合同模板
合同的格式范文模板(4篇)
合同的格式范文模板(4篇)合同的格式范文模板(精品4篇)合同的格式范文模板要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的合同的格式范文模板样本能让你事半功倍，下面分享【合同的格式范文模板(精品4篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
合同的格式范文模板篇2以下是一份合同的格式范文模板：合同甲方：（公司名称）乙方：（个人姓名）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成以下合同：第一条合同标的及价格1.1乙方按照甲方的要求，提供（产品名称）的（产品数量），单价为人民币（单价），总价为人民币（总价）。
1.2上述价格为含税价，包括乙方生产、运输、保险等费用。
第二条交货及验收2.1交货时间为（具体时间），交货地点为（交货地点）。
2.2乙方应按照甲方要求生产、包装、运输，确保产品质量符合国家标准或行业标准。
2.3甲方有权对乙方提供的产品进行检查验收，如发现产品存在质量问题，甲方有权要求乙方重新提供合格的产品。
第三条付款方式3.1甲方应在收到乙方开具的全额发票后（天数）内支付全额款项。
3.2如甲方未按时支付款项，应按照未支付金额的（利率）向乙方支付违约金。
第四条合同变更及解除4.1合同签订后，双方均不得单方面变更或解除合同。
如需变更，应经过双方协商一致，签订书面变更协议。
4.2若乙方未按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
4.3若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
4.4若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定提供产品或服务，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
5.2甲方未按照合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。
5.3若甲方在合同履行过程中，发现乙方提供的货物质量不符合合同约定，甲方有权拒付尾款，并要求乙方重新提供合格的产品。
合同范本大全模板范文(6篇)
合同范本大全模板范文(6篇)第1篇: 合同范本大全模板供方：需方：开户行：开户行：帐号：帐号：在平等互利原则基础上，双方友好协商，同意按照适用《合同法》签订并执行本合同。
1. 产品名称、数量、金额：2. 质量标准及交货检验：质量符合国际(GB1353-2009)二等玉米标准。
容重≥680g∕1，水分≤15%，杂质≤1%，焦糊粒≤1%，不完善粒≤8%，无发热、虫蛀现象，色泽气味正常。
3. 交货地点：大连北良港平仓交货。
4. 交货时间：2013年11月30日前，如遇不可抗拒力时间顺延。
5. 计重、包装：以双方实际交货数量为合同结算数量，散装。
6. 付款及期限：双方根据合同执行进度在合同生效之日起两个工作日内预付800万货款并于交货时间前把货装完后三日内结清余款。
7. 供货方供货分三批次，第一批次应于2012年12月31日前，供货不低于总数量的50%，第二批次应于2012年12月31日至2013年10月1日间，供货不低于余量的15%，第三批次应于2013年10月1日至2013年11月30日间，提供余量货品。
8. 合同有效期：至货款两清为止。
9. 合同责任：按《中华人民共和国合同法》办理。
本合同执行过程中适用不可抗拒力以及有关法律规定的免责条款;执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
如协商不成提交原告所在地人民法院诉讼。
10. 本合同一式两份，双方签字生效;未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日第2篇: 合同范本大全模板出租方(以下称甲方)：_____________身份证号：_______________________承租方(以下称乙方)：_____________身份证号：_______________________根据《中华人民共和国协议法》及相关法律法规的规定。
合同模板怎么写5篇范文
合同模板怎么写5篇范文范文一：合同模板甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）邮箱：（联系邮箱）乙方：（个人或公司名称）地址：（个人或公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）邮箱：（联系邮箱）合同编号：（合同编号）签订日期：（签订日期）一、合同目的本合同旨在规定甲乙两方在某特定事项上的合作关系，保障双方的权益。
二、合同内容1. 甲方提供的服务/商品：（具体描述甲方提供的服务/商品）2. 乙方支付的费用：（具体描述乙方需支付的费用及支付方式）3. 服务/商品交付时间和方式：（具体描述服务/商品的交付时间和方式）4. 服务/商品的保修和售后服务：（具体描述服务/商品的保修期限及售后服务内容）5. 合同期限：（具体描述合同的开始和结束时间）6. 违约责任：（具体描述双方违约时的责任及补偿方式）7. 知识产权：（具体描述双方在合作中涉及的知识产权归属及使用权）8. 争议解决：（具体描述发生争议时的解决方式）三、合同变更与解除1. 双方一致同意对本合同进行变更的，应以书面形式签订变更协议。
