最新2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
湖南建设施工合同2014示范文本(HNJS-2014)
湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：湖南省住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
建设工程施工合同(湖南省2014版)
HNJS—2014)湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014 （以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计1 3条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》（2014年）的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无” 或划“ / ”。
2019编辑2014湖南省建设工程施工合同HNJS2014.doc
.（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同(示范文本) 湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局.制定.目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4标准和规范 (11)1.5合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15).1.11知识产权 (17)1.1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1许可或批准 (18)2.2发包人代表 (19)2.3发包人人员 (19)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (21)2.6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2.8现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (21)3.1承包人的一般义务 (22)3.2项目经理 (23)3.3承包人人员 (24)3.4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3.6工程照管与成品、半成品保护 (27)3.7履约担保 (28)3.8联合体 (28)4. 监理人 (29)4.1监理人的一般规定 (29)4.2监理人员 (29)4.3监理人的指示 (29)4.4商定或确定 (30)5. 工程质量 (31)5.1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5.3隐蔽工程检查 (32)5.4不合格工程的处理 (34)5.5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34).6.1安全文明施工 (34)2.6.2职业健康 (39)6.3环境保护 (40)7. 工期和进度 (40)7.1施工组织设计 (40)7.2施工进度计划 (41)7.3开工 (42)7.4测量放线 (43)7.5工期延误 (43)7.6不利物质条件 (44)7.7异常恶劣的气候条件 (45)7.8暂停施工 (45)7.9提前竣工 (47)8. 材料与设备 (48)8.1发包人供应材料与工程设备 (48)8.2承包人采购材料与工程设备 (48)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (49)8.4材料与工程设备的保管与使用 (49)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (50)8.6样品 (51)8.7材料与工程设备的替代 (52)8.8施工设备和临时设施 (53)8.9材料与设备专用要求 (53)9. 试验与检验 (54)9.1试验和检验业务 (54)9.2取样 (54)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (54)9.4现场工艺试验 (55)10. 变更 (55)10.1变更的范围 (56)10.2变更权 (56)10.3变更程序 (56)10.4变更估价 (57).10.5承包人的合理化建议 (58)3.10.6变更引起的工期调整 (59)10.7暂估价 (59)10.8暂列金额 (61)10.9计日工 (61)11. 价格调整 (62)11.1市场价格波动引起的调整 (62)11.2法律变化引起的调整 (65)12. 合同价格、计量与支付 (66)12.1合同价格形式 (66)12.2预付款 (67)12.3计量 (68)12.4工程进度款支付 (69)12.5支付账户 (73)13. 验收和工程试车 (73)13.1分部分项工程验收 (73)13.2竣工验收 (73)13.3工程试车 (76)13.4提前交付单位工程的验收 (78)13.5施工期运行 (78)13.6竣工退场 (78)14. 竣工结算 (79)14.1竣工结算申请 (79)14.2竣工结算审核 (80)14.3甩项竣工协议 (81)14.4最终结清 (81)15. 缺陷责任与保修 (82)15.1工程保修的原则 (82)15.2缺陷责任期 (82)15.3质量保证金 (83)15.4保修 (84)16. 违约 (86)16.1发包人违约 (86).16.2承包人违约 (88)4.16.3第三人造成的违约 (90)17. 不可抗力 (90)17.1不可抗力的确认 (90)17.2不可抗力的通知 (91)17.3不可抗力后果的承担 (91)17.4因不可抗力解除合同 (92)18. 保险 (93)18.1工程保险 (93)18.2工伤保险 (93)18.3安全生产责任保险 (93)18.4持续保险 (94)18.5保险凭证 (94)18.6未按约定投保的补救 (94)18.7通知义务 (94)19. 