目未经招投标直接签订施工合同的，应当认定施工合同无效。
裁判规则11只有同时满足《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的项目范围和规模标准的工程，才必须进行招标。
裁判规则12对《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第2条、第3条规定的项目，应当区分为国有投资与非国有投资，如果属国有投资建设的，必须进行招标，如果属非国有投资建设的，是否招标由投资主体自行决定。
裁判规则13采取PPP模式的政府采购工程，符合一定条件的，可以不进行招标。
裁判规则14法定的招标方式仅限于公开招标和邀请招标，不包括“议标”。
裁判规则15必须进行招投标的工程项目，虽然经过招投标，但中标被认定为无效的，施工合同无效。
建筑工程合同纠纷裁判规定
建筑工程合同纠纷裁判规定
裁判规定应该明确双方当事人的权利和义务。
在建筑工程合同中，承包商有责任按照约定的时间、质量和标准完成工程，而业主则有责任按时支付工程款项。
如果一方未能履行其义务，另一方有权要求赔偿或解除合同。
因此，裁判规定应明确规定双方当事人的权利和义务，以便在纠纷发生时能够依据相关规定进行裁决。
裁判规定应明确纠纷解决的程序和方式。
在建筑工程合同纠纷中，双方可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。
裁判规定应明确这些解决方式的具体程序和条件，以便当事人能够选择最适合自己的方式解决纠纷。
第三，裁判规定应明确证据的收集和认定原则。
在建筑工程合同纠纷中，证据的收集和认定对于裁决结果具有重要影响。
裁判规定应明确证据的种类和收集方式，以及证据的认定原则。
例如，可以规定当事人应提供书面证据、物证、证人证言等证据，并且应遵循真实性、合法性和相关性的原则进行认定。
第四，裁判规定应明确裁决的效力和执行方式。
在建筑工程合同纠纷中，裁决结果对于当事人的权益具有重要意义。
裁判规定应明确裁决的效力和执行方式，以确保裁决结果能够得到及时有效的执行。
例如，可以规定裁决结果具有法律效力，并且可以通过强制执行措施来保障裁决的执行。
裁判规定应明确争议解决的费用承担原则。
在建筑工程合同纠纷中，争议解决过程中可能会产生一定的费用，如律师费、鉴定费等。
裁判规定应明确费用承担的原则，以避免因费用问题引发新的纠纷。
例如，可以规定当事人应自行承担各自的费用，或者根据裁决结果确定费用的承担方。
建设工程合同案件裁判规定
建设工程合同案件裁判规定建设工程合同案件的裁判规定通常包括以下几个方面：1. 合同效力的确认：法院首先需要确认合同是否有效。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同必须由具有相应民事行为能力的当事人自愿订立，且内容不得违反法律、行政法规的强制性规定。
如果合同被认定为无效，那么后续的裁判将基于无效合同的法律后果进行。
2. 违约责任的认定：在确认合同有效的前提下，法院将审查各方是否履行了合同约定的义务。
如果一方未按合同约定履行义务，或者履行的方式不符合约定，构成了违约，法院将依法判定违约方承担相应的违约责任。
3. 损害赔偿的计算：当违约行为导致对方遭受损失时，法院将根据实际损失的大小，以及是否存在过错相抵的情况，来确定赔偿金额。
损害赔偿应当足以弥补受害方的实际损失，并且不得超过违约方在订立合同时所能预见的损失范围。
4. 工程量的确认：在建设工程合同中，工程量的准确性直接关系到最终的结算金额。
因此，法院会根据合同约定和实际情况，对工程量进行核实。
如果双方对工程量有争议，法院可以委托专业机构进行鉴定。
5. 质量争议的处理：工程质量是合同履行中的重要问题。
如果一方主张工程质量存在问题，法院将要求提供相应的证据。
如果确实存在质量问题，法院将依法判决责任方承担修复、重做或者赔偿等责任。
6. 工期延误的责任划分：工期延误往往会导致一系列连锁反应，包括成本增加、利益损失等。
法院在审理此类问题时，会综合考虑延误的原因、责任归属以及双方是否有相应的补救措施等因素，来决定责任的承担。
7. 合同变更与解除的条件：在建设工程合同履行过程中，可能会出现需要变更或解除合同的情况。
法院将根据《民法典》的相关规定，结合案件具体情况，判断变更或解除合同的条件是否成立。
8. 其他相关法律问题的处理：除了上述常见问题外，建设工程合同案件还可能涉及保险、担保、分包、转包等复杂的法律问题。
法院将依据相关法律法规，公正客观地处理这些问题。
建筑工程合同纠纷处罚规定
建筑工程合同纠纷处罚规定
一、违约责任
1. 如果甲方未能按照合同约定支付工程款，应当按照未付款项的千分之五支付违约金给乙方。
2. 若乙方未能在约定时间内完成工程进度或工程质量不符合合同要求，应按照延期天数乘
以日罚款标准支付违约金给甲方，日罚款标准为合同总金额的千分之一。
二、工程延期
1. 因乙方原因导致的工程延期，乙方应向甲方支付延期赔偿金，计算方式为：延期天数乘
以日赔偿金标准。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方应根据实际情况协商解决，不适用上述赔偿规定。
