福建中华高级技工学校2013～2014学年第二学期《建筑工程监理》期末测验A卷
《建筑工程监理概论》期末考试复习题及参考答案
建筑工程监理概论复习题（课程代码252322）一、单选题（本大题共60题）1.合同法律关系的客体不包括( )。
A.物B.法人C.行为D.智力成果2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
A.物B.智力成果C.行为D.财3.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。
由于经营方针改变，B 公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。
A.继续有效B.因A公司已不存在而无效C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效4.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行5.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有( )。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行6.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同7. 招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济"专家库"8. 在合同正常履行的情况下，( )，此时设计合同终止。
2024年最新国家开放大学(电大)《建设监理》期末考试题库(含答案)
2024年最新国家开放大学（电大）《建设监理》期末考试题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样2.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决3.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较4.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证5.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方6.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理7.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定8.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的9.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时10.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图11.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率12.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员13.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定14.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同15.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等16.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行17.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段18.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作19.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素20.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性21.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出22.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现23.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量24.施工过程中出现的变更包括两类，分别是()A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的变更和承包人申请的变更C.监理人指示的变更和设计人的变更D.勘察人的变更和设计人的变更25.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系二、多选题(10题)26.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施27.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益28.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险29.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收30.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程31.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因32.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘33.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平34.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致35.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业三、简答题(2题)36.某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
建设监理》期末试题及答案
建设监理》期末试题及答案XXX2013-2014学年度第一学期“开放本科”期末考试建设监理试题2014年1月一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．在实施建设工程监理的过程中，监理工程师的权利应由作为建设项目管理主体(。
)授权而来的。
A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．工程项目能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有(。
)A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性3．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的(。
)A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润4．监理工程师与监理员的主要不同点在于(。
)A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同5．直线制监理组织形式的特性，从命令源来讲(。
)A．只有一个顶头上司的一元化带领B．有多个顶头上司的多元化带领C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导6．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是(。
)A．投入、转换、反馈、对比、纠正B．投入、反馈、转换、对比、纠正C．比较、投入、反馈、转换、纠正D．投入、转换、比较、反馈、纠正7．下列关于要约与承诺说法不正确的是(。
)A．撤回要约的通知该当在要约抵达受要约人之前或者与要约同时抵达受要约人B．撤销要约的通知该当在受要约人收回承诺通知之前抵达受要约人C．承诺的内容可以与要约的内容不一致D．承诺须由受要约人向要约人作出8．下列有关合同权利义务终止的表述，正确的是(。
)A．合同权利任务停止就是合同变更B．合同权利任务停止指的是合同效率暂时停止C．合同权利义务的终止，使合同关系不复存在，但合同的担保权利并不归于消灭D．合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易惯，履行通知、协助、保密等义务9．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的(。
建设工程监理期末考试试卷AB卷及答案
《建设工程监理期末考试试卷》试卷A一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中仅有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
1.工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有( )。
A.服务性B.公正性C.专业化D.社会化2.所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受( )的委托，对工程建设实施的杜会化、专业化监督管理。
A.政府部门B.主管部门C.建设单位D.承包单位3.甲级工程监理企业的资质等级标准要求其企业负责人和技术负责人应当具有( )年以上从事建设工程工作的经历。
A.5B.8C.10D.154.监理规划的作用是( )。
A.为监理单位取得监理业务B.指导项目监理机构如何做和做什么监理工作C.明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施D.为拟订和签署《建设工程委托监理合同》作准备5.命令源唯一的组织结构模式称为( )组织结构。
A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制6.主动控制与被动控制的不同之处在于( )。