索赔 (95)19.1承包人的索赔 (95)19.2对承包人索赔的处理 (95)19.3发包人的索赔 (96)19.4对发包人索赔的处理 (96)19.5提出索赔的期限 (97)20. 争议解决 (97)20.1和解 (97)20.2调解 (97)20.3争议评审 (97)20.4仲裁或诉讼 (99)20.5争议解决条款效力 (99)第三部分专用合同条款 (100)1. 一般约定 (100)1.1词语定义 (100)1.3法律 (101)1.4标准和规范 (101).1.5合同文件的优先顺序 (101)5.1.6图纸和承包人文件 (101)1.7联络 (102)1.10交通运输 (102)1.11知识产权 (103)1.13工程量清单错误的修正 (104)2. 发包人 (104)2.2发包人代表 (104)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (104)2.5资金来源证明及支付担保 (105)3. 承包人 (105)3.1承包人的一般义务 (105)3.2项目经理 (105)3.3承包人人员 (106)3.5分包 (106)3.6工程照管与成品、半成品保护 (107)3.7履约担保 (107)4. 监理人 (107)4.1监理人的一般规定 (107)4.2监理人员 (107)4.4商定或确定 (108)5. 工程质量 (108)5.1质量要求 (108)5.3隐蔽工程检查 (108)6. 安全文明施工与环境保护 (109)6.1安全文明施工 (109)7. 工期和进度 (109)7.1施工组织设计 (109)7.2施工进度计划 (110)7.3开工 (110)7.4测量放线 (110)7.5工期延误 (110)7.6不利物质条件 (111).7.7异常恶劣的气候条件 (111)6.7.9提前竣工的奖励 (111)8. 材料与设备 (111)8.4材料与工程设备的保管与使用 (111)8.6样品 (111)8.8施工设备和临时设施 (112)9. 试验与检验 (112)10. 变更 (112)10.1变更的范围 (112)10.4变更估价 (112)10.5承包人的合理化建议 (112)10.7暂估价 (113)10.8暂列金额 (113)11. 价格调整 (113)11.1市场价格波动引起的调整 (113)12. 合同价格、计量与支付 (114)12.1合同价格形式 (114)12.2预付款 (115)12.3计量 (115)12.4工程进度款支付 (116)13. 验收和工程试车 (117)13.1分部分项工程验收 (117)13.2竣工验收 (117)13.3工程试车 (118)13.6竣工退场 (118)14. 竣工结算 (118)14.1竣工付款申请 (118)14.2竣工结算审核 (118)14.4最终结清 (119)15. 缺陷责任期与保修 (119)15.2缺陷责任期 (119)15.3质量保证金 (119)15.4保修 (120).16. 违约 (120)7.16.1发包人违约 (120)16.2承包人违约 (121)17. 不可抗力 (122)17.1不可抗力的确认 (122)17.2因不可抗力解除合同 (122)18. 保险 (122)18.1工程保险 (122)18.3安全生产责任保险 (123)18.7通知义务 (123)20. 争议解决 (123)20.3争议评审 (123)20.4仲裁或诉讼 (123)附件 (124)1.协议书附件： (125)附件1：承包人承揽工程项目一览表 (125)2.专用合同条款附件： (126)附件2：发包人供应材料设备一览表 (126)附件3：工程质量保修书 (127)附件4：主要建设工程文件目录 (130)附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 (131)附件6：承包人主要施工管理人员表 (132)附件7：分包人主要施工管理人员表 (133)附件8：履约担保格式 (134)附件9：预付款担保格式 (136)附件10：支付担保格式 (138)附件11：暂估价一览表 (141). 8.第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。
湖南建设工程施工合同HNJS2014范本
湖南建设工程施工合同HNJS2014范本
该范本主要包括以下内容：
1. 合同双方信息：包括建设单位和施工单位的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程概况：包括工程名称、地点、规模、内容、工期等信息。
3. 合同价格：包括合同总价、预付款、进度款、结算方式等内容。
4. 工程质量要求：包括工程质量标准、验收标准、质量保证措施等内容。
5. 工程进度要求：包括工程开工日期、竣工日期、进度计划等内容。
6. 工程变更与索赔：包括工程变更程序、索赔程序、争议解决方式等内容。
7. 安全生产与环保要求：包括安全生产责任、环保责任、应急预案等内容。
8. 保修与售后服务：包括保修期限、保修范围、售后服务承诺等内容。
9. 违约责任与解除合同条件：包括违约责任承担、解除合同条件、违约金计算等内容。
10. 其他约定事项：包括保密条款、知识产权保护、法律适用等内容。
湖南省建设工程施工合同【模板】
（H N J S-2014）湖南省建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：湖南涉外经济学院承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湖南涉外经济学院综合楼装饰装修工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：湖南涉外经济学院综合楼装饰装修工程。
2.工程地点：**市**区高新技术产业开发区麓谷园。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：具体以招标人提供的施工图和工程量清单内容为准，图纸优先。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：具体以招标人提供的施工图和工程量清单内容为准，图纸优先。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：150天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求，合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）（￥元）;其中：安全文明施工费：人民币（大写）（￥元）;2.合同价格形式：总价包干。
