黑龙江2015年上半年公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试题
2016年黑龙江公路造价师《理论与法规》公路建设项目基本建设程序的概念考试试题
2016年黑龙江公路造价师《理论与法规》公路建设项目基本建设程序的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做2、以下关于融资租赁的叙述，正确的是__。
A．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家购买B．由承租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁C．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁D．由承租人选定制造厂家和设备型号，由出租人从厂家购买3、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方__。
A．经催告后，可解除合同B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C．可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同4、工程交工日期以__为准。
A．工程完工之日B．承包人提交工程交工报告之日C．业主指定的日期D．检查小组决定的签发交工证书之日5、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本A．最高B．适中C．最低D．最优6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。
A．招标文件B．招标单位在标前会议上的口头解答C．现场考察时招标单位的口头解释D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书7、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值8、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万9、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。
A．30cmB．60cmC．100cmD．80cm10、履约担保的保证期限到__止。
2015一级黑龙江省建造师法规理论考试试题及答案
A．组织类工程信息
B．技术类工程信息
C．合同类工程信息
D．法规类工程信息
2、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
A．项目管理工作过程
B．项目管理的任务
C．项目实施的工作过程
C．选用对实现进度目标有利的施工方案
D．对工程进度进行风险分析
32、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
A．工程量
B．价格
C．设计错误
D．环境变化
33、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。
A．如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等
C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D．总监理工程师和工程师代表负责制
29、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．施工任务管理
30、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A．资金
B．成本
C．施工
D．预算
7、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
8、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化
D．工程变更不能作为施工成本控制的依据
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：经济法律考试试题
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：经济法律考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建筑安全生产管理包括__。
A．纵向管理B．横向管理C．纵横向管理D．施工现场管理E．委托管理2、路面基层施工期的日最低气温应在__以上。
A．-5℃B．0℃C．5℃D．10℃3、下列属于总监理工程师职责的是__。
A．批准工程分包B．批准工程延期C．签发支付证书D．批准费用索赔4、石油沥青的黏滞性用__指标表示。
A．延度B．软化点C．针入度D．溶解度5、满布式拱架由（）组成。
A．拱架上部B．拱架下部C．临时泄水D．卸架设备6、下列属于其他直接费的项目为__。
A．夜间施工增加费B．施工辅助费C．施工中的水电费D．雨季施工增加费E．因场地狭小而发生的材料二次搬运费7、监理工程师在对参与投标的承包企业资质考核时，应__。
A．核查建筑企业资质证书B．核查企业组织机构的设置C．核查人员的职责分工D．考核承包企业近期的表现E．考核企业近期承建的工程8、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是__。
A．设计取费高低B．设计单位的资历C．设计方案的优劣D．设计任务完成的进度9、甲企业向银行贷款50万元，期限为一年，名义贷款利率为12%，每季计息一次，则企业实际支付利息__。
A．6万元B．24万元C．6.2万元D．6.275万元10、经济分析的基本方法有__。
A．现值法B．年值法C．内部收益率D．投资回收期法E．经验分析法11、由于建设单位的原因，导致工程暂停两个月，则施工单位可提出的索赔项目有__。
A．利润B．人工窝工费C．机械设备窝工费D．增加的利息支出E．增加的履约保函手续费12、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，__是错的。
A．合同协议书；中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C．标准及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单13、__是质量监理的主要方法之一。
2015年上半年黑龙江造价工程师考试造价管理基础：经济效果评价的内容考试题
2015年上半年黑龙江造价工程师考试造价管理基础：经济效果评价的内容考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%2、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地3、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%4、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度5、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票6、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小7、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
