山西大唐左云五路山风电场升压站及有关电气试验合同书.doc
电气试验技术服务合同(升压站)
合同编号：电气预防试验技术服务合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：2020.11.24技术服务合同合同双方：_______________________________（以下简称甲方）合同双方：_______________________________（以下简称乙方）根据GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DLT 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、DLT 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》、国家电网并网要求及国电公司 25 项反措规定,特签订本合同。
本合同甲方委托乙方关于----------光伏电站升压站及配电室分系统调试及单体调试项目进行技术服务，升压站及配电室倒送电后支付相应的技术服务费用。
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1、技术服务的目标:按国家及行业现行有效相关标准、规程、规范的要求完成该项试验，满足国家相关标准。
2、技术服务的内容：见详细清单附件一3、技术服务的方式：按甲方指定的地点和时间完成上述试验工作并提供试验报告。
第二条：双方责任：1、甲方负责升压站设备的停电，并负责具体的停电倒闸操作，做好安全保护措施。
2、乙方负责现场具体试验工作,对试验现场安全负责。
3、乙方负责根据试验结果提出合理性建议，为甲方今后具体工作提出指导意见及书面报告。
4、乙方应派一名有经验的项目经理按有关规章、变电站以及本合同的有关规定，负责试验人员工作落实情况。
5、由于乙方的疏忽或违章作业或违法行为等造成的安全事故，均应由乙方负责。
第三条、承包范围和内容：设备预防试验内容及项目，见详细清单附件一。
第四条、合同价款及支付方式：1、工程承包价为：人民币¥元整，大写：_______元整。
大唐国际左云五路山风力发电场工程迎检汇报材料(正文)
各位领导、各位专家：您们好！欢迎各位领导及专家对我单位承建的大唐国际左云五路山49.5MW(1.5 MW×33台)风力发电厂首次及土建工程进行监检，我谨代表天津电力建设公司山西左云风电工程项目部对变电站及风机基础土建施工过程及管理工作做简要汇报。
一、工程概况及特点：山西大同五路山风电场位于山西省大同市左云县北部山区,地处黄土高原向内蒙古高原过渡地带，属黄土丘陵。
地面高程1800～1965.8m。
本工程为新建工程，本期建设规模为安装33台单机容量为1500kW的风力发电机组，总装机容量为49.5MW。
每台风力发电机接一台1600kVA风机升压变压器，将机端690V电压升至35kV，经3回35kV集电线路送至风电场升压站。
风电场设110kV升压站一座，为屋外配电结构，一期工程共设三个间隔，分别是一期出线间隔、#1主变间隔和PT间隔。
主变设计为两台50MVA双卷变压器，本期建设1台，电压等级：110/35kV。
综合楼、主控楼及SVC室均为框架结构，现浇钢筋混凝土楼板、屋面板，基础为现浇钢筋混凝土独立基础。
材料库为砖混结构，钢筋混凝土条形基础。
车库为钢筋混凝土框架结构，基础为现浇钢筋混凝土独立基础。
110kV屋外配电装置：变电架构柱为环形截面预应力钢筋混凝土离心杆，横梁为三角形格构式钢梁，现浇钢筋混凝土基础。
其他附属建（构）筑物为现浇钢筋混凝土结构或砖混结构。
基础为现浇钢筋混凝土独立或条形基础。
二、工程主要形象到目前为止，变电站综合办公楼及主控楼上部结构混凝土框架结构已经施工完，风机基础浇注完毕25个，风机吊装完成10台；变电站现正在进行管网开挖、回填、砌筑、抹灰等工作；线路施工进行基础及杆塔组立。
第一台风机吊装：2008年1月10日第一台风机基础混凝土浇注：2007年9月26日主控楼框架结顶：2008年3月17日综合楼框架结顶：2008年4月13日三、质量目标及质量管理情况1、质量目标我公司在大唐国际左云五路山49.5MW(1.5×33台)风力发电项目上的建筑工程质量目标: 建筑单位工程优良率100%，定位放线及标高准确，无超标偏差；模板支撑牢固，轴线、标高和几何尺寸准确，达“验评”标准优良级；钢筋材质符合设计要求，配筋准确合理，绑扎牢固、美观；混凝土内实外光，棱角平直，表面平整。
风电场施工合同范本
风电场施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电场施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：风电场的土建、安装、调试及验收等施工工作。
二、工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成施工任务。
2.2 乙方负责采购工程所需的材料、设备，并对其质量负责。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2 合同价款包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