3.承包人的合同报价被视为承包人已到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
建设工程施工合同书（2014年版）
建设工程施工合同书（2014年版）合同的签订，使所有的交易和活动都完美化，合法化，对社会的和谐起到了不可估量的作用。
也为法制的社会发展祈祷饿了重要的作用。
下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。
欢迎关注店铺更多相关信息。
www./hetongfanben/。
甲方：_______乙方：___________年__月__日一、合同协议书甲方____为兴建____工程，接受了乙方____对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;(2)合同协议书;(3)双方签署的合同谈判备忘录;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)中标通知书、投标书和招标书;(7)与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币____万元。
4.本合同工程的施工期为____个月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本___份，双方各执___份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：_______ 乙方：__________法定代表人：____ 法定代表人：_______或或其授权的代理人：__ 其授权的代理人：_____签字日期：_____ 签字日期：________单位地址：_____ 单位地址：________联系电话：_____ 联系电话：________传真：_______ 传真：__________邮政编码：_____ 邮政编码：________开户银行：_____ 开户银行：________帐号：_______ 帐号：__________签约日期：_____签约地点：_____二、合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：1.甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014) 合同双方本合同一方为湖南省乙方，另一方为甲方，以下简称双方。
合同目的本合同的目的是为了规范本项目建设工程的施工过程，明确双方在施工期间的权利、义务和责任，并确保本项目按照双方约定的质量标准、工期、价格等条件完成。
合同时间及地点•本合同于2014年月日在湖南省地点签订，自双方签字之日起生效。
•本合同的履行地点为本项目建设现场。
合同条款第一条：合同项目双方根据本合同的约定，商定甲方承包乙方的建设工程项目。
具体项目名称和内容详见附件一。
第二条：工程验收在本项目的建设过程中，乙方将严格按照国家的有关法律、法规和建设标准，对建设工程进行监理和验收。
甲方应全面配合和支持乙方的工作，确保建设工程经验收合格。
第三条：施工期限•本建设工程的施工期限自2014年月日开始，至2015年月日结束。
•在履行合同的过程中，如甲方需延长施工期限，应提前书面通知乙方，并与乙方重新协商确定新的合理期限。
如乙方同意延长期限，甲方应根据延长期限支付延期产生的全部费用。
第四条：工程质量本建设工程应按照国家的有关法律、法规和建设标准进行施工，重点把握以下几点：1.工程结构合理、安全可靠。
2.使用环保、耐久性好的材料。
3.确保建设工程的设计图纸符合实际工程执行情况。
4.在施工过程中，应严格遵守安全、清洁和环保要求。
5.通过验收后，所有已竣工的建设工程均应完全符合国家标准和有关法律法规的要求。
第五条：工程价款•本建设工程的价款为人民币XXX万元整。
具体款项及付款方式详见附件二。
•在履行合同过程中，如乙方请求增加施工量或范围，应当与甲方重新协商确定新的合理价款，甲方应根据新价款支付全部费用。
第六条：违约责任1.如甲方违反合同约定，不按照要求按时完成付款，应当承担滞纳金和逾期利息。
2.如乙方未按照国家、行业有关法规完成施工工程，导致施工工程产生质量问题，应当承担相应的违约责任并赔偿甲方的经济损失。
湖南省建设工程施工合同协议书定稿版
湖南省建设工程施工合同协议书（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局文件湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）的通知》（建市〔2013〕56 号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、— 1 —湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自 2014 年 8 月 1 日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：湖南住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室— 2 —湖南省工商行政管理局2014 年6 月23 日2014 年 6 月 23 日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》 HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4标准和规范 (11)1.5合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)11.