A．总时差B．自由时差C．虚工作D．时间间隔8、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.409、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．2010、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝11、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予12、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析13、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
黑龙江2015年上半年公路造价师计价与控制汇总试题
黑龙江2015年上半年公路造价师计价与控制汇总试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、雨季施工增加费应__。
A．按定额费率常年计取，包干使用B．按冬、雨季施工期规定费率计取C．按实际发生费用计取D．按测算费用计取2、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。
A．应适当减少B．不变C．应适当增加D．无法判断3、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。
A．使潜在损失最小B．减少忧虑价值C．使实际损失最小D．选择最佳的风险对策组合4、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做5、现实生活中，委托代理应注意的问题有__。
①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A．①②B．②④C．③④D．①④6、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007) 规定，建筑安装工程费包括__。
A．直接工程费、间接费、利润、税金B．直接费、间接费、利润、税金C．直接费、间接费、利润D．直接工程费、间接费、利润7、大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用__。
A．直线式组织B．职能式组织C．矩阵式组织D．指挥部制8、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。
A．相等B．互为倒数C．无关D．成正比9、套箱围堰的适用范围是__。
A．流速较大而水深在1.5～4mB．各类土(包括强风化岩)的深水基础C．埋置不深的水中基础或修建桩基的水中承台D．河床土质渗水较小时10、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。
A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等11、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，如承包人对监理工程师的计量有异议，可在__天内以书面形式提出。
2015年上半年黑龙江公路造价师技术与计量：路基工程说明考试题
2015年上半年黑龙江公路造价师技术与计量：路基工程说明考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。
A．予以受理B．拒绝受理C．与承包人协商后再作决定D．请示业主后再作决定2、__是在给定情况下和特定时间内，可能发生的结果之间的差异。
A．风险B．投资C．计划D．设计3、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)4、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。
A．业主B．承包人C．业主和承包人任伺一方D．业主和承包人双方共同5、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使6、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能7、下列合同无效的是__。
①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同A．①④⑤B．②③⑤C．①⑤D．②③⑤8、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。
黑龙江2015年公路造价师《计价与控制》：定额计价的基本程序考试试卷
黑龙江2015年公路造价师《计价与控制》：定额计价的基本程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。
A．施工合同B．监理合同C．设计合同D．施工分包合同2、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新3、能以相同的物质形态，连续多次为生产过程服务的是__。
A．流动资产B．固定资产C．递延资产D．无形资产4、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。
A．双方在合同履行中发生争议B．一方经营状况严重恶化C．一方转移财产、抽逃资金，以逃避债务D．一方丧失商业信誉5、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。
A．14B．21C．28D．356、《公路工程国内招标文件范本》规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在__天内，向监理工程师提交工程延期的意向通知。
A．7B．14C．21D．287、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。
A．200mB．100mC．50mD．150m8、关于仲裁正确的说法是__。
A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治9、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制10、拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的__。
A．3%B．5%C．10%D．15%11、招标文件中投标须知是为了__。
A．指导投标人正确报价B．避免投标人中标后拒签合同C．避免泄漏标底D．进行资格预审12、在资格预审结束后，招标人应__。
A．发售招标文件B．编制招标文件C．组织现场考察D．进行中标通知13、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷第一篇：2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书 B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证2、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果3、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
