泥水工施工承包合同2020
泥水承包合同
泥水承包合同泥水承包合同11篇在人们越来越相信法律的社会中,合同在生活中的使用越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
你知道合同的主要内容是什么吗?以下是店铺为大家收集的泥水承包合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
泥水承包合同篇1发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):双方本着“质量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则,在意见取得一致的基础上,针对福建省船舶工程技术新学校一期工程商定以下条款,以便双方共同执行。
一、工程名称:福建省船舶工程技术学校新校区一期。
二、工程地点:福州市马尾区建设路7号三、承包内容:本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程,包括放样、砼的搅拌、浇捣、养护、砼界面处理、内外墙砌体的砌筑,内外墙、柱、梁、阳台、凸窗抹灰及二次结构砼浇注,其他小面积零星抹灰以及楼地面、屋面、楼梯间砂浆找平层,室外明沟、散水等图纸上要求土建部分的所有工序。
另包括建筑物内(卫生清理及建筑物四周2米内土建部分卫生清理)。
四、承包方式:包工不包料,甲方提供原材料,施工劳动力和施工机具由乙方自行负责。
五、质量要求:必须达到国家规范和本设计图纸的要求合格标准,并要满足建设、监理单位和甲方的质量要求。
六、工期要求:乙方应服从甲方施工进度计划要求安排施工,无条件密切配合,不得以任何理由延误工期,否则造成的一切损失由乙方负责,施工工期为主体结构封顶后土建90天内全部完成,若造成工期延误一天罚款人民币20xx元整。
七、双方责任:㈠甲方责任:⒈甲方应该及时向乙方提供原材料和混凝土、砂浆的配合比以及设计图纸。
⒉甲方应向乙方提供施工场地,并且负责与其他班组的协调工作。
⒊甲方每三层提供一个二级配电箱,其余末级箱和电缆由乙方自行负责。
㈡乙方责任:⒈乙方必须严格按照施工图纸和相关的施工技术规范操作施工,必须服从工程建设、监理单位及甲方对工程质量的检查和监督。
尤其是高温季节混凝土的施工一定要按规范施工,加强振捣的养护以及楼板砼浇注完必须使用木抹抹平后塑料薄膜覆盖好。
泥水工程承包合同范本
泥水工程承包合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就泥水工程承包事项协商一致,签订本合同,供双方共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 建筑面积:_____________4. 工程内容:包括但不限于墙面抹灰、地面铺设、天花板施工、门窗安装等泥水工程。
二、承包范围及承包方式1. 承包范围:乙方负责完成甲方指定的泥水工程,包括施工图纸所示的所有泥水作业,以及为完成工程所需的相关辅助工作。
2. 承包方式:本工程采用包工包料的方式,乙方负责提供施工过程中所需的所有材料、设备、工具等,并保证材料的质量符合国家标准和甲方要求。
三、工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程中的每一个环节进行严格控制,确保工程质量。
3. 工程验收合格后,乙方应按照约定承担保修责任,对工程质量问题进行修复或更换。
四、工程进度1. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程,如有特殊情况导致无法按时完成,乙方应提前向甲方说明,并协商解决。
2. 乙方应确保工程进度与甲方其他施工环节相协调,避免因乙方原因导致工程延期。
五、合同价格及支付方式1. 本合同总价款为人民币(大写):_____________元整(小写):_____________元。
2. 甲方支付乙方工程款的比例为:_____________%。
3. 工程验收合格后,甲方应在合同约定的时间内支付乙方工程款。
4. 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和工程验收资料,以便甲方进行支付。
六、违约责任1. 乙方未按照约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的_____________%。
泥水工程承包合同范本
泥水工程承包合同范本泥水工程承包合同范本随着法律知识的普及,合同的用途越来越广泛,它可以保护民事法律关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编精心整理的泥水工程承包合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
泥水工程承包合同1甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢筋工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,供双方共同遵守执行。
一、工程概况(1)、工程名称:(2)、工程地点:(3)、建筑面积:二、承包范围及承包方式(1)、承包范围:根据甲方提供的建施、结施图纸中的一切土建泥水部分(如有更改图纸增减工程量相应增减),场地周围临时排水沟、场地平整等全部泥水工程及相关工作。
(2)、承包方式:按合同单价包工不包料、包辅材(砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤等)包质量、包进度、包风险、包工具、包小型机械费(砂浆机、搅拌机、手推车、小型切割机、混凝土振动器、平板振动器等)、包安全文明施工等全包形式。
三、质量管理(1)、本工程以施工图纸作说明,设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑工程检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;(2)、混凝土浇灌、砖砌体、抹灰、地砖及面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行,密实度、平整度、垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差;(3)、乙方在施工过程中,砖砌体及抹灰平整度不能满足要求和混凝土浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题,其返工的一切工料费用由乙方承担,因返工影响工期的责任损失一改由乙方负责,并按情节轻重给予处罚,具体细节详见工地制定的处罚条例。
