一级建造师《工程法规》第五章第二、三节练习题
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题(共45题)1、根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前,应通知参加的单位和机构有()。
(2015)A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】 C2、有关总分包的责任承担说法不正确的是()A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任【答案】 D3、下列关于诉讼时效中止的表述,正确的是( )。
A.因法定事由的出现,权利人不能行使请求权的,诉讼时效中止B.因原告起诉,诉讼时效中止C.因被告应诉,诉讼时效中止D.因证人要求,诉讼时效中止【答案】 A4、王某应聘到施工单位,双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。
7月18目,王某拟解除劳动合同,则()。
A. 必须取得用人单位同意B. 口头通知用人单位即可C. 应提前30日以书面形式通知用人单位D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 C5、根据《建设工程安全生产管理条例》,不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员是( )。
A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员【答案】 D6、甲诉乙施工合同纠纷,案经某市一区法院一审终结,判决乙支付工程款及利息。
乙不服I向该市中级法院提出上诉,二审法院驳回乙的诉讼请求。
乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行,而在该市三区存有50万元的钢材。
则甲应当向该市()法院申请强制执行。
A. —区B.中级C. 二区D.三区7、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。
一级建造师《工程法规》试题(含答案)
一级建造师《工程法规》试题(含答案)2016一级建造师《工程法规》精选试题(含答案)1、根据《水污染防治法》规定,排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的,由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理,限期治理的期限最长不超过( )。
A.3个月B.6个月C.1年D.2年答案:C2、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中,为保证工程进度,拟在夜间进行连续施工作业,根据《环境噪声污染防治法》规定,必须满足以下( )条件,方可进行。
A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意答案: BD3、甲建筑公司是一家施工总承包企业,2013年1月承揽了某住宅小区的施工任务。
在施工过程中,并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。
2014年7月,却轻松通过了建设单位的验收。
后来经群众举报,在有关部门的检查下被曝光。
对于此次事件,不应当承担法律责任的是( )。
A.建设单位B.施工总承包单位C.设计单位D.监理单位答案:C4、关于我国节约能源法律、法规及相关规定,说法错误的是( )。
A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的,才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准,不得出具竣工验收合格报告答案: C5、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括( )。
A.节地B.节材C.节电D.节暖E.节水答案:CD6、按照《建设工程安全生产管理条例》的'规定,( )不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障答案:D7、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线,欲查明相关情况,需( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
2023年一建法规真题及答案解析-YL
2023年一级建造师考试真题《工程法规》优路教育·教学教研中心出品一.单选题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。
)1.下列属于我国法的形式()。
A.宗教法B.判例C.国际条约D.人民法院的判决答案:C解析:在我国,习惯法、宗教法、判例不是法的形式。
我国法的形式是制定法形式,分别有:宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、国际条约。
考点来源:第一章第一节建设工程法律体系难易程度:中2.下列物权中,自合同生效时设立的是()。
A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车所有权答案:A解析:地役权自合同生效时设立。
B项错误,建设用地使用权自登记时设立。
C项错误,居住权属于用益物权。
D项错误,机动车所有权自交付时设立。
考点来源:第一章第四节建设工程物权制度难易程度:易3.房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。
A.建设单位B.监理单位C.检测机构D.施工企业答案:D解析:建筑施工企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患,特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。
考点来源:第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度难易程度:中4.下列单位中,可以担任政府投资项目工程总承包单位的是()A.该项目的代建单位B该项目的项目管理单位C.该项目的造价咨询单位D.初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位答案:D解析:政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位,一般不得成为该项目的工程总承包单位。
政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的,上述单位可以参与该工程总承包项目的投标,经依法评标、定标,成为工程总承包单位。
考点来源:第三章第二节建设工程承包制度难易程度:中5.下列文件中,可以对强制性标准的制定作出规定的是()A部门规章B国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章答案:B解析:法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的,从其规定。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)247
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)1、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是()。
(2020)A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】D【解析】息选项,建设単位根据自身资源和能力,可以自行对工程总承包项目进行管理,也可以委托项目管理单位,依照合同对工程总承包项目进行管理。
BC选项,项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位,也可以是其他工程设计、施工或者监理等单位,但项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系。
【考点来源】第三章第二节建设工程承包制度2、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。
(2011)A.施工单位发出订购水泥的要约时B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时C.水泥厂发出答复文件时D.水泥厂的答复文件到达施工单位时【答案】D【解析】略3、根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是()。
(2020)A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规章制度的D.被依法追究刑事责任的【答案】B【解析】劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者片丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规定的其他情形。
【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权保护制度4、某扩建工程建发单位因急于参加认证,于11月15日未经验收而使用该工程,11月20承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为()。
2019一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案1.doc
2019一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案12019年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案1一、单项选择题1、未取得施工许可证擅自开工的,下列不属于对其处罚措施的是()。