A.控制者不同B.控制对象不同C.控制结果不同D.纠正方式不同7.监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式做好( )控制环节工作。
A.投入B.转换C.反馈D.纠正8.法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的( )。
A.法人代表人B.公民C.组织D.董事长9.《合同法》关于合同生效的规定是( )。
A.承诺人发出承诺时B.依法成立的合同，自成立时生效C.法律规定必须批准时生效D.法律规定当事人签字和盖章时生效10.《合同法》规定，( )合同屑于可变更合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.以合同形式掩盖非法目的的C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的11.招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答( )。
A.只需以书面形式答复提出问题的单位B.只需以口头形式答复提出问题的单位C.必须以书面形式发送给每一家投标人，保证招标的公开，公平，且必须说明问题的来源D.必须以书面形式发送给每一家投标人，但不必说明问题的来源12.工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指( )A.双方签订合同至工程保修期完成的日期B.工程开工日期至工程保修期截止日期C.施工合同工期不包括乙方索赔的工期D.从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的日期13.工程承包合同履行中，变更价款的确定方法是( )。
2014年度福建建筑工程(主项)考试
2014年度建筑工程（主项）考试一、判断题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)1、混凝土的强度价格比有随等级提高而下降的趋势（）本题得2分正确错误显示答案2、施工单位拒不整改或者不停止施工，不要求监理单位向有关主管部门报告。
本题得2分正确错误显示答案3、根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）规定，监理酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
本题得2分正确错误显示答案4、监理单位应督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查。
本题得2分正确错误显示答案5、建设工程索赔是指在工程承包合同履行中，施工单位因建设单位不履行或不完全履行既定的义务，要求建设单位补偿损失的权利，建设单位不得向承包单位提出索赔。
本题得2分正确错误显示答案6、监理单位应依据建设工程监理合同的约定开展工程保修阶段服务工作，定期检查项目使用和运行情况。
本题得2分正确错误显示答案7、依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
本题得2分正确错误显示答案8、总监理工程师应负责组织隐蔽工程、检验批、分项工程、分部（子分部）工程的质量验收和单位（子单位）工程预验收以及（消防、人防、档案等）专项验收。
本题得2分正确错误显示答案9、建设单位应付清所有工程款后方可组织建设工程竣工验收本题得2分正确错误显示答案10、未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
本题得2分正确错误显示答案11、业主与监理单位之间是一种授权与被授权关系。
本题得2分正确错误显示答案12、监理单位应当监督检查建筑起重机械的使用情况。
本题得2分正确错误显示答案13、在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为3年。
本题得2分正确错误显示答案14、旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对所有砼浇筑的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
工程建设监理考试试卷A及答案
1．实施建设工程监理的基本目的是（）。
A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调B.控制建设工程的投资、进度和质量C. 保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用2.以下关于监理工程师描述不正确的是（）。
A. 是岗位职务B.是专业技术职称C.通过全国监理工程师执业资格考试并注册D.在监理工作岗位上并从事监理工作3.我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。
A. 较高的学历B.丰富的工程建设实践经验C. 良好的职业道德D.充沛的精力4. 如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。
A. 监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任B. 监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任C. 监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任D. 监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任5. 以下各单位不属于工程建设三大主体的是（）。
A.建设单位B.承包商C.监理单位D.建设行政主管部门6. 监理单位应当按照合同的规定认真履行自己的职责，这一要求体现了监理单位经营活动应遵循（）的准则。
A.守法B.诚信C.公正D.科学7. 《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责()监理单位设立的资质审批。
A. 甲级B.监理业务跨部门的C.本部门乙、丙级D. 兼承建立业务的8. 由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的()基本原理。
A. 规律效应性B.主观能动性C.动态相关性D.要素有用性9. 项目总承包模式具有的优点之一是()。
A.合同关系简单B.招标发包难度小C.有利于质量控制D.合同价格低10. 同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主()。
建设工程监理-期末考试A卷及参考答案
12345教务处试题标准答案及评分标准用纸课程名称：建设工程监理（ A 卷）一、单项选择题（每题1分，共10分）1-5 B A B B A 6-10 B D D C A二、多项选择题（每题2分，共16分，多选或错选均不得分）1.CE2.ACE3.ABCD4.AC5.ABDE6.ABD7.BD8.CD三、简答题（每题10分，共50分）1. 建设工程目标系统中三大目标之间的关系：三大目标之间存在着对立的一面，也存在着统一的一面。
（2’）工程进度适当，可以保证或提高工程质量，减少或者没有返工，可以节约投资。
（2’）提高工程质量则可以减少返工，使工程进度相对加快。
（2’）增加工程项目的投资可以加快工程进度，缩短工期。
（2’）要加快进度则必须增加投资，提高质量则要放慢工期。
（2’）2. 监理工程师注册应具备的素质是（1）较高的学历和复合型的理论知识结构,大专以上学历，建造师、经济师、工程师（4分）（2）丰富的工程建设实践经验,工程建设地质勘测、规划、设计、施工、工程管理、经济管理、概预算、招标投标以及工程监理等实践经验。
（2分）（3）具有良好的品德和工作作风,热爱祖国和建设事业、科学的工作态度和综合分析问题的能力、高尚情操、包容性。
（2分）（4）具有健康的体魄和充沛的精力, 国家规定：年满65周岁不予注册。
（2分）3. 答：建设监理规划的主要内容包括：（每条1分）(1) 工程项目概况；(2) 监理工程范围；(3) 监理工作内容；(4) 监理工作目标；(5) 监理工作依据；(6) 项目监理组织机构；(7) 监理工作程序；(8) 监理工作方法及措施；(9) 监理工作制度；(10) 监理设施。
4. 答：（1）工程建设强度（2分）（2）工程复杂程度（2分）（3）项目承包商队伍的情况（2分）（4）工程监理企业的业务水平（2分）（5）项目监理机构的组织结构和职能分工（2分）5. 工程项目总承包模式的优缺点：6优点：①合同关系简单，组织协调工作量小。
2024年最新国开《建设监理》期末题库(含答案)
2024年最新国开《建设监理》期末题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理2.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分3.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小4.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程5.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位6.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划7.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押8.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响9.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行10.受约人同意要约的意思表示指的是()A.邀约B.要约C.承诺D.保证11.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方12.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制13.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方14.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出15.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位16.