工程造价案例分析试题2015年04月
2015年造价工程师《案例分析》：第一章第一节考试题
2015年造价工程师《案例分析》：第一章第一节考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列建设工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是__。
A．决策树法和流程图法B．S曲线法和香蕉曲线法C．横道图法和树枝图法D．网络图法和横道图法2、密封性能较好，常用于凹凸式密封面法兰连接的法兰垫片是（）。
A．金属垫片B．缠绕式垫片C．齿形垫片D．橡胶石棉垫片3、已知砂子表观密度为1460kg/m3，空隙率为43%，水泥表观密度1200kg/m3，求得（水泥，灰膏，中砂）1：1：6混合砂浆的理论配合比为（）。
A．200kg:1.7m3:1.46tB．203kg: 0.17m3:1.61tC．221kg:0.18m3:1.616tD．221kg:0.16m3:1.616t4、某项目建设期2年，建设期内每年年初贷款1000万元。
若在运营期第1年末偿还800万元，在运营期第2年至第6年年末等额偿还剩余贷款。
在贷款年利率为6%的情况下，运营期第2年到第6年每年年末应还本付息（）万元。
A．454.0B．359.6C．328.5D．317.15、使对造价控制由静态转入动态的关键所在是将工程造价资料用作__。
A．确定标底和投标报价的参考资料B．编制各类定额的基础资料C．技术经济分析的基础资料D．研究同类工程造价的变化规律6、地下市政管线沿道路布置时，下列管线由路边向路中排列正确的是__。
A．污水管、热力管网、电缆B．热力管网、污水管、电缆C．电缆、热力管网、污水管D．污水管、电缆、热力管网7、进行项目建设必须要有项目资本金，项目资本金的筹集包括__。
A．融资租赁B．发行债券C．银行贷款D．发行股票8、混凝土强度与水灰比、温度、湿度以及骨料等因素密切相关，说法正确的是__。
A．水灰比越小，越不能满足水泥水化反应对水的需求，混凝土强度也越低B．混凝土结构松散、渗水性增大、强度降低的主要原因是施工时环境湿度太大C．施工环境温度升高，水泥水化速度加快，混凝土强度上升也较快D．混凝土的强度主要取决于骨料强度9、适用于中密砂类土、黏性土的沉人桩施工方法是（）。
2015年造价工程师建设工程造价案例分析考试试卷及答案
2015年造价工程师执业资格考试试题建设工程造价案例分析（后附答案）试题一 (20分)某工程有A、B、C三个设计方案，有关专家决定从四个功能(分别以F1、F2、F3、F4表示)对不同方案进行评价，并得到以下结论：A、B、C三个方案中，F1的优劣顺序依次为B、A、C，F2的优劣顺序依次为A、C、B，F3的优劣顺序依次为C、B、A，F4的优劣顺序依次为A、B、C。
经进一步研究，专家确定三个方案各功能的评价计分标准均为：最优者得3分，居中者得2分，最差者得1分。
据估算，A、B、C三个方案的造价分别为8500万元、7600万元、6900万元。
【问题】’1．将A、B、C三个方案各功能的得分填入表1中。
2．若四个功能之间的重要性关系排序为F2> F1> F4> F3，采用0—1评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入表2中。
3．已知A、B两方案的价值指数分别为1.127、0.961，在0—1评分法的基础上计算C方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。
4．若四个功能之间的重要性关系为：F1与F2同等重要，F1相对F4较重要，F2相对F3很重要。
采用0—4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入表3中.(计算结果保留三位小数)。
表1试题二 (20分)某生产建设项目基础数据如下：（1）按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元。
已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45％、25%，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。
（2）项目建设期为1年，运营期为10年。
（3）项目建设投资来源为资本金和贷款，贷款总额2000万元，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。
（4）项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（5）项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年投入。
2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案
欢迎共阅试题一：（20分）某新建建设项目的基础数据如下：（1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。
入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。
（7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1、列式计算项目建设期的贷款利息。
2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量=224 + 127.31 + 353.57 = 704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- 704.88 = -28.08万 < 0。
所得税＝ 0EBITDA – Tax = 900*80%*（1-6%）- 280*80% - 0 = 452.80万元，第一年偿还贷款本金利息总额为452.80万元，其中利息127.31万元，本金＝452.80-127.31 ＝ 325.49万元EBITDA-Tax =营业收入-营业税附加-经营成本-所得税＝900*（1-6%）- 280 - 26.16 ＝ 539.84 〉518.40 所以能满足还款要求第三小问，项目本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？现金流入：营业收入＝ 900*80%＝720万元现金流出：经营成本 + 营业税 + 所得税 + 本利和 + 流动台班、900元/台班）。
事件2：设备基础与管沟完成后，专业分包人对其进行技术复核，发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大。
经沟通，承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理，发生人材机费用1260元，使设备基础与管沟工作持续时间增加6天；事件3：设备与管线安装作业中，因发包人采购成套生产设备的配套附件不全，专业分包人自行决定采购补全，发生采购费用3500元，并造成作业班组整体停工3天，因受。
工程造价案例分析模拟题(2015年版)_secret
工程造价案例分析模拟题(2005年新版)案例一．某实施工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元／m3，直接费为350元／m3，间接费费率为12%，利润率为 10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。