四、付款方式4.1 甲方分______期支付乙方合同价款，具体支付方式和期限如下：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程量的______%时，甲方支付乙方已完工程量的______%的款项；（3）结算款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余的合同价款。
五、工期5.1 本工程总工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
5.2 乙方应按照甲方要求的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
六、质量标准6.1 乙方应按照国家及行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
6.2 工程质量不符合约定标准的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至达到约定标准。
七、验收7.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告后______日内组织验收。
风电场电气特殊试验服务合同
风电场电气特殊试验服务合同甲方（委托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟对其风电场电气设备进行特殊试验，乙方具备相应的技术能力和资质，双方经友好协商，就乙方为甲方提供风电场电气特殊试验服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求1、乙方应按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求，对甲方风电场的电气设备进行以下特殊试验项目：变压器绕组变形试验GIS 局部放电检测电力电缆故障诊断与定位避雷器带电检测2、乙方应在试验前制定详细的试验方案，并提交甲方审核。
试验方案应包括试验目的、试验方法、试验设备、试验人员安排、安全措施等内容。
3、乙方应使用先进、可靠的试验设备和仪器，并确保其在有效期内经过校准和检定。
4、乙方应在规定的时间内完成试验工作，并向甲方提交试验报告。
试验报告应包括试验数据、试验结果分析、结论及建议等内容。
二、服务期限本合同约定的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
三、服务费用及支付方式1、本次风电场电气特殊试验服务费用总额为人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）。
2、甲方应在本合同签订后的_____个工作日内，向乙方支付服务费用的_____%作为预付款，即人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）。
3、乙方完成试验工作并提交试验报告后，甲方应在_____个工作日内对试验报告进行审核。
如审核通过，甲方应在_____个工作日内支付服务费用的_____%，即人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）。
4、剩余服务费用的_____%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后_____个工作日内支付，即人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）。
四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、有权对乙方的试验工作进行监督和检查。
山西大唐左云五路山风电场 土建、安装施工合同
第一章合同协议书一、合同协议书本协议有山西大唐国际云冈热电有限责任公司（左云风电场）（以下简称“业主”）与天津电力建设公司（以下简称“承包商”）于2007年10月12日商定并签署。
鉴于业主拟建造山西大唐国际左云五路山风电场（49.5MW），并通过2007年6月27日的中标通知书接受了承包商以人民币贰千玖佰柒拾伍万壹千柒佰陆拾叁元整（小写29751763）为工程施工、竣工和保修所做的投标书，双方以人民币的合同价格达成如下协议：1.本协议中使用术语的含义与上文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2.下列文件应作为本协议的组成部分：a)合同协议书及其附件；b)中标通知书；c)合同条件及其附录；d)技术规范的组成文件；1)包括在合同文件的书面技术规范；2)参加资料中包括的技术规范；e)招标文件及补遗；f)承包商的投标书；g)图纸的合成资料；1)表明的尺寸；2)文字注释；3)图纸显示。
h)形成合同的其他文件。
3.上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
4.考虑到业主将按下列的规定附给承包商各项条款，承包商特立约，向业主保证按合同规定进行施工、竣工、保修。
5.考虑到承包商将进行本工程的施工、竣工和保修，业主特立约，保证按合同规定的方式和时间向承包商支付合同价格和合同规定的其他应支付的款项。
特立此据。
本协议书于上述所定日期，由合同双方根据中华人民共和国法律签署订立，并开始执行，双方代表在此签字并加盖公章。
