期房转让合同协议书
2024年期房转让协议书范本
2024年期房转让协议书范本《期房转让协议书》甲方：（出让人）身份证号码：XXXXXX地址：XXXXXX乙方：（受让人）身份证号码：XXXXXX地址：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方所拥有的房屋进行转让，达成以下协议：第一条转让房屋信息1. 房屋名称：XXXXXX2. 房屋面积：XXX平方米3. 房屋楼层：XXX层4. 房屋使用权性质：期房5. 房屋所在地：XXXXXX第二条转让价格1. 甲方通过期房预订购买该房屋的总价为：XXX万元。
2. 甲方已支付的购房款项为：XXX万元。
3. 乙方同意受让该房屋的价格为：XXX万元。
第三条房屋转让手续1. 甲方应提供房屋转让的相关证件和资料，包括但不限于房屋预售合同、房屋产权证等。
2. 乙方应出具购房合同、身份证明文件等相关证件和资料。
3. 双方应在签订本协议后的五个工作日内办理房屋转让的相关手续，包括但不限于办理房屋转让登记、办理过户手续等。
第四条违约责任1. 如乙方未按照本协议约定支付转让价格或未按时办理房屋转让手续，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为转让价格的10%。
2. 如甲方未按照本协议约定提供房屋转让的相关证件和资料，或未按时办理房屋转让手续，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为转让价格的10%。
3. 如一方因不可抗力因素导致未能按照本协议约定履行义务，该方应及时通知对方，并在合理范围内采取补救措施。
第五条其他约定1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，至房屋转让手续办理完毕之日止。
2. 本协议的签署和履行以及与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
3. 未尽事宜，可由双方进一步协商解决，并作为本协议的补充约定。
本协议的附件与正文具有同等法律效力。
4. 本协议一式二份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出让人）：乙方（受让人）：签字：签字：日期：日期：。
期房售房合同协议书
售房合同协议书甲方（卖方）：身份证号码：地址：联系电话：乙方（买方）：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方拥有位于____市的期房项目，该项目编号为____，乙方愿意购买该期房，现经双方友好协商，就房屋买卖事项达成以下合同条款：第一条房屋描述1.1 甲方同意将位于____市的期房项目，该项目编号为____，房屋面积为____平方米售卖给乙方。
1.2 乙方购买的房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。
第二条房屋价格2.1 双方一致同意，上述房屋的总价为人民币____元。
2.2 乙方应分三期支付房屋价款给甲方。
第一期，在双方签订买卖合同之日，支付人民币____元；第二期在交付房屋之日，支付人民币____元；第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第三条交付及过户3.1 甲方应自本合同签订日起____天内将房屋腾空，连同原房屋所有权等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。
3.2 在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。
如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。
如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
第四条税费4.1 本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用，概由甲方负责。
4.2 本合同发生的过户登记费、契税、估价费等费用由乙方承担。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本合同约定交付房屋或未按时办理过户手续，甲方应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的____%。
5.2 如乙方未按本合同约定支付房屋价款，乙方应向甲方支付违约金，违约金为房屋总价款的____%。
第六条其他约定6.1 本合同签订后，甲乙双方应遵守合同约定，履行合同义务。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（卖方）：签字/盖章：日期：乙方（买方）：签字/盖章：日期：。
期房买卖合同范本
期房买卖合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!期房买卖合同范本出卖方：________________(本人)(法定代表人)姓名：________________国籍：________________(身份证)(护照)(营业执照号码)：_____________ 住址：________________联系电话：______________________委托代理人：_________________国籍：________________电话：________________住址：________________邮政编码：________________：________________(本人)(法定代表人)姓名：________________国籍：________________(身份证)(护照)(营业执照号码)：_____________住址：________________联系电话：______________________委托代理人：_________________国籍：________________电话：________________住址：________________邮政编码：________________第一条房屋的基本情况。
有关转让协议书模板(19篇)
有关转让协议书模板（19篇）转让方（甲方）：身份证号码：地址:受让方（乙方）:身份证号码：地址：______________________企业（以下简称“企业”）于________年____月____日在深圳市设立，由甲方与共同出资，合伙经营。
甲方出资额为币______万元，占企业全部财产的 %。
甲方愿意将其在“企业”的财产份额转让给乙方，乙方愿意受让。
现甲乙双方根据《中华人民共和国合伙企业法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让财产份额事宜，达成如下协议：一、转让价格及转让款的支付期限和方式：1、甲方以币________万元的价格将其占“企业”的财产份额的 %转让给乙方。
2、乙方应于本协议书生效之日起______日内以银行转帐（或现金支付）的方式分_____次（或一次）将上述款项支付给甲方。