施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程量以工程师计量的结果为准；工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留；工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。
施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价作相应调整。
建设单位则认为应按原合同单价执行，经协调，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1．2，其余数据不变。
该混凝土分项工程的计划工程量和经专业工程师计量的变更后实际工程量如表 4-1所示。
混凝上分项工程计划工程量和实际工程量表表4—1月份 1 234计划工程量(m3)500120013001300实际工程量(m3)5001200700800问题：1．争议的解决方式有哪些？2．什么情况可以双方可以停止履行合同？3．计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表4-2相应的空格中。
4．每月的工程应付款是多少?工程师签发的实际付款金额应是多少?单价分析表表4-2序费用项目全费用单价(元／m3)号计算方法结果①直接费②间接费四、答案(共20分)1．答：可以和解或者要求合同管理或其他有关主管部门调解，和解、调解不成，可以按照专用条款约定申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
2．（1）单方违约，导致合同无法履行，双方协议停工（2）调节要求停工，且为双方接受（3）仲裁机关要求停工（4）人民法院要求停工3．表4-24．(1)1月份工程量价款：500x446=223 000元。
2015-造价师案例分析试卷及答案资料doc资料
2015年造价工程师执业资格考试试题建设工程造价案例分析（后附答案）试题一(20分)某工程有A、B、C三个设计方案，有关专家决定从四个功能(分别以F1、F2、F3、F4表示)对不同方案进行评价，并得到以下结论：A、B、C三个方案中，F1的优劣顺序依次为B、A、C，F2的优劣顺序依次为A、C、B，F3的优劣顺序依次为C、B、A，F4的优劣顺序依次为A、B、C。
经进一步研究，专家确定三个方案各功能的评价计分标准均为：最优者得3分，居中者得2分，最差者得1分。
据估算，A、B、C三个方案的造价分别为8500万元、7600万元、6900万元。
【问题】’1．将A、B、C三个方案各功能的得分填入表1中。
2．若四个功能之间的重要性关系排序为F2> F1> F4> F3，采用0—1评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入表2中。
3．已知A、B两方案的价值指数分别为1.127、0.961，在0—1评分法的基础上计算C方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。
4．若四个功能之间的重要性关系为：F1与F2同等重要，F1相对F4较重要，F2相对F3很重要。
采用0—4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入表3中.(计算结果保留三位小数)。
表3试题二(20分)某生产建设项目基础数据如下：（1）按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元。
已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45％、25%，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。
（2）项目建设期为1年，运营期为10年。
（3）项目建设投资来源为资本金和贷款，贷款总额2000万元，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。
（4）项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（5）项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年投入。
建设工程造价案例分析模拟试题及答案解析(5)
第20题
计算各分项工程的每月拟完工程计划投资、已完工程实际投资、已完工程计划投资，并将结果填入表5．2中。
图片
第21题
计算整个工程每月的投资数据表，并将结果填入表5．3。
图片
第22题
分析第4月月末和第6月月末的投资偏差和进度偏差。
第23题
造价工程师可以批准的工期索赔和费用索赔是多少?
上一题下一题
下一题
(3~7/共26题)案例分析题
某拟建化工项目的财务评价数据如下：
(1)项目计算期为10年，其中建设期为2年，生产运营期为8年。第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。
(2)项目建设投资估算为10000万元(不含贷款利息)。其中1000万元为无形资产；300万元为其他资产；其余投资形成固定资产(贷款额为5000万元)。
(5)为简化起见，将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。
问题：
第24题
试用生产能力指数法列式计算拟建项目的静态投资额。
第25题
编制融资前该项目的投资现金流量表，将数据填入表1．1中，并计算项目投资财务净现值(所得税后)。
第26题
列式计算该项目的静态投资回收期(所得税后)，并评价该项目是否可行。(计算结果均保留两位小数)
第14题
若不考虑资金的时间价值，仅考虑工期提前给业主带来的效益，确定各投标人的综合报价并从低到高进行排列。
上一题下一题
(15~19/共26题)案例分析题
某工程合同工期为37天，合同价为360万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价，规费为人材机费用和管理费与利润之和的3．3％，税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3．4％。业主草拟的部分施工合同条款内容如下：
2015造价工程师《案例分析》真题及答案
2015造价工程师《案例分析》考试真题及答案试题一:造价工程师考试真题中某拆建建设项目的基础数据如下:(1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产.(2)项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%(按年计息)，贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第2~5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折扣。
(4)流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于项目建设期贷款的偿还)。
(5)运营期间正常年份的营业额收入为900万元，经验成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税为25%。
(6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年的营业收入，经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。
(7)在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1：列式计算项目建设期的贷款利息。