业主代表：（签字盖章）承包商代表：（签字盖章）业主（公章）：承包商（公章）：地址：地址：法定代表人法定代表人或授权委托人：或授权委托人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二章合同条件1．定义和解释1.1.定义合同(如下文定义)中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义:1.1.1.“业主”指: 山西大唐国际云冈热电有限责任公司及其法定继承人，不包括其任何受让人(承包商同意的除外)。
风电项目升压站电气安装施工合同
XX（49.5MW）风电项目升压站电气安装工程施工合同合同编号：XX-JG-XXXX-XX发包人: XX风力发电有限公司承包方： XX电建有限责任公司中国XXXXXX年XX月合同协议书XX风力发电有限公司（以下称发包人）为实施 XX（49.5MW）风电项目升压站电气安装施工工程，已接受 XX电建有限责任公司（以下称承包人）的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。
1、XX（49.5MW）风电项目110kV 50MVA升压站电气安装工程：（1）含1台50000kVA变压器、3台110kV交流断路器、7组110kV 隔离开关、4台110kV 电压互感器、6只110kV电流互感器、2套4Mvar动态无功补偿装置(包括后台监控、空调）及其附件、1台35kV接地变消弧线圈、11面35kV开关柜、1套综合自动化设备的安装、调试和验收，所用变及0.4kV开关柜低压配电、电缆、光缆安装，1套110kV升压站图像监控及电子围栏、防雷接地系统，通信设备的安装、调试等。
高低压配电电缆、光缆、端子箱等的购买、安装、试验、调试等。
一次、二次电气设备投运前系统调试、验收等。
（2）对侧XX变110kV送出间隔扩建工程土建、电气施工和防雷接地系统安装（对侧间隔），包括：GIS组合电器、110kV电缆、110kV电缆头、2面二次屏和通信设备、关口表、电度表屏、电能采集装置的购买、电气安装、调试、试验，通信施工、系统调试、电网公司验收以及GIS基础、电缆沟、2面二次屏的基础。
GIS的安装、交接试验、现场特殊、竣工试运行试验，2面二次屏、110kV电缆头的制作与安装和110kV电缆试验、光通信设备的安装与试验、全站接地，与XX地调和XX省调信号传输的调试及验收、送出线路1#塔的避雷器（避雷器由甲方供）安装以及在施工过程中的停电手续的协调与办理。
2、施工用水、用电等由施工单位自行解决。
安全措施，由施工单位负责。
3、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价的工程量清单；（8）其它合同文件。
风电项目升压站电气安装施工合同
风电项目升压站电气安装施工合同【风电项目升压站电气安装施工合同】甲方：（以下简称甲方）地址：电话：传真：邮编：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方计划进行风电项目升压站电气设备的安装施工，甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则，经协商一致，达成以下合同：一、工程概况甲方委托乙方负责风电项目升压站电气设备的安装施工工作。
工程具体内容包括但不限于：电气设备进场、安装、调试、验收等。
二、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币（以下简称RMB）XXX元。
工程款项将根据工程进度水平和质量验收情况分阶段支付，详情见附表一。
2. 工程款项支付方式：乙方出具发票后，甲方应在收到发票之日起五个工作日内支付相应款项。
三、工期要求1. 工程计划工期为XX个工作日。
工程进度应按计划进行，确保项目按时完工。
若乙方因工期原因无法按时完成，需提前向甲方书面说明原因并征得甲方同意。
2. 工程进度按甲方和乙方双方共同确认的施工进度表为准。
四、质量要求1. 乙方保证施工过程中符合相关法律法规和安全生产标准，并按照甲方要求进行操作。
2. 施工过程中发现任何问题或质量缺陷，乙方应立即采取纠正措施，确保工程质量符合国家标准和相关规定。
五、保修期及售后服务1. 完工后的电气设备，甲乙双方将签订保修协议并约定保修期，保修期内的设备故障由乙方负责维修或更换。
2. 保修服务期满后，如有需要，乙方可提供有偿的维护服务。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停工程施工，直至甲方支付相应款项。
2. 如乙方未按合同约定质量要求施工或未按时完工，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，包括但不限于滞纳金、违约金等。
七、争议解决1. 若发生合同争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向所在地人民法院起诉。
八、合同变更与解除1. 经双方协商一致，如需对本合同内容进行变更或解除，应采取书面形式，并经双方法定代表人签字确认。
九、附则1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
升压站电气承包合同范本