A、责令停止施工B、限期改正C、责令改正D、收回施工许可证2、某工程项目,建设单位未取得施工许可证便擅自开工,经查建设资金未落实。
依照《建设工程质量管理条例》的规定,对此,应责令停止施工,限期改正,()。
A、处50-100万元的罚款B、处工程合同价1%以上2%以下的罚款C、处工程合同价2%以上4%以下的罚款D、处工程合同价5%以下的罚款3、某建设工程于2012年9月1日开工,由于设计图样变更。
工程于9月18日中止施工。
根据规定,建设单位最迟应当于()前向施工许可证的发证机关报告。
A、2012年10月1日B、2012年10月18日C、2012年12月1日D、2012年12月18日4、根据我国《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,()应当自中止施工一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、质量监督单位5、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2013年2月22日才决定开工。
则建设单位()。
A、向发证机关报告后即可开工B、应向发证机关申请施工许可证延期C、应向发证机关重新申请领取施工许可证D、应当报发证机关重新核验施工许可证6、根据《建筑法》,领取施工许可证后因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,关于申请延期的说法,正确的是()。
(2011年真题)A、延期每次不超过3个月B、应当由施工企业提出申请C、延期没有次数限制D、超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效7、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的。
应当及时向批准机关报告情况。
因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。
一级建造师之一建工程法规练习题库附有答案详解
一级建造师之一建工程法规练习题库附有答案详解单选题(共20题)1. 下列合同中,债务人不履行债务,债权人由留置权的是()。
A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】 B2. 王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。
王某的行为是行使法律赋予的.()。
A. 正当防卫权B. 紧急避险权C. 拒绝权D. 知情权【答案】 B3. 某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租赁所得为10000元,国债利息收入为3000元,股息所得为2000元,保险赔偿5000元。
王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为()元。
A.3000B.3400C.2400D.4000【答案】 C4. 施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。
后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。
依据《民法典》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可【答案】 B5. 发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。
A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】 B6. 招标人于2006年4月1曰发布招标公告,2006年4月.20日发布资格预审公告,2006年5月10 日发售招标文件,投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件,2006年7 月20日招标人发出中标通知书,则要约生效的时间是()。
A. 2006年4月1日B. 2006年5月10日C. 2006年6月10日D. 2006年7月20日【答案】 C7. 《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定,要求临时设施占地面积有效利用率大于()。
A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 C8. 下列关于授予专利权的条件的说法,正确的有()。
A.申请专利的发明创造在申请日前6个月内,在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的,丧失新颖性B.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果C.创造性是指与现有技术相比,该发明或该实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步D.授予专利权的外观设计,只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可【答案】 C9. 根据《民事诉讼法》,申请仲裁裁决强制执行的期间()。
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题(共45题)1、对于女职工和未成年工,国家制定了相关特殊保护规定,以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】 B2、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元,发生争端由某仲裁机构解决”。
现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元,则施工企业为最大限度维护自身利益应()。
A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元【答案】 A3、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题4、某建设工程施工合同约定工程开工,竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。
由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
(2015)A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日【答案】 C5、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。
A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作【答案】 A6、关于劳动者工作时间的叙述中,不正确的是()。
A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度C.建筑企业高级管理人员,应当实行标准工作时间制度D.参加紧急抢修抢险时,劳动者延长工作时间不受限7、下列关于民事诉讼执行程序的说法,错误的是()。
一级建造师《工程法规》第五章第一节练习题
1Z305010施工现场环境保护制度一、单项选择题1.由于某建设项目建成后可能产生环境噪声污染,建设单位编制了环境影响报告书,制定相应环境噪声污染防治措施,按照规定该报告书须报( )批准。
A.城市规划行政部门B.技环境保护行政部门C.工商行政部门D.住房和城乡建设行政部门【答案】B【解析】根据《环境噪声污染防治法》的规定,建设项目的环境影响评价文件,由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。
2.某建筑工程在城市住宅区内,主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑,使用的机械设备可能产生噪声污染,建筑公司必须在浇筑施工( )日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。
A.3B.5C.10D.15【答案】D3.《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。
但以下夜间施工无需取得证明的是( )。
A.配合建设单位24小时联动试车B.避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【答案】C【解析】按照《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。
以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
4.根据《环境噪声污染防治法》规定,产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或( )环境噪声污染防治设施时,必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。
A.维修B.检测C.闲置D.使用【答案】C【解析】根据《环境噪声污染防治法》规定,产生环境噪声污染的企业事业单位,必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。
一级建造师《工程法规》章节训练套题及答案
一级建造师《工程法规》章节训练套题及答案一、单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)第1题单选修改工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是()。