2：列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3：列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4：项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?(计算结果保留两位小数)答案：1、贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息(1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。
2、固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。
年折旧=固定资产乘以(1-残值率)/使用年限=3721.8乘以(1-5%)/10=353.57万元，总成本=经营成本+利息+折旧=280*80%+2121.8*6%+353.57=224+127.31+353.57=704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本=900*80%*(1-6%)-704.88=-28.08万<0。
2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案
试题一：（20分）某新建建设项目的基础数据如下：（1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。
（2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
（3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。
（5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。
（6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。
（7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1、列式计算项目建设期的贷款利息。
2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数）答案：第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。
贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息（1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。
第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。
年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=3721.8乘以（1-5%）/10=353.57万元，总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + 2121.8*6%+353.57 =224 + 127.31 + 353.57 = 704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- 704.88 = -28.08万 < 0。
2015-造价师案例分析试卷及答案资料
2015年造价工程师执业资格考试试题建设工程造价案例分析（后附答案）试题一(20分)某工程有A、B、C三个设计方案，有关专家决定从四个功能(分别以F1、F2、F3、F4表示)对不同方案进行评价，并得到以下结论：A、B、C三个方案中，F1的优劣顺序依次为B、A、C，F2的优劣顺序依次为A、C、B，F3的优劣顺序依次为C、B、A，F4的优劣顺序依次为A、B、C。
经进一步研究，专家确定三个方案各功能的评价计分标准均为：最优者得3分，居中者得2分，最差者得1分。
据估算，A、B、C三个方案的造价分别为8500万元、7600万元、6900万元。
【问题】’1．将A、B、C三个方案各功能的得分填入表1中。
2．若四个功能之间的重要性关系排序为F2> F1> F4> F3，采用0—1评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入表2中。
3．已知A、B两方案的价值指数分别为1.127、0.961，在0—1评分法的基础上计算C方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。
4．若四个功能之间的重要性关系为：F1与F2同等重要，F1相对F4较重要，F2相对F3很重要。
采用0—4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入表3中.(计算结果保留三位小数)。
某生产建设项目基础数据如下：（1）按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元。
已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45％、25%，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。
（2）项目建设期为1年，运营期为10年。
（3）项目建设投资来源为资本金和贷款，贷款总额2000万元，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。
（4）项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（5）项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年投入。
2015年注册造价工程师《工程造价案例分析》案例分析题
注册造价工程师《工程造价案例分析》案例分析题一、分析题（每题5分）第1题某企业拟兴建一项工业生产项目。
同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料，见表1.1。
表1.1中，A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币，其余为国内配套设备费;在进口设备购置费中，设备货价(离岸价)为1200万美元(1美元=8.3元人民币），其余为其他从属费用和国内运杂费。
类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为13.5%、61.7%、9.3%、15.5%,因建设时间、地点、标准等不同，相应的价格调整系数分别为1.36、1.28、1.23、1.18；拟建项目建筑工程中的附属工程工程量与类似项目附属工程工程量相比减少了 20%，其余工程内容不变。
试计算建筑工程造价综合差异系数和拟建项目建筑工程总费用。
第2题某企业拟兴建一项工业生产项目。
同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料，见表1.1。
表1.1中，A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币，其余为国内配套设备费;在进口设备购置费中，设备货价(离岸价)为1200万美元(1美元=8.3元人民币），其余为其他从属费用和国内运杂费。
类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为13.5%、61.7%、9.3%、15.5%,因建设时间、地点、标准等不同，相应的价格调整系数分别为1.36、1.28、1.23、1.18；拟建项目建筑工程中的附属工程工程量与类似项目附属工程工程量相比减少了 20%，其余工程内容不变。