升压站电气承包合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需对升压站进行电气工程承包，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过友好协商，就升压站电气工程承包事宜达成如下合同条款：第一条合同标的1.1 甲方同意将升压站的电气工程承包给乙方，乙方同意按照本合同的约定完成该工程。
1.2 工程内容包括但不限于：电气设备的安装、调试、维护及甲方指定的其他电气工程任务。
第二条工程范围和要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸和技术要求进行施工。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并通过甲方及相关部门的验收。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）___________________元（￥___________________）。
3.2 甲方应在合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款。
3.3 工程进度达到____%时，甲方支付总价款的____%。
3.4 工程竣工并通过验收后____日内，甲方支付剩余的____%。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，并相应顺延工程期限。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
5.2 乙方应按照合同约定的时间、质量完成工程，并接受甲方的监督和检查。
5.3 甲方应按合同约定支付工程款项。
5.4 乙方应保证施工安全，对施工过程中发生的安全事故承担全部责任。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的____%作为违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电气试验合同模板
电气试验合同模板一、甲方（甲方单位名称、地址、法定代表人）与乙方（乙方单位名称、地址、法定代表人）经友好协商，就甲方委托乙方进行电气试验项目签订本合同，并共同遵守合同所列条款。
二、电气试验项目内容及要求。
1. 甲方委托乙方进行电气试验项目，包括但不限于电气设备的性能测试、安全性能测试、环境适应性测试等内容。
2. 甲方要求乙方按照国家相关标准和规定进行电气试验，并提供符合要求的测试报告。
3. 甲方应提供相应的电气设备及相关资料给乙方，以便乙方进行试验。
三、合同履行期限。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至电气试验项目完成并提交测试报告之日止。
2. 如因不可抗力等原因导致电气试验项目延期，应由双方友好协商确定延期期限。
四、费用及支付方式。
1. 甲方应按照双方协商确定的费用标准支付电气试验项目费用。
2. 乙方应提供电气试验项目费用清单及相关发票给甲方，甲方应在收到发票后15个工作日内支付相应费用。
五、保密条款。
1. 双方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密和技术资料等保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 保密期限自合同终止之日起至五年，双方应继续履行保密义务。
六、违约责任。
1. 如因一方原因导致无法履行本合同，应承担违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。
2. 如因双方原因导致无法履行本合同，应友好协商解决，并尽快恢复合同履行。
七、争议解决。
1. 因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至签订本合同地所在地的人民法院解决。
八、其他事项。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），_____________ 乙方（盖章），_____________。
签订日期，_____________ 签订日期，_____________。
以上为电气试验合同模板，双方应在签订合同前仔细阅读并确认各项条款，确保双方权益。
风电场合同范本(2篇)
风电场合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拥有风电场项目的开发、建设和运营权，乙方具备风力发电设备供应及技术服务能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方风电场项目达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：_______风电场项目2. 项目地点：_______3. 项目规模：_______4. 项目总投资：_______二、合同内容1. 乙方根据甲方的需求，提供符合国家标准的风力发电设备及其配件。
2. 乙方负责风力发电设备的安装、调试、验收和售后服务。
3.甲方负责风电场项目的建设和运营，包括但不限于土地使用、基础设施建设、电力接入等。
4. 双方按照国家相关法律法规和行业标准，共同推进项目的建设和运营。
三、合同价格及支付1. 乙方提供的风力发电设备及其配件的价格为人民币_______元/套（含税价）。
