全国造价员考试(基础知识部分)模拟试题 超赞打印版本
2023年造价员基础知识模拟试题
一、单项选择1.按照《中华人民共和国建筑法》规定, 建筑施工许可证旳申请者是: 建设单位2.开标应当由（招标人）主持, 在招标文献中预先确定旳地点公开进行。
3、根据我国现行规定, 下列属于造价工程师权利是：发起设置工程造价征询企业。
4.下列不属于甲级工程造价征询企业资质原则旳是（A）A.已获得乙级工程造价征询企业资质证书满四年B.获得造价工程师注册证书旳人员不少于10人C.企业出资人中注册造价工程人数不低于出资人总数旳60%D.企业注册资本不少于人民币: 100万元5.建设工程项目管理旳关键任务是控制好项目旳三大目旳。
下列属于项目管理三大目旳旳是: 规定旳时间、规定旳质量原则、规定旳预算费用6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律旳反应, 各个建设阶段（次序不能颠倒, 但可以进行合理旳交叉）7、建设工程项目构成中旳最小单位是: 分项工程8、在项目目旳控制旳措施中, s形曲线法旳一般作用是（造价控制和进度控制）9、在建设工程项目风险管理过程中, 风险识别最重要旳工作成果是（风险清单）10、当事人签订协议, 必须通过旳程序是: 承诺公证11、按照《中华人民共和国协议法》规定, 下列情形中引起整个协议无效旳是：cA.因故意或者重大过错导致对方财产损失旳B.因重大误解签订旳协议C.一方以欺诈手段签订协议损害国家利益旳D.在协议签订时显失公平旳12.在工程建设中, 各类协议是维系参与单位之间关系旳纽带。
在建设工程项目协议体系中, 两个最重要旳节点是: 业主和承包商13、按计价方式不一样, 建设工程协议可以划分为三大类。
如下不属于三大协议类型旳协议是：市场价协议14.《建房工程施工协议（示范文本）》由三部分构成下列选项中不属于其构成内容旳是:施工协议书15.《建设工程施工协议（示范文本）》旳通用条款中规定人三种可选择旳计价方式: 固定价格协议, 可调价格协议, 成本加酬金协议16、EPC总承包是最经典和最全面旳工程总承包方式, 签订工程总承包协议旳当事人双方是: 施工单位和总承包单位17、协议双方发生争议后, 不妥旳处理方式是：双方和解对旳方式是: 双方和解、由第三人调解、立即向人民法院起拆18、固定资产投资所形成旳固定资产价值旳内容包括:建筑安装工程造价、工程建设其他费用19、建设项目工程造价是指:建设项目旳建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调整税旳总和20、设备购置费旳构成为: 设备原价+运费+装卸费21、直接工程费中旳人工费是指: 直接从事建筑安装工程施工旳生产工人开支旳短期费用22.建筑安装工程费由（直接费、间接费、利润和税金）23.下列属于工程建设其他费用内容旳是: 建设用地费24.竣工验收时为签定工程质量, 对隐蔽工程进行必要旳挖掘和修复旳费用应记人：预备费25、下列对于建设期贷款利息概念旳表述对旳旳是:建设期贷款利息是指项目建设期发生旳支付银行贷款、出口信贷、债券等旳借款利息和融资费用26.从工程费用计算角度分析, 工程造价计价旳次序是:分部分项工程单价-单项工程造价-单位工程造价-建设项目总造价27、工程造价计价根据按用途分类, 可认为7大类18小类, 其中可行性研究资料是: 计算建筑安装量和工程量旳根据28、编制工程结算时, 计算和确定一种规定计量单位旳分项工程或构造构件旳人工、材料、机械台班耗用量旳数量原则是：预算定额29预算定额旳编制应反应: 社会下平均水平30、材料预算价格是指材料从其来源地到（工地仓库堆放场地后旳出席）旳价格。
造价员基础知识模拟习题
9. 在建设工程项目风险管理过程中，风 险识别最主要的工作成果是（ ）。
A．风险事件发生的概率 B. 风险清单 C．风险事故对项目目标的影响程度 D．风险等级
造价员基础知识模拟习题
10．当事人订立合同，必须经过的程序是 （ ）。
A. 担保和承诺 B．要约和担保 C．要约和承诺 D．承诺和公证
造价员基础知识模拟习题
2．开标应当由（ ）主持，在招标文件 中预先确定的地点公开进行。
A．政府招投标管理办公室负责人 B．招标人 C. 投标人推选的代表 D．公证人
造价员基础知识模拟习题
3．根据我国现行规定，下列属于造价工程 师权利的是（ ）。
A．发起设立工程造价咨询企业 B．签订工程施工合同 C．依法裁定工程经济纠纷 D．审批工程变更文件
理的交叉
造价员基础知识模拟习题
7．建设工程项目组成中的最小单位是 （ ）。
A．分部工程 B．分项工程 C．单项工程 D．单位工程
造价员基础知识模拟习题
8．在项目目标控制的方法中，S形曲线法 的一般作用是（ ）。
A．进度控制和质量控制 B．造价控制和进度控制 C．质量控制和造价控制 D．造价控制和风险控制
人员的工资性费用 C．从事建筑安装施工的生产工人及机械
操作人员开支的各项费用 D．直接从事建筑安装工程施工的生产工
人开支的各项费用
造价员基础知识模拟习题
22．建筑安装工程费由（ ）组成。 A．直接费、间接费、利润和税金 B．直接费、间接费、计划利润和税金 C．直接工程费、间接费、利润和税金 D．直接工程费、间接费、计划利润和税
全国建设工程造价员资格考试 《建设工程造价管理基础知识》
模拟试题（一）
造价员基础知识模拟习题
全国造价员考试模拟试题(基础知识部分)
模拟试题（一）一, 单项选择题（共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）1.依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。