试计算建筑工程造价综合差异系数和拟建项目建筑工程总费用。
试计算进口设备其他从属费用和国内运杂费占进口设备购置费的比例。
第3题某企业拟兴建一项工业生产项目。
同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料，见表1.1。
表1.1中，A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币，其余为国内配套设备费;在进口设备购置费中，设备货价(离岸价)为1200万美元(1美元=8.3元人民币），其余为其他从属费用和国内运杂费。
2015年注册造价工程师(工程造价案例分析)真题试卷
2015年注册造价工程师（工程造价案例分析）真题试卷某新建建设项目的基础数据如下：(1)建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。
(2)建设投资来源为自有资金和贷款，贷款2000万元，年利率6％(按年计息)，贷款合同约定一年按项目最大偿还能力还款，运营期第2—5年将未偿还贷款等额本息偿还。
自有资金和贷款在均衡投入。
(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5％，直线法折旧。
(4)流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于建设期贷款偿还)。
(5)运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税得税率为25％。
(6)运营期第一年达到设计产能的80％，该年营业收入经营成本均为正常年份80％，以后均达能。
(7)建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积，不分配股利。
【问题】2．列式计算项目运营期第一年偿还的贷款本金和利息。
3．列式计算项目运营期第二年偿还的贷款本息，并通过计算说明项目能否达到还款要求。
4．项目资本金现金流量表运营期第一年净现金流量是多少?【背景资料】某承包人在一多层厂房工程施工中，拟定了三个可供选择的×××进行技术经济分析。
对各方案的指标打分见表2．1，并一致×××指标重要程度为：F1相对于F2很重要，F1相对于F3较重要，同等重要，F3和F5同等重要。
【问题】6．列表计算各方案的功能指数，将计算结果填入答题卡表2．2中。
7．已知A、B、C三个施工方案的成本指数分别为0．3439、0．3167、0．3394，采用价值指数法施工方案。
【背景资料】某高校投资一建筑面积30000m2教学楼，拟采用工程量清单以公开招标方式施工招标。
业主委招标和造价咨询资质的咨询企业编制招标文件和最高投标限价(最高限价5000万元)。
咨询企业在文件和最高限价时，发生：事件1：为响应业主对潜在投标人择优高要求，咨询企业项目经理在招标文件中设定：①投标人资格条件之一是近5年必须承担过高校教学楼工程；②投标人近5年获得过**奖、本省省级质量奖等奖项作为加分条件；③项目投标保证金为75万元，且必须从投标企业基本账户转出；④中标人履约保证金为最高投标限价10％。
2015年造价师考试题：案例分析
简答题1、2012年考题。
某拟建⼯业项⽬建设投资3 000万元，建设期2年，⽣产运营期8年。
其他有关资料和基础数据如下：1．建设投资预计全部⾏程固定钉资产，固定资产实⽤年限为8年，残值率为5%，采⽤直线法折旧。
2．建设投资来源为资本⾦和贷款。
其中贷款本⾦为1 800万元，贷款年利率为6%，按年计息。
贷款在两年内均衡投⼊。
3．在⽣产运营期前4年按照等额还本付息⽅式偿还贷款。
4．⽣产运营期第⼀年由资本⾦投⼊300万元作为⽣产运营期间的流动资⾦。
5．项⽬⽣产运营期正常年份营业收⼊为1500万元，经营成本为680万元，⽣产运营期第1年营业收⼊和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收⼊和营业成本均达到正常年份⽔平。
6．项⽬所得税税率为25%，营业税⾦及附加税率为6%。
问题：1．列式计算项⽬的年折旧额。
2．列式计算项⽬⽣产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。
3．列式计算项⽬⽣产运营期第1年、第2年的总成本费⽤。
4．判断项⽬⽣产运营期第1年末项⽬还款资⾦能否满⾜约定还款⽅式要求，并通过列式计算说明理由5．列式计算项⽬正常年份的总投资收益率。
（计算结果均保留两位⼩数）2、某国有资⾦投资的某重点⼯程项⽬计划于2013年8⽉8 ⽇开⼯，招标⼈拟采⽤公开招标⽅式进⾏项⽬施⼯招标，并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项⽬的标底和最低投标限价。
该机构还接受了该项⽬投标⼈D的投标⽂件的编制。
招标过程中发⽣了以下事件：事件1：2013年2⽉8⽇，已通过资格预审的A、B、c、D、E 5家施⼯承包商拟参与该项⽬的投标，招标⼈规定2⽉20～2⽉23⽇为招标⽂件发售时间。
3⽉6⽇下午4时为投标截⽌时间。
投标有效期⾃投标⽂件发售时间算起总计60天。
事件2：考虑该项⽬的估算价格为l0000万元，所以投标保证⾦统⼀定为200万元，其有效期从递交投标⽂件时间算起总计60天。
事件3：评标委员会成员由7⼈组成，其中当地招标监督管理办公室1⼈、公证处1⼈、招标⼈1⼈、技术经济⽅⾯专家4⼈。
造价案例真题及答案
2015年造价案例真题及答案试题二20分、两个答案某承包人在一多层厂房工程施工中,拟定了三个可供选择的施工方案,专家组为此进行技术经济分析,对各方案的技术经济指标得分见表,并一致认为各技术经济指标的重要程度为：F1相对于F2重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要;问题：1：采用0-4评分法计算各技术经济指标的权重,将计算结果填入答题卡表中2：列表计算各方案的功能指标,将计算结果填入答题卡表中;3：已知A,B,C三个施工方案成本指数分别为,;请采用价值指数法选择最佳施工方案;4：该工程合同工期为20个月,承包人报送并已获得监理工程师审核批准的施工网络速度计划如图所示,开工前,因承包人工作班组调整,工作A和工作E需由同一工作班组分别施工;承包人应如何合理调整该施工网络进度计划绘制调整后的网络进度计划图新的网络进度计划的工期是否满足合同要求关键工作有那些功能指数和价值指数的计算结果保留四位小数答案：1、 F1相对于F2很重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要;3、A方案价值指数==B方案价值指数==C方案价值指数==因为B方案价值指数最大,所以选B方案;4、调整后的施工网络进度计划新的网络计划能够满足合同要求,关键工作A,E,H工期19个月;试题三：20分某省属高校投资建设一栋建筑面积为30000㎡的普通教学楼,拟采用工程量清单以公开招标方式进行施工招标,业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价该项目的最高投标限价为5000万元;咨询企业编制招标文件和最高投标限价过程中,发生如下事件;事件1：为了响应业主对潜在投标人择优选择的高要求,咨询企业的项目经理在招标文件中设置了以下几项内容;1 投标人资格条件之一为：投标人近5年必须承担过高校教学楼工程：2 投标人近5年获得过鲁班奖、本省省级质量奖等奖项作为加分条件：3 项目的投标保证金为75万元;且投标保证金必须从投标企业的基本账户转出：4 