四、文明施工(1)、乙方在施工期间,应加强内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生;(2)、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定,做到每天工完场清,材料堆放整齐,废料垃圾及时清扫干净。
泥水工程承包合同标准范文(3篇)
泥水工程承包合同标准范文发包方:_____(甲方)承包方:_____(乙方)为了加强双方互相合作,明确甲乙双方责、权、利、经双方协商,特签订如下条款,作为该工程施工承包合同的依据。
第一条工程概况工程名称:工程地点:工程内容:第二条承包范围2.1本工程桩基完成后,从浇捣基础垫层至屋顶水箱及屋顶瓦片安装的所有泥水工作业,主要包括混凝土浇注及养护、墙体砌筑、室内外墙体粉刷(室内顶棚不粉刷,但暗角必须做平整,符合规范要求)、楼地面找平、楼梯找平等施工图纸内所有的泥水项目在内。
2.2本工程施工图纸中所有需用零星构配件浇捣、养护、安装、零星预制品构件和安装、砼保护层水泥砂垫块制作和安装都在承包范围内。
场内排水、砼主体养护、内外墙粉刷养护、以及所有场内建筑垃圾清理工作等全部由乙方总包。
2.3乙方各分项承包内所有职工劳动保护用品及安全帽、雨衣、且夜间施工餐费及工人住宿,一切由乙方自理。
甲方应提供3间约45平米的工棚给乙方做工具房及值班室。
第三条承包方式3.1本工程泥工的承包方式以包工不包料形式,甲方提供1台塔3.2乙方提供:两台以上350型砼搅拌机、砂浆机、斗车、平板振动器、插式振动机、振动棒等,其中二级配电箱以外以下的各级配电箱、电缆线、照明灯具等所有零星工具、机具及铝合金方盒由乙方提供,机具保养及修理费用由乙方自负。
第四条承包价格4.1以中标通知书的建筑面积2,单价按建筑面积元/㎡计算,本合同总价暂定为1111111元。
如有图纸变更增减的工程量根据实际情况经业主及监理单位签证后,在结算时应给予增减调整价款。
4.2本工程约定的工程质量为(以验收报告证明书为准)。
乙方在施工期间,如对施工质量无法保证或达不到质量目标和县标化要求,必须返工整改到合格为止,如由于质量问题造成的材料及人工费等经济损失,一切费用由乙方自负,在工程竣工结算时甲方按实际的经济损失扣回。
4.3乙方在施工过程中出现明显质量及工期无法按合同完成,甲方有权撤走乙方的施工班组,并可以调派其他施工班组进场施工,由此所增加的一切费用在乙方结算款中扣回。
泥水工施工承包合同(2020版)
泥水工清包工合同用人单位(甲方):联系方式:承包人(乙方):身份证号码:联系方式:按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定,招用(以下称乙方)为泥水工承包人。
双方根据“平等自愿、协商一致”的原则,签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
一、工程概况:1、工种名称:泥水工2、工程地点:惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室3、承包范围:( 1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。
2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。
3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。
4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。
5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石(含杂物房、阳台及露台)砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。
7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补)。
4、承包方式:人工总价包干(人工费总价为壹万元整)。
5、本工程自年月日开工,于年月日竣工(如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %)二、付款方式:完工验收合格后付款 %,其余 %为质量保证金(天后证明无质量问题付清全部余款).三、施工工艺及标准:基本要求1 .必须在水电管线布置完毕,并经检验测量合格后,方可进入泥工施工阶段,以免造成返工,铺贴前要把工地清理干净,贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。
铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。
【毛墙除外】2.厨房,卫生间贴墙,地砖时要先保护好上下水口,防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿,脏,水泥,砖渣。
垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大,故每一位施工员都一定要做到完成一处工程,马上清理施工现场的垃圾,在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一.改动门窗位置1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过(门叶,窗叶)的宽度加门套线。
2通过吊线,打水平尺,量角尺等方法确保墙体上门洞方正,窗洞两侧现地面垂直,所有转角是90度。
泥水施工承包合同范本
泥水施工承包合同范本甲方:(施工方名称)地址:统一社会信用代码:法定代表人:联系电话:乙方:(业主名称)地址:联系电话:鉴于甲乙双方就乙方位于(施工地址)的泥水施工事项达成一致意见,特签订本合同,请双方遵守以下约定:一、工程内容及要求:1. 甲方应按照乙方的委托,对位于施工地址的泥水工程进行施工。