二、甲方保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，保证在财产份额上未设定抵押、质押，保证财产份额未被查封，保证财产份额不受第三人之追索，否则，甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。
三、转让的效力：自本协议书项下的.转让完成之日起，乙方对上述受让的“企业”财产享有所有权及相关的权益，并与其他合伙人共同对“企业”债务承担无限连带责任。
四、违约责任：1、本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
2、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的万分之的违约金。
如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。
3、如由于甲方的原因，致使乙方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之向乙方支付违约金。
如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。
五、甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
为明确双方权益，特签订本协议。
第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。
该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。
第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含该期房的所有权益。
2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。
第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。
甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。
第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。
4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。
4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。
5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。
转让合同范本(通用版)10篇
转让合同范本(通用版)10篇Model transfer contract (general version)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01转让合同范本(通用版)10篇前言：转让合同是指产权交易双方在交易中心主持下通过洽谈、协商以协议成交的交易方式。
本文档根据转让合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：转让合同文档常用版2、篇章2：转让合同范本(规范版)3、篇章3：转让合同模板(标准版)4、篇章4：转让合同例文(最新版)5、篇章5：转让合同例文(规范版)6、篇章6：转让合同文档(基础版)7、篇章7：转让合同模板通用版8、篇章8：转让合同范本标准版9、篇章9：转让合同模板标准版10、篇章10：转让合同模板2021版篇章1:转让合同文档常用版甲方（卖方）：省市（区、县）姓名手机身份证号：乙方（卖方）：省市（区、县）姓名手机身份证号：经双方多次洽谈，验证试车，自愿达成以下协议，共同信守承诺。
一、甲方愿将车型为车，发动机号码，车架号码，挂车大架号码的旧机动车一辆卖给乙方。
二、双方决定车价为元（小写元整）。
付款方式：三、一次性付清全款。
四、年月日时以前的所有事故责任、民事责任，经济纠纷由甲方负责。
年月日时以后的所有事故责任、民事责任，经济纠纷由乙方负责。
五、本协议经甲乙双方签字后生效。
以上几点均由双方当事人在场协议商定，如发生其他纠纷可向当地有关部门申请解决。
甲方（卖方）：乙方（买方）：证明人：签订日期：年月日（本合同一式两份，甲乙双方各执一份）篇章2:转让合同范本(规范版)【按住Ctrl键点此返回目录】甲方（转让方）：身份证号码：电话：乙方（受让方）：身份证号码：电话：协议如下：（1）甲方辅导班为乙方辅导班提供的周一到周五晚间辅导学生，乙方从20xx年9月开始按每位学生每月50元的生源费进行转让，（寒暑假除外）一直返到此学生不在乙方周一到周五晚间辅导班为止，每月最后一天结算当月费用。
期房转让协议(8篇)
期房转让协议（8篇）期房转让协议（精选8篇）期房转让协议篇1甲方：________________乙方：________________鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅（期房）___（项目名称）一套房屋，具体房号为：__________栋__________单元__________号房。
该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅_____________市____________路____________号_____________栋__________单元__________号房（以下简称该房）转让给乙方。
二、该房售价为每平方米__________元，总价款为__________元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币____________万元（￥______________），在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币____________万元（￥______________）中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。
本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。
甲方不能从该房获得任何收益。
2、__________________________________________________九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
房屋产权的协议书9篇
房屋产权的协议书9篇房屋产权的协议书篇1卖方（甲方）：____________________________________买方（乙方）：____________________________________见证方（丙方）：___________________________________根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：第一条甲方对产权的声明甲方根据国家规定，已依法取得_________市_________区（县）的房屋所有权证书，所有权证书____________字第______________号。