A．工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法B．工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理C．工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法D．工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法4、下列几种情况下，投标文件有效的是__。
A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章B．投标单位未参加开标会议C．投标文件逾期送达D．投标文件未密封5、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A．价款 B．标的 C．违约责任 D．履行期限6、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④ B．①④⑤ C．④⑤ D．③④⑤7、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小8、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包9、招标代理行为属于__。
黑龙江2015年上半年公路造价师《计价与控制》预备费考试试卷
黑龙江2015年上半年公路造价师《计价与控制》预备费考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明B．是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件C．仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件D．是证明业主已经完成合同义务的文件2、不属于《合同法》调整范围的合同是__。
A．技术合同B．委托合同C．监护合同D．买卖合同3、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。
A．投标书总报价B．评标价C．有效合同价D．经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价4、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。
A．20%B．30%C．40%D．50%5、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为__。
A．被动控制B．主动控制C．前馈控制D．静态控制6、钢筋混凝土墙式护栏下面的钢筋保护层厚度不小于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．3B．4C．5D．67、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。
A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期B．工程通过最终检验的日期C．最终检查报告送达监理工程师的日期D．业主指定的日期8、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。
A．采用要约、承诺方式B．不采用要约、承诺方式C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式9、计算机中的流是__。
A．流动的字节B．流动的对象C．流动的文件D．流动的数据缓冲区10、招标投标法规定评标工作应由以下__单位负责。
2015年上半年四川省公路造价师《理论与法规》公路建设项目基本建设程序的概念试题
2015年上半年四川省公路造价师《理论与法规》公路建设项目基本建设程序的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。
A．不得含有坚硬的物体、冻土块B．含有石灰、粉煤石、石块等物质C．用钢筋混凝土回填D．用地基开挖时剩余的土回填2、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)3、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回A．抵充工程款B．变更合同价C．索赔D．保修金4、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人5、目前我国在能源和交通等建设项目的投资是主要依靠__。
A．银行贷款B．发行债券C．国家预算内投资D．发行股票6、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。
A．劳动力调配需要B．原材料调配需要C．工艺技术过程D．机械设备调配需要7、设备购置费组成为__。
A．设备原价+采购与保管费B．设备原价+运费+装卸费C．原价+安装费D．设备原价+运杂费8、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门9、因为业主设计变更致使工程暂停一个月，则承包商不能索赔的费用是__。
A．人工窝工费B．利润C．机械设备窝工费D．现场管理费10、根据FIDIC合同条件的规定，按金额扣回动员预付款时应止于支付金额达到合同价__的当月。
2015年上半年甘肃省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容模拟试题
2015年上半年甘肃省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．总监理工程师代表D．监理员2、二级监理机构是指__。
A．各级交通主管部门，工程质量监督站B．甲级监理机构，乙级监理机构C．监理工程师，专业监理工程师D．总监理工程师办公室，驻地监理工程师办公室3、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析4、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制5、竣工财务决算组成文件的核心是______。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析6、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。
A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的7、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。
A．只能适用二者中数额较少的B．只能适用违约金C．只能适用二者中数额较多的D．可以选择适用二者之一8、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位9、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。