A.建设单位B.施工单位C.建立单位D.设计单位2.开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人3.依据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。
A.发起设立工程造价询问企业B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件4.下列不属于甲级工程造价询问企业资质标准的是（）。
A.已取得乙级工程造价询问企业资质证书满四年B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%D.企业注册资本不少于人民币100万元5.建设工程项目管理的核心任务是限制好项目的三大目标。
下列不属于项目管理三大目标的是（）。
A.规定的时间B.规定的预算费用C.规定的质量标准D.规定的平安标准6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。
A.次序可以颠倒，但不能交叉B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C.次序不能颠倒，也不能进行交叉D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉7.建设工程项目组成中的最小单位是（）。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.在项目目标限制的方法中，S形曲线法的一般作用是（）。
A.进度限制和质量限制B.造价限制和进度限制C.质量限制和造价限制D.造价限制和风险限制9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。
A.风险事务发生的概率B.风险清单C.风险事故对项目目标的影响程度D.风险等级10.当事人订立合同，必需经过的程序是（）。
A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公正11.依据《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（）。
全国造价员基础知识模拟试题
全国造价员模拟试题工程造价基础知识试卷一、共同作答Ⅰ单项选择题（共40题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。
A.1个月B.3个月C.半年D.1年2、注册造价工程师初始注册的有效期为（）。
A.两年B.三年C.四年D.无时间限制3、招标方式分为公开招标和（）两种方式。
A.自行招标B. 议标C.委托招标D.邀请招标4、（）是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。
A.分部工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程5、预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各种预防性措施，以使计划目标得以实现，称为（）。
A.被动控制B.反馈控制C.主动控制D.动态控制6、工程承包中的分包、技术转让是（）风险控制措施的运用。
A.风险转移B.风险分离C.风险分散D.风险回避7、合同的订立需要经过要约和（）两个阶段。
A.履约B.承诺C.要约邀请D.违约8、逾期交付标的物的，遇价格上涨按（）执行。
A.原价B.新价C.两者平均价D.调整价9、下列哪个合同承包商风险大（）A.成本加酬金B.固定总价合同C.可调值总价D.可调值单价10、根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定，我国现行建筑安装工程费构成中，材料二次搬运费应计入（）。
A.直接费B.其他直接费C.现场管理费D.间接费11、超长、超宽、超重构件运输引起的增加费属于（）。
A.措施费B.设备运杂费C.价差预备费D.基本预备费12、某进口设备FOB价格为200万元人民币，CIF价格为220万元人民币，国际运费及运输保险费率为10%，外贸手续费为1.5%，关税税率15%。
则关税为（）万元。
13、某工程采购特种钢材10t，出厂价为5000元/t,，包装费200元，材料运输费率50元/t，运输损耗率2%，采购及保管费率为8%，则该特种钢材的预算价格为( )元。
A.55780B.55851C.55355D.5783414、生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m3，则其产量定额为（）。
造价员考试基础知识模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四）一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。
二、A．业主和承包商三、B．勘察单位和设计单位四、C．承包商和设备材料供应商五、D．设备和材料供应商六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。
七、A．EPC承包合同八、B．施工总承包合同九、C．单项工程承包合同十、D．特殊专业工程承包合同十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。