甲方为该房屋的现状负全责。
该房屋的结构为__________________，建筑面积为____________平方米。
第二条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及_________市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。
由于违反国家及________市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。
第三条乙方对购买权的声明乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。
第四条房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币____________元，价款合计为人民币____________元（大写______佰______拾_____万______仟______佰______拾元整）。
第五条付款方式（一）无须银行贷款1、乙方应在签订《__________市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。
（二）银行贷款1、乙方应在签订《__________市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。
2024年期房转让协议书
2024年期房转让协议书____年期房转让协议书甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：经双方友好协商，就甲方名下位于（详细地址），面积为（房屋面积）平方米的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋基本信息1. 房屋名称：（填写房屋的详细名称）2. 房屋面积：（填写房屋的具体面积）3. 房屋楼层：（填写房屋所在楼层）4. 房屋产权：（填写房屋的详细产权情况）5. 房屋规划用途：（填写房屋规划的具体用途）二、转让房屋权益份数及转让价款1. 转让权益份数：甲方将全部有关转让房屋的权益转让给乙方。
2. 转让价款：乙方同意按照（填写具体金额）的价格购买甲方所转让的房屋权益。
三、房屋交付与过户1. 交付时间：甲方同意将房屋的交付日期确定为本协议签订日起（填写具体天数）天。
2. 过户手续：房屋的过户及相关手续由双方共同商定，由甲方负责办理。
四、财产及税费清偿责任1. 房屋产权证书及相关证件：甲方应保证提供真实、有效的房屋所有权证、土地使用证及其他相关证件，并保证转让房屋的所有权完整、无任何纠纷。
2. 税费清偿：房屋交付时的税费由甲方承担，房屋过户的相关费用由双方协商确定，各自承担。
3. 甲方承诺不存在未缴纳的房屋使用费、物业费以及其他任何费用。
五、交付标准与房屋状况1. 甲方应保证房屋所有权利是合法有效的，并能够按照本协议约定交付给乙方。
2. 甲方应保证房屋的质量和性能符合国家有关标准，并且不存在任何对乙方权益的限制。
3. 乙方收到房屋后，应立即检查房屋的完好状况。
若乙方在签收房屋后发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，双方共同协商解决办法。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定将房屋所有权按时交付给乙方，甲方应向乙方支付违约金，违约金为转让价款的20%。
2. 若乙方未按照约定支付转让价款，乙方应向甲方支付违约金，违约金为转让价款的20%。
3. 若一方违反本协议的其他条款，应向对方支付违约金，违约金的具体数额双方协商确定。
期房房屋转让协议8篇
期房房屋转让协议8篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一处期房，现甲方同意将其所有的期房转让给乙方，乙方同意购买该期房。
为明确双方权益，经友好协商，达成以下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：______________________________________________________；2. 房屋面积：______________________________________________________；3. 房屋户型：______________________________________________________；4. 房屋交付时间：预计为______年______月，具体以开发商交付时间为准。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：人民币______元（大写：______元整）；2. 支付方式：双方约定采用______方式进行支付。
乙方在签订本协议时支付定金人民币______元（大写：______元整），剩余款项在房屋交付时一次性支付。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方保证该房屋为其合法所有，不存在权属纠纷；（2）甲方应协助乙方办理房屋过户手续，提供必要的证明材料；（3）甲方应确保房屋按约定时间交付乙方使用。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按照约定时间支付购房款项；（2）乙方应按时办理房屋过户手续；（3）乙方应按照约定使用房屋，不得违法违规使用。
四、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，导致房屋无法按时交付或存在权属纠纷，甲方应赔偿乙方因此造成的损失；2. 若乙方未按约定时间支付购房款项或违反使用规定，应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方损失。
期房转让协议合同5篇
期房转让协议合同5篇篇1期房转让协议合同甲方（转让方）：_______________ 乙方（受让方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲、乙双方就乙方购买甲方名下的房屋进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋1.1 甲方同意将其名下的房屋（以下简称“转让房屋”），即位于__________小区，房屋号为______的住宅房屋及其附属配套设施以及专有财产一并转让给乙方，乙方同意购买该房屋。
1.2 转让房屋的总价款为__________（大写）人民币整，由乙方支付。
乙方应在本协议签署之日起______日内一次性支付转让房屋的全部价款。
1.3 转让房屋的交付时间为本协议签署之日起______日内，甲方应在该期限内将房屋交付给乙方，并办理相关的过户手续。
二、过户手续及相关费用2.1 甲方同意协助乙方办理转让房屋的过户手续，包括但不限于在规定时间内到相关部门办理过户手续，并支付相关的过户费用。