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1许可或批准 (18)2.2发包人代表 (19)2.3发包人人员 (19)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (21)2.6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2.8现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (21)3.1承包人的一般义务 (22)3.2项目经理 (23)3.3承包人人员 (24)3.4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3.6工程照管与成品、半成品保护 (27)3.7履约担保 (28)3.8联合体 (28)4. 监理人 (29)4.1监理人的一般规定 (29)4.2监理人员 (29)4.3监理人的指示 (29)4.4商定或确定 (30)5. 工程质量 (31)5.1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5.3隐蔽工程检查 (32)5.4不合格工程的处理 (34)5.5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34)6.1安全文明施工 (34)26.2职业健康 (39)6.3环境保护 (40)7. 工期和进度 (40)7.1施工组织设计 (40)7.2施工进度计划 (41)7.3开工 (42)7.4测量放线 (43)7.5工期延误 (43)7.6不利物质条件 (44)7.7异常恶劣的气候条件 (45)7.8暂停施工 (45)7.9提前竣工 (47)8. 材料与设备 (48)8.1发包人供应材料与工程设备 (48)8.2承包人采购材料与工程设备 (48)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (49)8.4材料与工程设备的保管与使用 (49)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (50)8.6样品 (51)8.7材料与工程设备的替代 (52)8.8施工设备和临时设施 (53)8.9材料与设备专用要求 (53)9. 试验与检验 (54)9.1试验和检验业务 (54)9.2取样 (54)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (54)9.4现场工艺试验 (55)10. 变更 (55)10.1变更的范围 (56)10.2变更权 (56)10.3变更程序 (56)10.4变更估价 (57)10.5承包人的合理化建议 (58)310.6变更引起的工期调整 (59)10.7暂估价 (59)10.8暂列金额 (61)10.9计日工 (61)11. 价格调整 (62)11.1市场价格波动引起的调整 (62)11.2法律变化引起的调整 (65)12. 合同价格、计量与支付 (66)12.1合同价格形式 (66)12.2预付款 (67)12.3计量 (68)12.4工程进度款支付 (69)12.5支付账户 (73)13. 验收和工程试车 (73)13.1分部分项工程验收 (73)13.2竣工验收 (73)13.3工程试车 (76)13.4提前交付单位工程的验收 (78)13.5施工期运行 (78)13.6竣工退场 (78)14. 竣工结算 (79)14.1竣工结算申请 (79)14.2竣工结算审核 (80)14.3甩项竣工协议 (81)14.4最终结清 (81)15. 缺陷责任与保修 (82)15.1工程保修的原则 (82)15.2缺陷责任期 (82)15.3质量保证金 (83)15.4保修 (84)16. 违约 (86)16.1发包人违约 (86)16.2承包人违约 (88)416.3第三人造成的违约 (90)17. 不可抗力 (90)17.1不可抗力的确认 (90)17.2不可抗力的通知 (91)17.3不可抗力后果的承担 (91)17.4因不可抗力解除合同 (92)18. 保险 (93)18.1工程保险 (93)18.2工伤保险 (93)18.3安全生产责任保险 (93)18.4持续保险 (94)18.5保险凭证 (94)18.6未按约定投保的补救 (94)18.7通知义务 (94)19. 索赔 (95)19.1承包人的索赔 (95)19.2对承包人索赔的处理 (95)19.3发包人的索赔 (96)19.4对发包人索赔的处理 (96)19.5提出索赔的期限 (97)20. 争议解决 (97)20.1和解 (97)20.2调解 (97)20.3争议评审 (97)20.4仲裁或诉讼 (99)20.5争议解决条款效力 (99)第三部分专用合同条款 (100)1. 一般约定 (100)1.1词语定义 (100)1.3法律 (101)1.4标准和规范 (101)1.5合同文件的优先顺序 (101)51.6图纸和承包人文件 (101)1.7联络 (102)1.10交通运输 (102)1.11知识产权 (103)1.13工程量清单错误的修正 (104)2. 发包人 (104)2.2发包人代表 (104)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (104)2.5资金来源证明及支付担保 (105)3. 承包人 (105)3.1承包人的一般义务 (105)3.2项目经理 (105)3.3承包人人员 (106)3.5分包 (106)3.6工程照管与成品、半成品保护 (107)3.7履约担保 (107)4. 监理人 (107)4.1监理人的一般规定 (107)4.2监理人员 (107)4.4商定或确定 (108)5. 工程质量 (108)5.1质量要求 (108)5.3隐蔽工程检查 (108)6. 安全文明施工与环境保护 (109)6.1安全文明施工 (109)7. 工期和进度 (109)7.1施工组织设计 (109)7.2施工进度计划 (110)7.3开工 (110)7.4测量放线 (110)7.5工期延误 (110)7.6不利物质条件 (111)7.7异常恶劣的气候条件 (111)67.9提前竣工的奖励 (111)8. 