三、质量问题
1. 若工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
2. 对于重大质量问题，乙方除负责修复外，还应按照问题严重程度支付相应的赔偿金。
四、变更与追加工程
1. 工程过程中如需变更设计或追加工程量，应经双方协商一致后签订书面补充协议。
2. 未经甲方同意，乙方擅自变更设计或施工内容，甲方有权拒绝支付相关费用，并要求乙
方承担由此造成的一切损失。
五、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
六、其他规定
1. 本处罚规定自双方签字盖章之日起生效。
2. 本处罚规定的修改和终止应由双方协商一致，并以书面形式确认。
3. 本处罚规定未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
最高院关于审理建设工程合同纠纷(2024精)
最高院关于审理建设工程合同纠纷一、前言建设工程合同纠纷是在建设工程实施过程中，由于合同的解释、履行等方面出现争议而引发的诉讼或仲裁案件。
建设工程合同作为建设工程实施过程中的一种法律约束工具，其合法性、有效性对于维护建设工程参与各方的权益具有重要意义。
为了保障建设工程合同纠纷案件的审理质量，最高人民法院对于此类案件的审理提出了一系列的指导意见和规定。
本文将从最高院的立场和角度，探讨关于审理建设工程合同纠纷的相关内容并进行梳理。
二、最高院关于审理建设工程合同纠纷的指导意见2.1 合同解释原则在审理建设工程合同纠纷时，合同法上的解释原则是最高法院审理工程建设合同案件的重要依据。
最高人民法院在指导意见中明确了合同解释的原则，即根据合同的实际商定意图进行解释。
2.2 合同约定的重要性最高人民法院强调合同约定的重要性。
在审理建设工程合同纠纷时，应当维护各方当事人依法订立的合法合同权益，尊重各方当事人的意思自治原则，不能随意修改或变更合同约定。
同时，最高人民法院强调要考虑合同约定与实际履行的具体情况相结合，不能只看合同条款的表面意义，更要注重合同背后的实际意图和合理解释。
2.3 施工合同的解除与履行针对建设工程合同解除与履行的问题，最高人民法院明确指出，当发生合同违约情况时，应判断是否属于严重违约，如果是严重违约，可以解除合同，但解除合同时应给予适当的补偿。
如果违约情况不属于严重违约，最高人民法院鼓励双方当事人协商解决争议，并为协商解决提供了相关的法律支持和保障。
2.4 违约责任的认定在建设工程合同纠纷中，违约责任的认定是一个重要的问题。
最高人民法院指出，应当根据合同约定、实际履行情况以及法律规定对违约责任进行认定。
当双方都存在违约行为时，应当根据违约行为的严重程度进行责任的分担和赔偿的判定。
2.5 直接经济损失的赔偿当建设工程合同纠纷发生时，受损害方往往会要求对方承担相应的经济损失赔偿责任。
最高人民法院明确指出，对于受损害方的直接经济损失，应根据实际情况进行赔偿。
建设工程合同纠纷裁判规则最新
建设工程合同纠纷裁判规则最新建设工程合同纠纷裁判规则最新甲方基本信息名称：地址：法定代表人：电话：传真：乙方基本信息名称：地址：法定代表人：电话：传真：第一条各方身份甲方为建设工程的委托人，乙方为建设工程的承包人。
第二条权利和义务1、甲方的权利和义务：(1)按照合同约定支付工程款。
(2)问题解决和变更管理。
(3)确保适时、充分提供相关信息。
(4)向乙方提供必要的配合和支持。
(5)检查合同约定的工作质量，确保工程按时完成。
2、乙方的权利和义务(1)按照合同约定完成建设工程，并保证合同约定的质量标准。
(2)确保施工安全，遵守相关法律法规。
(3)保证工程进度，按期完成工程。
(4)确保施工过程中的环境保护和资源利用。
(5)协助甲方查验工程的合格证书或者验收报告。
第三条履行方式1、甲乙双方应按照合同约定进行工作，并遵守相关法律法规。
2、甲方应以书面形式通知乙方或其代理人有关变更。
3、甲方有权随时要求乙方停工或者撤换乙方的项目经理或者其它负责人员。
4、乙方可以以书面形式请求甲方协助并解决由甲方原因或第三方原因所造成的工程进展受限等问题。
5、如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如通过友好协商无法解决，则通过仲裁或法院诉讼的方式解决。
第四条期限1、本合同生效的日期为___________________年______________月_____________日。
2、本合同终止的日期为甲方验收工程完工并支付工程款项后。
第五条违约责任1、如甲方未能按照合同规定支付工程款和相关费用，则应按照法律规定承担违约责任。
2、如乙方未能按照合同规定完成工程，则应按照法律规定承担违约责任。
第六条法律效力和可执行性1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同如有争议，应当依照中华人民共和国法律予以处理。
制定人：(签名)日期：_______________年______________月_____________日。
建设工程施工合同纠纷疑难问题和裁判规则解析阅读备忘录