中标人的履约保证金为最高投标限价的10%;事件2：项目经理认为招标文件中的合同条款是基本的粗略条款,只需将政府有关管理部门出台的施工合同示范文本添加项目基本信息后附在招标文件中即可;事件3：在招标文件编制人员研究项目的评标办法时,项目经理认为所在咨询企业以往代理的招标项目更常采用综合评估法;遂要求编制人员采用综合评估法;事件4：该咨询企业技术负责人在审核项目成果文件时发现项目工程量清单中存在漏项,要求做出修改;项目经理解释认为第二天需要向委托人提交成果文件且合同条款中已有关于漏项的处理约定,故不做修改;事件5：该咨询企业的负责人认为最高投标限价不需要保密;因此,又接受了某拟投标人的委托,为其提供该项目的投标报价咨询;事件6：为控制投标报价的价格水平,咨询企业和业主商定,以代表省内先进水平的A施工企业的企业定额作为依据,编制本项目的最高投标限价;问题：1：针对事件1：逐一指出咨询企业项目经理为响应业主要求提出的1~4项内容是否妥当,并说明理由;2：针对事件2~6,分别指出相关人员的行为或观点是否正确或妥当,并说明理由;答案1.1不妥当;理由:根据招投标法的相关规定,招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人;招标人不得以不合理的条件限制或者排斤潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇;2不妥当;理由:根据招投标法的相关规定,以奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人;依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制;任何单位和个人不得违法限制或者排斤本地区、本系统以外的法人绒者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动;3妥当;理由:根据招标投标法实施条例的相关规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且投标保证金必须从投标人的基本账户转出;投标保证金有效期应当与投标有效期一致;4不妥当;理由:根据镶招标投标法实施条例的相关规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交,履约保证金不得超过中标合同价的10%;2.1 事件2中项目经理的观点不正确;理由:根据标准施工招标文件的相关规定,合同条款属于招标文件的组成部分,合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成,同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式;其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化,除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外,补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触;2 事件3中项目经理的观点不正确;理由:根民据招标投标法实施条例的相关规定,普通教学楼属于通用项目,宜采用经评审的最低投标报价法进行评标;经评亩的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目;3 事件4中企业技术负责人的观点正确;理由:根据招投标法的相关规定,工程量清单中存在批漏,应及时作出修改;4事件4中项目经理的观点不正确;理由:根据招投标法的相关规定,工程量清单作为投标人编制投标文件的依据,如存在漏项,应及时作出修改;招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责;因此,招标工程量清单是否准确和完整,其责任应当由提供工程量清单的发包人负责,作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失;5 事件5中企业技术负责人的行为不正确;理由:根据招投标法的相关规定,同一项目,咨询企业不得既接受招标人的委托,又接受投标人的委托;同时接受招标人和投标人绒两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务属于违法违规行为;6 事件6中咨询企业和业主的行为不正确理由:根据招标投标法实施条例的相关规定,编制最高投标限价应依据国家或省级建设行政主管部门濒发的有关计价依据和办法,依据拟订的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价;包括:均现行国家标准咤建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013与专业工程计量规范;2国家或省级、行业建设主管部门濒发的计价定额和计价办法;3建设工程设计文件及相关资料;4 拟定的招标文件及招标工程量清单;5与建设项目相关的标准、规范、技术资料;6施工现场情况、工程特点及常规施工方案;7工程造价管理机构发布的工程造价信息,工程造价信息没有发布的,参照市场价;8其他的相关资料;不得采用任何企业的定额;试题四：20分某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照建设工程施工合同示范文本签订了工程施工合同;合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购,管理费和利润为人材机费用之和18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%,人工工资标准为80元/工日;窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润,工期270天,每提前或拖后一天奖励或罚款5000元合税费;承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人,分包合同约定,分包工程进度必须服从总包施工进度的安排,各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同;开工前,承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图41所示,图中箭线下方括号外数字为工作持续时间单位:天,括号内数字为每天作业班组工人数,所有工作均按最早可能时间安排作业;施工过程中发生了如下事件：事件1：主体结构作业20天后,遇到持续2天的特大暴雨,造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元,特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间;施工机械A,B持续窝工闲置3个台班台班费用分别为：1200元/台班、900元/台班;事件2:设备基础与管理完成后,专业分包人对其进行技术复核,发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大,经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人材费用1260元,使设备基础与管沟工作持续时间增加;事件3：设备与管线安装工作中,因发包人采购成套生产设备的配套附件不全,专业分包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业班组整体停工3天,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班台班费3600元/台班,设备与管线安装工作持续时间增加3天;事件4：为抢工期,经监理工程师同意,承包人将试运行部分工作提前安排,和设备与管线安装搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元;其