2. 泥水工程应符合相关法律法规及工程质量标准,保证施工质量。
二、工程价款及支付:1. 工程价款为(具体金额)人民币,乙方需于工程完工后十日内一次性支付给甲方。
2. 工程价款包含人工、材料及其他费用,乙方应按照合同约定支付。
三、工期及交付:1. 工程工期为(具体时间),如因不可抗力或其他特殊原因导致工程延期,延期期限双方另行协商。
2. 工程完工后,甲方应通知乙方验收,乙方确认合格后方可交付使用。
四、违约责任:1. 若甲方未按照约定时间完成工程,每延期一日,甲方应支付给乙方违约金(具体金额)人民币。
2. 若乙方未按照约定支付工程价款,每逾期一日,应支付给甲方违约金(具体金额)人民币。
五、保证及保险:1. 甲方应对施工过程中可能引起的损失承担赔偿责任,并购买相应的保险。
2. 乙方应对施工过程中可能引起的人身及财产损失承担相应责任。
六、争议解决:本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,应协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项:(双方可根据实际情况进行补充约定)八、合同变更:任何一方需变更合同内容,应经对方同意并签署书面变更协议。
本合同自双方签署之日起生效,有效期至工程完工交付使用之日止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
泥水工程承包合同模板(标准版)3篇
泥水工程承包合同模板(标准版)3篇Contract template of slurry project (Standard Version)合同编号:XX-2020-01甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日泥水工程承包合同模板(标准版)3篇前言:承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定,承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:泥水工程承包合同模板2、篇章2:泥水工程承包合同模板3、篇章3:泥水工程承包合同(通用版)篇章1:泥水工程承包合同模板发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将宜昌xxx有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工,为搞好本工程,严把质量关,在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面,为明确责任,双方平等自愿商定达成以下协议:一、承包方式及范围1、本工程承包方式:甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括:包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。
另外,乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
二、承包单价本工程大包干单价:本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。
承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
三、施工工期:施工期限:20xx年2月12日――20xx年2月12日(为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何,乙方必须保证至少有8———10人到场施工,工地多时合理调配施工,不能出现缺人现象。
泥水承包合同范本
泥水承包合同范本甲方(发包方): [甲方全称]乙方(承包方): [乙方全称]签订日期: [签订日期]工程名称: [工程名称]工程地点: [工程地点]第一条工程内容1.1 乙方负责本工程的泥水施工,包括但不限于泥浆制备、输送、排放及泥水处理等。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。
第二条工程质量2.1 乙方必须保证工程质量符合国家和地方相关标准。
2.2 乙方应定期向甲方提供工程质量报告,并接受甲方的质量检查。
第三条工程期限3.1 本工程的施工期限为 [具体时间]。
3.2 乙方应合理安排施工进度,确保按时完成工程。
第四条工程价款4.1 本工程的承包价款为 [金额]。
4.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守安全生产规定,确保施工安全。
5.2 乙方应制定并执行应急预案,以应对可能发生的安全事故。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
6.2 如甲方未能按时支付工程款,应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成,可提交至 [约定的仲裁机构或法院] 进行解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字): [甲方代表签字]乙方代表(签字): [乙方代表签字]甲方盖章: [甲方公司章]乙方盖章: [乙方公司章]请注意,这只是一个基本的模板,实际合同应根据项目具体情况和法律要求进行详细制定。
在签订任何合同之前,建议咨询法律专业人士,确保合同的合法性和有效性。
泥水工清包工合同5篇
泥水工清包工合同5篇篇1泥水工清包工合同甲方:______(以下简称甲方)乙方:______(以下简称乙方)为明确双方责任,保障双方权益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
甲、乙双方均认为,本合同为有效合同,各方应遵守合同条款。
第一条项目名称本合同项目名称为______。
第二条合同内容乙方承包甲方所提供的泥水工程清包业务,具体包括泥水工程的准备、施工和收尾等全部工作内容。
第三条工程周期本合同工程周期自____年____月____日开始,至____年____月____日结束。
第四条工程报价1. 乙方承诺全权承包甲方所提供的泥水工程,合同总价为______元。