《建设工程施工合同纠纷疑难问题和裁判规则解析》阅读备忘录一、合同基本原则与纠纷概述平等自愿原则：建设工程合同建立在平等、自愿的基础上，任何一方不得强迫对方接受不合理的条款或条件。
诚实信用原则：合同双方应诚实守信，履行自己的承诺，不得有欺诈行为。
合法合规原则：建设工程施工合同必须符合国家的法律法规要求，不得违反国家强制性规定。
公平交易原则：合同双方在交易过程中应秉持公平原则，合理分担风险，确保各方利益得到保障。
在建设工程施工过程中，合同纠纷是难以避免的。
常见的纠纷主要包括但不限于以下几个方面：工程款支付纠纷：涉及工程进度款、结算款等支付问题，往往因工程款支付不及时引发争议。
工程质量和工期纠纷：因工程质量不达标或工期延误导致的争议，往往涉及违约责任、赔偿等问题。
变更和索赔纠纷：施工过程中因设计变更、材料价格波动等引起的索赔问题也是纠纷的常见原因。
在阅读后续章节时，我将重点关注各类纠纷的具体案例分析、疑难问题解析以及裁判规则的解读，以期更全面地掌握解决建设工程施工合同纠纷的方法和策略。
1. 合同基本原则解读诚实守信原则：双方主体间的信任和公平交流是整个施工合同履行的基础。
这一原则强调当事人在签订合同时应诚实守信，不得无故违约或欺诈对方。
在实际施工过程中，一旦出现涉及信用和公平的问题，裁判机关往往会根据这一原则对违约行为进行认定和处罚。
熟悉这一原则的具体适用情景，对于预防和解决合同纠纷至关重要。
合法合规原则：施工合同的履行必须符合国家法律法规和政策规定。
这不仅包括合同的签订过程，还涵盖施工的全过程。
在阅读和解析此类合同时，要特别关注法律法规的具体要求以及合同履行中的合规性问题。
只有符合法律法规的合同内容才能得到裁判机关的支持和保护。
对于涉及非法转包、违法分包等违反法律法规的行为，更要高度警惕并予以防范。
合同自由原则与格式条款原则的结合应用：合同自由原则赋予当事人在签订合同内容上的自主决策权。
在充分尊重双方自由意志的基础上，合同条款的制定应遵循一定的规范性和公平性。
最高人民法院建设工程施工合同案例裁判规则
最高人民法院建设工程施工合同案例裁判规则一、总则（一）本规则旨在规范最高人民法院建设工程施工合同案件的审理程序，保护当事人的合法权益，维护社会公平正义，实现建设工程法律事实和证据的公正审理。
（二）当事人可以根据工程建设合同规定的条款和有关立法规定来提出相关请求，进行法律斗争。
二、审理程序（一）应当以调解为主要方式处理最高人民法院建设工程施工合同案件，调解在双方同意的情况下有效期限内有效解决全部案件内容。
（二）如果调解不能达成共识，双方可以申请法院对案件实体采取强制行为，以求解决纠纷。
（三）法院将以遵守法律和司法公正的原则，依据建设工程案件的实体，审查、审理相关施工合同案件，适时作出合理裁判。
三、当事人权利义务（一）当事人应当履行双方约定义务，一方违反约定应当承担责任，另一方有权维护其合法权益，及时催告责任方履行义务，但不得使用暴力、威胁、诽谤等不正当手段。
（二）当事人应当依照有关规定提供真实、准确的合同事实及具有法律效力的材料证据。
（三）当事人可以互相签字认可的书面协议，办理现金或其他抵偿赔偿，在被告满足要求的情况下，法院可以作出裁定。
（四）在本案件审理过程中，当事人应当尊重法院的裁判，遵守法律规定，如有违反，法院有权采取处分措施。
四、法律事实和证据审查（一）本案件审理依据主要为实体案件，法院将根据双方材料提供的事实和证据综合审查，并给予法律认定。
（二）在审理过程中，当事人可以提出申请、补正、变更、撤回等申请，但凭现有材料提供的事实或证据，不得提出新的事实和证据。
（三）审查时可以依据有关规定，询问当事人，但当事人不得回避或拒绝回答，不向法院提交虚假证据。
五、裁判（一）法院将以依法行事、维护正义的原则，在调解不能达成结果或者强制执行不能达到预期效果的情况下，综合衡量当事人的申请后，可以拒绝或者批准当事人的申请，作出合理的裁判。
（二）法院要求本案件的裁判必须与司法公正有关，在处理案件时，应当充分考虑当事人的权利义务，对立事实合理确认，并依法作出以下裁判：（1）支付责任期限及金额；（2）支付违约金；（3）支付特殊情况下所需的正当费用；（4）调整设计；（5）偿还损失。
建设工程合同纠纷裁判规定
建设工程合同纠纷裁判规定一、总则1. 为了公正、及时地解决建设工程合同纠纷，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及其他相关法律法规，特制定本规定。
2. 建设工程合同纠纷的裁判应当遵循公平、公正、公开的原则，确保裁判结果的合理性和法律效果。
二、受理与管辖1. 建设工程合同纠纷案件由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
2. 当事人对管辖有异议的，应当在答辩期间提出，逾期未提出的，视为放弃管辖异议权利。
三、诉讼参与人1. 原告应当是建设工程合同的一方当事人，被告应当是建设工程合同的另一方当事人。
2. 当事人可以委托一至二名代理人参加诉讼。
代理人包括律师、近亲属、工作人员等。
四、证据提交1. 当事人应当在举证期限内提交证据，逾期未提交的，法院不予组织质证。
2. 证据包括但不限于合同文本、工程进度报告、验收记录、支付凭证、往来函件等。