A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失参考答案:C参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任,选项B、D则完全是由承包人承担赔偿责任,但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失,但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收,其保管责任不属于承包人,选项D是承包人完成的工作成果,在未交付发包方使用前,保管责任属于承包人,因此,本题选C。
某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用的,使用中所产生的后果应由()负责。
A.施工单位B.建设单位C.质量鉴定单位D.产权所有单位参考答案:D关于中标和签订合同,下列说法中正确的是()。
A.招标人应当授权评标委员会确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同C.中标合同的主要条款应当与投标文件的内容一致D.招标人与中标人不得在经备案的中标合同之外另行签订承包合同参考答案:D行政诉讼中,原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由()人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的参考答案:A按照《实施工程建设强制性标准监督规定》,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构参考答案:C下列选项中,不能提起行政复议的是()。
A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场B.某市混凝土协会下发文件,提议各会员单位根据市场需求调高商混价格C.建设行政主管部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证参考答案:B按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
2020年一级建造师工程法规考试真题及答案
2020年一级建造师工程法规考试真题及答案1.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门门的法律为主干,由( )等多个层次的法律规范构成。
A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C【解析】2011年3月10日,吴邦国委员长在十ー届全国人民代表大会第四次会议上正式宣布:一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的,以宪法为統帅,以法相关法、民法商法等多个法律部『门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成,国家经済建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各个方面实现有法可依【考点来源】1Z301011法律体系的基本框架2.根据《立法法》,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是( )。
A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由部门]规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D【解析】地方性法規、规章之间不一致时,由有关机关依照下列했定的权限作出裁决(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特別规定不一致时,由制定机关裁决。
(2)地方性法期与部门规草之间对司事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的規定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。
(3)部门规之间、部门规草与地方攻府规草之间对司一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
一级建造师《工程法规》专项试题与答案
一级建造师《工程法规》专项试题与答案2016一级建造师《工程法规》专项试题与答案单项选择题1.特种作业人员的范围由( )确定。
A.国务院B.国务院建设行政主管部门C.国务院负责安全生产监督管理的部门D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门2.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为( )。
A.群防群治制度B.安全生产检查制度C.安全生产责任制度D.安全生产管理制度3.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准,则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起( )日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5B.7C.10D.154.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中,( )是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度5.关于安全生产许可证的说法,错误的是( )。
A.没有取得施工许可证的,不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时,应当审查安全生产许可证D.在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件6.施工项目负责人是指施工企业的( )。
A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长7.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在( )小时内经抢救无效死亡的,可以视同工伤。
A.12B.24C.48D.608.起重机械应当报废的标准是( )。
A.大修后才能达到安全技术标准的B.无安全技术档案的C.无齐全有效的安全保护装置的D.超过制造厂家规定的使用年限的9.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前( )个月。
A.1B.2C.3D.610.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定,项目负责人在同一时期最多能承担( )个工程项目的管理工作。
2023年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
2023年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题(共200题)1、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中,发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患,于是要求分包商乙限期整改。
但乙拒不执行,最后该隐患酿成大祸,给建设单位丙造成了50万元的经济损失。
根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,则下列说法错误的是()。
A.丙有权要求甲承担50万元的损失B.丙有权要求乙承担50万元的损失C.丙有权要求甲承担30万元的损失,乙承担20万元的损失D.丙只能要求乙承担主要责任,赔偿40万元的损失,剩余部分由甲承担【答案】 D2、关于法人的说法,正确的是( )。
A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.建设单位可以不具有法人资格【答案】 D3、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,对于下列()分部分项工程不需要编制专项施工方案。
A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.消防工程【答案】 D4、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是()A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】 D5、某建设工程合同对建设工程价款没有约定,2013年10月1日该工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将该工程移交给发包人,但是发包人一直没有支付工程余款。
2014年10月1日,承包人将发包人诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。
该工程欠款利息的起算日应为()A.2013年10月1日B.2013年10月10日C.2013年10月20日D.2014年10月1日【答案】 C6、甲与乙签订工程设计合同,合同约定设计费为80万元,甲方向乙方支付16万元定金。
乙收取定金后拒不履行合同,则甲可以要求乙返还()万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1Z305020施工节约能源制度一、单项选择题1.根据《节约能源法》规定,以下不属于用能单位能源消费方式的是( )。
A.分类计量B.包费制C.分类统计D.利用状况分析【答案】B【解析】根据《节约能源法》规定,任何单位不得对能源的消费实行包费制。
2.根据《循环经济促进法》规定,以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是()。
A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水泥【答案】B【解析】《循环经济促进法》规定,国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。
禁止损根据《节约能源法》规定,任何单位不得对能源的消费实行包费制。