2. 双方一致同意解除本合同的，应以书面形式签订解除协议。
四、合同生效与履行1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同的履行地点为（履行地点）。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：乙方（个人或公司名称）：签字：签字：日期：日期：范文二：合同模板甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）邮箱：（联系邮箱）乙方：（个人或公司名称）地址：（个人或公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）邮箱：（联系邮箱）合同编号：（合同编号）签订日期：（签订日期）一、合同目的本合同旨在规定甲乙两方在某特定事项上的合作关系，保障双方的权益。
二、合同内容1. 甲方提供的服务/商品：（具体描述甲方提供的服务/商品）2. 乙方支付的费用：（具体描述乙方需支付的费用及支付方式）3. 服务/商品交付时间和方式：（具体描述服务/商品的交付时间和方式）4. 服务/商品的保修和售后服务：（具体描述服务/商品的保修期限及售后服务内容）5. 合同期限：（具体描述合同的开始和结束时间）6. 违约责任：（具体描述双方违约时的责任及补偿方式）7. 知识产权：（具体描述双方在合作中涉及的知识产权归属及使用权）8. 争议解决：（具体描述发生争议时的解决方式）三、合同变更与解除1. 双方一致同意对本合同进行变更的，应以书面形式签订变更协议。
正规合同范本模板大全5篇模板
正规合同范本模板大全5篇模板签订合同可以保护当事人双方的正当权利，那么对于正规合同范本，大家知道是什么样的吗?下面是给大家带来的2022正规合同范本模板大全5篇，以供大家参考，我们一起来看看吧!正规合同范本模板大全(一)甲方(赠与人)：______________，住所：______________________有效证件号码：_______________________________________________ 乙方(受赠人)：______________，住所：______________________有效证件号码：_______________________________________________ 甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。
按照合同法等有关法律规定，双方自愿达成赠与房产协议如下：第一条：甲方自愿将其房产赠与给乙方，乙方自愿接受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于___________，建筑面积___________平方米。
(二)赠与房屋的所有权证证号为____________________。
(三)房屋平面图及其四至范围见附件一。
(四)土地使用权取得的方式。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。
该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条：因甲方______________，此房产所购的所有房款和税费均已有乙方代甲方支付，由甲方所购该房产并取得该房产房产所有权证。
经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方，并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条：甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整，并保证房屋不受他人合法追索。
第四条：甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人，否则抵押、转卖或出租行为无效。
如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的，甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
各种合同模板(集锦11篇)
各种合同模板（集锦11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!各种合同模板（集锦11篇）各种合同模板第1篇出租人(以下简称甲方)：性别：年龄：民族：家庭住址：身份证号码：承租人(以下简称乙方)：性别：年龄：民族：家庭住址：身份证号码：甲方自愿将产权属于自己的三层楼房出租给乙方。
合同书模板模板8篇
合同书模板模板8篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、工作报告、工作计划、心得体会、讲话致辞、教育教学、书信文档、述职报告、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work reports, work plans, reflections, speeches, education and teaching, letter documents, job reports, essay summaries, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!合同书模板模板8篇合同是现在的职场中人频繁使用的一种文书，合同对于企业的意义，是很重要的，下面是本店铺为您分享的合同书模板模板8篇，感谢您的参阅。