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期17.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性18.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员19.合同管理目标是指()A.合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的B.设立合同管理机构，配备合同管理人员C.增强合同观念和合同意识D.熟悉合同的相关法律知识20.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线21.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解22.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于横道图法说法有误的一项是()A.横道图法中横道的长度与其金额成反比B.横道图法具有形象、直观、一目了然等优点C.横道图法能够准确表达出投资的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严谨性D.横道图法反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用23.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会24.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()A.勘察B.设计C.装修D.施工25.施工过程中出现的变更包括两类，分别是()A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的变更和承包人申请的变更C.监理人指示的变更和设计人的变更D.勘察人的变更和设计人的变更二、多选题(10题)26.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘27.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用28.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制29.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制30.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收31.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度32.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式33.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件34.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位35.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
2024最新国家开放大学电大《建设监理》期末题库及答案
2024最新国家开放大学电大《建设监理》期末题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.质量检验的方法不包括()A.目测法B.量测法C.实验法D.掐算法2.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作3.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行4.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同5.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小6.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用7.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位8.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位9.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行10.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导11.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位12.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位13.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员14.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作15.下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是()A.材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》B.对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证16.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间17.合同的客体是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人18.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时19.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理20.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题21.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素22.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员23.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期24.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行25.合同的内容是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人二、多选题(10题)26.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案27.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益28.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉29.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制30.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因31.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平32.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘33.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则34.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险35.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024国家开放大学(电大)《建设监理》期末考试题库及答案
2024国家开放大学（电大）《建设监理》期末考试题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度2.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理3.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()A.勘察B.设计C.装修D.施工4.项目的负债是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬5.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时6.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年7.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位8.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制9.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员10.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人11.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理12.下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是()A.材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》B.对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证13.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位14.