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化;上述事件发生后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料;问题：1：分别说明各事件工期,费用索赔能否成立简述理由;2：各事件工程索赔分别为多少天总工期索赔为多少天实际工程为多少天3：专业分包人可以得到的费用索赔为多少元专业分包人应该向谁提出索赔4：承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元总费用索赔额为多少元工期奖励或罚款为多少元答案1、事件1,工期索赔成立,因为主体结构作业是关键工作,并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间,所以可以工期;部分周转材料损失费用,修复倒塌的模板及支撑,清理现场时的窝工及机械闲置费用索赔不成立,因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲置费用应由承包人承担;修理和清理工作发生的费用索赔成立,因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担;事件2,工期和费用索赔均不能成立,因为是施工方施工质量原因造成的延误和费用,应由承包人自己承担;事件3,工期索赔成立,因为设备与管线安装作业是关键工作,且发生延误是因为发包人采购设备不全造成,属于发包方原因;费用索赔成立,因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加,应由发包人承担;事件4,工期和费用均不能索赔,因为施工方自身原因决定增加投入加快进度,相应工期不会增加,费用增加应由施工方承担;施工单位自行赶工,工期提前,最终可以获得工期奖励;2、事件1索赔3天,事件2索赔0天,事件3索赔0天,事件4索赔0天;总工期索赔9天,实际工期=40+90+30+80+6+30-53=274天;3、事件3费用索赔=35001+18%+33050+60801+18%+3160060%1+10%=.元专业分包人可以得到的费用索赔188914元,专业分包人应该向总承包单位提出索赔;4、事件1费用索赔=50801+18%1+10%=5192元事件2费用索赔0元事件3费用索赔=35001+18%+33050+60801+18%+3160060%1+10%=元事件4费用索赔0元总费用索赔额=5192+=元工期奖励=270+9-2745000=25000元试题五：20分某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,工期4个月;工程内容包括A,B两项分项工程,综合单位分别为元/m3,元/m3;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10%;各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表5-1.总价措施项目费用6万元其中安全文明施工费万元：暂列金额15万元;合同中有关工程价款结算与支付约定如下：1、开工日10天前,发包人应向承包人支付合同价款扣除暂列金额和安全文明施工费的20%作为工程预付款,工程预付款在第2,3,个月的工程价款中平均扣回;2、开工后10日内,发包人应向承包人支付安全文明施工费的60%,剩余部分和其他总价措施项目费用在第2,3个月平均支付;3、发包人按每月承包人应得工程进度款的90%支付;4、当分项工程工程量增加或减少幅度超过15%时,应调整综合单价,调整系数为或;措施项目费按无变化考虑;5、 B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算,该两种材料在B分析工程费用中所占比例分别为12%和10%,基期价格指数为100;施工期间,经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：1、第2个月发生现场计日工的人材机费用万元;2、第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120.问题：1、该工程合同价为多少万元工程预付款为多少万元2、第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少元3、到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元4、第4个月A、B两项分项工程的工程价款分别为多少万元发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元计算结果保留三位小数答案1、合同价3601000+220700/10000+7+6+151+10%=万元工程预付款3601000+220700/10000+7+6+151+10%20%=万元2、第2、3月支付措施费=60%/2=万元第2月应支付给承包人的工程价款=360320+220210/10000+2++1+10%90%=万元3、第3月末已完成工程计划投资=160+210+2202201+10%/10000=万元;第3月末拟完成工程计划投资=180+210+2202201+10%/10000=万元;第3月末进度偏差=已完成工程计划投资-拟完成工程计划投资=万元;4、1180-1000/10000=18%>15%,需要调价;10001+15%=1150,前三月实际工程量1180-300=880第4月A分项工程价款=1150-880360+1180-11503601+10%/10000=万元第4月B分项工程价款=902201+10%78%+12%110/100+10%120/1001+10%/10000=万元第4月措施费=11+10%=万元第4月应支付工程价款=++1190%=万元。
2015年造价《案例》真题及答案
2015年造价《案例》真题及答案试题二(20分)、〔两个答案〕某承包人在一多层厂房工程施工中，拟定了三个可供选择的施工方案，专家组为此进行技术经济分析，对各方案的技术经济指标得分见表2.1，并一致认为各技术经济指标的重要程度为：F1相对于F2重要，F1相对于F3较重要，F2和F4同等重要，F3和F5同等重要。
问题：2：列表计算各方案的功能指标，将计算结果填入答题卡表2.2中。
3：已知A,B,C三个施工方案成本指数分别为0.3439,0.3167.0.3394。
请采用价值指数法选择最正确施工方案。
4：该工程合同工期为20个月，承包人报送并已获得监理工程师审核批准的施工网络速度计划如图2.1所示，开工前，因承包人工作班组调整，工作A和工作E需由同一工作班组分别施工。
承包人应如何合理调整该施工网络进度计划(绘制调整后的网络进度计划图)?新的网络进度计划的工期是否满足合同要求?关键工作有那些?(功能指数和价值指数的计算结果保留四位小数)【答案】：1、 F1相对于F2很重要，F1相对于F3较重要，F2和F4同等重要，F3和F5同等重要。
因为B方案价值指数最大，所以选B方案。
4、调整后的施工网络进度计划新的网络计划能够满足合同要求，关键工作A,E,H工期19个月。
试题三：(20分)某省属高校投资建设一栋建筑面积为30000㎡的普通教学楼，拟采用工程量清单以公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价(该项目的最高投标限价为5000万元)。
咨询企业编制招标文件和最高投标限价过程中，发生如下事件。
事件1：为了响应业主对潜在投标人择优选择的高要求，咨询企业的项目经理在招标文件中设置了以下几项内容。
(1) 投标人资格条件之一为：投标人近5年必须承担过高校教学楼工程：(2) 投标人近5年获得过鲁班奖、本省省级质量奖等奖项作为加分条件：(3) 项目的投标保证金为75万元。
