工程还款协议范本(1)2019新版.doc
工程还款协议书通用版格式6篇
工程还款协议书通用版格式6篇篇1甲方（全称）：_________________________乙方（全称）：_________________________鉴于：甲方与乙方经友好协商，就甲方对乙方所欠工程款项的还款事宜达成如下协议。
为了保证双方权益，明确各自责任，特制定本协议。
一、协议目的为了明确甲、乙双方的工程款项还款事项及相关权益，经过友好协商，签订本协议。
本协议旨在公平、公正、合法地解决甲、乙双方之间的工程款项还款问题。
二、还款事项1. 欠款金额：根据甲、乙双方确认的工程结算报告，甲方欠乙方的工程款项共计人民币__________元（大写：_____________________）。
2. 还款计划：甲方承诺按照以下还款计划偿还欠款：（1）______年______月______日前偿还人民币______元；（2）______年______月______日前偿还人民币______元；（3）______年______月______日前偿还余下全部款项。
3. 利率：自本协议签订之日起，甲方应按照____%的年利率向乙方支付利息。
三、保证事项1. 甲方保证按照本协议约定的时间和金额进行还款。
2. 乙方保证在甲方按照本协议约定还款后，及时向甲方提供相应的收款证明。
3. 甲、乙双方保证在履行本协议过程中，遵循诚实、守信、保密的原则。
四、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和金额进行还款，应自逾期之日起，每日向乙方支付人民币______元的违约金。
2. 若因甲方违约导致乙方产生损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方未经甲方同意，擅自将本协议项下的权利进行转让，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
五、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲、乙双方因本协议产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议范本通用版3篇
工程款结算还款协议范本通用版3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方与乙方已经签订了关于_____________工程的建设施工合同，且该工程已经竣工验收合格，现就工程款结算与还款事宜，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程总价：本协议涉及的工程总价款为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
二、工程款结算1. 结算依据：本工程按照双方签订的建设施工合同及国家相关法规进行结算。
2. 结算方式：双方按照工程进度进行结算，具体结算方式如下：（1）工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告及资料；（2）甲方收到结算报告及资料后，进行核对和审计；（3）双方就结算款项达成一致后，签署本协议。
3. 结算款项：本协议结算款项包括工程合同价款、变更增减款项、索赔款项等，具体金额以双方确认的结算报告为准。
三、还款计划1. 还款金额：本协议项下甲方应支付乙方的工程款项共计人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
2. 还款期限：自本协议签署之日起计算，甲方应于以下期限将款项还清：（1）_____________年_____________月前支付人民币（大写）_____________元整；（2）_____________年_____________月前支付人民币（大写）_____________元整；（3）_____________年_____________月前支付余款。
3. 还款方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
工程还款协议书通用版格式6篇
工程还款协议书通用版格式6篇篇1甲方（全称）：______________________乙方（全称）：______________________鉴于甲方与乙方在____________工程项目中的合作关系，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在工程还款过程中的权利义务，特订立本协议。
一、协议目的鉴于乙方已按照约定完成工程项目的施工，甲方应按照协议履行相应的付款义务。
为规范双方在工程还款过程中的行为，保障各自权益，达成此协议。
二、还款事项1. 还款金额：甲方应支付乙方的工程款项总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款计划：（1）甲方应于本协议签订之日起______日内支付总工程款的______%计人民币______元。
（2）甲方应于工程项目竣工验收合格之日起______月内支付剩余款项。
3. 逾期责任：如甲方未按约定时间足额支付工程款项，应自逾期之日起，按日向乙方支付逾期应付款项万分之______的违约金。