格式合同模板10篇
格式合同模板10篇格式合同模板10篇 随着⼈们法律观念的⽇益增强，合同在⽣活中的使⽤越来越⼴泛，合同是企业发展中⼀个⾮常重要的因素。
那么⼀般合同是怎么起草的呢？下⾯是⼩编为⼤家收集的格式合同10篇，仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
格式合同篇1 贷款⽅：_____________________ 借款⽅：_____________________ 双⽅共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。
第⼀条根据(项⽬计划批准机关及⽂号)批准借款⽅(项⽬名称及主要内容) 项⽬____________________，总投资_________万元，其中⾃筹_________万元，其它______万元，向贷款单位申请(贷款种类)，贷款_________万元。
第⼆条贷款⽅根据借款⽅以下借款⽤同意贷款________万元。
贷款期限：⾃______年_____⽉_____⽇⾄_____年_____⽉_____⽇。
贷款⽅按照各项贷款办法规定的利率档次，计息时间，向借款⽅计收利息。
借款⽤途：购置设备_________台(套)_________万元; ⼟建____________平⽅⽶____________万元; 其它_______________万元。
第三条贷款⽅保证在核准的贷款额度内，根据贷款合同约定的期限，及时供应资⾦，如因本⾝责任，不能按时提供贷款，应按违约数额和延迟天数付给借款⽅违约⾦。
违约⾦由贷款⽅按本项贷款利率档次加付_________% 第四条借款⽅保证按照如下期限归还本⾦ -⼊门吧收集整理⼊门资料 ____________年______⽉______万元、____________年______⽉______万元、 ____________年______⽉______万元、____________年______⽉______万元、 ____________年______⽉______万元、____________年______⽉______万元。
关于合同模板(汇总13篇)
关于合同模板（汇总13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!关于合同模板（汇总13篇）随着我国法制建设的发展,合同在我国的应用越来越广泛,合同的订立一般都要按照一定的程序进行。
标准合同模板(精选9篇)
标准合同模板（精选9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准合同模板（精选9篇）合同是一种契约形式,它既是合同当事人之间的一种保护,也是对合同当事人之间的一种限制。
免费的合同模板(精选8篇)
免费的合同模板（精选8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!免费的合同模板（精选8篇）免费的合同模板第1篇协议由____________(简称申请人)与_____商业移民顾问公司达成本协议，旨在确认申请人业已指定本公司为其_____移民申请独家代理。
一般合同模板(6篇)
一般合同模板（6篇）一般合同模板（1）出让方：(甲方)地址：受让方：(乙方)地址：鉴于甲方在公司(以下简称公司)合法拥有%股权，现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权，并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有%股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的%股权。
甲、乙双方经友好协商，本着公平互利、协商一样的原则，就股权转让事宜达成如下协议：一、转让标的、受让价款及支付1、甲方将其持有的公司%的股权全部转让给乙方，乙方情愿受让甲方所持有的公司%的全部股权。
2、乙方情愿以万元的价格受让甲方所持有的公司%的全部股权。
3、乙方同意在本协议书成立时，一次性将股权受让价款全部汇入甲方指定的银行帐户或银行户头。
4、甲方转让股权应得价款所涉甲方税负由乙方担当，与甲方无关，乙方应当准时依法办理。
二、甲方保证1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。
甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。
否则，由此引起的全部责任，由甲方担当。
2、甲方转让其股权后，其在公司原享有的权利和应担当的义务，随股权转让而转由乙方享有与担当。
三、违约责任1、甲、乙双方均需全面履行本合同商定的内容，任何一方不履行本合同的商定或其附属、补充条款的商定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。
2、本合同的违约金为本次股权转让总价款的%，损失仅指一方的直接的、实际的损失，不包括其他。
3、遵守合同的一方在追究违约一方违约责任的前提下，仍可要求连续履行本合同或终止合同的履行。
四、股权转让有关费用的负担双方同意办理与本合同商定的股权转让手续所产生的有关费用，由方担当。