2015年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案_
2015年造价工程师考试真题《建设工程造价案例分析》案例一：（20分）某新建建设项目的基础数据如下：(1)建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产；(2)建设投资来源为自有资金和贷款，贷款2000万元，年利率6%(按年计息），贷款合同约定运营期第一年按项目最大偿还能力还款，运营期第2-5年将未偿还贷款等额本息偿还。
自有资金和贷款在建设期内均衡投入；(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧；(4)流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于建设期贷款偿还）。
(5)运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税为6%，所得税率为25%;(6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年营业收入经营成本均为正常年份80%，以后均达到设计产能。
(7)建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积，不分配股利。
【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息；2.列式计算项目运营期第一年偿还的贷款本金和利息；3.列式计算项目运营期第二年偿还的贷款本息，并通过计算说明项目能否达到还款要求；4.项目资本金现金流量表运营期第一年净现金流量是多少？【答案】1.建设期利息的计算：第一年利息=1000×6%/2=30万。
第二年利息=(1000+30+1000/2)x6%=91.80万元。
建设期贷款利息=30+91.80=121.80万元。
2.答案一：运营期第一年息税折旧摊销前利润=900×80%×（1-6%）-280×80%=452.8万元运营期第一年偿还利息=2121.80×6%=127.31万元运营期第一年偿还本金=452.8-127.31=325.49万元答案二：固定资产原值=建设投资+建设期贷款利息=3600+121.8=3721.80万元年折旧=固定资产原值×（1-残值率）/使用年限=3721.8×（1-5%）/10=353.57万元运营期第一年利息=2121.80×6%=127.31万元运营期第一年总成本=280×80%+353.57+127.1=704.88万元运营期第一年息税前利润=900×80%×（1-6%）-704.87+127.31=99.23万元运营期第一年可用于还款的资金=99.23+353.57=452.8万元运营期第一年偿还的贷款利息=127.31万元运营期第一年偿还的贷款本金=452.8-127.31=325.49万元3、运营期第一年末总贷款额=2000+121.80-325.49=1796.31万元。
2015造价工程师《建设工程造价案例分析》考试真题
2015年造价工程师《建设工程造价案例分析》考试真题（新）（共120分）【试题必做部分】一、案例解析题（120分）--用户在提交试卷后，根据该题的答案和解析进行自我评分L【案例题1】某新建建设项目的基础数据如下’（1）项目建设期］年，运营期10年，篷设投资恥00 万元•预计全部形成固定资产B项目建设投资来源为自有资金和贷歎+贷歌总额为2000万元，贷款年利率貉（按年计息），贷款台同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还歎’运营期第2〜5年将未偿还歎项等额本息偿还°自有瓷金和贷歌在建设期内均衡投入二估）项目固定资产使用年限10年，歿匱率砒，直线法折旧，但）流动资金石0万元由项目自有资金在运营期第1年投入〔流动资金不用于项目建设期贷歎的悽还）。
估）运营期间正常年份的营业收入为肌0万元，经营成本为茁0万元,产品营业稅金及附加稅率为旗，所得稅率为苗监伯）运营期第1年达到设计产能的s（n,该年的营业收入、经营成本均为正常年份的盹匕以后各年均达到设计产能口仃）在建设期贷款:偿还完成之前.不计提盈余公积金，不分配投资者股利.问题：1.列式计算项目建设期的贷歎利息’2.列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息*3.列式计算项目运营期第2年应偿还的贷歎本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求.4•项目资本金现金流量表运営期第1年的;爭现金流量是多少？（计算结果保留两位小数）某承包人在一多层厂房工程施工中，拟定了三个可供选择的施工方案，专家组为此进行技术经济分析，对各方案的技术经济指标打分见表2-1,并一致认为各技术经济指标的重要程度为：F1相对于F2很重要，F1相对于F3较重要，F2和F4同等重要，F3和F5同等重要。
问题：1. 采用0・4评分法计算各技术经济指标的权重.将计鼻结果填入答题卡表2・1中。
2. 列表计算各方案的功能指数，将计算结果填入答题壬表2・2中。
3•已知A、B、C三个施工方案的成本指数分别为0.3439、0.3167、0. 3394,请采用价值指数法选择最佳施工方案=4.该工程合同工期为20个月，承包人报送并已获得监理工程师审核批准的施工网络进度计划如国2-1所示。
2015造价工程师《案例分析》真题及答案
2015造价工程师《案例分析》考试真题及答案试题一:造价工程师考试真题中某拆建建设项目的基础数据如下:(1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产.(2)项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%(按年计息)，贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第2~5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折扣。
(4)流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于项目建设期贷款的偿还)。
(5)运营期间正常年份的营业额收入为900万元，经验成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税为25%。
(6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年的营业收入，经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。
(7)在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1：列式计算项目建设期的贷款利息。
2：列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3：列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4：项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?(计算结果保留两位小数)答案：1、贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息(1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。
2、固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。