3. 法院有权要求当事人提供进一步的证据，或者依法自行调查收集证据。
五、审理程序1. 法庭应当在开庭前三日通知当事人及其代理人。
2. 开庭审理应当公开进行，除非涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的情形。
3. 当事人有权进行陈述、质询、辩论和最后陈述。
六、裁判依据1. 裁判应当依据合同条款、相关法律法规以及事实清楚、证据确凿的原则进行。
2. 若合同条款不明确或者存在争议，可以参考行业标准、交易习惯或者双方的实际履约情况。
七、裁判结果1. 法院应当根据审理情况作出判决或者调解。
2. 判决书应当写明案件基本情况、争议焦点、裁判理由和裁判结果，并明确双方的权利义务。
3. 调解书应当写明调解协议的内容，由双方当事人签字或者盖章确认。
八、执行与复议1. 判决生效后，当事人应当按照判决书确定的内容履行义务。
2. 当事人对判决不服的，可以在判决书送达之日起十五日内提起上诉。
3. 对于调解书，当事人应当自愿履行；如有违反，可以申请法院强制执行。
最高法建设工程施工
最高法关于建设工程施工合同纠纷的裁判规则解析建设工程施工合同纠纷一直是建筑行业中的热点问题，最高人民法院针对此类纠纷出台了一系列的裁判规则，以指导各级法院正确审理此类案件。
本文将对最高法关于建设工程施工合同纠纷的裁判规则进行解析，以期为建筑行业从业者提供参考。
一、实际施工人权益保护最高法裁判规则中明确指出，实际施工人可以突破合同相对性原则，请求发包人在欠付工程款范围内承担责任。
这一规定旨在保护农民工等建筑工人的利益。
实际施工人是指在建设工程中实际完成施工任务的施工主体，包括借用资质及多层转包和违法分包关系中的实际施工人。
在实践中，实际施工人往往面临着工程款拖欠的问题。
为了维护实际施工人的合法权益，最高法允许实际施工人请求发包人在欠付工程款范围内承担责任。
这一规定既突破了合同相对性原则，又保障了农民工等建筑工人的劳动报酬权益。
二、建设工程施工合同无效的处理最高法裁判规则中明确，即使建设工程施工合同无效，承包人仍然可以参照合同关于工程价款的约定计算折价补偿款。
这一规定有助于维护承包人的合法权益，确保其劳动成果得到合理回报。
同时，最高法还指出，即使建设工程施工合同无效，承包人仍然享有工程价款优先受偿权。
这一规定旨在解决发包人拖欠承包人工人工资的问题，保障工人权益。
三、合同履行与责任承担最高法裁判规则强调，确定建筑工程项目中的实际施工人，关键在于结合合同的实际履行情况、施工的实际支配权、其他相关资料等因素综合审查认定。
这一规定为法院审理此类案件提供了明确的依据。
在合同履行过程中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以请求发包人支付工程款及相应利息。
如果承包人未按约定履行施工义务，发包人可以请求承包人承担违约责任。
四、工程质量问题的处理最高法裁判规则中明确，如果建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。
这一规定有助于保障承包人的合法权益，同时也体现了最高法对工程质量问题的重视。
建设工程合同纠纷254个裁判规则深度解析
建设工程合同纠纷254个裁判规则深度解析建设工程合同纠纷是指在建设工程合同履行过程中，各方因履行合同发生争议，无法通过协商解决，需要通过裁判来解决的一种纠纷类型。
为了规范建设工程合同纠纷的裁判工作，建立了一系列裁判规则，本文将对其中254个裁判规则进行深度解析。
裁判规则的目的是确保建设工程合同纠纷的裁判工作能够公正、公平地进行，保护各方的合法权益。
根据我国法律制度，建设工程合同纠纷通常采用仲裁方式解决，因此裁判规则主要适用于建设工程仲裁。
裁判规则的内容包括裁判机构的组织结构、裁判程序、证据规则、争议解决方式等。
裁判机构是裁判规则制定的核心要素之一、根据我国法律规定，建设工程合同纠纷仲裁的最高裁判机构是中国国际经济贸易仲裁委员会，各地也设有地方性的建设工程仲裁机构。
裁判机构的组织结构包括主席、副主席、秘书等，他们负责组织和指导裁判工作。
裁判程序是裁判规则中的核心环节。
建设工程合同纠纷的裁判程序包括申请仲裁、组织仲裁庭、听证、裁决等多个环节。
裁判程序的目的是确保各方能够充分发表意见、提供证据，并依法进行争议解决。
证据规则是裁判规则中的重要内容。
根据我国法律，证据的提供、采信和评估应当遵循一定的规则，例如证人证言应当具有真实性、合法性、可信性；书证应当真实、合法，并具备相应的证实功能等。
裁判机构在处理建设工程合同纠纷时，应当根据证据规则来认定事实和责任。
争议解决方式是裁判规则中的核心问题，也是裁判的最终目的。
裁判机构根据建设工程合同纠纷的性质和各方的利益，在裁决中采取不同的争议解决方式，例如赔偿金支付、合同解除、返还财产等。
综上所述，建设工程合同纠纷的裁判规则涉及到裁判机构的组织结构、裁判程序、证据规则和争议解决方式等多个方面。
了解和适用这些裁判规则，可以在建设工程合同纠纷处理中规避风险、维护自身权益。
建设工程合同纠纷案件裁判规则