A．采用要约、承诺方式B．不采用要约、承诺方式C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式10、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%11、沥青混凝土路面施工时，监理人员应__。
公路造价员考试试题
公路造价员考试试题
一、单选题
1. 公路工程造价管理的基本任务是什么？
A. 控制成本
B. 提高质量
C. 缩短工期
D. 节约资源
2. 公路工程造价员的主要工作职责是？
A. 计算工程量
B. 编制预算
C. 制定施工方案
D. 审核设计图纸
3. 公路工程造价员需要具备的基本素质包括哪些？
A. 数学知识
B. 建筑工程技术
C. 法律法规
D. 以上都是
4. 在公路工程造价管理中，成本控制的主要手段是？
A. 提高效率
B. 降低材料费用
C. 节约人工成本
D. 增加设备投入
5. 公路工程竣工决算应该由哪个部门负责？
A. 施工单位
B. 监理单位
C. 业主单位
D. 造价单位
二、填空题
6. 公路工程预算的编制依据是_________。
7. 公路工程变更工程量的计算按照_________执行。
8. 公路工程施工过程中，应加强对_________的控制。
9. 公路工程竣工决算要保证_______的准确性。
10. 公路工程造价员应具备良好的_______素质。
三、简答题
11. 请简要说明公路工程造价管理的重要性及作用。
12. 公路工程预算编制的基本步骤有哪些？
13. 公路工程竣工决算的程序和要求是什么？
14. 请列举公路工程造价员应该具备的主要技能和能力。
四、论述题
15. 请谈谈你对公路工程造价员职业发展的看法，以及未来的发展趋势。
以上就是公路造价员考试试题，希望大家认真对待，全面复习，取得优异成绩！祝各位考生顺利通过考试！。
2015年上半年黑龙江公路造价师《计价与控制》概算定额的概念考试试卷
2015年上半年黑龙江公路造价师《计价与控制》概算定额的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，如发现存在一般安全事故隐患时，监理工程师应__。
A．立即报告建设单位B．立即下达工程暂停令，要求施工单位停工整改C．立即报告有关主管部门D．立即书面指令施工单位整改2、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。
A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人3、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。
A．7B．14C．21D．284、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
A．工程停工与返工权B．工程验收与计量权C．工程费用支付的签认与否决权D．旁站与抽查权5、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门6、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
A．mrB．rmC．(1+mm-1D．(1+r/m-17、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。
A．投资增加、工期延长B．投资增加、工期缩短C．投资减少、工期延长D．投资减少、工期缩短8、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位9、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法10、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。
A．国内竞争性招标(公开招标)B．国内有限招标(邀请招标)C．国际竞争性招标D．国际有限招标11、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是__。
黑龙江2015年上半年公路造价师《技术与计量》：双代号网络计划考试试卷
黑龙江2015年上半年公路造价师《技术与计量》：双代号网络计划考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照FDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由__。
A．业主额外支付B．工12程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿2、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。
A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人3、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。
A．抽样法B．核子密实度仪法C．灌砂法D．比重法4、签署工程施工开工令的人是__。
A．项目总监理工程师B．总监代表C．业主D．上级主管部门领导5、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的__天内应组织交工验收。
A．14B．21C．28D．356、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积__。
A．按实际所占体积扣除B．按统一估算体积扣除C．只对管道和桩所占体积进行扣除D．不予扣除7、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上__的工作。
A．持续时间最长B．资源消耗最少C．直接费最少D．直接费用率最小8、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。
A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任9、在项目监理组织中，主要根据管理__的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师监理工程师和监理员。
2015年上半年黑龙江公路造价师《理论及法规》：工程索赔的预防与处理考试题
2015年上半年黑龙江公路造价师《理论及法规》：工程索赔的预防与处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列合同免责条款有效的是__。
A．因重大过失造成对方财产损失的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方轻微损失的D．造成对方人身伤害的2、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
A．与土的共同作用B．本身材料的强度C．自身的重量D．以上都不对3、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律4、施工监理的原则是__。
A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务5、路面混凝土拌和物的搅拌和运输应符合__的要求。