2.2 甲方承诺转让房屋不存在任何纠纷和债务，且已清偿相关的税费、公共维修基金等费用。
2.3 若因甲方原因导致过户手续延误或出现问题，甲方应承担相关责任，并赔偿乙方相应的损失。
三、房屋状况及保证3.1 甲方保证其名下的房屋拥有合法产权，无任何债务或纠纷，且符合相关政策和规定。
3.2 乙方已对房屋进行了实地查看，并确认房屋质量、结构及装修状况符合其需求，乙方对房屋的质量、结构及装修状况表示满意。
3.3 若转让房屋存在任何质量问题或损坏，乙方有权要求甲方在______日内进行修复或赔偿。
四、其他约定4.1 本协议自双方签署之日起生效，至乙方一次性支付转让房屋价格并完成过户手续之日终止。
4.2 乙方应根据本协议内容按时支付房屋转让价格，并及时办理相关的过户手续。
若乙方付款逾期未支付或未完成过户手续，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 本协议履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。
2024年期房转让协议书范本(2篇)
2024年期房转让协议书范本【标题】2024年期房转让协议书【协议书封面】甲方（转让方）:姓名/公司名称：地址：联系电话：乙方（受让方）:姓名/公司名称：地址：联系电话：【协议正文】第一条转让房屋基本信息1.1 转让方同意将其合法拥有并享有处分权的房产（以下简称“转让房屋”）转让给受让方。
1.2 转让房屋坐落于（详细地址）。
1.3 转让方确保转让房屋的产权证书和其他相关证件的真实有效，并保证不存在任何纠纷、限制性约定、担保和债权。
第二条转让条件2.1 转让方应保证其有权处分转让房屋且无需得到任何第三方的书面同意或审批。
2.2 转让方应保证转让房屋的产权没有被质押、查封、冻结或其他限制性约定。
2.3 受让方同意支付全部转让款项，并承担相应的税费和费用。
2.4 受让方同意按照约定的时间和方式完成转让手续。
第三条转让价款3.1 转让方同意将转让房屋的价款确定为人民币（具体数额），乙方应在（指定日期）前支付给甲方。
3.2 乙方通过支付转让价款完成对转让房屋的全部支付义务。
第四条转让手续4.1 甲方同意在收到乙方支付的转让价款后，将转让房屋的产权证书和其他相关证件移交给乙方。
4.2 甲方同意按照约定的时间和方式与乙方协商办理产权过户手续。
4.3 如因甲方原因导致无法完成产权过户手续，甲方同意对乙方进行赔偿，赔偿额不超过转让房屋价款的10%。
第五条违约责任5.1 若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 任何一方违反本协议的约定，并给对方造成损失的，违约方应按照对方的要求进行赔偿。
第六条保密条款6.1 双方同意在转让过程中保守对方的商业秘密，并不得将相关信息泄露给任何第三方。
6.2 如一方违反本条款的约定，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的一切损失。
第七条争议解决7.1 本协议的解释、履行和争议解决适用中国法律。
7.2 如双方就本协议的解释或履行发生争议，应协商解决，协商不成的，提交本协议签订地有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
房屋购买权转让合同11篇
房屋购买权转让合同11篇房屋购买权转让合同1转让方(甲方)：身份证号：受让方(乙方)：身份证号：经甲、乙双方的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，甲方同意将其在市县小区栋单元室的集资住房、铺面及车位一套的购房权转让给乙方，相关事宜达成以下协议：一、甲方将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方购房权转让费人民币元整(大写：)，同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅、铺面及车位首付款共计人民币元整(大写：)。
甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方购房权转让费和首付款总计万元(大写：)。
二、甲乙双方权利义务1、乙方向甲方交清购房权转让费及首付款之后，拥有以甲方名义集资住房以及房屋所附带的车库、铺面等附属设施的购买权利;2、在房屋过户登记完成前，甲方应协助乙方以甲方名义向开发商交纳购房后期款及其他相关费用，甲方在确认款项缴纳后应向乙方出具收条;3、甲方起得房产证当日，甲方应告知乙方，并及时与乙方办理房屋产权过户手续;4、房屋过户登记完成后房屋所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
三、双方约定，甲方单位给予甲方该套住房的房款补助及其它优惠均由乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的风险由乙方承担。
四、甲方保证其具备出售该集资房屋的权利，保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋集资认购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
五、违约责任1、双方约定如因不可抗力因素或甲方双方以外的原因导致单位集资住房活动取消，乙方将有权解除本协议。
因按本条解除协议时，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的总计金额的中国人民银行同期存款利率支付利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以甲方自己名义取得该集资房所有权的，以及违反本协议约定，擅自将集资房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋所有权的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关所有费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的合计金额5%的月利率向乙方支付利息。
期房买卖合同5篇
期房买卖合同5篇期房买卖合同1甲方：(卖方)身份证：乙方：(买方)身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _________ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为：，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写：人民币元整)。
四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币元整。
2、乙方于甲乙双方至上海市区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币元整暂存于中介方帐户(户名：，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。