十二、A．工程承包合同十三、B．工程勘察合同十四、C．工程咨询或项目管理合同十五、D．劳务分包合同十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。
十七、A．工程承包合同十八、B．设备、材料采购合同十九、C．项目监理合同二十、D．劳动分包合同二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
下列合同中不属于建设合同的是（）。
二十二、A．勘察合同二十三、B．设计合同二十四、C．施工合同二十五、D．建设项目贷款合同二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。
二十七、A．损害赔偿责任二十八、B．连带责任二十九、C．侵权责任三十、D．违约责任三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。
三十二、A．发包人变更设计计划三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。
三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工三十九、C．建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收四十、D．工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程四十一、9．在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是（）。
全国建筑工程造价员考试(基础知识试卷及答案)
全国建筑工程造价员考试基础知识试卷（含答案）一、单选题（每题1分，共40分）1．建设单位应当自领取施工许可证之日起（C ）个月内开工。
A．1 B．2 C．3 D．42．工程量清单内所开列的工程量为估计工程量，而非准确工程量的是（B ）合同。
A．可调总价B．单价C．固定总价D．成本加酬金3．在工程索赔中按索赔目的分类的是（C ）。
A．暂停施工索赔B．拖延付款索赔C．工期延长索赔D．终止合同索赔4．有些紧急工程（如灾后恢复工程等）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，因此，承包商不可能报出合理的价格，宜采用（D ）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加奖金合同D．成本加酬金合同5．某企业在建筑项目完成后，进行费用合计，人工费为12万元，机械费为15万元，间接费费率为1.2%，以人工费和机械费合计为基数的间接费为（D ）万元。
A．0.319 B．0.320C．0.323 D．0.3246．下列不属于建筑安装工程造价规费的是（D ）。
A．工程排污费B．工程定额测定费C．社会保障费D．总承包服务费7．其建筑安装公司的违约行为导致工程遭受5万元的损失时，业主及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。
依据《中华人民共和国合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（D ）万元。
A．5 B．6 C．7 D．88．投资估算指标的计算对象是（C ）。
A．各个分部分项工程B．扩大的分项工程C．独立的单项工程或完整的工程项目D．整个建筑物和构筑物9．我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（B ）。
A．直接工程费B．措施费C．企业管理费D．规费10．当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（C ）。
A．材料单价B．市场单价C．综合单价D．部分费用单价11．某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（B ）个月。
造价员考试《基础知识》模拟练习题及答案
XX年造价员考试《根底知识》模拟练习题及答案1、工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的，这个说法指的是施工组织设计的( )。
A、全过程B、技术性C、经济性D、全局性答案：D分析：工程施工组织设计是全局性的文件。
“全局性”是指，工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的(指管理职能的全面性)。
2、对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可将其()。
A、竖向分区B、横向分区C、并联分区D、串联分区答案：A分析：对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，宜将其竖向分区。
3、对于短缝焊接，特别是对一些难以到达部位的焊接可选用()。
A.手弧焊B.等离子弧焊C.电渣焊D.埋弧焊答案：A分析：手弧焊设备轻便，操作灵活，能满足难以到达部位的焊接要求，而其他焊接设备不具备这样的特点，因此答案A是正确的。
4、下置式曳力机是指( )。
A、蜗杆在蜗轮下方B、蜗轮在蜗杆下方C、蜗轮蜗杆都在下方D、和蜗轮蜗杆无关答案：A分析：蜗杆在蜗轮下方称为下置式曳力机。
5、高电压是指额定电压在( )以上的电压。
A、1kVB、2 kVC、3 kVD、4 kV答案：A分析：将额定电压在1kV以上的电压称为高电压。
6、在建筑给水系统中一般采用的泵是( )。