五、协议的变更、解除和终止发生下列状况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书：1、由于不行抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行;2、一方当事人丢失实际履约力量;3、由于一方违约，严峻影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要;4、因状况发生变化，当事人双方经过协商同意;5、合同中商定的其它变更或解除协议的状况消失。
合同书范文模板(最新15篇)
合同书范文模板(最新15篇)合同协议书篇一出租方：〈以下简称甲方〉承租方：〈以下简称甲乙〉为增进本乡镇经济发展，根据甲乙双方本着互惠互利的原则经平等协商甲方自愿将土地租给乙方用于建设特达成如下协议：一、土地租用地点及面积甲方将_____的土地_____亩租给乙方应用，租用土地面积_____亩，以农村二轮土地承包面积为准〈农户土地承包面积花名册土地应用证〉。
二、土地租用年限土地租用期为年即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
合同期满后如国家土地承包政策不变，乙方享有持续承租权，每年租用土地面积的租金不变、年限不限。
三、土地租用价金及付款方法乙方按每年每亩租金为__________共计_____年分年付清，甲方的农业税及其它费用一律由甲方自行承租。
四、甲乙双方的权利任务乙方在正常施工和正常生产经营中若有涌现干扰乙方施工和生产经营的情况，由甲方负责赔偿给乙方造成的丧失。
五、在合同期内如国家建设征用该地除土地补偿费和人员安置费由甲方享受外，青苗费及其由乙方建设在土地上的建筑物附属设施和附着物拆迁补偿等费用全部由乙方享受。
乙方征用该土地修路应用年满后该地不复耕。
六、其它约定事项甲乙双方应共同遵守本协议，如有违约由违约方赔偿守约方所有丧失并支付租金总额30%的违约金。
七、合同份数及生效日期本协议一式份，甲乙双方各份，存壹份。
具有同等法律效率由双方签字之日起生效：出租方：承租方：村村民委员会签订日期：20xx年x月x日合同书范文模板篇二合同双方：甲方名称：联系地址：联系电话：乙方名称：联系地址：联系电话：甲、乙双方本着友好合作、相互协商的精神，就该项目之独家招商代理共同达成如下协议：第一条项目名称及标的物地址1.项目名称：“ ”2.项目地址：，规划商业总建筑面积平方米，其中地上一层建筑面积平方米，地上二层建筑面积平方米。
第二条委托内容1.甲方委托乙方作为该项目之独家招商代理商，招商该项目全部可招商面积。
合同协议书模板六篇范文
合同协议书模板六篇范文如下：合同协议书模板一：甲方：__________乙方：__________鉴于甲方愿意向乙方提供__________服务/商品，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条服务/商品内容甲方同意向乙方提供如下服务/商品：（详细描述服务/商品内容）第二条服务/商品价格双方确认，甲方向乙方提供的服务/商品价格为人民币__________元整（大写：__________元整）。
第三条支付方式乙方应按照以下方式支付甲方服务/商品费用：（详细描述支付方式）第四条履行期限甲方应于__________年__________月__________日前完成本合同约定的服务/商品提供。
第五条违约责任如任何一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定（如有其他约定，可在此补充）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日合同协议书模板二：甲方：__________乙方：__________鉴于甲方愿意向乙方转让__________房产，乙方愿意购买，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条房产描述甲方自愿将位于__________的房产（房产证号：__________）无偿赠与乙方。
第二条交付时间甲方应于__________年__________月__________日前将上述房产交付给乙方。
第三条过户手续乙方应自本合同签订之日起__________日内，办理房产过户手续，过户费用由乙方承担。
第四条付款方式乙方应按照以下方式支付购房款：（详细描述付款方式）第五条违约责任如任何一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
小合同模板(通用10篇)
小合同模板（通用10篇）小合同模板第1篇出卖人（甲方）：身份证号码：住址：买受人（乙方）：身份证号码：住址：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于河南省荥阳市的房屋（建筑面积平方米，含地下室（煤棚）号平方米和该房屋内部分附属物，以人民币叁拾肆万元整（￥ 340000 元）的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同定金伍万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，甲方应向乙方提供购买该房屋时与开发商所签订的所有合同、凭证及收款票据等。
由于此房产权暂时不能过户，乙方如要过户，甲方必须协助乙方办理房屋产权手续。
本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。