2. 甲方按照项目进度，分期支付乙方设备款。
具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）设备交付后，甲方支付合同总价款的30%；（3）设备安装调试合格后，甲方支付合同总价款的30%；（4）项目验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（5）质保期满后，甲方支付合同总价款的10%。
四、质量保证1. 乙方保证提供的风力发电设备符合国家标准，并确保设备在质保期内正常运行。
2. 质保期自设备安装调试合格之日起计算，为_______个月。
3. 质保期内，乙方对设备出现的质量问题免费进行维修、更换或赔偿。
4. 质保期满后，乙方继续提供有偿售后服务。
五、违约责任1. 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 甲方未按约定支付设备款，乙方有权暂停设备供应和售后服务。
3. 乙方未按约定提供合格设备或售后服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
风电项目升压站电气安装施工合同
风电项目升压站电气安装施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概述1.1 工程名称：风电项目升压站电气安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于升压站电气设备安装、接线、调试、验收等工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币__________元整（大写：____________________________元整），详细金额分配见附件一。
三、合同工期3.1 工程计划开工日期：__________年__________月__________日。
3.2 工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的技术资料和验收报告。
五、付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付合同价款。
具体付款方式及进度见附件二。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件三。
6.2 甲方未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件三。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日附件一：工程金额分配表附件二：付款方式及进度表附件三：违约金计算方式一、附件列表：1. 附件一：工程金额分配表2. 附件二：付款方式及进度表3. 附件三：违约金计算方式二、违约行为及认定：1. 乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程进度延迟、工程质量不达标等。
2024年风电升压站建设与电气安装合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年风电升压站建设与电气安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同相关术语解释第二条合同范围与工作内容2.1 建设内容2.2 电气安装内容2.3 工程量清单第三条合同价格与支付方式3.1 合同总价3.2 支付条款3.3 价格调整机制第四条工程进度与交付4.1 工程进度计划4.2 交付标准4.3 延期交付违约责任第五条技术要求与标准5.1 技术规范5.2 质量标准5.3 技术支持与服务第六条合同的履行与验收6.1 合同履行地点与方式6.2 验收程序与标准6.3 验收不合格的处理第七条保修条款7.1 保修范围7.2 保修期限7.3 保修责任与处理第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿金额计算方式第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点与机构9.3 诉讼管辖法院第十条合同的变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件10.3 变更与解除的程序第十一条合同的终止与解除11.1 合同终止条件11.2 合同解除后的权利与义务11.3 合同终止后的结算第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式12.3 适用法律的解释第十三条其他条款13.1 合同的生效与解除条件13.2 保密条款13.3 合同的转让13.4 不可抗力13.5 税法规定13.6 合同的副本与正本第十四条附件14.1 工程量清单14.2 技术规范书14.3 设计图纸14.4 其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的本合同标的为甲方2024年风电升压站的建设与电气安装工程，包括但不限于风电升压站的土建工程、电气设备安装、调试、验收及保修等。
1.3 合同相关术语解释升压站：指风力发电机组产生的电能通过变压器升压后，输送到电网的设施。