2. 工程材料费用由乙方承担,包括但不限于泥砂、水泥、管道等工程所需要的材料。
3. 工程设备费用由乙方承担,包括但不限于搅拌机、浇注机等工程所需要的设备。
第五条工程质量1. 乙方承诺严格按照国家相关标准进行施工,确保施工质量符合要求。
2. 若乙方施工过程中出现质量问题,乙方需承担相应的修复费用。
第六条工程安全1. 乙方承诺遵守国家相关法律法规,确保施工期间安全生产。
2. 在施工期间,乙方应配备必要的安全防护措施,并确保施工人员的人身、财产安全。
第七条工程进度1. 乙方承诺严格按照工程周期完成工程,确保工程进度不受影响。
2. 若乙方由于不可抗力等原因无法按期完工,应提前告知甲方,并协商解决方案。
第八条工程验收1. 工程完工后,乙方应通知甲方进行工程验收。
2. 工程验收合格后,甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
第九条违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 违约方需承担相关法律责任,并赔偿因此造成的损失。
第十条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,应按照协商一致的方式处理未尽事宜。
第十一条其他1. 本合同未尽事宜,双方可协商解决。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
泥水工程承包合同(通用)(一)
泥水工程承包合同(通用)(一)合同编号:甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方有意将泥水工程项目委托乙方承包,双方经友好协商,达成以下合同:第一条合同目的甲方委托乙方承包泥水工程项目,乙方承担施工责任并保证按照合同约定的质量、进度和成本完成工程。
第二条工程范围1. 泥水工程项目名称:(填写具体工程项目的名称)2. 工程地点:(填写具体工程项目的地点)3. 工程内容:(填写泥水工程的具体施工内容,包括但不限于:地基处理、混凝土浇筑、砌体施工等)4. 工程量和计量单位:(填写工程的具体量和计量单位)5. 工程质量要求:(填写工程的质量要求,包括但不限于:施工标准、验收标准等)第三条工期和完成时间1. 工程开始日期:(填写工程的开始日期)2. 工程完成日期:(填写工程的完成日期)3. 工期延误责任:乙方如因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
第四条施工条件1. 甲方应提供给乙方施工所需的场地、电力、水源等基本条件,并负责施工期间的安全保障工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工条件进行施工,并保证施工过程中人员和设备的安全。
第五条工程款支付1. 工程款支付方式:(填写工程款的支付方式,包括但不限于:一次性支付、分段支付等)2. 工程款支付时间:(填写工程款的支付时间,如:按工程进度支付或者合同完成后支付)3. 工程款支付比例:(填写工程款的支付比例,如:根据工程进度比例支付)第六条合同价款和索赔权1. 合同总价款:(填写泥水工程承包的合同总价款)2. 如因甲方原因导致工程变更或额外工作,乙方有权提出变更合同价款的要求,经甲方同意后方可进行施工。
3. 如因乙方原因导致工程延误或损失,甲方有权向乙方提出索赔要求,并要求乙方赔偿相应的损失。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致对方遭受损失的,应承担赔偿责任。
工地泥水承包合同模板
甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方需对位于[施工地点]的[工程名称]进行泥水工程承包,乙方愿意接受甲方的委托,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 施工地点:[施工地点]3. 工程内容:主要包括墙面抹灰、地面找平、防水、贴砖、贴墙纸等泥水工程。
4. 工程量:[工程量](具体以施工图纸及实际测量为准)。
二、承包方式1. 乙方按照甲方提供的施工图纸及要求,进行泥水工程施工。
2. 乙方负责提供泥水工程所需的全部材料,包括但不限于水泥、砂、砖、瓷砖、防水材料等。
三、工程造价1. 工程造价:[工程造价](大写:[大写金额]元整)。
2. 工程款支付方式:(1)开工前支付[预付款比例]%的工程款;(2)工程进度达到[进度比例]时,支付[进度比例]%的工程款;(3)工程验收合格后,支付[验收比例]%的工程款;(4)余款[尾款比例]%作为质保金,在工程保修期满后[质保金支付时间]内支付。
四、施工期限1. 本工程计划开工日期为[开工日期],竣工日期为[竣工日期]。
2. 如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付[延误赔偿金额]元人民币的违约金。
3. 如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失。
五、质量要求1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家标准。
2. 甲方有权对施工过程进行监督检查,如发现质量问题,乙方应立即整改。
六、保修1. 乙方在工程保修期内对工程质量负责,保修期为[保修期限]。
2. 保修期内,如因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应负责修复,修复费用由乙方承担。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
泥水工程承包合同完整版doc
泥水工程承包合同完整版doc合同编号:[合同编号]甲方(委托方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]第一条工程概况1.1工程名称:[工程名称]1.2工程地点:[工程地点]1.3工程内容:泥水工程,包括但不限于土方开挖、回填、夯实、防水、排水等泥水工程相关内容。
1.4工程面积:[工程面积]1.5工程期限:[工程期限]1.6工程质量:符合国家及地方相关标准、规范和甲方要求。
第二条合同价款2.1本工程合同价款为人民币[合同价款]元(大写:[合同价款大写])。