年折旧=固定资产乘以(1-残值率)/使用年限=3721.8乘以(1-5%)/10=353.57万元，总成本=经营成本+利息+折旧=280*80%+2121.8*6%+353.57=224+127.31+353.57=704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本=900*80%*(1-6%)-704.88=-28.08万<0。
造价工程师考试案例分析试卷
造价工程师考试案例分析试卷2015年造价工程师考试案例分析试卷案例分析题1、1.某聚乙装置中的联合平台金属结构制安工程(工程量清单同一项目编码为030507001)，工程内容包括制作安装和刷油。
工程按以下数据及要求进行招标和投标：(1)金属结构设计总重100t，其中钢板35t、型钢45t、钢格栅板20t。
型钢有20t为工字钢，需用钢板制作。
(2)相关材料价格：钢板4300 元/t、型钢4700 元/t、钢格栅板8000元/t。
(3)表3.2.13为某投标企业相关定额。
表3.2-13某投标企业相关定额(4)管理费、利润分别按人工费的45%、35%计取;措施费用按分部分项工程费用中的人、材、机费用(不含主材费)的8%计取，其中人工费用占15%;规费按分部分项工程和措施项目两项费用中人工费之和的25%计取;税金按税前造价的3.41%计取;其他项费用不予考虑。
2.图3.24为某水处理厂加药间工艺安装图。
说明：1)图示为某水处理厂加药间低压工艺管道，图中尺寸标注标高以m计。
2)出药管道采用内衬聚四氟乙无缝钢管，管道连接采用活接头连接。
进水管采用普通无缝钢管，管件采用定型焊接管件，均为电弧焊接。
3)管道与加药装置连接采用法兰连接，阀门距设备为200mm。
4)管道安装完毕后，采用水压试验，试验合格后用碱水冲洗，再用清水冲洗。
5)地上管道外壁喷砂除锈、氯磺化底漆两遍、面漆两遍，埋地管道外壁机械除锈、沥青加强级防腐。
表3.2-14为工程量清单统一项目编码。
表3.2.14工程量清单统一项目编码【问题】根据背景给出的数据，按《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定，回答以下问题：1.依据所给企业定额及相关材料价格计算该金属结构的综合单价，将计算结果填入答题纸的“工程量清单综合单价分析表”中。
2.假设该工程联合平台制安的综合单价为15000元/t，制作安装费中的人工费、材料费和机械费分别占综合单价的15%、10%和30%，其余条件不变，计算该金属结构制安工程的投标报价，将计算结果填入答题纸的“单位工程投标报价汇总表”中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年04月
（一）题（4）
问题1：计算该项目的工程费用及工程建设其他费
（1）工程费用及工程建设其他费用为5000 * 5000 = 2500万元
（2）其中建安工程费为2500 * 55% = 1375万元
（3）设备购置费为2500 * 35% = 875万元
（4）工程建设其他费用2500 * 10% = 250万元
（5）相应综合调整系数调整后：
建安工程费为1375 *1.25 =1718.75万元
设备购置费为875 * 1.5 =-1312.5万元
工程建设其他费用250 *1.1 =275万元
（6）该项目工程费用及工程建设其他费为1718.75 +1312.5 +275 =3306.25万元
问题2：计算该项目的预备费
（1）基本预备费= 3306.25 * 8% = 264.5万元
静态投资= 3306.25 +264.5 = 3570.75万元
建设期各年的静态投资额如下：
3570.75 * 30% = 1071.225万元
3570.75 * 40% = 1428.30万元
3570.75 * 30% = 1071.225万元
（2）涨价预备费计算
涨价预备费= 1071.225 *【（1+5%）1 （1+5%）0.5（1+5%）1-1 -1}】+1428.30 *（（1+5%）1 （1+5%）0.5（1+5%）2-1 -1）+1071.225*（（1+5%）1 （1+5%）0.5（1+5%）3-1 -1）=1071.225*0.076 + 1428.30 * 0.130 + 1071.225* 0.186
=81.41+185.68 +199.25
=466.34万元
（3）由此的项目的预备费为264.5 +466.34 = 730.84万元
问题3：计算该项目的建设期利息
第一年贷款利息= （0 +2000 *30% /2）* 10% = 30万元
第二年贷款利息= （2000 *30% +30+（2000*40%/2））* 10%
=（630 +800）* 10% =143万元
第三年贷款利息= （600 +30 +800 +143 + 300）* 10% = 187.3万元
建设期贷款利息= 30 +143 +187.3 =360.3万元
问题4：计算该项目的建设投资
（1）建设投资= 工程费+工程建设其他费+预备费= 3306.25 +730.84 =4037.09万元。
（二）题（43）
问题1：计算各功能的权重
（三）题（107）
问题1：计算该工程带型基础、垫层及挖填土方的工程量
根据清单计价规范的工程量不考虑工作面和放坡土方
（1）挖沟槽土方工程量= 100 * （2.0 +0.15*2）* （3+0.2-0.6）
= 100 * 2.3 * 2.6 = 598m³
（2）带型基础垫层工程量= 2.3 * 0.2* 100 = 46m³
（3）带型基础工程（2 *0.4+0.4 *1 +（0.4 +2）*0.6 /2）*100 = (0.8 +0.4 +0.72)*100 = 192m³（4）基础回填土598 - 46 -192-（3-0.6-2）* 0.365 *100 = 345.4m³（注意基础上方实心砖墙）问题2：计算基础土方工程量
（1）人工挖土方工程量计算（注意自垫层上表面开始放坡开挖）
（2）V槽开挖公式为：（a +2c+kh）*h *l
a为基础底宽，c为工作面,k放坡系数，h为挖深
Vw = {2.3 +2*0.35 *0.2 +【2.3 +2* 0.35 +0.4*（3-0.6）】*（3-0.6）} * 100
= （0.6+7.4304）* 100 =803.04m³
（四）题（137）
问题1：请按综合得分最高者中标的原则确定中标人
（2）制作商务标综合得分表
（4）B投标单位综合得分最高，为中标单位
问题2：是否会影响评标结果，为什么，若影响，应有哪家施工单位中标
（1）这样改变不影响评标结果
（2）因为各投标单位技术标得分均增加15分，而商务标得分均减少15分，综合得分不变（五）题（170）
问题1：乙方就以上时间提出工期索赔要求，问每项事件的工期索赔各是几天，为什么？解：（1）事件1：设计方案错误，属于甲方责任，导致工作D推迟3天，但延误时间没有超过工作D的总时差（6天），不影响工期。
工期索赔不成立
事件2：乙方机械故障，属于乙方自身原因，工期索赔不成立
事件3：设计变更适用于甲方责任，工作E为关键线路，所以工期索赔成立（250 -200）/(200/6)=1.5天
事件4：工期和费用索赔不成立，因为保证施工质量的技术措施费应包括在合同价中事件5：临时增加一项工作K,影响总工期，属于甲方责任，索赔成立，工期索赔2天
问题2：试计算各个事件的费用索赔额
解：（1）事件1：乙方配合用工8个工日，窝工6个工日
人工费：8*100 +6* 60 =1160元
综合税费：8 * 100 * 60% = 480元
（2）事件3：250 -（200*110%）*120* 90% + 20 * 120 =5640元
（3）事件5: 消耗人工18个工日，材料费2000元
人工费：18 * 100 = 1800元
综合税费：1800 * 60% = 1080元
材料费：2000元。