风电场检查合同范本
风电场检查合同范本甲方（委托方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（受托方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、检查范围和内容1. 乙方将对甲方的风电场进行全面检查，包括但不限于风机、塔筒、变电站、升压站等设备的运行状况、维护情况、安全措施等。
2. 检查内容包括但不限于设备的外观检查、运行参数监测、故障诊断、维护记录审查等。
二、检查时间和周期1. 检查时间：[具体日期]至[具体日期]。
2. 检查周期：乙方应按照甲方的要求，定期对风电场进行检查，具体检查周期由双方商定。
三、双方责任1. 甲方责任：（1）提供风电场的相关资料和信息，包括但不限于设备清单、运行记录、维护计划等。
（2）为乙方的检查工作提供必要的协助和便利，包括但不限于提供工作场所、设备使用权等。
（3）按照合同约定支付检查费用。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定的范围和内容进行检查，并出具详细的检查报告。
（2）对检查过程中发现的问题提出整改建议，并协助甲方进行整改。
（3）保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得泄露与检查工作无关的信息。
四、检查费用及支付方式1. 检查费用：人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 支付方式：甲方在检查工作完成后的[具体日期]内，将检查费用支付至乙方指定的账户。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行本合同，双方应互相协商解决。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至检查工作完成之日止。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
山西大唐左云五路山风电场-110KV变电站高压电气设备试验大纲
山西大唐左云五路山风电场-110KV变电站高压电气设备试验大纲一、试验目的为了保证110KV变电站高压电气设备的正常运行，保证电网系统的安全可靠稳定运行，提高变电站的运行效率，根据设计及国家相关标准和规定，对设备进行全面检验和试验，确保设备满足现行国家标准要求，达到设计要求，同时发现设备存在的缺陷和问题，及时予以解决和改正。
二、试验对象本次试验涉及以下设备：•避雷器•隔离开关•断路器•输变电设备三、试验要求1.试验应按照国家相关标准要求和设计要求进行。
2.试验前必须对所有设备进行外观检查，确保设备无损坏、无松动、无异响、无漏油、无渗漏等故障。
3.试验应按照工艺过程要求进行，并对试验过程中发现的问题及时解决。
4.试验过程需全程记录所有所需信息，并及时汇总成试验报告。
四、试验内容1. 绝缘试验绝缘试验是检验绝缘质量是否符合要求的试验。
具体试验方法如下：•对隔离开关、断路器、避雷器和输变电设备进行交流耐压试验和直流耐压试验。
•耐压试验电压值按照设备额定电压的1.5倍进行。
2. 热稳定性试验热稳定性试验是检验设备在长时间高温状态下是否能够正常工作的试验。
具体试验方法如下：•对隔离开关、断路器进行热稳定性试验。
•将设备放入恒温箱中，保持温度为40℃，时长为72小时。
•试验期间应对设备进行监测，确保设备无异响、无渗漏、无热表面。
3. 动稳定性试验动稳定性试验是检验开关设备在正常工程条件下能否满足要求的试验。
具体试验方法如下：•对隔离开关、断路器进行动稳定性试验。
•设备在正常工作状态下进行连续40次操作，其中20次为正向操作，20次为反向操作。
•试验期间应对设备进行监测，确保设备无异响、无渗漏、无热表面。
4. 机械操作试验机械操作试验是检验设备工作可靠性的试验。
具体试验方法如下：•对隔离开关、断路器进行机械操作试验。
•设备进行10次机械操作，检验设备是否正常启动、运行、抛弃电弧是否可靠。
•试验期间应对设备进行监测，确保设备无异响、无渗漏、无热表面。
电气升压站承包合同范本
电气升压站承包合同范本合同编号：[填写]甲方（发包方）：[填写]乙方（承包方）：[填写]签订日期：[填写]签订地点：[填写]一、项目概述本合同旨在规范甲乙双方就[具体项目名称]电气升压站的建设与维护所达成的权利义务关系。
该升压站主要功能是将[输入电压]升至[输出电压]，以满足[目标区域或用户]的电力需求。
二、合同范围本合同包括电气升压站的设计、材料采购、施工安装、调试运行、验收交付以及保修服务等全过程。
三、合同金额合同总价为人民币[金额]元，包含所有设计、材料、人工、管理、运输、税费及其他相关费用。
四、工期要求乙方应于[开始日期]开始施工，并在[结束日期]前完成全部工作内容，确保升压站投入正常运行。
五、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到优良等级。
所有设备和材料应符合技术规范要求，并提供相应的质量合格证明。
六、付款方式付款将根据工程进度分阶段支付，具体如下：- 预付款：合同签订后[天数]内支付合同总额的[百分比]；- 进度款：根据工程进度，分[次数]次支付累计不超过合同总额的[百分比]；- 竣工款：工程竣工验收合格后[天数]内支付剩余的[百分比]。