A.旋涡泵B.混流泵C.轴流泵D.离心泵答案：[D]试题评析：在建筑给水系统中一般采用的泵是离心式水泵，具有构造简单、体积小、效率高、运转平稳等优点。
7、水浮正装金属储罐的施工方法适用于( )。
A、大容量的浮船式金属储罐施工B、拱顶式金属储罐施工C、无力矩式金属储罐施工D、固定顶式金属储罐施工答案：A分析：水浮正装金属储罐的施工方法适用于大容量的浮船式金属储罐的施工。
8、工程量计算规那么中仪表流量计均按( )安装。
A.法兰B.阀门C.管件D 水表答案：B分析：各种形式补偿器(除方形补偿器外)、仪表流量计均按阀门安装。
9、可以用于液下喷射方式扑救大型储油罐火灾的灭火装置为( )。
造价员《基础知识》模拟题及答案
XX年造价员《根底知识》精选模拟题及答案属于国家依法设定的职业资格，是国家行政机关实施的行政许可，是职业市场准入，造价工程师依法具有相应造价文件的签字权并依法承当法律责任。
那么，下面是为大家的造价员《根底知识》精选模拟题，欢送大家参考学习。
1. 关系到工程成败、决定工程投资水平的最主要因素是( )。
A.工程建立规模B.技术方案C.设备方案D.建立标准2. 在工程设计阶段，应坚持先进性、适用性、平安可靠性、经济合理性原那么来确定( )。
A.建立规模B.建立标准C.技术方案D.设备方案3. 在工程总平面设计中，影响工程造价的主要因素不包括( )。
A.总图运输B.外部运输C建立地点D.外部协作条件4. 以下各项中，属于设计阶段影响工程造价的主要因素( )。
A.建立规模B.技术方案C.主要设备选型D.工艺设计5. 在决策阶段和设计阶段均为影响造价主要因素的是( )。
A.工程建立规模B.设备方案C.总平面配置D.建立标准6. 以下属于初步设计优化工作之一的是( )。
A.充分考虑施工方法B.合理规划主要原材料供给C.核实主要设备选型D.建筑物设计要考虑当地习惯7. 以下选项中，不属于设计方案比选原那么的是( )。
A.协调好技术先进性和经济合理性的关系B.考虑建立投资和运营费用的关系C.兼顾近期和远期的要求D.处理好建立规模与资源利用的关系8. 初步设计的限额设计目标是在初步设计开始前，根据批准的( )确定的。
A.工程建议书及其投资估算B.可行性研究报告及其投资估算C.设计任务书及其设计概算D.初步设计文件及其投资概算9. 限额设计的全过程，实际上就是工程投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是( )。
A.目标分解与方案B.目标实施C.目标实施检查D.目标修改10. 施工图设计的限额设计目标是在施工图设计开始前，根据批准的( )确定的。
A.工程建议书及其投资估算B.可行性研究报告及其投资估算C.设计任务书及其设计概算D.初步设计文件及其投资概算11. 以下各项中，属于施工设计优化工作内容的是( )。
全国造价员考试模拟试题(共四套)
模拟试题（二）一、单项选择题（共60题, 每题1分, 共60分。
每题的备选答案中, 只有一个最符合题意的）1.建设单位应当在领取施工许可证后及时开工, 开工期限为领取施工许可证之日起（）个月内。
A.1B.2C.3D.62.投标人可以在（）, 补充、修改或者撤回已提交的投标文件, 并书面通知招标人。
A.招标人发出中标通知书前B.招标文件要求提交投标文件的截止时间前C.开始评标前D.开始定标前3.造价工程师初始注册的有效期为（）年。
A.2B.3C.4D.54.以下关于工程造价咨询企业业务承接的说法中, 正确的是（）。
A.甲级企业可以在全国范围内承接业务B.乙级企业只能在本省范围内承接业务C.乙级企业可以从事工程造价3000万元人民币一下建设项目的造价咨询业务D.甲级企业可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务5.下列关于项目管理概念的表述中, 错误的是（）。
A.项目管理三大目标包括规定的时间、费用和质量B.一定的约束条件是制定项目管理目标的依据C.项目管理具有重复性和多次性的特点D.项目管理具有针对性、系统性、程序性和科学性的特点6.拟建项目单位向国家提出要求建设某一工程项目目的的建议文件是（）。
A.项目建议书B.可行性研究报告C.设计任务书D.立项报告7.在一个建设项目中, 具有独立的设计文件, 竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.下列建设工程项目目标控制的方法中, 可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是（）。
A.控制图法和因果分析图法B.S曲线法和香蕉曲线法C.S曲线法和直方图法D.网络计划法和排列图法9.关于建设工程项目风险的分类, 下列不是按照风险来源进行分类的是（）。
A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.总体风险10.以下关于合同生效的说法中, 错误的是（）。
A.依法成立的合同, 自成立时生效B.附生效条件的合同, 自条件成就时生效C.附生效期限的合同, 自期限届至时生效D.依法应当办理批准、登记等手续的合同, 自签订之日起生效11.合同标的物提存后, 债权人领取提存物的权利期限为（）年。
2023年造价员考试基础知识模拟试题及答案汇总
1、建设工程协议是指承包人进行工程旳勘察、设计、施工等建设，由发包人支付对应价款旳协议。
建设工程协议旳主体只能是（）。