三、工程质保1. 乙方应按照国家标准及合同约定，对所承包工程承担质量保证责任。
2. 质保期限为工程竣工验收合格后______个月。
3. 如在质保期限内出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
四、双方权利义务1. 甲方应按照约定时间支付工程款项，履行付款义务。
2. 乙方应保证工程质量，按照合同约定完成工程施工，并及时交付使用。
3. 双方应遵守相关法律法规，确保本协议履行过程中的合法性。
4. 双方应相互协作，共同解决工程还款过程中出现的问题。
五、争议解决1. 如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、协议变更与解除1. 本协议一经签订，即具有法律效力，未经双方协商一致，不得变更或解除。
2. 如因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。
七、附则1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
项目工程还款协议书
项目工程还款协议书甲方：（借款人姓名）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（出借人姓名）身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方因个人项目工程资金需求，向乙方借款，现双方本着自愿、公平和诚信原则，并经友好协商，达成以下协议：一、借款金额1.1 乙方同意向甲方提供借款金额为人民币（以下简称"借款本金"）____________（大写）整。
二、借款利率2.1 乙方同意按照_____%年利率向甲方提供借款，利息计算基准为360天（按照年计算）。
三、还款方式3.1 甲方应按照以下约定的方式和时间向乙方还款：（1）分期还款：甲方每月按照_____%的本金加上利息进行还款，分期偿还借款本金及利息，具体还款日期和金额详见附表。
（2）一次性还款：甲方可以在借款期限届满之前，一次性偿还全部借款本金及利息。
四、还款保证措施4.1 为保障乙方的合法权益，甲方同意提供以下还款保证措施：（1）提供担保人：甲方将提供______（担保人姓名）作为还款担保人，确保按时归还借款本金及利息。
注：担保人需提供担保函并出示有效的身份证明文件。
（2）提供抵押物：甲方同意将其名下的位于______（抵押物地址）的______（抵押物描述）作为还款保证，确保按时归还借款本金及利息。
注：甲方需提供抵押物评估报告并完成相关抵押手续。
五、违约责任5.1 如果甲方未按照本协议约定的方式和时间进行还款，甲方应支付给乙方逾期利息，逾期利率为借款利率的_____%。
5.2 甲方未按照本协议约定的方式和时间进行还款且逾期时间超过______天的，乙方有权采取法律手段要求甲方归还借款本金及利息。
六、协议生效与终止6.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效直至借款本金及利息全部归还完毕。
6.2 任何一方终止本协议，应提前______（提前通知时间）书面通知对方。
七、争议解决7.1 本协议的履行适用中华人民共和国的法律，并服从相关法律的管辖。
2019-工程还款协议书-范文word版 (10页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==工程还款协议书工程还款协议书一(以下称本协议)由下列各方于XX年XX月XX日在中国北京市签署：XXX公司(以下简称甲方)住所：XXXXXX法定代表人：XXX(法定代表人的代理人：XXX)XXX公司(以下简称乙方)住所：XXXXXX法定代表人：XXX(法定代表人的代理人：XXX)鉴于：XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：XXX)，建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。
该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX 年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。
(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
有关工程还款协议范本7篇
有关工程还款协议范本7篇篇1甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲方与乙方在____________工程中有债务关系，现就乙方向甲方还款事宜达成如下协议：一、协议目的为解决乙方欠款问题，确保工程顺利进行，甲、乙双方依据中华人民共和国有关法律法规，经过友好协商，制定本协议。
二、还款事项1. 还款金额：人民币__________元整。
2. 欠款原因：乙方因_____________工程所需资金紧张，向甲方借款用于工程进展。
3. 还款期限：自本协议签订之日起，乙方承诺在______个月内还清全部欠款。
4. 还款方式：乙方应按照约定的时间和金额，将款项汇入甲方指定账户。