四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、甲方在搬出该房屋之前应保证按期缴纳各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；甲方保证在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发现与有关的产权纠纷或债权债务纠纷，概由甲方负责赔偿。
甲方出售该房屋时必须得到开发商的认可，本合同签订后，甲方要保证以后乙方享有甲方相同的居住权利，如果出现开发商不认可乙方为该房屋房东的身份，则视为甲方违约，乙方有权要求甲方退还向其支付的所有款项并赔偿乙方的经济损失。
六、房屋交付甲方应当于交付房屋前一周内，通知乙方进行房屋交接;乙方应在收到通知之日起一周内对房屋及装饰、设备情况进行查验，交付之前发生的费用及风险由甲方承担;自交付之日起，房屋及配套设施物品损坏或所发生的费用及风险由乙方自行承担。
甲方将房屋交付给乙方时，乙方应将剩余的贰拾玖万元人民币房款一次性支付给甲方。
七、违约责任1、甲方在本合同签订之日算起，可以在此房屋内再居住七个月时间，应当于公历年月日前交付乙方房屋，同时交付房屋产权证件及有关合同收据等;交付该房屋时应将上述房产内的水、电、通信网络等原有设施及相关资料一并交付给乙方，甲方保证在交付乙方房屋时将上述设施的费用结清，并须协议乙方办理水、电、通信网络等过户手续。
简易合同模板5篇
【实用】简易合同模板5篇【实用】简易合同模板5篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，签订合同也是防止争端的最好方式之一。
那么一般合同是怎么起草的呢？下面是为大家的简易合同5篇，欢迎阅读与收藏。
甲方（用人单位）名称：法定代表人（主要负责人）或者委托代理人地址联系乙方（劳动者）姓名：居民身份证号户口所在地省（市）区（县）乡镇村邮政编码现住址联系根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原那么签订本合同。
一、合同期限第一条甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限：（一）有固定期限：自年月日起至年月日止。
其中试用期自年月日起至年月日止。
（二）无固定期限：自年月日起至依法解除、终止劳动合同时止。
其中试用期自年月日起至年月日止。
（三）以完成一定工作（任务）为期限：自年月日起至工作（任务）完成时终止。
二、工作内容和工作地点第二条甲方招用乙方在（工程名称）工程中，从事岗位（工种）工作。
乙方的工作地点为。
经双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。
乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。
乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。
三、工作时间和休息休假第三条甲方安排乙方执行以下第种工时制度：（一）执行标准工时制度。
乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。
每周休息日为。
（二）经当地劳动行政部门批准，执行以为周期的综合计算工时工作制度。
（三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。
甲方保证乙方每周至少休息一天。
乙方依法享有法定节日假、人社部、中国地震局联合召开会议表彰全国地震系统抗震救灾英雄产假、带薪年休假等假期。
甲方因施工建立需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。
日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的，甲方按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。
四、劳动报酬第四条甲方采用以下第种形式向乙方支付工资：（一）月工资元，试用期间工资元。
正规合同模板5篇
正规合同模板5篇正规合同模板篇1甲方：_________________________乙方：_________________________为明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国协议法》之相关规定，本着互惠互利的原那么，经双方友好协商，签订本协议，并共同信守以下条款。
第一条协议的标的1、产品的名称、规格、价格、数量及金额：本协议所确定的产品为甲方自产的系列产品，具体的名称、规格、价格、数量及金额以甲方的价格表(附件1)或甲方发货清单为准。
2、产品的技术标准和质量，符合甲方产品质量的企业标准或国家标准。
3、产品的包装均以甲方出厂标准，包装物甲方不予以回收，不另计价。
4、本协议确定的计量单位为件，规格见包装a上的提示或报价表标注。
第二条交货、验收方式1、甲方实行含税出厂价。
2、乙方收到产品后应及时验收，假设有异议应以书面形式在三天内向甲方提出，并提交货运原件，以便协助解决。
否那么甲方视为乙方以按要求收货。
第三条甲方的权利和义务1、甲方有向乙方提供质量合格产品的义务。
2、甲方有及时、准确的向乙方提供产品相关资料和证件的义务。
3、乙方在保质期内如发现产品质量问题，甲方经查证后，属甲方责任的，甲方有无偿调换、退货的义务(乙方造成的除外)第四条乙方的权利和义务1、乙方应向甲方提供有效的营业执照、卫生许可证、税务登记证及法定代表人身份证复印件。