材料与设备 (111)8.4材料与工程设备的保管与使用 (111)8.6样品 (111)8.8施工设备和临时设施 (112)9. 试验与检验 (112)10. 变更 (112)10.1变更的范围 (112)10.4变更估价 (112)10.5承包人的合理化建议 (112)10.7暂估价 (113)10.8暂列金额 (113)11. 价格调整 (113)11.1市场价格波动引起的调整 (113)12. 合同价格、计量与支付 (114)12.1合同价格形式 (114)12.2预付款 (115)12.3计量 (115)12.4工程进度款支付 (116)13. 验收和工程试车 (117)13.1分部分项工程验收 (117)13.2竣工验收 (117)13.3工程试车 (118)13.6竣工退场 (118)14. 竣工结算 (118)14.1竣工付款申请 (118)14.2竣工结算审核 (118)14.4最终结清 (119)15. 缺陷责任期与保修 (119)15.2缺陷责任期 (119)15.3质量保证金 (119)15.4保修 (120)16. 违约 (120)716.1发包人违约 (120)16.2承包人违约 (121)17. 不可抗力 (122)17.1不可抗力的确认 (122)17.2因不可抗力解除合同 (122)18. 保险 (122)18.1工程保险 (122)18.3安全生产责任保险 (123)18.7通知义务 (123)20. 争议解决 (123)20.3争议评审 (123)20.4仲裁或诉讼 (123)附件 (124)1.协议书附件： (125)附件1：承包人承揽工程项目一览表 (125)2.专用合同条款附件： (126)附件2：发包人供应材料设备一览表 (126)附件3：工程质量保修书 (127)附件4：主要建设工程文件目录 (130)附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 (131)附件6：承包人主要施工管理人员表 (132)附件7：分包人主要施工管理人员表 (133)附件8：履约担保格式 (134)附件9：预付款担保格式 (136)附件10：支付担保格式 (138)附件11：暂估价一览表 (141)8第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
湖南2014建设工程合同
湖南2014建设工程合同合同编号：HN2014-GC-001甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程项目的设计、施工、保修等事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于设计、施工、材料设备采购、安装、调试、验收、保修等。
1.5 工程总投资：人民币____元整（大写：_________________________元整）。
二、合同主体2.1 甲方（发包方）名称：________________2.2 甲方（发包方）地址：________________2.3 甲方（发包方）联系人：________________联系电话：________________2.4 乙方（承包方）名称：________________2.5 乙方（承包方）地址：________________2.6 乙方（承包方）联系人：________________联系电话：________________三、合同范围与内容3.1 乙方根据甲方的委托，负责本工程的设计、施工、保修等工作。
3.2 乙方应按照本合同约定的标准、规范、要求完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
3.3 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量。
3.4 乙方应按照本合同约定的时间节点完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
四、合同价格与支付4.1 本工程合同总价为人民币____元整（大写：_________________________元整）。
4.2 甲方支付乙方的款项，按照工程进度和质量验收情况，分阶段支付。
具体支付方式和时间，双方另行签订补充协议。
建设工程施工合同2014
建设工程施工合同（2014年）合同编号：_______本合同由以下双方于____年____月____日签订：甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为完成某一建设工程项目，需要乙方提供施工服务，双方经协商一致，达成如下协议：第一章工程概况第一条工程名称：____________________第二条工程地点：____________________第三条工程内容：____________________第四条工程规模：____________________第五条工程质量标准：____________________第六条工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二章合同价格第七条合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
第八条付款方式：1. 甲方支付乙方工程进度款，按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
2. 甲方支付乙方工程尾款，工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在签字后的15日内支付乙方工程尾款。
第三章施工组织与施工要求第九条乙方应按照甲方的要求，组织具备相应资质的施工队伍进行施工。
第十条乙方应按照约定的工程内容、规模和质量标准进行施工，确保工程按时完成。
第十一条乙方应遵守国家有关法律法规，严格按照施工方案和施工图纸进行施工，确保施工安全、环保。
第十二条乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。
2014建设施工合同范本