A．GBJ 97—87B．ISO 9000．C．GBJ 90—85D．JTJ 077—956、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司7、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金8、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。
A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-nC．P＝F·[(1+n-1]/iD．P＝F·i[(1+n-1]9、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为__。
A．被动控制B．主动控制C．前馈控制D．静态控制10、动态控制的基本步骤是（）。
A．检查成效一纠正偏差B．确定目标—检查成效—纠正偏差C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差D．检查成效—分析原因—纠正偏差11、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。
2015公路造价师基础理论及相关法规真题
2015年公路工程造价人员资格过渡考试公路工程造价基础理论及相关法规试卷（甲级）本试卷共13页，满分100分，考试时间150分钟。
一、单项选择题：下列各题四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项选出并填写在题卡中（每题1分，共60分）。
1.总包企业将工程分包时，计算营业税的计税营业额是（）。
A.全部承包额减去付给分包单位价款后的余额B.全部承包额C.实行包工包料的，用全部承包额减去付给分包单位劳务费用（不含材料费）后的余额D.实行包工包料的，用全部承包额减去付给分包工程材料费后的余额2.下列方法中不属于常用的寿命周期成本评价方法的是（）。
A.费用效率法 B.固定效率法和固定费用法C.OE 法 D.权衡分析法3.申请施工许可证可以不具备的条件是（）。
A.已经确定建筑施工单位B.有保证工程质量和安全的具体措施C.建设资金已经落实D.建筑材与设备料采购到位4.不能独立发挥生产能力（或效益），但能单独进行设计、具备独立施工条件、能单独作为成本计算对象的工程是（）。
A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程5.在采用格式条款的合同中，提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方权利的，该条款（）。
A.有效B.经公证后有效C.无效D.经过仲裁机构认定后无效6.若甲、乙、丙、丁四个部件的价值系数分别为V 甲=0.96，V 乙=0.67，V 丙=1.0，V 丁=0.95，则应重点研究改进的对象是（）。
A.部件甲B.部件乙C.部件丙D.部件丁7.合理确定工程造价，就是要求工程造价的确定要具有（）。
A.动态性、经济型、操作性B.科学性、先进行、合理性C.能动性、可控性、适用性D.预见性、可控性、适时性8.下列计划中，属于施工方企业并在投标前编制的是（）。
A.工程项目前期工作计划B.项目管理规划大纲C.项目管理实施规划D.工程项目建设总进度计划9.EPC模式是（）的简称。
A.设计-采购-施工总承包模式B.交钥匙总承包模式C.设计-施工模式D.采购-施工模式10.某企业年初向银行贷款100万元。
2015年下半年黑龙江公路造价师《理论与法规》：建设标准水平的确定模拟试题
2015年下半年黑龙江公路造价师《理论与法规》：建设标准水平的确定模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本A．最高B．适中C．最低D．最优2、下列情况下标书有效的是__。
A．投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B．投标书未密封C．投标书逾期送达D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方3、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A．合同价格B．结算价格C．预期价格D．评比价格4、若名义利率为10%，一年计息4次，则年实际利率为__。
A．2.5%B．5%C．10%D．10.38%5、第三者责任险是指__。
A．由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B．被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C．被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种D．由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种6、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。
A．最后结账单B．交工结账单C．交工验收申请D．索赔报告7、速动比率指标是用于反映项目__。
A．偿债能力B．偿付流动负债的能力C．财务风险程度D．快速偿付流动负债能力8、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。
A．85%B．90%C．93%D．95%9、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。
A．该当事人B．第三人C．该当事人和第三人连带D．该当事人和第三人按一定比例10、国产设备的原价一般是指（）。
A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价11、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。
A．施工合同B．监理合同C．设计合同D．施工分包合同12、招标投标法规定评标工作应由以下__单位负责。
2015年下半年黑龙江公路造价师《理论与法规》确定人工定额消耗量方法考试试卷
2015年下半年黑龙江公路造价师《理论与法规》确定人工定额消耗量方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、招标投标法规定评标工作应由__负责。
A．业主B．业主组建的评标委员会C．上级主管部门指定的评标小组D．代表国家的常设评标机构2、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。
A．两种B．三种C．四种D．五种3、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。
A．直接费用B．其他直接费用C．间接费D．现场经费4、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。
A．相同B．不相同C．不一定相同D．近似5、设名义利率为r，在一年中计息1次，则实际利率I与名义利率r的关系是__。
A．I＝rB．I＜rC．I＞rD．不确定6、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。
A．1.5B．2.0C．1.3D．2.57、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权，则__。