建设工程合同纠纷案件裁判规则建设工程合同纠纷案件裁判规则协议书甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________根据相关法律法规和双方的共同意愿，甲乙双方就建设工程项目中可能出现的合同纠纷案件的裁判规则达成如下协议：第一条合同的基本约定a. 合同的目的和内容① 本合同的目的是明确双方在建设工程过程中可能发生的纠纷，制定裁判规则，确保纠纷解决的公正性、及时性和透明性。
② 双方应在合同履行过程中严格按照约定条款执行，任何一方违反约定的条款，另一方有权依据本合同要求对方承担相应责任。
③ 合同内容包括工程项目的所有细节，涉及施工质量、时间进度、资金支付及双方的责任等事项。
④ 本合同适用于所有因建设工程项目相关的合同纠纷案件，裁判规则对双方具有约束力。
b. 合同双方的权利与义务① 甲方负责提供建设工程所需的基本资料和相关资源，并在项目执行过程中提供必要的协助。
② 乙方负责按照合同约定，履行工程建设任务，确保工程质量符合标准，并按期完成。
③ 双方应协作处理合同履行中的问题，并共同承担因不可抗力因素造成的损失。
④ 在任何一方未履行合同条款时，另一方可根据合同要求赔偿损失，或通过协商解决争议。
c. 争议解决方式① 双方发生争议时，应通过友好协商解决。
② 若协商未能达成一致，任何一方可要求提请第三方仲裁或诉讼。
③ 争议的管辖法院为甲方所在地的人民法院。
④ 本条款未尽事宜，双方可根据实际情况另行约定。
第二条保密条款a. 保密义务的范围① 双方应对在合同履行过程中获知的对方的商业秘密和技术信息保持严格保密。
建设工程施工合同纠纷裁判规则与实务解析
建设工程施工合同纠纷裁判规则与实务解析姓名/单位名称：_________________________法定代表人/联系人：_____________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________姓名/单位名称：_________________________法定代表人/联系人：_____________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________鉴于甲方与乙方在建设工程施工过程中可能发生的纠纷及其解决方式，特此约定如下：一、合同目的和背景：1.1 确定本协议的签订目的和双方的基本情况介绍。
1.2 描述建设工程项目的基本情况，包括工程名称、位置、规模等。
二、合同解释和定义：2.1 确定本协议中涉及的专业术语和定义。
2.2 描述如何解释和适用本协议的条款和规则。
三、施工合同的基本要素：3.1 确定施工合同的主要内容，包括合同当事人、工程范围、工期、价款等。
3.2 描述合同履行过程中可能产生的纠纷类型和典型案例。
四、纠纷的解决方式：4.1 确定纠纷解决的基本原则和途径，包括仲裁、诉讼等方式。
4.2 描述各种解决方式的优缺点及适用情况。
五、仲裁程序和实务操作：5.1 确定仲裁申请的条件和程序，包括申请材料和递交时间。
5.2 描述仲裁庭组成、程序和裁决执行等实务操作。
六、诉讼程序和司法实践：6.1 确定诉讼的适用条件和程序，包括起诉材料和法院管辖。
6.2 描述司法实践中常见的建设工程施工合同纠纷案例及解析。
七、协议变更和补充：7.1 确定本协议的变更和补充方式，包括书面协议的要求。
建筑工程合同裁判规则最新
建筑工程合同裁判规则最新最新的建筑工程合同裁判规则范本强调了合同的法律效力。
合同一经双方当事人签字盖章，即具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除。
这要求双方在签订合同前，必须充分沟通并明确各自的权利和义务，以避免日后的争议。
范本中明确了工程质量的标准。
承包方必须按照合同约定的质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家和行业标准。
如果发现质量问题，发包方有权要求承包方在合理期限内无偿修复或重做。
这一点对于保障工程质量，维护发包方的合法权益具有重要意义。
合同裁判规则范本对工程进度的管理提出了具体要求。
承包方应当按照合同约定的时间节点完成相应的工程任务。
如果因承包方原因导致工程延误，发包方可以依法追究承包方的违约责任。
这就要求承包方合理安排施工计划，确保工程按期完成。
关于工程款项的支付也是裁判规则中的一个重要环节。
根据范本，发包方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。
如果发包方逾期支付，承包方有权要求支付违约金。
这一点保障了承包方的利益，同时也促使发包方按时履行支付义务。
在最新的裁判规则范本中，还特别强调了安全生产的重要性。
承包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场的安全。
一旦发生安全事故，承包方将面临法律责任和经济赔偿。
合同裁判规则范本还规定了争议解决的方式。
当合同执行过程中出现争议时，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可以提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