三、担保措施1. 乙方提供__________作为还款的担保。
2. 如乙方未能按期还款，甲方有权处置上述担保物以实现其债权。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额还款，自逾期之日起，乙方应向甲方支付违约金，每日违约金为欠款总额的____%。
2. 乙方如因特殊情况需延期还款，应提前____天书面通知甲方，并获得甲方同意。
3. 若乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款，并追究乙方的法律责任。
五、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（债权人）：________________（签字/盖章）日期：________________乙方（债务人）：________________（签字/盖章）日期：________________（以下为本协议的部分附加条款）附加条款：一、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
工程还款协议范本6篇
工程还款协议范本6篇篇1甲方（债权人）：______________________身份证号：______________________联系方式：______________________乙方（债务人）：______________________身份证号：______________________联系方式：______________________鉴于甲方与乙方经过友好协商，就乙方向甲方借款用于工程建设事宜，现就工程还款事宜达成如下协议：一、协议背景乙方因工程建设需要，向甲方借款，甲方同意借款给乙方用于工程建设。
现双方就还款事宜达成如下协议，以明确双方的权利和义务。
二、还款事项1. 借款金额：人民币_________元整。
2. 借款期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 还款计划：乙方应按照以下计划进行还款：（1）____年__月__日前还款人民币_________元整；（2）____年__月__日前还款人民币_________元整；（3）____年__月__日前还清全部余款。
4. 利率：双方约定，借款利率为年利率__%，自借款之日起计算。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的时间和金额，按时足额还款。
2. 乙方应以工程建设进度为保证，确保工程建设顺利完成，以实现还款来源的保障。
3. 乙方在还款期间，不得将借款挪作他用，确保专款专用。
4. 若乙方未能按时足额还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额进行还款，视为违约。
2. 乙方违约时，应按照未还款项的一定比例（双方约定）支付违约金。
3. 若乙方违约行为严重，甲方有权解除本协议，并要求乙方立即还清全部借款及违约金。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程还款协议书
工程还款协议书一、甲方：（借款人）身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx联系地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（出借人）身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx联系地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxxxxxxxxxxxxxx鉴于甲方需要资金用于工程建设，乙方愿意向甲方提供借款，双方经友好协商，达成以下协议：二、借款金额及用途1. 甲方从乙方处借款金额为人民币xxxxxx元整（大写：xxxxxxxxxxxx元），用于工程建设。
三、借款期限及还款方式1. 借款期限为xxxxx个月，自借款合同生效之日起计算。
2. 还款方式为等额本息还款，即每月偿还固定金额的本金和利息。
四、利息及还款方式1. 借款利率为年利率x%，按月计息。
借款利息共计xxxxx元。
2. 还款方式为每月偿还等额本息，具体还款日期为每月的x日，从借款合同生效之日起开始计算。
五、违约责任1. 若甲方未按时足额偿还借款本金和利息，甲方应向乙方支付逾期利息，逾期利率为日利率x%。
2. 若甲方逾期还款超过x天，乙方有权要求甲方提前偿还全部借款本金及利息。
六、协议生效及解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款本金及利息全部偿还完毕时解除。
2. 本协议的任何修改或补充均需经双方书面协商一致，并签署补充协议。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签字：___________ 签字：___________日期：___________ 日期：___________。
工程还款协议范本7篇