2、乙方年销售任务为________万元，每月最低________万元。
乙方在销售期间应按月、季度的销售方案进货。
如连续三个月未完成销售任务的80%或全年未完成销售任务的80%，甲方有权取消乙方的经销权。
无论是乙方放弃还是甲方取缔其经销权，乙方应无条件保证甲方产品的可持续稳定开展以及配合甲方做好渠道、市场的交接工作。
3、乙方承诺在甲方产品到达乙方仓库1月内在建立完善的甲方产品销售体系。
4、乙方享有甲方提供的促销商品等支持的权利。
5、甲方提供不超过生产日期60天的产品给乙方，否那么乙方有权拒收。
写作合同模板(18篇)
写作合同模板（18篇）写作合同模板（1）甲方：乙方：本合同本着双方自愿、公正、公正双方协商拟定以下条约供双方遵守。
一、甲方种植哈密瓜140亩，种植模式(平地套种)。
二、乙方有14人负责此140亩瓜地种植管理及田间除草。
三、甲方付乙方每月3800元工资及吃住。
四、甲方从年月日至哈密瓜成熟卖完为止，与乙方合同终止。
在此期间全部用工劳动都由乙方14人担当，而且要依据甲方的要求进行，并且要听从甲方的支配。
由于哈密瓜是季节性作物，整理枝条、打叉要准时，杂草要除干净，不能拖延。
五、假如乙方不能按时完成甲方交待的工作，甲方有权雇用零时工将其完成，但是所产生的费用由乙方担当。
(比如：打瓜叉、整理瓜条。
)六、合同期满甲方一次性付清乙方14人的工钱，不得拖欠。
在4月5日至合同期满之间如乙方用钱，甲方应相应付给乙方部分工资。
七、乙方中途不得无故不履行合同，自行回家，自行回家的甲方有权不付乙方全部工资，并且给甲方造成的损失由乙方其它人担当。
八、本合同一式二份，双方各执一份，签字后马上生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日写作合同模板（2）一、合同签订前的审计在合同签订前需要对合同立项及乙方的资信和履约力量进行审计。
在立项方面，主要审查合同项目的必要性，有无更好的替代方案。
要审查合同的立项手续是否完备，是否有法定代表人的托付书或其他具有法律效力的书面文件作为依据，是否经过职能部门和领导的签批。
在资信和履约力量方面。
主要审查签约方是否具有合法经营资格：对承包方(分承包方)和采用招标和竞标的签约对象的主体资格进行审查。
看其是否在工商部门登记并领取有效的营业执照;是否具有肯定的组织机构和财产;签约方名称与营业执照上名称是否相符，并留存签约方的营业执照和法人代表给签约人的授权托付书复印件。
合同范本大全模板四篇
合同范本大全模板四篇【合同范本大全模板四篇】篇一：合同模板甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】签订日期：【签订日期】一、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利和义务，以确保双方的合作取得顺利的结果。
二、合作内容详细描述双方合作的具体内容。
三、合同条款1. 合作期限：本合同自签订之日起生效，有效期为【具体期限】。
到期前【具体天数】，任何一方均有权提前【具体天数】书面通知对方终止合作。
2. 付款方式：甲方同意按照以下方式支付合作费用：(1) 方式一：【详细描述支付方式一】(2) 方式二：【详细描述支付方式二】3. 保密条款：双方在合作过程中涉及的商业秘密及相关信息，需保守机密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
4. 争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，则应提交【仲裁机构/法院名称】处理。
5. 不可抗力：对于因不可抗力因素造成的合同履行障碍，双方相互理解并积极协商解决。
四、违约责任若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
五、其他条款1. 本合同未尽事宜，经双方协商达成书面补充协议后方可生效。
2. 本合同一式【几份】份，甲方持【几份】份，乙方持【几份】份，具有同等的法律效力。
3. 本合同的传真件、复印件和扫描件与纸质原件具有同等的法律效力。
4. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
甲方：(签字/盖章)日期：乙方：(签字/盖章)日期：篇二：租赁合同模板甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】签订日期：【签订日期】一、租赁物件1. 租赁物件：具体描述被甲方租赁给乙方的物件，包括规格、数量等。
规范合同模板5篇
规范合同模板5篇规范合同模板5篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的规范合同5篇，希望对大家有所帮助。