3.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照《民用建筑节能条例》的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,( )内不予注册。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】D4.《民用建筑节能条例》规定,( )应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。
A.城市规划行政主管部门B.施工图设计文件审査机构C.住房和建设行政主管部门D.节能主管部门【答案】B5.《绿色施工导则》中节能措施规定,施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B6.按照《民用建筑节能条例》规定,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处民用建筑项目合同价款()的罚款。
A.1%以上2%以下B.1%以上3%以下C.2%以上3%以下D.2%以上4%以下【答案】D二、多项选择题1.根据《节约能源法》规定,国家对固定资产投资项目实行( )制度,不符合强制性节能标准的项目,依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。
A.节能评估 B节能复查C.节能审査D.节能审核E.节能测试【答案】AC【解析】《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。
不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。
2.建筑墙体、屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取( )形式实施工程监理。
A.巡査B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视【答案】CDE3.以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。
A.混凝土养护过程中应采取必要措施B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量D.临时用水采用节水型产品,安装计量装置E.现场车辆冲洗设立循环用水装置【答案】ABDE4.按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定,我国目前主要采取的节能激励措施包括( )。
A.安排专项节能财政资金B.给予节能产业税收优惠C.对节能项目信贷支持D.节能价格策略E.限制高能耗进口【答案】ABCD5.《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括( )。
A.节地B.节材C.节电D.节暖E.节水【答案】CD6.施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是( )。
A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水收集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案】BCD【解析】色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。
(2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。
现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。
(3 )施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。
(4)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。
施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。
项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。
(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。
(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。
(7)大型工程的不同艰项下程、不同标段、不同分包坐活灰,凡具备条件的应分別计量用水量。
在签定不同标段分包或劳务合同时,将节水定额指标纳人合同条款,进行计董考核。
(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。
施工现场建立雨水、中水或可再利用水的收集利用系统。
7.既有建筑节能改造,是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑( )等实施节能改造的活动。
A.围护结构B.保温结构C.采暖制冷系统D.照明设备E.供水系统【答案】ACD1Z305030施工文物保护制度一、单项选择题1.在文物保护单位的保护范围之外,划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域,称为( )。
A.建设控制地带B.文物保护范围C.城市紫线D.城市黄线【答案】A【解析】《文物保护法实施条例》规定,文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围之外,划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。
2.某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮,则承揽该项目的施工单位需具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】D【解析】《文物保护法实施条例》规定,承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书,应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。
3.某施工单位在土方挖掘施工作业过程中,发现了近代古墓葬,但考虑到发掘会影响工程正常工期,因此没有向文物主管部门报告,造成部分文物损害,则应对施工单位采取的处罚措施是( )。
A.处以罚款B.吊销资质证书C.追究项目经理刑事责任D.要求恢复文物原状【答案】A4.某建筑公司在建设项目施工过程中,发现一地下古墓葬,于是立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,应到在( )小时内赶赴工地现场。
A.12B.24C.48D.36【答案】B【解析】根据《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
5.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经( )批准后再划定公布。
A.国务院文物行政部门B.国家发改委C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市文物行政部门【答案】C6.按照《文物保护法》的规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经( )批准。
A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.国务院D.省、自治区、直辖市人民政府【答案】D【解析】《文物保护法》规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
7.某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有,单位领导多次催促后仍拒不上交,则其有可能面临的处罚是( )。
A. 开除B.行政拘留C.3000元罚款D.5000元罚款【答案】D【解析】《文物保护法》规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的,处5000元以上5万元以下的罚款:(1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的;(2)未按照规定移交拣选文物的。
二、多项选择题1.某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位,则其建设控制地带由( )来划定。
A.省文物行政主管部门B.市文物行政主管部门C.省城乡规划行政主管部门D.市城乡规划行政主管部门E.国家文物局【答案】AC【解析】根据《文物保护法实施条例》规定,全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
2.《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止( )。
A.修建储存腐蚀性物品仓库B.开采矿产C.进行影视剧摄制活动D.举办大型群众性活动E.修建生产易燃性物品工厂【答案】ABE3.按照《文物保护法实施条例》规定,相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书,即可承担文物保护单位的( )等工作。
A.迁移B.修补C.修缮D.清洗E.重建【答案】ACE4.某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目,则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括( )。
A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方而的工程业绩D.有从谁文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【答案】BDE文章来源:做题宝。