工程还款协议范本7篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（债务人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订工程合同，现因乙方需要延期支付部分款项，经双方友好协商，达成如下工程还款协议：一、协议背景鉴于乙方在工程项目中的实际资金需求情况，甲方同意乙方按照本协议约定的期限和方式进行还款。
本协议是基于双方真实意思表示和公平交易原则的基础上达成的。
二、还款事项1. 还款金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 利率：按照年利率______%计算利息。
4. 还款方式：乙方应按照以下时间表进行按期还款：（1）______年______月______日前归还本金及利息共计人民币______元整；（2）______年______月______日前归还本金及利息共计人民币______元整；（3）剩余款项于______年______月______日前一次性还清。
三、保证条款1. 乙方保证所借款项用于工程合同的履行，不得挪作他用。
2. 乙方应按时足额支付每期款项，如乙方逾期支付，应按照逾期利率支付利息。
3. 乙方应保证所提供资料的真实性和合法性，若乙方提供虚假资料，甲方有权解除本协议并要求乙方立即偿还全部款项。
4. 甲方有权监督乙方的还款情况，若乙方未能按照本协议约定的方式还款，甲方有权采取法律手段进行追偿。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式还款，应按照违约情况向甲方支付违约金。
2. 若乙方出现严重违约行为，甲方有权解除本协议并要求乙方立即偿还全部款项，并追究乙方的法律责任。
工程还款协议范本3篇
工程还款协议范本3篇篇1甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲方与乙方已经完成了某项工程合作，乙方应当向甲方支付相应的工程款项。
现根据双方的友好协商，就工程款项的还款事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项还款方面的权利和义务，确保工程款项的合法、合规、及时支付。
二、还款事项1. 工程款项总额：经过双方确认，本次工程款项总额为人民币______元。
2. 未付款项：截至本协议签订之日，乙方尚未支付工程款项余额为人民币______元。
3. 还款期限：乙方承诺自本协议签订之日起______个月内还清全部款项。
4. 还款方式：乙方应按照本协议约定的期限和金额，通过银行转账或其他合法方式将款项支付至甲方指定账户。
三、保证条款1. 乙方保证所欠工程款项的真实性和合法性，如有虚假陈述或违法情况，愿意承担法律责任。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和方式支付工程款项，如未按时支付，愿意承担违约责任。
3. 甲方保证在收到工程款项后，按照约定完成工程相关义务，保证工程质量。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和金额支付工程款项，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，具体金额为逾期未支付款项的____%。
2. 若因乙方违约导致甲方产生损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若甲方未按照约定完成工程相关义务或工程质量存在问题，应承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，乙方应继续履行本协议约定的还款义务。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
3. 本协议的修改和补充应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。
甲方（债权人）：________________（盖章）法定代表人/授权代表：____________（签字）日期：____年__月__日乙方（债务人）：________________（盖章）法定代表人/授权代表：____________（签字）日期：____年__月__日篇2甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程实施需要向甲方借款，现工程已完成，双方就还款事宜达成如下协议：一、协议目的为明确甲乙双方在工程款项结算中的权益和义务，确保乙方按照约定时间还款，达成本还款协议。
工程还款合同样本5篇
工程还款合同样本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于甲乙双方就工程款项的支付与收款问题达成一致，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程款项支付与收款方面的权利义务，确保工程款项的及时支付和妥善解决工程还款问题。
二、工程款项详情1. 工程总款项：人民币（大写）________________元整（￥______元）。
2. 未付款项：人民币（大写）________________元整（￥______元）。