七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
九、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
4. 附件包括工程设计图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签署确认甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
电气试验合同模板
电气试验合同模板合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（受托方）：_____________签订日期：____年____月____日签订地点：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行电气试验事宜，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条试验内容及要求1.1 乙方应根据甲方提供的电气设备或系统清单，进行必要的电气试验，包括但不限于绝缘电阻测试、接地电阻测试、耐压试验等。
1.2 试验应符合国家或行业相关标准和规范，确保试验结果的准确性和可靠性。
第二条试验时间与地点2.1 乙方应在合同签订之日起____天内完成所有试验工作。
2.2 试验地点为甲方指定的场所。
第三条试验费用3.1 经双方协商，本次试验的总费用为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
3.2 甲方应在合同签订后____天内支付试验费用的____%作为预付款，余款在试验完成并经甲方验收合格后____天内一次性支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方应提供试验所需的电气设备或系统，并确保其处于可试验状态。
4.2 乙方应按照约定的时间、地点和标准完成试验，并提供试验报告。
4.3 甲方有权对试验过程进行监督，并在试验完成后对试验结果进行验收。
4.4 乙方应保证试验人员具备相应的资质，并采取必要的安全措施。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时完成试验或试验结果不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 如甲方未按约定支付试验费用，乙方有权暂停试验工作，并要求甲方支付违约金。
第六条保密条款6.1 双方应对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
“风电场电气工程合同”
风电场电气工程合同1. 引言2. 合同概述2.1 总体要求•电气工程承包方应根据发电场工程方提供的相关设计文件和技术要求，负责风电场电气工程的详细设计、施工、安装和调试等工作。
•电气工程承包方应遵循相关行业规范和安全要求，确保风电场电气工程的质量和安全性。
2.2 工程范围•电气工程承包方的工作范围包括但不限于风电场的电气设备选型、线路布置、回路设计、控制系统设计、变压器安装等。
•电气工程承包方还需完成配套的安全保护设备的设计和安装，并确保其正常运行。
3. 合同条款3.1 工程费用•发电场工程方将根据工程的具体情况和规模向电气工程承包方支付一定的工程费用。
•工程费用的支付方式为一次性支付，不可分期。
3.2 工期要求•电气工程承包方应在合同生效后的指定工期内完成风电场电气工程的设计、施工、安装和调试等工作。
•若由于电气工程承包方原因导致工期延误，电气工程承包方需承担相应的违约责任。
3.3 质量标准•电气工程承包方应按照发电场工程方提供的技术要求和国家相关标准，确保风电场电气工程的质量符合标准要求。
•发电场工程方有权对电气工程承包方提供的工程质量进行检测和验收，若发现质量不合格，电气工程承包方需负责整改。
3.4 知识产权•电气工程承包方所设计的电气方案和技术文件等知识产权归电气工程承包方所有。
•发电场工程方在支付工程费用后，对电气工程承包方所提供的技术文件拥有使用权，但未经电气工程承包方许可，禁止对其进行复制、传播或商业使用等。
4. 合同执行4.1 变更和解除•若在执行合同过程中需要对合同进行变更，双方应通过书面协商达成一致意见，并签署变更合同。
•若无法达成协议解决争议的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。
4.2 违约责任•如果一方违反合同条款，导致合同无法履行或发生损失，违约方应承担相应的违约责任。
•违约方还应赔偿因违约行为给对方造成的经济损失。
5. 其他5.1 保密条款•双方应对在合作过程中有可能获取到的商业秘密和技术信息进行保密。
风电场线路维修合同协议书
风电场线路维修合同协议书合同编号：______________甲方（委托方）：______________乙方（受托方）：______________鉴于甲方需要对风电场线路进行维修，乙方具有相应的维修资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就风电场线路维修事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方负责对甲方指定的风电场线路进行维修，包括但不限于线路检查、故障诊断、零部件更换、系统调试等工作。