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日15.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同16.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同17.关于见证点、停止点描述不正确的一项是()A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.停止点也可称为待检点18.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验19.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式20.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格21.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划22.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件23.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是() A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员24.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间25.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档二、多选题(10题)26.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件27.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认28.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险29.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差30.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同31.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理32.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作33.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费34.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位35.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉三、简答题(2题)36.事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
2024年(最新)国家开放大学本科《建设监理》期末题库及答案
2024年（最新）国家开放大学本科《建设监理》期末题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位2.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员3.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用4.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程5.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档6.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理7.下列关于建安工程款结算说法有误的一项是()A.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B.建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C.建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行8.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费9.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用10.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员11.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程12.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于横道图法说法有误的一项是()A.横道图法中横道的长度与其金额成反比B.横道图法具有形象、直观、一目了然等优点C.横道图法能够准确表达出投资的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严谨性D.横道图法反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用13.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间14.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同15.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接16.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间17.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响18.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员19.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定20.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间21.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性22.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员23.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值24.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为()A.施工总进度计划B.项目投资计划C.建设项目规划D.建设项目策划25.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样二、多选题(10题)26.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观27.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案28.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位29.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业30.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性31.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标32.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件33.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理34.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价35.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉三、简答题(2题)36.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。
2024年国家开放大学本科《建设监理》期末题库及答案
2024年国家开放大学本科《建设监理》期末题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定2.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程3.为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是()A.定金B.保留金C.罚金D.违约金4.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系5.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动6.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同7.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员8.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬9.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付10.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人11.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率12.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小13.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段14.