三、还款计划1. 乙方自本合同签订之日起，按照以下还款计划向甲方支付工程款项：（1）第一期：自合同签订之日起______个月内，支付人民币（大写）______元整（￥______元）。
（2）第二期：自第一期还款完成之日起______个月内，支付人民币（大写）______元整（￥______元）。
（3）第三期：自第二期还款完成之日起______个月内，支付剩余款项。
2. 乙方应按照上述约定时间将款项支付至甲方指定账户。
四、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定时间支付款项，自逾期之日起，每日需向甲方支付逾期违约金，违约金为应付款项的____%。
2. 若乙方逾期超过____个月未支付款项，甲方有权要求乙方立即支付全部未付款项及违约金。
五、保证条款1. 乙方保证其有权签署本合同，并已得到所有必要的授权。
2. 乙方保证所欠甲方的工程款项真实、准确、无误。
3. 乙方保证按照本合同约定时间支付工程款项。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程还款协议书通用版格式5篇
工程还款协议书通用版格式5篇篇1工程还款协议书通用版格式借款人（甲方）：_______________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________贷款人（乙方）：_______________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方向乙方借款，双方经友好协商，现就有关事项达成如下协议：一、借款金额乙方同意借款给甲方，借款金额为人民币____________元整。
二、还款方式1.甲方应按下表所列的金额和时间向乙方还款：还款时间还款金额（元）2.还款方式：甲方应在还款日前将应还款项存入乙方指定账户，或直接支付给乙方。
三、逾期处理1.如甲方逾期还款，应按照下列规定向乙方支付违约金：逾期天数违约金比例2.甲方逾期还款的，乙方有权采取如下措施之一或几种：（1）要求甲方立即偿还全部未偿还贷款本金和利息；（2）向甲方追偿产生的所有费用；（3）向甲方要求支付违约金；（4）将甲方违约情况通报相关部门；（5）采取法律手段解决争议。
四、其他约定1.借款期限：本协议自双方签字之日起生效，借款期限为_________年/月/日。
2.保密责任：双方应对本协议内容以及还款过程中的有关信息保密，未经对方同意不得向第三方透露。
3.协议生效：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
在协议生效前，任何一方均不得撤回、修改或解除协议。
4.其他约定事项_______________。
五、违约责任1.如因一方违约致使另一方遭受经济损失的，应承担赔偿责任。
2.如因不可抗力等原因致使一方无法按时履行义务的，应在事故发生之日起______天内向对方出示相关证明，并增加相应还款期限。
六、解决争议本协议适用中华人民共和国法律。
建设工程还款协议书
建设工程还款协议书各方经友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，达成以下协议：一、借款事项甲方（出借人）同意向乙方（借款人）提供借款，用于建设工程项目的资金需求。
具体借款金额为人民币__________（大写：_________________）。
二、还款方式1. 乙方应在借款到期之日起______个月内按照下列方式进行还款：（1）分期还款：乙方每月向甲方支付等额本息分期还款，共计_____期。
每期还款金额为人民币_______________（大写：_________________）。
（2）一次性还款：乙方在借款到期之日起______个月内将本息一次性还清。
2. 乙方在每期付款日前将相应的款项转至甲方指定的银行账户，同时提供付款凭证。
三、违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的义务，均应承担违约责任，并按照以下方式进行处理：（1）逾期利息：乙方如未按期还款，应按未还本金数额计算日利率的_____倍支付逾期利息给甲方。
（2）违约金：任何一方违约应向对方支付违约金。
违约金金额为本协议约定借款金额的_____。
（3）法律责任：违约方还应承担一切因违约行为而产生的法律责任。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行本协议，双方应尽最大努力协商解决，如协商不成，可根据相关法律法规进行处理。
四、争议解决本协议的履行与解释均适用中华人民共和国的法律。
如因本协议产生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可协商并作出补充约定。
甲方（出借人）：乙方（借款人）：签字：签字：日期：日期：。
工程款结算还款协议范文（2篇）
工程款结算还款协议范文甲方：（委托方名称）住所地：（住所地）乙方：（承办方全称）住所地：（住所地）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行工程项目进行结算及款项的支付问题达成如下协议，以避免产生不必要的纠纷：第一条项目的结算1.1 甲方委托乙方进行工程项目的施工，工程项目名称为（工程项目名称），工程项目地址为（工程项目地址）。