2014建设施工合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行的建设施工工程，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.2 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
2.3 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的与第三方的纠纷。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成施工任务。
3.2 乙方应保证施工过程中的安全生产，防止事故的发生。
3.3 乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告和相关资料。
3.4 乙方应对施工过程中造成的第三方损害承担赔偿责任。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程价款的总额为：_____________________4.2 工程价款的支付方式为：_____________________4.3 工程价款的支付时间节点为：_____________________4.4 甲方逾期支付工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
第五条工程变更5.1 工程内容、规模、标准如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
湖南施工合同2014
湖南施工合同2014甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元二、合同工期2.1 合同约定的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应当按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应当接受甲方及有关部门的检查、监督和验收，如工程质量不符合约定，乙方应当及时整改，并承担相应责任。
四、工程造价4.1 工程造价按照约定的单价和工程量进行计算。
4.2 乙方应当按照约定的工程量进行施工，如实际工程量与约定工程量有较大偏差，乙方应当根据实际工程量进行调整。
4.3 工程款支付按照约定的付款节点和比例进行。
五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供工程所需的辅助材料。
5.2 甲方提供的材料应当符合国家相关法律法规及行业标准，乙方应当对甲方提供的材料进行验收。
六、施工安全6.1 乙方应当遵守国家关于施工安全的相关法律法规，严格按照施工安全规程进行施工。
6.2 乙方应当对施工现场进行封闭管理，确保施工安全。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.5‰×逾期天数。
7.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的，乙方应当负责整改，并承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：湖南住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发（说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》 HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》 2014年）的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1．专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4标准和规范 (11)1.5合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1许可或批准 (18)2.2发包人代表 (19)2.3发包人人员 (19)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (21)2.6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2.8现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (21)3.1承包人的一般义务 (22)3.2项目经理 (23)3.3承包人人员 (24)3.4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3.6工程照管与成品、半成品保护 (27)3.7履约担保 (28)3.8联合体 (28)4. 监理人 (29)4.1监理人的一般规定 (29)4.2监理人员 (29)4.3监理人的指示 (29)4.4商定或确定 (30)5. 工程质量 (31)5.1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5.3隐蔽工程检查 (32)5.4不合格工程的处理 (34)5.5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34)6.1安全文明施工 (34)6.2职业健康 (39)6.3环境保护 (40)7. 工期和进度 (40)7.1施工组织设计 (40)7.2施工进度计划 (41)7.3开工 (42)7.4测量放线 (43)7.5工期延误 (43)7.6不利物质条件 (44)7.7异常恶劣的气候条件 (45)7.8暂停施工 (45)7.9提前竣工 (47)8. 材料与设备 (48)8.1发包人供应材料与工程设备 (48)8.2承包人采购材料与工程设备 (48)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (49)8.4材料与工程设备的保管与使用 (49)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (50)8.6样品 (51)8.7材料与工程设备的替代 (52)8.8施工设备和临时设施 (53)8.9材料与设备专用要求 (53)9. 