A．如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担B．某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C．只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D．某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权8、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在__万元人民币以上，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．2009、沥青混凝土路面施工时，监理人员应__。
A．在摊铺碾压现场旁站控制施工B．在拌和机现场旁站，控制配料拌和施工C．在摊铺与拌和两地同时旁站控制施工D．不用旁站10、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出__。
A．工期索赔B．业主延误索赔C．现场条件变化引起的索赔D．业主违约引起的索赔11、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。
2015年上半年江苏公路造价师理论与法规：项目计划与项目控制考试试题
2015年上半年江苏省公路造价师理论与法规：项目计划与项目控制考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。
A．14B．21C．28D．352、有资格代理招标的机构条件应包括_。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A.①②③B.②③④⑤C④⑤D.①③④3、在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则__。
A.该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付B.该月的支付仍然按计算出来的款额支付C该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D.该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付4、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
A.不变B.增大C减小D.增大或减小5、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。
A.单利B .复利C付款截止日期银行利率D.恢复付款日银行利率6、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。
A.在签发合同工程交工证书后立即全部退回B.在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半C随期中支付的签发，逐月按比例退回D.在签发缺陷责任终止证书后一次性退回7、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。
A.无民事行为人B.无效代理行为人C.限制民事行为人D.表见代理人8、喷射混凝土时输料管所能承受的压力界限是__。
A.0.5MPa以上的压力B.0.8MPa以上的压力C.0.9MPa以上的压力D. 1.1MPa以上的压力9、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
黑龙江2015年上半年公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、工程质量是施工出来的，而不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻__的原则。
A．动态控制B．工序控制C．被动控制D．预防为主2、用行星立轴和卧轴式搅拌机对路面混凝土搅拌的最短时间，应不小于（）。
A．90sB．60sC．45sD．30s3、属于绝对无效的代理行为有__。
①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④4、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
A．六级B．八级C．十级D．十二级5、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。
A．2B．3C．4D．56、公路工程施工合同纠纷的仲裁，由__的仲裁委员会仲裁。
A．工程所在地B．建设单位所在地C．施工单位所在地D．合同双方当事人选定7、《公路工程国内招标文件范本》中的特殊分包是指__。
A．材料供应B．特殊服务C．承包人要求的分包D．属于合同中暂定金额下的工作或服务8、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。
拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。
A．前；后B．后；前C．后；后D．前；前9、以下__不是人工工资单价组成内容。
A．流动施工津贴B．取暖费C．工人病假六个月以上工资D．防暑降温费10、质量缺陷的处理方案一般应由__提出。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．设计单位11、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件__。
A．只交验企业法人营业执照B．只交验企业等级证书C．优良工程证书D．企业法人营业执照和企业等级证书12、按照国家有关规定，公路工程施工合同的估算价在__万元人民币以上的，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．20013、对于未中标的施工单位，招标单位应退还给其__。
A．参加投标的费用B．购买投标文件的费用C．投标保证金D．参加投标人员的旅差费14、在风险对策中，风险自留__。
A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性15、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。
A．承包人B．业主C．承包人和业主共同D．承包人和业主均不16、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．物B．智力成果C．行为D．财17、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。
A．道义责任B．连带责任C．主要责任D．不承担责任18、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求__赔偿。
A．监理单位B．总监理工程师C．监理单位的法定代表人D．具体的监理人员19、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程施工承包合同B．监理服务合同C．勘察设计委托合同D．监理设施购置合同20、动态投资回收期的评价标准是__。
A．≤项目寿命期B．≤基准投资回收期C．≥项目寿命期D．≤基准动态投资回收期21、在公路工程监理过程中，承包人应当按照__的规定接受监理。