这一规定为解决合同纠纷提供了明确的路径。
建设工程合同裁判规定
建设工程合同裁判规定第一条总则1.1 本规定适用于我国各级人民法院审理建设工程合同纠纷案件。
1.2 本规定所称建设工程合同，是指发包人与承包人之间为完成特定的建设工程，明确双方权利义务关系的协议。
1.3 建设工程合同纠纷的解决，应当遵循合同法、建筑法、招标投标法等相关法律法规的规定，坚持公平、公正、公开的原则。
第二条建设工程合同的成立与生效2.1 建设工程合同应当符合合同法的规定，自双方当事人意思表示一致时成立。
2.2 承包人应当具备相应的资质条件，取得建筑施工企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
2.3 建设工程合同的生效，应当遵守招标投标法的规定。
未经招标或者中标无效的建设工程合同，人民法院不予认定。
第三条建设工程合同的履行3.1 承包人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
未经发包人同意，承包人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
3.2 承包人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资格条件的他人完成。
接受分包的人不得再次分包。
3.3 承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
第四条建设工程合同的解除4.1 有下列情形之一的，发包人有权解除建设工程合同：（一）承包人未按照合同约定履行义务，严重违约的；（二）承包人丧失资质条件的；（三）合同约定的工程质量、工程进度等目标无法实现的。
4.2 有下列情形之一的，承包人有权解除建设工程合同：（一）发包人未按照合同约定支付工程价款的；（二）发包人提供的设计文件、施工图纸等资料不真实、不完整，导致工程无法正常进行的；（三）发包人严重违约，影响承包人工程进度或者工程质量的。
第五条建设工程合同的价款结算5.1 建设工程合同的价款结算，应当按照合同约定和国家有关规定进行。
5.2 发包人应当按照合同约定支付工程价款。
工程价款的支付，应当符合建筑法、合同法等法律法规的规定。
5.3 承包人应当在合同约定的质量保证期内，对工程质量问题负责修复或者返工。
建设工程合同纠纷法律规定最新
建设工程合同纠纷法律规定最新我们要了解建设工程合同纠纷的适用范围。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程合同是指承包人与发包人之间就建设工程项目的设计、施工、监理等方面达成的协议。
因此，建设工程合同纠纷主要涉及设计、施工、监理等方面的争议。
我们来看一下建设工程合同纠纷的主要类型。
根据实践经验，建设工程合同纠纷主要包括以下几种类型：一是工程质量问题引发的纠纷；二是工程进度延误引发的纠纷；三是工程款项支付引发的纠纷；四是工程变更引发的纠纷；五是合同解除引发的纠纷等。
这些纠纷类型涵盖了建设工程合同的各个方面，对于解决合同纠纷具有重要意义。
我们来了解一下建设工程合同纠纷的解决途径。
根据我国法律规定，建设工程合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
其中，协商和调解是首选方式，可以有效节省时间和成本，有利于双方达成共识。
如果协商和调解无果，可以选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。
需要注意的是，选择仲裁方式时，应当遵循《中华人民共和国仲裁法》的规定，确保仲裁程序的合法性和公正性。
在解决建设工程合同纠纷的过程中，我们需要关注以下几个方面的问题：1. 证据收集和保存：在发生纠纷时，双方应当及时收集和保存相关证据，如合同文本、设计图纸、施工记录、验收报告等。
这些证据对于证明事实、维护权益具有重要意义。
2. 法律适用：在解决纠纷过程中，应当根据具体案情选择合适的法律法规进行适用。
例如，涉及工程质量问题的纠纷，可以参照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规进行处理。
3. 专业鉴定：对于涉及专业技术问题的纠纷，可以委托专业机构进行鉴定。
鉴定结果对于判断责任、确定赔偿范围具有重要作用。
4. 合理赔偿：在确定赔偿责任时，应当根据实际损失、过错程度等因素进行合理计算。
同时，还应当考虑合同中的违约责任条款，确保赔偿金额的合理性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析阅读自由和正义的另外一种可能内容简介+「本书根据笔者多年从事建设工程纠纷审判的自身经历，对建设工程纠纷在民事审判中存在的主要争议问题进行梳理。
本书坚持问题导向，注重问题的实务解决路径，对存在争议较多的建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、建设工程分包合同纠纷重点着墨地，总结出建设工程合同纠纷的254个裁判规则，辅之以123个案例进行佐证。