1.2 乙方应按照合同约定的施工内容、工程量、质量和进度，完成工程项目，并进行评估和结算。
1.3 乙方应根据工程项目的实际完成情况进行结算，将结算金额以书面形式通知甲方。
1.4 甲方有权对乙方的施工过程和成果进行检查和验收，如发现问题应及时提出。
第二条结算金额的支付2.1 甲方应在收到乙方的结算金额通知后，十五个工作日内支付全部结算金额。
2.2 甲方享有无息延期支付的权利，但需提前与乙方商定延期支付的期限和原因，并向乙方支付适当的延期费用。
2.3 甲方延期支付结算金额的，乙方有权暂停工程项目的施工，直到甲方支付全部结算金额。
第三条结算争议解决方式3.1 如在结算过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
3.2 如协商无果，甲乙双方可将争议提交所在地的仲裁机构进行调解，调解中可由协会或专家出具鉴定意见，调解结果对双方具有约束力。
3.3 如果双方不同意将争议提交仲裁机构，甲乙双方可将争议提交所在地人民法院进行诉讼解决。
第四条协议的生效和终止4.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为（工程项目完成后的天数）。
4.2 如甲乙双方出现以下情况之一，本协议提前终止：（1）工程项目发生不可抗力等不能预见和不能避免的情况，导致工程无法继续进行；（2）甲方与乙方另行达成协议，解除本协议。
第五条其他事项5.1 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
5.2 甲乙双方在履行本协议过程中应本着诚信原则，共同完成工程项目的结算和支付。
5.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：签字：_______年___月___日签字：_______年___月___日工程款结算还款协议范文（二）**工程款结算还款协议**协议编号：__________________________甲方：__________________________（以下简称“甲方”）地址：____________________乙方：__________________________（以下简称“乙方”）地址：____________________双方经协商一致，就工程款结算和还款事宜达成如下协议：一、工程款结算1. 乙方承诺按照合同约定完成工程，并按照甲方验收标准提供合格的工程结果。
工程还款协议范本
工程还款协议范本甲方（全称）：__________乙方（全称）：__________鉴于甲方与乙方已经完成了某工程项目的建设，现就工程款项的还款事宜，根据平等、自愿、公平的原则，双方经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的为了明确甲、乙双方在工程款项还款过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程款项按时足额支付，双方共同遵循本协议。
二、还款事项1. 还款金额：甲方应支付乙方工程款项人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，甲方应于__________年______月______日前将工程款项全部还清。
3. 还款方式：甲方应按照本协议的约定，按时足额将工程款项支付到乙方指定的账户。
三、双方义务1. 甲方应按照本协议约定的期限和方式，按时足额支付工程款项。
2. 乙方应提供完整的工程结算资料，确保工程款项计算无误。
3. 乙方应确保工程质量符合约定，如出现质量问题，应按照相关法律规定承担相应的责任。
4. 双方应保守本协议涉及的商业秘密，不得泄露给第三方。
四、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的期限和方式支付工程款项，应按照逾期未付款项的百分之______向乙方支付违约金。
2. 若因乙方提供的工程结算资料有误，导致工程款项计算错误，乙方应承担相应的责任。
3. 若因工程质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（公章）：__________ 乙方（公章）：__________法定代表人（签字）：______ 法定代表人（签字）：______。
建筑工程还款协议书
建筑工程还款协议书甲方(借款方)：[甲方名称]乙方(贷款方)：[乙方名称]鉴于：1. 甲方是一家拟进行建筑工程项目的企业，目前需要资金支持以满足工程的开展和完成；2. 乙方愿意向甲方提供贷款以满足上述资金需求，并且双方就贷款金额、还款方式等事项达成一致。
依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲乙双方达成如下协议：第一条贷款金额甲方向乙方借款金额为人民币[金额]（大写：人民币[大写金额]整）。
第二条贷款利率1. 乙方同意向甲方提供贷款，年利率为[利率]%。
2. 利率计算方式：按照实际借款金额计算利息。
利息按照年利率的[利息计算方式]计算。
第三条还款方式1. 甲方应按照以下还款方式偿还借款本金和利息：（1）还款期限：借款期限为[借款期限]个月，自借款发放之日起计算；（2）还款方式：每月偿还利息，到期一次性归还本金；（3）还款日：每月的[还款日]日，甲方应在该日前将利息金额支付给乙方。