A．公路工程承包合同B．公路工程监理合同C．监理单位给承包人的书面通知D．项目法人给承包人的书面通知22、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。
A．12B．24C．18D．3023、在公路工程施工监理中，审查工程分包是__的职责。
A．总监理工程师B．驻地监理工程师C．专业监理工程师D．监理员24、监理工程师可以用保留金支付属于__的合同义务而发生的费用。
A．施工单位B．建设单位C．材料供应单位D．设计单位25、法人的法定代表人超越权限订立的合同，__。
A．该代表行为一律无效B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C．该代表行为一律有效D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为有效二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、属于下列情况之一，即__为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。
A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证无效代理2、投资执行期主要包括以下__几个阶段。
A．工程可行性研究B．招投标C．设计D．缺陷责任期E．养护管理3、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。
A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑D．支架长度必须满足施工要求E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近4、悬臂施工法适用于__。
A．预应力混凝土连续梁桥B．斜拉桥C．混凝土拱桥D．石拱桥E．连续刚构桥5、下列说法正确的是__。
A．竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据B．竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分C．竣工决算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D．竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据E．竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料6、现场监理机构有__几种类型。
A．一级监理机构B．二级监理机构C．三级监理机构D．总监理工程师办公室E．高级驻地监理办公室7、公路施工环境保护监理计划是公路施工监理计划的组成部分之一，是监理工程师全面开展施工环境保护监理的指导性文件，其内容主要包括__等。
A．环保监理人员职责、监理重点、具体控制措施B．环保监理工作的依据、工作范围C．环保监理工作内容、工作目标和工作方式D．环保监理工作程序和工作要点E．环保监理人员、设备的进出场计划8、工程费用概算的内容包括__。
A．研究试验费B．建安工程费C．建设单位管理费D．预留费E．设备工、器具及家具购置费9、袋装砂井用的中粗砂应检验哪几个指标__。
A．含泥量B．颗粒组成C．针片状含量D．渗透系数10、下列各类单位中，能够合法从事监理业务活动的是__。
A．具有法人资格的工程咨询单位B．具有法人资格的工程设计单位C．具有法人资格工程监理单位D．质量监理站E．具有法人资格，取得监理资质证书的科研单位11、按力学性能分，路面可分为__。
A．强性路面B．柔性路面C．刚性路面D．半刚性路面12、下列属于加速折旧法的有__。
A．直线法B．工作台班法C．双倍余额递减法D．年数总和法E．平均年限法13、下列关于企业固定资产分类的表述正确的有__。
A．企业专设的科学研究机构的设备属于生产用固定资产B．融资租赁的固定资产在租赁期内视同企业原有固定资产C．存放在车间备用的机器设备属于不需用的固定资产D．本企业出租给外单位的设备视为使用中的固定资产E．管理用具属于非生产用固定资产14、利率是国民经济发展的重要杠杆之一，以下有关利率的表述正确的是__。
A．利率的高低由社会平均利润率的高低决定B．社会平均利润率一定时，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求状况C．利率与风险大小成正比D．通货膨胀对利率的波动没有太大影响E．利率与借贷期限长短无关15、工程量清单的内容包括__。
A．工程量清单前言B．工程细目C．计日工明细表D．清单汇总表E．工程造价表16、在财务现金流量表中，作为现金流入的有__。
A．流动资金B．回收流动资金C．销售税金及附加D．固定资产余值E．产品销售收入17、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。
A．都能够反映投资过程的收益程度B．都能直接反映各年的经营情况C．都考虑了项目计算期内的经济状况D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同18、预算费用由以下__部分组成。
A．建筑安装工程费B．工程建设其他费用C．计划利润D．预留费用E．设备、工具、器具及家具购置费19、下列属于合同支付项目的是__。
A．价格调整B．工程变更C．费用索赔D．暂定金额E．计日工20、招标文件中下列__情况属于细微偏差。
A．在算术性复核中发现的算术性差错B．修正后的最终投标价与原报价相比偏差为2%C．在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价D．在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量E．施工组织设计不够完善21、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。
A．合同当事人没有改变B．第三人可以向债权人行使抗辩权C．第三人可以与债权人重新协商合同条款D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续22、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。
A．运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用23、下列各项属于项目财务评价指标的是__。
A．动态投资回收期B．财务净现值C．投资利润率D．等额年金值大小E．项目总投资24、下列说法正确的有__。
A．材料或设备监理工程师签发预付款支付证书，即被视为监理工程师对该本材料或设备的批准B．当工程竣工后，所有剩余材料设备的所有权应属建设单位，施工单位不得将其运走C．如果施工单位在提交第一次付款申请或在这个时间前提交一份由建设单位认可的担保金额为合同价5%的银行保函，则中期支付证书中不再将扣留金退还施工单位D．在监理工程师颁发全部工程的交工证书后，应当将全部保留金退还施工单位E．施工阶段施工单位为能遵照监理工程师的指示对有缺陷的工程进行修补，则建设单位可以雇佣他人来完成有关工作，费用可从保留金支出25、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。
A．投标报价B．施工方案C．垫资方案D．主要材料用量E．投标技巧。