」作者：邬砚供职单位：石柱土家族自治县人民法院院长作者简介：邬砚，重庆垫江人，西南政法大学法学博士。
自1999年参加工作以来，历任重庆市高级人民法院民一庭审判长、重庆市沙坪坝区人民法院副院长、重庆市石柱土家族自治县人民法院院长。
先后在《现代法学》《法学杂志》等期刊发表论文近三十篇，出版专著《侵权补充责任研究》，参与编写《侵权责任纠纷裁判依据新释新解》（副主编）、《最高人民法院商品房买卖合同司法解释精释精解》。
建设工程合同纠纷：254个裁判规则深度解析▽▽▽▽▽★★★★★71个典型案例52个关联案例13个专题坚持问题导向立足实务操作注重司法政策讨论提供建设工程合同纠纷实务解决路径壹.建设工程合同效力裁判规则1施工总承包与专业承包的承包人，既需符合资质类别也需符合资质等级，否则施工合同无效。
裁判规则2施工劳务承包的承包人只需具备劳务资质，不区分类别与等级。
裁判规则3劳务分包合同签订在新《建筑业企业资质管理规定》施行之前，承包人具备施工劳务资质，但不符合原《建筑业企业资质管理规定》所定类别或等级的，应当认定劳务分包合同有效。
裁判规则4农村房屋中的非住宅，受《建筑法》调整，如果承包人不具备相应资质，施工合同无效。
裁判规则5农村房屋中的住宅，三层以下的，属“农民自建低层住宅”，不要求承包人具备相应资质；三层（含三层）以上的，承包人必须具备相应资质。
裁判规则6 “农民自建低层住宅”的承包人未取得工匠资格证的，不影响施工合同效力。
裁判规则7装饰装修（含住宅室内装饰装修）工程属于建设工程，装饰装修（含住宅室内装饰装修）合同属于建设工程合同。
裁判规则8装饰装修工程应区分“公装”与“家装”，公装工程的承包人应当具备相应资质，否则装饰装修合同无效，家装工程不要求承包人具备相应资质。
裁判规则9对家装工程合同，不宜再区分工程内容，对承包人资质作不同要求。
裁判规则10必须招标的项目未经招投标直接签订施工合同的，应当认定施工合同无效。
裁判规则11只有同时满足《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的项目范围和规模标准的工程，才必须进行招标。
裁判规则12对《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第2条、第3条规定的项目，应当区分为国有投资与非国有投资，如果属国有投资建设的，必须进行招标，如果属非国有投资建设的，是否招标由投资主体自行决定。
裁判规则13采取PPP模式的政府采购工程，符合一定条件的，可以不进行招标。
裁判规则14法定的招标方式仅限于公开招标和邀请招标，不包括“议标”。
裁判规则15必须进行招投标的工程项目，虽然经过招投标，但中标被认定为无效的，施工合同无效。
裁判规则16中标价低于成本价的，中标无效，施工合同相应无效。
裁判规则17在招标投标程序中“明招暗定”的，中标无效，施工合同相应无效。
裁判规则18背离招投标实质性内容的“黑合同”一律归为无效。
裁判规则19经过招投标程序签订的“白合同”，并非都是有效合同，应当根据个案情况具体分析其效力。
裁判规则20挂靠经营与企业内部工作任务分配的区别有三：一是缔结合同的主体不同，二是对施工活动进行管理的主体不同，三是损益的分配不同。
裁判规则21虽然挂靠人以被挂靠人名义与发包人签订的施工合同无效，但挂靠人与第三人签订的施工合同（下游施工合同）的效力不受挂靠关系的影响。
裁判规则22发包人将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位的，施工合同无效。
裁判规则23任何形式的转包行为都无效。
裁判规则24转包行为无效，而合同转让是合法行为。
二者的区别主要在于：一是施工合同的主体不同，二是法律关系的结构不同，三是发包人的地位不同。
裁判规则25转包与挂靠的区别有二：一是缔约主体不同，二是对外经营的名义人不同。
虽然挂靠与转包都属于无效行为，但二者的法律责任有所不同。
裁判规则26专业工程分包与劳务作业分包的区别有四：一是主体不同，二是分包内容不同，三是限制条件不同，四是分包人责任不同。
裁判规则27无论是专业工程分包还是劳务作业分包，都须符合法定条件，否则就可能构成违法分包。
裁判规则28如果存在真实的内部承包关系，则基于内部承包签订的施工合同有效。
裁判规则29内部承包与转包、违法分包的区别有四：第一，劳动关系是前提条件；第二，管理责任不同；第三，资产结构不同；第四，风险负担不同。
裁判规则30内部承包与挂靠的区别有三：一是管理责任不同；二是资产结构不同；三是风险负担不同。
裁判规则31如果承发包双方之间约定的经营模式合法，则“背靠背”条款有效。
裁判规则32虽然“背靠背”条款有效，但如果总承包人怠于向发包人主张权利的，则不得以“背靠背”条款抗辩。
裁判规则33如果承发包双方之间约定的经营模式违法，则“背靠背”条款不具有约束力。
裁判规则34建设工程未取得土地使用权证的，不影响施工合同效力。
裁判规则35建设工程未取得建设用地规划许可证的，不影响施工合同效力。
裁判规则36建设工程未取得施工许可证的，不影响施工合同效力。
裁判规则37建设工程未取得建设工程规划许可证的，施工合同无效，但发包人在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证的除外。