A．公民个人B．设计者C．法人D．法人答案：D2、实际工程质量与估计旳工程量也许有较大出入时，应优先选择（）A．总价协议B．单价协议C．成本加酬金协议D．以上协议类型均匀合适答案：B3、根据工程建设旳不一样阶段，建设工程协议可以分为（）A．固定总结协议和固定单价协议B．建设工程总包协议和分包协议C．勘察协议、设计协议和施工协议D．供水供电协议和运送协议答案：C4、工程造价旳特点是（）A．大额性、可调性、动态性和层次性B．多样性、单体性、动态性和层次性5、工程造价旳构成重要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调整税。
A．建筑安装工程费用B土地使用费C．固定资产使用费D．生成准备费答案：A6、下列费用中不属于社会保障费旳是（）A．养老保险费B．失业保险费C．医疗保险费D．住房公积金答案：D7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实行工程监理旳费用。
A．施工单位B．建设单位C．质量监督单位D．国家有关部门答案：B8、工程造价计价重要措施有（）A．定额单价法一种B．直接费单价法一种9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。
A．国家主管部门或其授权机关B．国家发展改革委员会C．国家技术管理局D．以上均可答案：A10、劳动定额是建筑安装工人在正常旳施工（生产）条件下、在一定旳生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平旳基础上制定旳。
又称（）A．人工定额B．概算定额C．施工定额D．预算定额答案：A2023年全国造价员基础知识模拟练习试题21、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。
时间定额与产量定额旳关系是（）A．有关关系B．独立关系{来源：考{试大}C．正比关系D．互为倒数答案：D2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费旳是（）C．都市维护建设税D．教育费附加答案：B{来源：考{试大}3、工人在夜间施工导致旳施工降效费用应属于（）A．直接工程费B．措施费C．规费D．企业管理费答案：B4、投资估算一般分为（）A．建设项目、单项工程、单位工程三个层次B．单项工程、单位工程二个层次C．单项工程、单位工程、分部工程三个层次D．建设项目、单项工程二个层次答案：A5、预算定额是按照（）编制旳。
造价员基础知识模拟考试题
XX年造价员根底知识模拟考试题1.关于工程预付款结算，下例说法正确的选项是( )。
A.工程预付款原那么上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%B.对重大工程工程，按年度工程方案逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗局部应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.但凡没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有( )。
A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付3.竣工结算的方式有( )。
A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建立工程竣工总结算D.分项工程竣工结算E.分部工程竣工结算4.工程价款结算对于建筑施工单位和建立单位均具有重要的意义，其主要作用有( )。
A.是建立单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建立投资数额，编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进行本钱核算，确定工程实际本钱的重要依据E.是反响工程进度的主要指标5.竣工结算编制的依据包括( )。
A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告6.工程竣工结算的审核一般从以下( )入手。
A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取7.****机械设备的结算一般分为( )阶段。
A.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。
出口信贷根据借款的对象分为( )。
A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票。
造价员考试基础知识模拟试题1
2021年造价员考试根底知识模拟试题1、标底编制的主要作用是()。
A.确定合同价格B.评审投标人报价是否合理C.指导投标人报价D.控制施工图预算标准答案:B2、当采用可供选择的工程报价是，对于难以实现的规格，通常应该()。
A.将该规格价格压低B.将该规格价格较大幅度提高C.将该规格价格适当提高D.不对该规格报价标准答案:B3、本钱加酬金合同的主要缺点是()。
A.仅适用于工期短的工程B.风险全部由承包人承当C.发包人对工程总造价不易控制D.承包人需要准确计算工程量标准答案:C4、对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的选项是()。