2. 甲方应确保每月按时足额支付利息，确保在合同约定的还款期限到期之前结清全部借款本金和利息。
第四条提前还款1. 若甲方在约定的还款期限之前决定提前还款，则甲方应提前[提前还款通知时间]以书面形式通知乙方，并支付提前还款违约金。
2. 提前还款违约金计算方式：[提前还款违约金计算方式]。
第五条违约责任1. 若甲方未按时足额支付利息，甲方应向乙方支付逾期利息，以逾期天数为基数，按[逾期利率]%的比例计算。
2. 若甲方未按照约定归还本金和利息，乙方有权采取法律手段追索甲方的借款金额、利息及相关费用，并甲方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决本协议的解释、执行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
如甲乙双方在履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本协议自双方签字之日起生效，并在还款完成后终止。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
工程还款协议范本
工程还款协议范本甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程项目需要向甲方借款，现工程项目已完成，经双方友好协商，就还款事宜达成如下协议：一、还款事项1. 还款金额：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：乙方应按照本协议约定的期限和金额，按时足额向甲方还款。
还款采用______方式，每月偿还______元，最后一次偿还剩余本金及利息。
1. 乙方保证在还款期限内按时足额偿还甲方款项，如有逾期，乙方应按照逾期金额的千分之______向甲方支付违约金。
2. 乙方保证所提供的所有资料真实、有效，如因乙方提供的资料不实导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、陈述和保证条款1. 甲方的陈述和保证：甲方有权要求乙方按照协议约定还款，并享有要求乙方支付违约金的权利。
甲方所提供的所有资料真实、合法、有效。
2. 乙方的陈述和保证：乙方有权要求甲方按照协议约定履行义务，并保证所提供的所有资料真实、合法、有效。
乙方应按照协议约定按时足额还款，并承担因违约产生的所有责任。
四、违约责任和解决方式条款1. 若乙方未按照本协议约定按时足额还款，甲方有权要求乙方立即偿还全部款项，并要求乙方支付违约金及逾期利息。
2. 若双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议中的各项条款均经双方充分协商，对双方均具有法律约束力。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、签署条款本协议由甲乙双方于上述日期在____________签署。
还款协议书(工程款)
还款协议书（工程款）1. 甲方与乙方甲方：[借款人姓名/公司全称] 乙方：[出借人姓名/公司全称]注：甲乙双方可根据实际情况进行修改。
2. 借款金额与还款方式甲方向乙方借款金额为人民币[借款金额]元（大写：[借款金额大写]元）。
分期还款：甲方将借款金额分为[分期数]个等额的分期还款金额，并按照约定的时间进行分期还款。
一次性还款：甲方可以在借款到期日前一次性偿还全部借款金额及利息。
注：借款金额、还款方式等可根据实际情况进行修改。
3. 利息与费用甲方应按照借款金额向乙方支付利息。
利息计算方式为[利息计算方式]，年利率为[年利率]。
若甲方逾期还款，则应向乙方支付逾期利息，逾期利息计算方式为[逾期利息计算方式]，年逾期利率为[逾期利率]。
本合同项下的一切费用由甲方承担，包括但不限于公证费、保险费等。
注：利息计算方式、逾期利息计算方式、年利率、逾期利率可根据实际情况进行修改。
4. 还款保证甲方在签署本协议时如有具体还款计划，应按照计划进行还款，确保按时足额还款。
若甲方无法按时还款，应提前[提前时间]向乙方书面通知并说明情况，经双方协商后可以调整还款日期。
甲方还款后，乙方应出具相应收据，以便甲方核对。
如甲方逾期还款超过[逾期天数]天，乙方有权要求甲方支付逾期利息或采取其他法律手段进行追偿。
注：提前时间、逾期天数可根据实际情况进行修改。
5. 法律适用与争议解决本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用法律。
出现本协议引发的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可选择将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
6. 其他条款本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自签署之日起生效。
甲方应按照约定的时间及方式进行还款。
本协议的任何修改、补充以及解除均须经双方书面协议并签字生效。
本协议的未尽事宜，可由双方另行协商，形成书面补充协议。