2.2付款方式:(1)预付款:合同签订后[预付款比例]%的合同价款,即人民币[预付款金额]元(大写:[预付款金额大写])作为预付款支付给乙方;(2)进度款:根据工程进度,按照合同约定的付款比例支付进度款;(3)结算款:工程验收合格后,扣除质保金后的剩余款项支付给乙方。
2.3质保金:合同价款的[质保金比例]%,即人民币[质保金金额]元(大写:[质保金金额大写])作为质保金,工程验收合格满[质保期]年后无息退还。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范和甲方要求进行施工,确保工程质量。
3.2工程验收按照国家及地方相关标准、规范进行,甲方有权要求乙方提供相关验收资料。
3.3工程验收合格后,甲乙双方签订工程验收证书。
第四条工程变更4.1如甲方需对工程内容进行变更,应提前通知乙方,甲乙双方协商确定变更内容、工期及费用。
4.2乙方不得擅自变更工程内容,否则应承担由此产生的费用及损失。
第五条工期延误5.1因乙方原因造成工期延误,乙方应承担由此产生的费用及损失。
5.2因甲方原因造成工期延误,乙方有权要求甲方支付相应费用及延长工期。
第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应支付逾期付款金额的[逾期付款比例]%作为违约金。
6.2乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应支付逾期完工金额的[逾期完工比例]%作为违约金。
第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
泥水工程承包合同(精选5篇)
泥水工程承包合同(精选5篇)泥水工程承包合同(精选5篇)现今社会公众的法律意识不断增强,合同在生活中的使用越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。
那么一般合同是怎么起草的呢?下面是整理的泥水工程承包合同(精选5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
泥水工程承包合同1发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):甲方为加强质量与安全管理提高经济效益,根据工程的具体特点和实际情况,并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,经双方在平等互利的基础上共同协商,甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方,为明确甲乙双方的责任和义务,特签订本合同。
一、工程概况及承包范围1、工程名称:2、工程地点:3、工期:定年月日开工;限年月日完工4、承包范围:本工程按结施、建施图纸施工和清理工作,周围临时排水沟、场地平整,文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作(除大理石及防水层工程外)等全部泥水工程及相关工作。
5、承包方式:包工不包料,包工期,包质量,包安全的承包方式。
6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采购放置于工地现场,供乙方使用。
本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用(其费用已包含在合同的承包价格内)。
7、工程质量要求:达到土建工程施工规范要求:优良。
8、合同价款:以施工图纸和结合实际施工情况,以每单位工程的各层水平投影面积之和进行办理工程结算。
每平方米合同承包单价为元。
本工程按图纸计算工程量暂定为㎡,合同总造价暂定为(人民币)元,(大写元)。
本合同造价仅作为土建工程施工进度预付款的依据,工程结算以实际完成工程量作为结算依据。
不属于在合同承包范围内的零星工程量,以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。
二、甲方的责任和义务1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份,并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底,并组织乙方参加图纸会审工作,组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。
泥水工清包工合同4篇
泥水工清包工合同4篇篇1泥水工清包工合同甲方:(委托方)地址:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就泥水工清包工合同签订如下:一、工程项目名称:(填写具体工程名称)二、工程内容:本合同约定的泥水工清包范围包括但不限于:水泥砂浆、砌墙、粉刷、防水处理等。
三、工程地点:(填写具体工程地址)四、工程周期:本合同自(具体日期)起至完工验收日止。
五、工程价款:1.总价款:(具体金额)人民币。
2.支付方式:工程款分阶段支付,每个阶段支付比例约定如下:阶段一:开工前支付总工程款的30%作为预付款;阶段二:水泥砂浆和砌墙工程完成后支付总工程款的30%;阶段三:粉刷和防水工程完成后支付总工程款的30%;阶段四:工程完工并验收合格后支付总工程款的余额10%。
六、工程质量及验收:1.乙方承诺在施工过程中严格按照国家标准及相关规定完成工程,确保工程质量;2.甲方有权在工程各个阶段进行工程验收,乙方须配合,并在验收合格后办理相关手续;3.如在验收过程中发现质量问题,乙方必须按照双方协商的解决方案进行整改,直至合格为止。
七、违约责任:1.如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付日常违约金,即每天按总工程款的(具体比例)计算罚款;2.如乙方提前终止合同或严重影响工程进度的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总额的30%作为违约金。
八、法律适用与争议解决:1.本合同适用中华人民共和国法律;2.双方如在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定:(其它具体约定事项,请在此列明)十、本合同自双方签字盖章生效,以平等互利的条件保证双方的合法权益。
甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:篇2泥水工清包工合同甲方(清包人):乙方(承包人):为明确雇佣关系双方的权利和义务,达成以下协议,特订立本合同。
泥水工程承包合同(4篇)
泥水工程承包合同工程雇主(甲方):工程承包方(乙方):依照有关法律规定,为明确雇主与承建方双方的义务和权利,经双方协商,订立本协议供双方共同遵守执行:1、乙方向甲方承包位于楼房栋(层)土建工程的混凝土、木工、铁工等工程项目,包工不包料的形式一次性包工。
2、工程承包工价:本工程工价按照建筑面积计算(地基算1/2)每平方米人民币____元正(百拾元正)。
3、为确保工程按期、保质、保量完成,在施工过程中,甲乙双方及现场管理人员应密切配合,保证工程质量为合格标准,同时保证在前竣工交付使用。
不能按时交付使用,则需补偿甲方损失。
4、甲方应及时向乙方提供工程所需要的材料、水、电、外墙竹架等设施,保证工程正常施工。
5、在施工过程中,乙方应认真按照甲方提供的图纸进行施工。
合理使用材料(如有意浪费材料者,应由乙方负责赔偿)。
施工应符合图纸要求。
对每条柱、每层板面及墙体乙方负责浇水,做好保养减少返工。
在施工中途如甲方要求改变图纸或增加新项目及工序应提前通知乙方,有新增项目、工序应给予一定工费补偿,工价由双方协商。
6、在施工中的安全设施及安全责任由乙方负责。
7、泥工项目A、外墙体批批档及贴马赛克(如有改变双方另议);B、所有各层墙体、砌砖、批档、天花板批档、路道、排污、水沟及化粪池。
基层开挖、回填、_____砌…米女儿墙,窗台及阳台压顶。
C、卫生间要做防水批档、回填、安装蹲厕。
D、安装厅门、房门、厕门;(门斗)E、安装排污、补孔,排污水管应批档。
8、木工、铁工项目A、制安模板,扎铁、浇筑混凝土(铁钉、铁丝材料由乙方负责);9、付款方式A、基础支付(…万);B、钉模板、扎钢筋、灌注楼板每作一层支付(…万);C、按每层砌砖、批档、天花板批档每完成一层支付(…千);D、外墙批档、贴马赛克完成支付(…万);E、其余工款竣工后付还,留…万元…年后付清。
10、除协议规定外所有工种工资双方另议定。
11、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本协议未尽事宜经双方协商后作补充,本协议自签订之日起生效。
泥水工清包工合同5篇
泥水工清包工合同5篇第1篇示例:泥水工清包工合同甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲方有一项泥水工清包工程,现拟与乙方订立泥水工清包工合同。
经甲、乙双方友好协商,一致同意以下各项内容,并于年月日签订本合同:一、工程内容及范围甲方委托乙方进行以下泥水工清包工程:(详细描述工程内容及范围)二、工程工期本工程的工期约定为(具体工期),自合同签订后开始计算。
三、价款及支付方式1. 本清包工程总价款为(具体金额)元人民币,甲方向乙方支付。
2. 甲方将工程款项分批支付给乙方,具体支付时间及金额划分为:(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进展到一定阶段,乙方完成相应工作后,甲方支付合同总价款的50%;(3)工程全部完工,验收合格后,支付余下款项。
3. 甲方支付价款的方式为:(1)转账方式支付;(2)现金支付;4. 甲、乙双方约定以支票支付价款,在支付支票过程中出现的问题由双方协商解决。
四、质量及验收标准1. 乙方必须按国家有关法律法规和有关标准进行施工,保证工程的质量。
2. 工程完工后由甲方进行验收,经验收合格后方可支付尾款。
五、工程保修工程完工验收合格后,乙方承诺对所施工的泥水工程负责维修保养,保修期为(保修期),在保修期内因质量问题引起的维修,由乙方负责。
六、安全生产责任1. 乙方必须遵守国家关于安全生产的法律法规,对施工现场的安全负全部责任。
2. 乙方应当按照国家有关规定投保施工安全责任险。
七、违约责任1. 乙方未按约定时间交付工程的,每延迟一天,甲方有权向乙方索赔违约金;2. 乙方施工质量不符合约定标准的,应承担重新施工的责任,并赔偿因此给甲方造成的损失。
八、合同变更双方经友好协商可以对合同内容进行变更,变更后的内容需要双方签字确认后生效。
九、争议解决1. 甲、乙双方如发生任何争议,应友好协商解决,协商不成的,提交有关部门或仲裁部门处理。
2. 有关合同履行争议产生的相关费用由争端一方负担。
工程泥水包工合同3篇
工程泥水包工合同3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本工程泥水施工事项,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:泥水工程的施工,包括但不限于墙面抹灰、地面找平、瓷砖铺设等。
二、合同工期1. 开工日期:自本合同签订之日起第____日开工。
2. 竣工日期:预计在本合同签订后的____天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。
具体价格根据工程实际完成量进行结算。
2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款:(1)本合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款;(2)工程进行至一半时,甲方支付乙方工程总造价的____%;(3)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及施工规范进行施工,确保工程质量符合国家标准及地方规范。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格,乙方应负责返工并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场的安全。
2. 乙方应对其员工进行安全教育,确保员工遵守安全规定,防止安全事故的发生。
3. 如因乙方原因导致发生安全事故,乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,直至甲方支付足额工程款。