试验与检验 (54)9.1试验和检验业务 (54)9.2取样 (54)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (54)9.4现场工艺试验 (55)10. 变更 (55)10.1变更的范围 (56)10.2变更权 (56)10.3变更程序 (56)10.4变更估价 (57)10.5承包人的合理化建议 (58)10.6变更引起的工期调整 (59)10.7暂估价 (59)10.8暂列金额 (61)10.9计日工 (61)11. 价格调整 (62)11.1市场价格波动引起的调整 (62)11.2法律变化引起的调整 (65)12. 合同价格、计量与支付 (66)12.1合同价格形式 (66)12.2预付款 (67)12.3计量 (68)12.4工程进度款支付 (69)12.5支付账户 (73)13. 验收和工程试车 (73)13.1分部分项工程验收 (73)13.2竣工验收 (73)13.3工程试车 (76)13.4提前交付单位工程的验收 (78)13.5施工期运行 (78)13.6竣工退场 (78)14. 竣工结算 (79)14.1竣工结算申请 (79)14.2竣工结算审核 (80)14.3甩项竣工协议 (81)14.4最终结清 (81)15. 缺陷责任与保修 (82)15.1工程保修的原则 (82)15.2缺陷责任期 (82)15.3质量保证金 (83)15.4保修 (84)16. 违约 (86)16.1发包人违约 (86)16.2承包人违约 (88)16.3第三人造成的违约 (90)17. 不可抗力 (90)17.1不可抗力的确认 (90)17.2不可抗力的通知 (91)17.3不可抗力后果的承担 (91)17.4因不可抗力解除合同 (92)18. 保险 (93)18.1工程保险 (93)18.2工伤保险 (93)18.3安全生产责任保险 (93)18.4持续保险 (94)18.5保险凭证 (94)18.6未按约定投保的补救 (94)18.7通知义务 (94)19. 索赔 (95)19.1承包人的索赔 (95)19.2对承包人索赔的处理 (95)19.3发包人的索赔 (96)19.4对发包人索赔的处理 (96)19.5提出索赔的期限 (97)20. 争议解决 (97)20.1和解 (97)20.2调解 (97)20.3争议评审 (97)20.4仲裁或诉讼 (99)20.5争议解决条款效力 (99)第三部分专用合同条款 (100)1. 一般约定 (100)1.1词语定义 (100)1.3法律 (101)1.4标准和规范 (101)1.5合同文件的优先顺序 (101)1.6图纸和承包人文件 (101)1.7联络 (102)1.10交通运输 (102)1.11知识产权 (103)1.13工程量清单错误的修正 (104)2. 发包人 (104)2.2发包人代表 (104)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (104)2.5资金来源证明及支付担保 (105)3. 承包人 (105)3.1承包人的一般义务 (105)3.2项目经理 (105)3.3承包人人员 (106)3.5分包 (106)3.6工程照管与成品、半成品保护 (107)3.7履约担保 (107)4. 监理人 (107)4.1监理人的一般规定 (107)4.2监理人员 (107)4.4商定或确定 (108)5. 工程质量 (108)5.1质量要求 (108)5.3隐蔽工程检查 (108)6. 安全文明施工与环境保护 (109)6.1安全文明施工 (109)7. 工期和进度 (109)7.1施工组织设计 (109)7.2施工进度计划 (110)7.3开工 (110)7.4测量放线 (110)7.5工期延误 (110)7.6不利物质条件 (111)7.7异常恶劣的气候条件 (111)7.9提前竣工的奖励 (111)8. 材料与设备 (111)8.4材料与工程设备的保管与使用 (111)8.6样品 (111)8.8施工设备和临时设施 (112)9. 试验与检验 (112)10. 变更 (112)10.1变更的范围 (112)10.4变更估价 (112)10.5承包人的合理化建议 (112)10.7暂估价 (113)10.8暂列金额 (113)11. 价格调整 (113)11.1市场价格波动引起的调整 (113)12. 合同价格、计量与支付 (114)12.1合同价格形式 (114)12.2预付款 (115)12.3计量 (115)12.4工程进度款支付 (116)13. 验收和工程试车 (117)13.1分部分项工程验收 (117)13.2竣工验收 (117)13.3工程试车 (118)13.6竣工退场 (118)14. 竣工结算 (118)14.1竣工付款申请 (118)14.2竣工结算审核 (118)14.4最终结清 (119)15. 缺陷责任期与保修 (119)15.2缺陷责任期 (119)15.3质量保证金 (119)15.4保修 (120)16. 违约 (120)16.1发包人违约 (120)16.2承包人违约 (121)17. 不可抗力 (122)17.1不可抗力的确认 (122)17.2因不可抗力解除合同 (122)18. 保险 (122)18.1工程保险 (122)18.3安全生产责任保险 (123)18.7通知义务 (123)20. 争议解决 (123)20.3争议评审 (123)20.4仲裁或诉讼 (123)附件 (124)1.协议书附件： (125)附件1：承包人承揽工程项目一览表 (125)2.专用合同条款附件： (126)附件2：发包人供应材料设备一览表 (126)附件3：工程质量保修书 (127)附件4：主要建设工程文件目录 (130)附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 (131)附件6：承包人主要施工管理人员表 (132)附件7：分包人主要施工管理人员表 (133)附件8：履约担保格式 (134)附件9：预付款担保格式 (136)附件10：支付担保格式 (138)附件11：暂估价一览表 (141)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。