3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。
七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。
九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。
十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。
十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《上海市房地产买卖合同》，本协议未尽事宜以双方签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
期房转让协议合同3篇
期房转让协议合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1期房转让协议合同甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（受让方）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方是所持有的房屋位于（房屋地址）的期房的合法所有人，现甲方有意将该期房转让给乙方所有，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条转让房屋基本情况1. 房屋地址：（房屋地址）2. 房屋面积：（房屋面积）3. 房屋结构：（房屋结构）4. 建筑年代：（建筑年代）第二条转让房屋权利情况1. 该期房未办理房屋所有权证，但甲方可以出具已有该期房购买合同的证明，以及其在不违反法律法规的情况下可以转让该房屋的权属证明。
第三条转让价款及交付方式1. 甲方将该期房的转让价款定为（转让价款数字）人民币整。
2. 转让价款的支付方式及时间：乙方应在签订本协议后（数字）个工作日内，一次性支付该转让价款给甲方。
第四条房屋过户手续1. 乙方应在支付完转让价款后（数字）日内，自行或委托有关部门办理该房屋的过户手续，办理过户手续的全部费用由乙方承担。
2. 若乙方无法在规定时间内办理过户手续，应当向甲方支付违约金（数字）元。
第五条转让房屋的承诺1. 甲方承诺，该期房屋的权利不存在任何形式的转让限制，无任何抵押、查封、债务等负担。
2. 甲方保证其无承诺该房屋的债务、赠与、转让或其他转让行为，没有发生过违约行为。
第六条转让房屋的风险及责任1. 转让房屋在签订本协议后的所有风险均由乙方承担，如因乙方过失导致房屋损坏或灭失，应当承担相应的赔偿责任。
2. 乙方应妥善保管该房屋相关文件和证明，如因乙方过失导致文件丢失或损坏，应当承担相应的法律责任。
第七条其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方办理完房屋过户手续时终止。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方：乙方：签字：______ 签字：______日期：______ 日期：______篇2期房转让协议合同第一条转让方甲方为房屋所有人，乙方为购房人，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，就甲方位于___________地区___________小区____幢____号楼____房的期房进行转让，达成本协议。
单位期房转让协议合同5篇
单位期房转让协议合同5篇篇1甲方（出让方）：______________身份证号/统一编号：______________联系方式：______________乙方（受让方）：______________身份证号/统一编号：______________联系方式：______________鉴于甲方拥有特定单位的期房权益，现同意将此项权益转让给乙方，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就期房转让事宜达成如下协议：一、定义与解释1. 期房：指甲方依据与单位签订的购房合同，在约定时间内拥有所有权的房屋。
当前尚处于建设阶段，尚未办理产权登记。
2. 期房权益：甲方依据购房合同享有的关于期房的权益，包括但不限于房屋所有权、使用权等。
在房屋交付后办理产权登记时，甲方享有将其转化为房屋产权的权利。
此权益可以依法转让。
二、转让事项甲方同意将其拥有的单位期房权益转让给乙方，乙方同意接受该期房权益。
转让的期房位于_______（地址），购房合同编号为_______。
待房屋建成后，甲方有义务协助乙方顺利取得产权证书及完成相关变更手续。
如房屋未完成交付及产权登记前发生单位变动等情形，甲方需承担相应责任以确保乙方权益不受影响。
三、转让价格及支付方式双方同意本次期房权益转让的总价为人民币______元整（大写：______元整）。
乙方应按照以下方式支付款项：______%（比例）款项于协议签订后______日内支付；剩余款项于房屋交付当日支付。
甲方在收到款项后应提供合法有效的收据。
四、双方义务与责任1. 甲方应确保转让的期房权益的真实性与合法性，确保该期房无任何权属纠纷和司法限制等情形。
否则应承担违约责任并赔偿乙方损失。
甲方有义务配合乙方完成房屋的交付、产权登记及相关变更手续。
2. 乙方应按时支付转让款项，履行协议约定的义务。
若乙方违约，需承担违约责任并赔偿甲方损失。
乙方应保证提供的所有文件和资料真实有效。
如因乙方提供虚假信息导致本协议无法履行，乙方需承担全部责任。
2024年期房房屋转让协议
2024年期房房屋转让协议《____年期房房屋转让协议》甲方：（出售方全称）乙方：（购买方全称）双方经协商一致，就甲方所拥有的一套位于_____________小区 ____________号楼_________单元__________室（以下简称“房屋”）的转让事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋楼栋号、单元号、门牌号：楼栋号：____________单元号：____________门牌号：____________2. 房屋总面积：____________（平方米），建筑面积____________（平方米）3. 房屋现有权属证明：房屋所有权证号：____________房屋登记备案号：____________4. 房屋土地使用权属性：房屋土地使用权证号：____________房屋土地使用权起止日期：__________至__________5. 房屋现有住房贷款情况：房屋贷款金额：____________房屋贷款余额：____________6. 该房屋是否存在权属纠纷、抵押、查封、冻结等限制性权利：是（□）否（□）二、转让价格及支付方式1. 房屋转让总价款：____________（大写：____________）转让价款支付方式：一次性支付（□）、分期支付（□）若为分期支付，请注明分期付款期限及每个期限的付款金额。
2. 转让价款支付时间：房屋过户手续办理完成之日起__________天内支付完毕。