由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务,或者工程质量不合格,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
泥水承包合同
泥水承包合同泥水承包合同本合同由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同订立,双方遵守以下条款:第一章:总则第一条合同目的本合同旨在明确业主与承包商之间的责任和义务,确保泥水承包工程的顺利进行。
第二条泥水承包工程范围1-承包商应承担泥水承包工程的施工及相关服务,包括但不限于砌砖、抹灰、油漆等工作。
2-承包商需要根据实地勘察情况提供详细的泥水承包工程内容清单,并与业主达成一致。
第三条工期及工期延迟1-泥水承包工程的工期为合同签订之日起至约定竣工日期止。
2-如因不可抗力或业主原因导致工期延迟,双方应协商解决,并及时书面通知对方。
第四条费用和支付方式1-泥水承包工程的费用为【具体金额】,由业主按下述方式支付:【详细支付方式】。
2-如需额外费用或变更工作,应另行协商确定费用,并签订补充协议。
第二章:业主责任第五条提供工程资料和准备条件1-业主应提供准确的工程资料和图纸,并确保其真实准确。
2-业主应按时提供相关材料和设备,并保证其质量符合要求。
第六条监理工作1-业主有权指定监理人员对泥水承包工程进行监督和验收。
2-业主应提供必要的协助,确保监理工作的顺利进行。
第七条工程变更1-业主有权在泥水承包工程进行期间提出变更要求。
2-如业主提出工程变更,承包商有义务协助并协商确定额外费用和工期。
第三章:承包商责任第八条施工质量1-承包商承诺按照相关标准和规范进行泥水承包工程施工,并保证施工质量。
2-如承包商施工质量不符合要求,应承担相应的修复费用和责任。
第九条安全和环境保护1-承包商应制定并执行安全施工措施,确保泥水承包工程的施工安全。
2-承包商应遵守相关环境保护法律法规,并如实报告施工过程中的环境影响。
第十条保修责任1-承包商应对泥水承包工程提供一定期限的保修服务。
2-在保修期内,承包商应及时修复由施工质量引起的问题。
第四章:违约责任第十一条违约责任1-如一方未履行合同约定的责任,应向对方支付相应违约金。
泥水工承包合同(二)
泥水工承包合同(二)合同编号:【编号】签订日期:【日期】甲方(发包方):单位名称:地址:联系电话:乙方(承包方):姓名:身份证号码:地址:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担【工程项目名称】的泥水工程施工任务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,双方经友好协商,达成如下合同:第一条工程内容1.1 甲方同意委托乙方承担【工程项目名称】的泥水工程施工任务,具体施工项目及工作范围详见附件一。
第二条工作期限2.1 合同工期约定为【时间段】,乙方需按时按质完成工程任务。
第三条付款方式3.1 乙方完成工程任务后,甲方应按照工程量及质量进行相应的支付,支付方式及金额详见附件二。
3.2 乙方应主动提供相应的发票等相关凭证,并在甲方支付款项后签字确认,以确保款项的有效支付。
第四条施工验收4.1 乙方完成工程任务后,甲方有权组织相关部门对工程进行验收。
4.2 如乙方在工程施工中存在质量问题或未按照双方约定进行施工,甲方有权要求乙方进行整改,并在整改期限内完成整改工作。
4.3 乙方未按要求进行整改或整改后质量仍不合格,甲方有权终止合同,并要求乙方承担违约责任。
第五条保证金5.1 乙方应在本合同签订时向甲方支付保证金【金额】,作为保证乙方履行合同义务的保证。
5.2 若乙方未按合同约定完成工程任务或违约行为导致甲方损失时,甲方有权从保证金中扣除相应金额来弥补损失。
5.3 若乙方履行了合同义务并没有违约行为,甲方应将保证金全额退还给乙方。
第六条保密条款6.1 双方在履行本合同过程中的一切技术、商业秘密及其他任何属于对方的机密信息,均应保密,不得向第三方透露或披露。
6.2 若一方解除本合同或合同终止后,应归还对方已提供的所有机密信息。
第七条违约责任7.1 甲方违反本合同约定,未支付乙方相应款项或未按时支付款项的,乙方有权要求支付违约金,并要求甲方支付逾期利息。
7.2 乙方违反本合同约定,未按要求完成工程任务或未按质量要求施工的,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
泥水工清包工合同
【本文档仅供参考,如发生法律纠纷,概不负责。
】
用人单位(甲方):
联系方式:
承包人(乙方):
身份证号码:
联系方式:
按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定,招用(以下称乙方)为泥水工承包人。
双方根据“平等自愿、协商一致”的原则,签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
一、工程概况:
1、工种名称:泥水工
2、工程地点:惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室
3、承包范围:( 1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。
2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。
3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。
4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。
5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石(含杂物房、阳台及露台)砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。
7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补)。
4、承包方式:人工总价包干(人工费总价为壹万元整)。
5、本工程自年月日开工,于年月日竣工
(如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %)
二、付款方式:
完工验收合格后付款 %,其余 %为质量保证金(天后证明无质量问题付清全部余款).