A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同B.该指令、通知经工程师认可后生效C.工程师代表由发包人委派D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知标准答案:A5、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于()以内以书面形式通知工程师。
A.4小时B.24小时C.8小时D.48小时标准答案:C6、当采购车辆时，比拟常用的评标方法是()。
A.全寿命费用评标价法B.综合评标价法C.最低投标价法D.百分评定法标准答案:A7、与我国的【施工合同文本】相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差异在于()。
A.涉及工程进度控制的条款B.涉及权利义务的条款C.涉及费用管理的条款D.涉及法规性的条款标准答案:D8、关于FIDIC合同条件中的争端解决，以下描述中错误的选项是()。
A.通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式B.双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会C.如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会D.FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端标准答案:A9、FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于()时，应确定新的费率或价格。
A.0.01%B.1%C.%D.10%标准答案:D10、从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于()原因导致的索赔。
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案版
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 合同总价为84万，预付款为合同总价的25%，每月从工程款中抵扣，主要材料及配件费比重按60%算。
则预付款起扣点是()万元。
A. 24B. 65C. 38D. 492.(单项选择题)(每题 1.00 分)债权人领取提存物的权利，自提存之日起()内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则的说法，正确的是（）。
A. 在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B. 若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿C. 若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿D. 若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。
A. 不同投标人的投标文件相互混装B. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人C. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D. 不同投标人的投标文件由同一单位编制E. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件5.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中关于投标报价的说法正确的是（）。
A. 投标报价应由投标人自主确定B. 投标报价只能由投标人自己编制C. 投标报价中不含风险费，风险费要单独列出D. 投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、工程量数量必须与招标人招标文件中提供的一致6.(单项选择题)(每题 1.00 分)因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。
工期确认时间根据合同通用条款约定为（）。
A. 7天内B. 14天内C. 21天内D. 28天内7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《招标投标法》的规定，必须进行招标的施工项目有()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）1.建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）个月内。
A.1B.2C.3D.62.投标人可以在（），补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.招标人发出中标通知书前B.招标文件要求提交投标文件的截止时间前C.开始评标前D.开始定标前3.造价工程师初始注册的有效期为（）年。
A.2B.3C.4D.54.以下关于工程造价咨询企业业务承接的说法中，正确的是（）。
A.甲级企业可以在全国范围内承接业务B.乙级企业只能在本省范围内承接业务C.乙级企业可以从事工程造价3000万元人民币一下建设项目的造价咨询业务D.甲级企业可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务5.下列关于项目管理概念的表述中，错误的是（）。