三、房屋过户及税费1. 房屋过户事宜由乙方负责办理，甲方应积极配合乙方办理房屋过户手续。
2. 房屋过户过程中产生的税费由乙方承担，包括但不限于契税、增值税和房产税等费用。
四、交付时间及交付状态1. 房屋交付时间：本协议签署后__________天内交付房屋。
2. 房屋交付状态及标准：房屋卫生清洁整齐，物品整体完好，设施设备正常运转。
五、其他约定事项1. 若房屋过户过程中发生由甲方原因造成的延误或违约行为，甲方应承担乙方因此而产生的损失。
购房期房转让合同协议书
购房期房转让合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！购房期房转让合同协议书甲方（转让方）：【甲方姓名】乙方（受让方）：【乙方姓名】鉴于甲方拥有位于【房屋地址】的期房一套，房屋产权证号：【房屋产权证号】，乙方愿意购买该房屋，现甲乙双方就房屋转让事宜达成以下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋位于【房屋地址】，房屋产权证号：【房屋产权证号】，房屋面积：【房屋面积】平方米。
1.2 房屋为【房屋类型】，建筑结构：【建筑结构】，装修情况：【装修情况】。
二、转让价格2.1 乙方同意以人民币【转让价格】元购买上述房屋。
2.2 乙方应在签署本协议之日起【付款期限】内，将转让价格支付至甲方指定的账户。
三、过户及交付3.1 甲方应在本协议签署之日起【过户期限】内，完成房屋过户手续，将房屋产权转让给乙方。
3.2 甲方应在本协议签署之日起【交付期限】内，将房屋交付给乙方。
四、权利与义务4.1 甲方保证对所出售的房屋享有完整的产权，不存在任何法律纠纷和债权债务问题。
4.2 乙方应按照约定时间支付转让价格，并配合甲方完成过户手续。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议转让价格的【违约金比例】%。
六、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交【仲裁机构】仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（转让方）：【甲方姓名】乙方（受让方）：【乙方姓名】签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改以上合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
在修改过程中，请注意保持合同的逻辑结构和表述方式的一致性。
祝您修改顺利！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期房转让协议书范本
期房转让在民间是一种普遍性的操作方式,期房转让协议书怎么写呢以下是小编为大家整理的期房转让协议书范文，欢迎参考阅读。
期房转让协议书范文1
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号： )，该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号： )。
上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。
乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约后_______日内以_______方式，支付甲方房款人民币
_______元整;
2、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元;
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;
2、甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3、甲方应于乙方付清首付日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;
2、该房屋的维修基金由乙方承担;
3、乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款;
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。
逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金;
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
期房转让协议书范文2
甲方(卖方)：住址：身份证号：电话：
乙方(买方)：住址：身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号： )。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。
现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 100 万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写： );
2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写： );
3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写： )。
三、甲乙双方的义务
1、甲方于收到乙方支付的第一笔房款后日内负责获得开发商同意，并办理《商品房买卖合同》更名事宜;
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
1、若甲方不将该房屋出售给乙方的，则乙方有权单方面终止本合同，同时甲方应按照本合同约定总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款;
2、若乙方不购买该房屋的，则甲方有权单方面终止本合同，同时乙方应按照本合同约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。
逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
期房转让协议书范文3
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。
上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。
乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整，大写：人民币 ;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款人民币元整;
2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;
2、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日。