三、施工工艺及标准:
基本要求
1 .必须在水电管线布置完毕,并经检验测量合格后,方可进入泥工施工阶段,以免造成返工,铺贴前要把工地清理干净,贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。
铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。
【毛墙除外】2.厨房,卫生间贴墙,地砖时要先保护好上下水口,防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿,脏,水泥,砖渣。
垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大,故每一位施工员都一定要做到完成一处工程,马上清理施工现场的垃圾,在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一.改动门窗位置
1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过(门叶,窗叶)的宽度加门套线。
2通过吊线,打水平尺,量角尺等方法确保墙体上门洞方正,窗洞两侧现地面垂直,所有转角是90度。
二.防水处理工程
1.清理基层,粉水泥,砂浆,待水泥完全干固后,使用比较好的防水涂料,均匀粉刷在墙面,地面上。
水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作,水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。
2. 包下水管时,特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
三.墙地砖工程
1 .对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求,严格检查相同的材料是否有色差,仔细查看是否有破损,裂纹,测量其宽窄,对角线是否在允许偏差范围内(2MM),检查平整,渗水度以及是否做过防污处理,发现有质量问题,应详谈告业主,请业主选择退货,如果业主坚持要用,须请业主签字认可。
2.计算瓷砖用量时以实际使用量*2-4%的损耗。
3.贴砖前,应检查各面的直度及表面平整度,检查阳角是否方正,如果超过允许值,必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。
4.贴面前,应充分考虑砖在阴角处的压向,要求从进门的角度看不到砖缝,一般先进门对面的然后再贴面,先贴切整板央,在贴下水管道处的阳角。
5.贴砖时,应先确定腰线的高度,(一般在1M左右,而且腰线不会被地柜,吊顶等物遮挡)
6.贴釉面砖之前,必须用水浸泡充分,以保持瓷砖镶贴牢固:同时在粘砖时,应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰,用橡皮锤敲打平整,使四角都有水泥,以防墙砖贴出空鼓现象。
7.贴墙砖时,必须吊垂线和水平线,以保证墙砖的垂直度,表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。
8.在阳角处,必须采用瓷砖的原边磨45度角相拼粘贴,使两砖在交角处吻合好成90度,并保证水泥顷之间饱满,无崩楞掉角及空角,无锐利锋口。
9.在拐角处非整砖宽度小于500MM时,应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖,并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处,以保证很好的视觉效果。
10.贴墙地砖时应注意压向,必须墙砖压地砖。
11.贴厨房、卫生间的地砖时。
应适当放坡以现场实际最大坡度放(坡度为4—8MM),并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。
阳台坡度为8—15MM(不封的话)。
12.贴地砖时,应先考虑从哪里贴起,既美观有不使砖的损耗最小,其次,拉纵横水平线时,应保证房间的最高处水泥砂浆有20MM,同时,应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆,再贴砖,以防地砖起壳。
13.贴地砖时,基层用粗砂,水泥按3:1的比例加适量的水调和,达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板,再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴,用橡皮锤敲打,使其四角与四周砖角平齐,并保证砂浆充实无空鼓(既找平)。
四、安全约定:
1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防
条例》和有关防火设计规范。
2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建
筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共各国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3 由于甲方确认的图纸,违反有关安全操作规程、消防条例和防火
设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,
导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
五、违约责任:
1. 乙方应保证承包期内不能缺工,若乙方没有合理原因缺工3天以
上并且未预先通知甲方,甲方有权要求乙方退场并另安排其它泥水班组进场施工,所发生的费用由乙方承担。
2 合同期内,乙方不能以任何理由要求增加工程款,且未经甲方同
意不能中途退场,如中途退场,所完成工程之款项不予结支。
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。
3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程
成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设
备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发
生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
6 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止
协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、争议或纠纷处理:
1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2当事人不愿通过协商、调解或者协商调解不成时,双方可选择两种方式解决:
(1)向东莞市仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院起诉。
七、附则:
本合同正本两份,双方各执一份。
副本份,甲方执份,乙方执份。
12.2本合同履行完成后自动终止。
甲方:乙方:
盖章:盖章:
年月日。