A.项目管理三大目标包括规定的时间、费用和质量B.一定的约束条件是制定项目管理目标的依据C.项目管理具有重复性和多次性的特点D.项目管理具有针对性、系统性、程序性和科学性的特点 6.拟建项目单位向国家提出要求建设某一工程项目目的的建议文件是（）。
A.项目建议书 B.可行性研究报告C.设计任务书D.立项报告7.在一个建设项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.下列建设工程项目目标控制的方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是（）。
A.控制图法和因果分析图法 B.S曲线法和香蕉曲线法 C.S曲线法和直方图法 D.网络计划法和排列图法9.关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是（）。
A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.总体风险10.以下关于合同生效的说法中，错误的是（）。
A.依法成立的合同，自成立时生效B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附生效期限的合同，自期限届至时生效D.依法应当办理批准、登记等手续的合同，自签订之日起生效11.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利期限为（）年。
A.1 B.3 C.5 D.10 12.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（）。
A.EPC承包合同 B.施工总承包合同C.单项工程承包合同D.特殊专业工程承包合同13.在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是（）。
A.固定总价合同 B.可调总价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同14.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是（）。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件15.招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。
约定合同价款的依据是（）。
A.招标标底B.投标报价C.中标价格D.预算造价16.对于实行EPC总承包合同的工程项目，业主在（）即可开始招标。
A.提交项目建议书之后B.项目立项之后C.项目初步设计完成之后D.项目施工图设计完成之后17.合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以（）。
A.依法撤销裁决 B.再申请仲裁C.提请诉讼D.向人民法院申请执行18.非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目（）的总和。
A.工程承发包价格B.铺地流动资金投资C.固定资产投资D.建筑安装工程造价19.影响工程造价的两个主要因素是单位价格和（）。
A.直接费单价B.综合单价C.建设投资D.实物工程数量20.我国进口设备采用最多的一种货价是（）。
A.离岸价格 B.运费在内价C.运费和保险费在内价D.原价21.建筑安装工程费用中的税金为国家税法规定的应计入造价内的营业税、城市维护建设税和（）。
A.增值税B.消费税C.教育费附加D.所得税22.不属于材料费的内容有（）。
A.材料原价B.燃料动力费C.材料运杂费D.运输损耗费23.不属于工程建设其他费中的递延资产是（）。
A.人员培训费及提前进厂费B.为保证初期正常生产所必须的生产办公、生活家具用具购置费C.为保证初期正常生产所必需的第一套不够固定资产标准的生产用具、工具购置费D.为保证初期正常生产所必须的备品、备件费24.基本预备费的概念阐述正确的是（）。
A.在投资估算内难以预料的工程费用B.在设计概算内难以预料的工程费用C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用D.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起的工程造价变化的预测预留费用25.利用国外贷款的利息计算中，计算年利率时不需要综合考虑的因素是（）。
A.手续费B.管理费C.承诺费D.汇率变动26.影响工程造价的关键因素是（）。
A.人员的工资B.材料的价格C.机械资源的价格D.资源要素的价格27.一下建筑工程造价计价依据的分类中，属于按使用对象分类的是（）。
A.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据B.计算建筑安装工程费的依据C.规范工程计价的依据D.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据28.投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。
将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作（）。
A.收集整理资料阶段B.平衡调整阶段C.测算审查阶段D.以上均不是29.按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（）小时。