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接15.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前16.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为()A.施工总进度计划B.项目投资计划C.建设项目规划D.建设项目策划17.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方18.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用19.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方20.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响21.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会22.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位23.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时24.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理25.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系二、多选题(10题)26.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位27.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理28.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益29.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》30.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作31.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标32.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收33.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用34.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险35.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024最新国开《建设监理》期末考试题库(含答案)
2024最新国开《建设监理》期末考试题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定2.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定3.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算4.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位5.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用6.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定7.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理8.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素9.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小10.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系11.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图12.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出13.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格14.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人15.在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示()A.自由时差（或时间间隔）B.虚工作C.工作的持续时间D.连接线16.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题17.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线18.项目的筹资费是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬19.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较20.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位21.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素22.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值23.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位24.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量25.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解二、多选题(10题)26.工程支付的条件包括()A.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额27.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业28.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉29.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件30.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》31.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同32.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式33.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质34.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制35.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度三、简答题(2题)36.某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
2014年度建筑工程(增项)考试 (福建)
2014年度建筑工程（增项）考试试卷总分： 100/考试总时长： 120分钟一、判断题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)1、总监理工程师是由公司法定代表人授权委托，实行总监理工程师负责制。
领导项目监理部全体人员，对工程项目委托监理合同的实施负全面责任。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案2、项目监理机构中的中间控制层有称为操作层。
本题得2分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案3、工程建设监理与政府工程质量监督都属于工程建设领域的监督管理活动。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案4、监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，则需承担一定监理责任。
本题得2分正确错误显示答案5、在实施旁站监理工作中，如何确定工程的关键部位、关键工序，必须结合具体的专业工程而定。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案6、建设工程索赔是指在工程承包合同履行中，施工单位因建设单位不履行或不完全履行既定的义务，要求建设单位补偿损失的权利，建设单位不得向承包单位提出索赔。
本题得0分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案7、监理单位应依据建设工程监理合同的约定开展工程保修阶段服务工作，定期检查项目使用和运行情况。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案8、法律、行政法规与部门规章的效力是：法律的效力高于行政法规；部门规章的效力高于行政法规。
本题得2分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案9、监理单位的总监理工程师不必参加高大模板支撑系统的验收工作。
本题得2分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案10、在工程项目实施质量控制中，只要是有施工，就必须进行旁站监理。
本题得0分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案11、深基坑开挖后暴露时间超出规定的，监理单位应当及时制止。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案12、施工单位采用扭力扳手对高大模板支撑体系扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查过程，监理单位应实施巡视检查。