1.2 乙方应确保维修后的线路符合国家和行业的安全标准。
第二条维修期限2.1 维修工作自本合同生效之日起开始，至维修完成并通过甲方验收之日结束。
2.2 预计维修期限为____天，自____年____月____日至____年____月____日。
第三条质量保证3.1 乙方保证维修所用材料和零部件符合国家和行业的质量标准。
3.2 维修完成后，乙方应提供相应的质量保证文件，并承担在质保期内因维修质量问题产生的返修责任。
第四条安全与环保4.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，采取必要的安全措施，确保维修过程中的安全。
4.2 乙方应采取有效措施，减少维修活动对环境的影响。
第五条合同价款及支付方式5.1 本合同总价款为人民币____元（￥____）。
5.2 甲方应在合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。
5.3 维修完成并经甲方验收合格后，甲方在____个工作日内支付剩余的____%款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能在约定期限内完成维修工作，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每逾期一天，支付合同总价款的____%。
6.2 如因乙方维修质量问题导致线路故障，乙方应负责免费返修，并承担由此给甲方造成的损失。
第七条合同变更和解除7.1 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同。
7.2 一方需变更或解除合同的，应提前____天书面通知对方，并承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大唐国际左云风电升压站及有关
电气试验合同书
甲方：（简称甲方）
乙方：山西世纪新盛电力有限公司（简称乙方）甲方就大唐国际左云风电升压站一、二次变电设备及有关电气试验的有关事宜委托乙方完成。
根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，结合本试验的具体情况，为明确甲乙双方在试验过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商共同遵守和履行以下条款。
第一条试验概况：
一、试验名称：大唐国际左云风电升压站一、二次变电设备及有关电气试验。
二、试验范围和内容：见附表及调试大刚
三、有关资料：设计施工图纸、设备说明书、设备出厂报告和数据由甲方负责向乙方提供。
四、试验费用：人民币万元（小写：元）。
五、工期：站内全部设备以及有关电气设备，在具备试验条件的情况下乙方保证在甲方要求的天内试验完毕。
由于不可抗力及其他因数造成延误，工期顺延。
第二条承包方式：根据预算审定的价款一次包死。
第三条试验前甲方负责对设计技术资料进行审定。
乙方严格按照审定后的有关规程进行试验。
第四条本试验如发生承包范围以外的项目，另行编制预算，由
甲方审定后增加工程价款。
第五条付款方式：合同签订后，甲方应预付乙方全部费用的50%，即人民币万元(小写：元),试验验收全部合格后再付40%,即人民币万元(小写：元)。
留10%作为质保金即人民币元(小写：元)三个月后付清。
第六条为保证试验质量，乙方对试验全过程应加强质量管理，按有关规范、标准进行试验，乙方不遵守安全规程和技术规范，所造成的损失有乙方负责。
第七条试验验收完成后，乙方及时提交完整的试验报告以及所有技术资料。
第八条试验验收中，以厂家说明书以及国家颁发的验收规范和质量验收标准为依据。
第九条附则：
1．本合同未尽事宜，由甲乙双方根据实际情况协商处理。
2．本合同一式四份，正本两份，双方各执一份，副本两份，由甲方分送有关单位。
3．本合同自双方代表签字盖章后生效，试验验收合格签证后价款结清失效。
甲方：
代表人：
乙方：山西世纪新盛电力有限公司
代表人：
二00八年五月二十五日
附件：
大唐国际左云风电场
110kV变电站交接试验试验设备
高压试验部分：
1、主变（50000kVA）1台；
2、110 kV SF6断路器2组，电流互感器2组，电压互感器1
组，避雷器1组，线路PT 1相，隔离开关5组，母线1段;
3、35 kV站变（630 kVA）1台，出线5个间隔(包括真空
开关，避雷器，电流互感器等)，1个主变间隔（包括真空开关，避雷器等），1个PT避雷器间隔，无功补偿3组，母线桥，母线支柱绝缘子，电缆4条；
4、箱变33台;
5、站内所有悬式绝缘子;
6、变电站接地网及站内所有接地引下线导通.
继电保护：
1、1#变压器保护测控装置一套；
2、35kV线路保护测控装置四套；
3、35kV电容器保护测控装置三套；
4、35kV所用变保护测控装置一套；
5、母线电压测控装置一套；
6、综合测控装置一套；
7、35kVPT并列装置一套；
8、小电流接地选线装置一套；
9、110kV线路CT三台、主变进线CT三台，主变高压侧套管CT三台、中性点CT一台、间隙CT一台、低压侧套管CT三台，35kV主变进线CT三台、线路CT十二台、所用变CT三台、电容电抗器CT六台，共计CT试验38台；
10、保护及事故信息管理系统一套；
11、站内全部二次回路试验；。