甲方（签字/公司盖章）：________________________ 乙方（签字/公司盖章）：________________________日期：年月日。
建筑工程欠款还款协议书
建筑工程欠款还款协议书甲方：[借款人姓名]乙方：[贷款人姓名]鉴于甲方与乙方之间存在建筑工程欠款问题，为明确双方的权益和义务，特订立本欠款还款协议书，共同遵守，以维护双方的合法权益。
一、借款事项甲方向乙方借款金额为人民币[具体借款金额]（大写：[借款金额大写]），用于建筑工程项目[具体项目名称]。
二、还款方式1. 还款期限：甲方应在协议生效之日起，按照本协议规定的还款计划，于每月[还款日期]前偿还该月应还款项。
2. 还款计划：根据合同金额和借款期限，双方约定还款计划如下：[具体还款计划表格]3. 还款方式：甲方应通过银行转账或现金等方式，按时足额归还借款本金和利息。
如有特殊情况导致无法按时还款，甲方应提前三天书面通知乙方，并得到乙方书面同意，否则将按照协议约定的方式进行追偿。
三、逾期还款及违约责任1. 逾期还款：如甲方未按照协议规定的还款日期全额偿还借款本金及利息，甲方将被视为逾期还款。
自还款日起，甲方应按照逾期的天数支付逾期罚息，罚息的计算方式为逾期金额乘以协议规定的逾期利率。
2. 违约责任：如甲方逾期还款超过[逾期天数]天，乙方有权采取以下措施之一或多种方式对甲方进行追偿：a. 解除合同，并要求甲方返还全部欠款及逾期罚息；b. 采取法律手段追讨借款本金、利息及逾期罚息，并要求甲方承担追偿的法律费用。
四、违约处理1. 若甲方发生重大违约行为，包括但不限于转让借款、提前偿还或抵押借款质押物等未经乙方同意的行为，乙方有权立即解除本协议并要求甲方返还全部借款本金和利息。
2. 对于乙方的违约行为，包括但不限于未按时提供借款、提供虚假信息等，甲方有权向乙方提起合理的索赔，并有权终止协议。
五、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
六、协议生效本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
甲方：（签字）日期：[签字日期]乙方：（签字）日期：[签字日期]。
工程还款完整协议书
工程还款协议书背景为了确保工程款项的支付安全和合规性，甲方和乙方达成协议，明确工程款项的支付方式和还款条件。
协议内容1. 工程款项及支付方式1.1 甲方将支付给乙方总计（具体金额）作为工程款项。
1.2 工程款项的支付方式如下：•第一期款项：甲方按照工程进度支付工程款项的30%，即（具体金额），作为第一期款项，在合同签订后三日内，一次性支付至乙方指定的账户。
•第二期款项：甲方按照工程进度支付工程款项的50%，即（具体金额），作为第二期款项，在工程完成进度达到百分之六十时，一次性支付至乙方指定的账户。
•第三期款项：甲方按照工程进度支付工程款项的20%，即（具体金额），作为第三期款项，在工程竣工验收合格后，一次性支付至乙方指定的账户。
2. 工程款项的还款条件2.1乙方应于每次收到工程款项后的三个工作日内，向甲方提供正式的发票及工程进度报告。
2.2如发生工程质量问题或工程进度延误等情况，甲方有权中止支付工程款项，直至问题解决为止。
2.3如乙方未按时提供发票及工程进度报告，甲方有权暂停工程款项的支付，直至乙方提供相应的材料为止。
3. 违约责任3.1若乙方违反本协议约定，未按照合同约定的时间和方式完成工程款项的支付，甲方有权要求乙方按照约定支付工程款项，并可视情况追加违约金。
3.2乙方如发现甲方拖欠工程款项的支付，有权要求甲方支付相应的滞纳金，并保留采取法律手段维护自己的权益的权利。
4. 其他条款4.1本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议自双方签订之日起生效。
4.3本协议的修改、补充及争议的解决，应经甲方和乙方协商一致，并依法办理相应的手续。
4.4 本协议未尽事宜，由甲方和乙方协商解决。
签署甲方（签字）：___________________乙方（签字）：___________________日期：___________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
工程还款协议范本(1)
签订地点：
签订日期：年月日
工程还款协议范本
范本工程款结算还款协议
本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX月XX日在中国北京市签署：
XXX公司（以下简称甲方）
住所：XXXXXX
法定代表人：XXX
（法定代表人的代理人：XXX）
XXX公司（以下简称乙方）
住所：XXXXXX
法定代表人：XXX
（法定代表人的代理人：XXX）
鉴于：
XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。
该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX
万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX月XX日至XX年XX
月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方。