建设工程监理概论-A-11-1期末考试试卷__答案
建设工程监理概论-A-11-1期末考试试卷__答案------------------------------------------作者------------------------------------------日期《建设工程监理概论》试卷A（考试时间：90分钟；考试形式：闭卷）（注意：请将答案填写在答题专用纸上，并注明题号。
答案填写在试卷和草稿纸上无效）答案： 、✌☜ 、✌☜ 、✌ 、✌ 、✌∙二、多项选择题（本大题共 小题，每小题 分，共 分）在每小题列出的五个备选项中有两个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
．在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有☎ ✌☜ ✆的权利。
✌．随意调换项目总监理工程师 ．确定工程项目规模．下达总监理工程师指令 ．建议撤消不合格项目经理 ☜．选定设汁标准．工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓☎✌☜ ✆。
．资源平衡的计划环节 ．专业工种配合的调度环节☜．工程进展的计划环节．☞✋✋土木工程施工合同条件规定，☎✌ ✆的关系不是合同法律关系。
✌．业主和指定分包商 ．业主和工程师．业主和分包商 ．承包商和指定分包商☜．业主与承包商．在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有☎✌ ✆。
✌．后续施工活动合同工期要求 ．对材料物质供应的影响．劳动力供应情况 ．对投资分配的影响 ☜．不可预见事件 ☞．项目参加者的错误．工程承包单位资质是综合考核了企业的☎✌ ✆等情况后确定的。
✌．建设业绩 ．技术水平．人员素质和管理水平 ．资金☜．质量体系认证情况三、名词解释☎本大题共 小题，每小题 分，共 分✆平行承发包模式：四、简答题☎本大题共 小题，每小题 分，共 分✆ 项目总承包模式的优缺点？ 建设工程监理实施的原则是什么？ 对质量缺陷和一般质量事故，监理工程师应当按什么原则处理？ 简述保修期监理工作的重点。
2014年度建筑工程(增项)考试 (福建)
2014年度建筑工程（增项）考试试卷总分： 100/考试总时长： 120分钟一、判断题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)1、总监理工程师是由公司法定代表人授权委托，实行总监理工程师负责制。
领导项目监理部全体人员，对工程项目委托监理合同的实施负全面责任。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案2、项目监理机构中的中间控制层有称为操作层。
本题得2分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案3、工程建设监理与政府工程质量监督都属于工程建设领域的监督管理活动。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案4、监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，则需承担一定监理责任。
本题得2分正确错误显示答案5、在实施旁站监理工作中，如何确定工程的关键部位、关键工序，必须结合具体的专业工程而定。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案6、建设工程索赔是指在工程承包合同履行中，施工单位因建设单位不履行或不完全履行既定的义务，要求建设单位补偿损失的权利，建设单位不得向承包单位提出索赔。
本题得0分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案7、监理单位应依据建设工程监理合同的约定开展工程保修阶段服务工作，定期检查项目使用和运行情况。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案8、法律、行政法规与部门规章的效力是：法律的效力高于行政法规；部门规章的效力高于行政法规。
本题得2分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案9、监理单位的总监理工程师不必参加高大模板支撑系统的验收工作。
本题得2分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案10、在工程项目实施质量控制中，只要是有施工，就必须进行旁站监理。
本题得0分正确错误参考答案：错误试题解析：显示显示答案11、深基坑开挖后暴露时间超出规定的，监理单位应当及时制止。
本题得2分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案12、施工单位采用扭力扳手对高大模板支撑体系扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查过程，监理单位应实施巡视检查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建筑过程监理》第1页 共2页
2013～2014学年第二学期《建筑工程监理》期末测验A 卷
考试时间：120分钟 总分：100分
一、填空题
1．工程建设监理的中心任务是指控制＿＿＿＿＿＿目标，也就是控制合同所确定的＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿目标。
2．监理企业的资质要素有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿及监理企业的经历与成效。
3．监理员经过监理业务＿＿＿＿＿＿，具有同类工程＿＿＿＿＿＿＿＿知识，从事＿＿＿＿＿＿工作的监理人员。
4．质量体系认证过程总体上分为5个阶段：认证申请、＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿。
5．工程质量事故具有＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿和多发性的特点。
6．施工安全控制的特点：＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿。
7．按施工合同规定的施工工期的＿＿＿＿＿＿是过程建设项目＿＿＿＿＿＿＿进度控制的＿＿＿＿＿＿＿目标。
8．建筑过程投资控制是建设＿＿＿＿＿的一项主要任务，投资控制＿＿＿＿＿于工程建设的各个阶段，也＿＿＿＿＿＿于监理工程的各个环节。
9．办理工程价款竣工阶段结算的公式为：竣工结算工程款=合同价+＿＿＿＿
＿＿—＿＿＿＿＿＿—＿＿＿＿＿＿。
10．合同的履行是指合同＿＿＿＿＿＿＿＿按照合同的规定，全面履行各自的＿＿＿＿＿＿，实现各自的＿＿＿＿＿＿，使各方的目的＿＿＿＿＿＿的行为。
11．施工合同范本中将工程变更分为＿＿＿＿＿＿变更和＿＿＿＿＿＿两类。
12．工程量清单指＿＿＿＿＿的完整的工程量表，按照合同应实施的工作的说明，＿＿＿＿＿＿以及投标者填写的＿＿＿＿＿＿，它是＿＿＿＿＿的组成部分。
13．合同争议也称合同＿＿＿＿＿，是指合同当事人对合同规定的＿＿＿＿＿＿产生了＿＿＿＿＿＿的理解。
14．合同中不可抗力的社会因素或＿＿＿＿＿＿造成的＿＿＿＿＿＿，前者如战争、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿等，后者如洪水＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿等。
15．数据是客观实体属性的＿＿＿＿＿是一组表示数量，＿＿＿＿＿＿可以记录下来加以＿＿＿＿＿＿的符号。
16．建设工程文件指，在工程建设过程中形成的各种信息记录，包括工程＿＿＿＿＿＿文件，监理文件，＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿文件。
17．协调就是联结，＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿所有的活动及力量，使各方配合得＿＿＿＿＿＿，其目的是促使各方＿＿＿＿＿＿以实现＿＿＿＿＿＿目标。
二、判断题
1．监理日志由专业监理工程师填写，由项目总监理工程师签阅。
（ ） 2．具备独立施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个分部工程 （ ） 3．工程变更的实施应先变更后实施。
（ ） 4．“施工图”是建筑工程完工后，反映建筑工程竣工实貌的工程图纸。
（ ） 5．建设工程文件可分为工程准备阶段文件，监理文件，施工文件和设计文件。
（ ）
福建中华高级技工学校______班级：_______________________姓名：_____________________座号：________________
密封
线
─────────────────────────────────────────────
《建筑过程监理》第2页 共2页
6．工程量较小的分项工程可统一划为一个检验批。
（ ）
7．在施工图阶段，建筑设计包括照明设计，给排水设计。
（ ） 8．施工图的总平面加上配景和色彩，更直观易懂。
（ ） 9．建筑设计依据包括常年洪水位和地下水位。
（ ） 10．中学校普通教室面积的大小，一般由学校决定。
（ ） 11．平面图，立面图，剖面图，透视图和施工图都属于方案设计图。
（ ） 12．一般在控制测量工作结束之后，再进行碎部测量。
（ ） 13．水准塔尺可用于室内外水准测量。
（ ） 14．防火设计和安全疏散设计的说明，不属于方案设计的具体说明。
（ ） 三、专业术语： 1．质量控制
2．安全施工费用
3．违约责任
4．风险分配
5．信息管理
四、简答题
1．监理员应履行哪些职责？
2．在工程项目施工过程中，监理工程师通过哪些方式获得实际进展情况？
3．工程进度款支付过程中，需遵循哪些要求？
4．订立合同应遵循哪些基本原则？
5．建设工程监理组织有几种协调的方法？
福建中华高级技工学校______班级：_______________________姓名：_____________________座号：________________
密封
线
─────────────────────────────────────────────。