裁判规则38施工合同约定的施工范围超越建设工程规划许可证规模的，合同无效。
裁判规则39结算协议的效力独立于施工合同，施工合同无效并不导致结算协议无效。
裁判规则40承发包双方达成的以房屋抵偿工程款的协议（以房抵债协议），其效力独立于施工合同。
裁判规则41垫资协议依附于施工合同，其效力不具有独立性。
贰.建设工程质量裁判规则42竣工验收由建设单位组织，质量监督机构现场监督，建设主管部门备案。
裁判规则43工程经竣工验收不合格的，可以返修后重新进行验收。
裁判规则44未完工程或未经竣工验收工程，可通过司法鉴定确认工程质量是否合格。
裁判规则45工程未完工或未经竣工验收，但发包人擅自使用的，视为发包人认可工程质量。
裁判规则46工程既未竣工验收合格，发包人也未擅自使用，发包人以质量为由要求不付或少付工程款的，按抗辩处理。
裁判规则47工程既未竣工验收合格，发包人也未擅自使用，发包人以质量为由要求赔偿损失的，按反诉处理。
但施工合同另有约定的除外。
裁判规则48施工合同约定，可以从应付工程款中扣减质量赔偿金，发包人主张直接扣减的，按抗辩处理。
裁判规则49工程已经竣工验收合格或发包人擅自使用的，除地基基础或主体结构工程存在质量问题以外，发包人不得要求减少或拒绝支付工程款。
裁判规则50工程已竣工验收合格或发包人擅自投入使用，除地基基础或主体结构工程存在质量问题以外，承包人就质量问题承担的责任属于保修责任范畴。
裁判规则51承包人在竣工验收后承担保修责任的方式，包括返工（重作）。
裁判规则52质量保证期间分为两种类型：一是《建设工程质量管理条例》第40条规定的最低保修期限；二是《建设工程质量保证金管理暂行办法》第2条规定的缺陷责任期。
二者的性质、期限长短有所不同。
裁判规则53施工合同约定的质量保修期低于法定最低年限的，按照最低年限认定质量保修期。
裁判规则54质保金的返还期限并不必然等于质量保修期或缺陷责任期，返还期限的确定取决于合同约定。
裁判规则55施工合同约定的质保金性质与返还期限不明的，视为缺陷责任期的质保金，返还期限不得超过两年。
裁判规则56施工合同在未完工的情况下被解除的，发包人也有权按照合同约定比例预留质保金。
裁判规则57对保修期内发现的质量问题，发包人可以委托第三方维修，并请求承包人承担维修费用，但该费用以承包人自行修复所需的合理费用为限。
裁判规则58承包人承担保修责任，并不意味着承包人应当就质量缺陷承担责任。
裁判规则59无论建设工程是否竣工验收或发包人擅自使用，均不能免除承包人对地基基础和主体结构工程的质量责任。
裁判规则60建设工程虽经竣工验收或擅自使用，但有证据证明地基基础或主体结构工程质量不合格的，发包人仍有权拒绝支付工程款。
裁判规则61无效施工合同的发包人也有权参照合同约定预留质量保证金（保修金）。
裁判规则62无效施工合同的承包人，也应当承担质量保修责任。
裁判规则63承包人缺乏相应建设资质的，不能由本人履行保修义务。
叁.建设工程施工工期裁判规则64有直接证据证明实际开工时间的，根据直接证据认定实际开工时间。
裁判规则65无直接证据证明实际开工时间的，一般以开工通知载明的时间为实际开工时间。
裁判规则66施工许可证是认定开工时间的间接证据，但不是决定性证据。
裁判规则67无证据证明实际开工时间的，以合同约定的开工时间为实际开工日期。
裁判规则68依据间接证据推定的实际开工日期，不应早于具备开工条件的时间。
裁判规则69迟延开工的，由负迟延责任的一方承担工期延误责任。
裁判规则70工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日或竣工验收合格之日为竣工日期。
裁判规则71竣工后发包人拖延验收的，以承包人提交合格工程验收申请报告之日为竣工日期。
裁判规则72发包人擅自使用未经竣工验收的工程，以建设工程转移占有之日为竣工日期。
裁判规则73施工过程中，发包人迟延检查隐蔽工程或未按约履行相应义务、变更设计、工程质量鉴定、自然灾害等原因，导致工程量增加或停窝工的，承包人有权要求顺延工期。
裁判规则74因发包人原因，承包人要求顺延工期的，只要承包人在约定时间内提出了工期顺延申请，即使未得到发包人确定的，也应据实计算工期的顺延。
裁判规则75对工期顺延时间的计算，可以采取价款比例法或工程量比例法确定。
肆.建设工程价款的结算裁判规则76结算行为是法律行为，而非事实行为。
裁判规则77约定作为结算依据的政府文件失效的，仍然可以作为结算依据。
裁判规则78在“白合同”有效的情况下，基于“黑合同”形成的结算，一般不能作为确定工程价款的依据。
但承包人自愿放弃“黑白合同”之间价差的除外。
裁判规则79结算之后，承发包双方之间的法律关系仍然是施工合同关系，仍然应当遵循建设工程施工合同纠纷的裁判规则。
裁判规则80未纳入结算范围的损失，施工合同有约定的从约定，无约定的可以另行索赔。
裁判规则81对工程量清单的漏项、错项，在结算时应当据实计算。
如果施工合同约定，由承包人对工程量清单的漏项、错项承担责任的，也应将承包人的责任限定为合理范围内的误差。
裁判规则82因履行结算协议产生的纠纷适用施工合同的管辖规则，但结算协议对仲裁管辖另有约定的除外。