A.6 B.7 C.8 D.10 30.已知产量定额为10单位，则时间定额为（）单位。
A.10B.1C.0.5D.0.1时间定额=1/产量定额31.下列不属于预算定额编制依据的是（）。
A.全国统一劳动定额B.现行的设计规范C.概算指标D.通用的标准图32.给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。
则材料消耗定额为（）单位。
A.90B.100C.105D.11033.建筑安装工程费用定额的水平应按照社会必要劳动量确定，这一说法体现了建筑安装工程费用定额的（）编制原则。
A.合理确定定额水平B.简明、适用性C.定性与定量分析相结合D.以上都不对34.以下关于工程造价资料的说法中，错误的是（）。
A.1991年11月，建设部印发了关于《监理工程造价资料积累制度的几点意见》的文件，标志着我国工程造价资料积累制度建立起来B.工程造价资料按照其不同发展阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、工程决算等C.工程造价资料积累的内容应包括“量”和“价”，还要包括对造价确定有重要影响的技术经济条件D.要建立造价资料数据库，首要的问题是数据资料的搜集、整理和输出工作35.下列关于投资估算生产能力指数法的表述中，正确的是（）。
A.一般情况下，生产能力指数的取值范围0~1.5之间B.当拟建项目生产规模扩大主要依赖增大设备规模时，生产能力指数取值在0.8~0.9之间C.这种方法主要适用于投资与规模呈线性关系的类型项目D.生产能力指数法的估算精度一般可达到±20%以内36.按照单位实物工程量投资估算法，下列工程中以每延长米投资乘以实物工程量计算建筑工程费的是（）。
A.土石方工程B.矿井巷道衬砌工程C.路面铺设工程D.工业窑炉砌筑37.建设项目的三阶段设计是指（）。
A.单位工程设计、单项工程设计、建筑项目总设计B.初步设计、技术设计、施工图设计C.总图运输设计、平面设计、立面设计D.初步设计、技术设计、扩大初步设计38.不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是（）。
A.总概算表B.单项工程概算表C.工程建设其他费用计算表D.单位工程概算表39.下列各项中，不属于施工图预算书组成部分的是（）。
A.补充单位估价表B.主要设备材料数量及价格表C.工程量计算书D.工、料、机分析表40.对于承包商而言，施工图预算的作用之一是（）。
A.检验设计的经济合理性B.测算表弟C.测算造价指数D.拟定降低成本措施41.在项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（）。
A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.建设标准42.下列选项中，不属于设计方案比选原则的是（）。
A.协调好技术先进性和经济合理性的关系B.考虑建设投资和运用费用的关系C.兼顾近期和远期的要求D.处理好建设规模与资源利用的关系43.《中华人民共和国招标投标法》规定，在我国境内可以不进行招标的项目是（）。
A.公用事业的项目B.国家融资的项目C.使用国家资金的项目D.使用专有技术的项目44.建设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商（）。
A.作为竣工验收的依据B.制定施工方案的依据C.制定索赔处理办法的基础D.签订工程承包合同的基础45.在建设工程施工招标文件中，对投标文件的组成、投标报价、递交、修改、撤回等有关内容的要求，由招标文件提出的是（）。
A.投标须知B.技术条款C.合同主要条款D.投标文件格式46.根据《建设工程工程量清单计划规范》的规定，分部分项工程量清单的项目编码第三级表示为（）。
A.专业工程顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程顺序码D.清单项目顺序码47.不属于建设工程招标标底价格的编制依据是（）。
A.招标文件的商务条款B.施工方案或施工组织设计C.施工现场地址、水文、地上情况等资料D.企业定额、类似工程的成本核算资料48.措施项目组价的方法一般有两种，其中，采用综合单价形式组价方式主要用于计算（）。
A.临时设施费B.二次搬运费C.安全施工费D.施工排水费49.在建设工程招投标开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理的是（）。
A.未按招标文件的要求密封的B.未按招标文件的要求提交投标保证金的C.未按规定的格式填写并且内容不全的D.无单位盖章并且无法定代表人签字的50.完成评标和定标应当在投标有效期结束日的（）个工作日前。
A.15B.20C.25D.3051.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。
A.工程尚未开始B.工程施工前准备C.工程正在施工D.工程已完成52.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。
A.合同中类似的价格执行B.当地权威部门指导的价格执行C.监理工程师提出的价格执行D.承包商提出的价格，监理工程师确认后执行53.对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。
A.补偿索赔B.综合索赔C.单项索赔D.道义索赔54.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。