规范合同篇1甲方：开发公司乙方：项目部依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程2、工程地点：友好花园项目内3、承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m2，据实结算)，总价款约计23920元6、质量标准：合格7、工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天二、路面施工工艺1、路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;2、3：7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊铺3：7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土;3、碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;4、养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;5、混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;6、养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天;7、切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m三、双方权利和义务甲方主要工作1、负责场地三通一平，水电接入;2、进行工程协调、管理、验收;3、按合同约定支付工程款。
乙方主要工作1、本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。
2、负责本工程施工范围内的施工安全工作。
乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3、做好现场设备、材料的照管工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2009-0201 编号：建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：三、合同工期合同工期总日历天数天。
自年月日至年月日。
四、质量标准工程质量标准：按国家验收规范一次性验收合格，如无国家规范，按地方规范及相关部门验收通过。
五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：元。
此合同价款按本合同专用条款第23.2项第（1）条约定调整。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程量清单7、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2014年月日合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。
发包人：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编号：承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编号：第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
3.2适用法律和法规需明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及现行的国家其他法律、法规和地方法律、法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行的国家、行业和地方标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：本工程不涉及。
国内没有相应标准、规范时的约定：本工程不涉及。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7日内提供纸质图纸贰套。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求：发包人提供的图纸只供本工程使用，承包人不得擅自向除承包人以外的任何人员泄露有关图纸内容，发包人不承担任何保密措施费用。
使用国外图纸的要求及费用承担：本工程不涉及。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：对本工程质量、安全、进度进行全方位和全过程的控制和管理；参与工程投资控制；收集有关本工程的信息和对工程信息进行管理；主持参建工程有关各方的协调工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：①工程经济签证；②下达开工令、停工令（紧急情况除外）、复工令；③工期及费用索赔必须经发包人审核后，并以书面形式通知承包人；④对设计的变更必须征得设计单位和发包人的同意后方可通知承包人实施。
5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：对本工程进行全方位和全过程的控制和管理。
5.6不实行监理的，工程师的职权： /7、项目经理姓名：职务：项目负责人7.5承包人管理构架中的所有管理人员一经发包人确认，不得任意调换，如确需调换必须事先征得发包人的书面确认，发包人对现场不称职的管理人员（含项目负责人）有权要求承包人予以撤换。
8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场条件和周围环境以现场实际情况为准，开工后由承包人负责完善。
施工期间，发包人有可能将部分场地另作他用，承包人必须服从发包人的安排。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：小区红线内水、电源接口位置由发包人提供，临时管线敷设及费用由承包人自理。
水、电费用根据承包人的水、电表读数和施工用水、电费用标准（按现行市场价格）由承包人自行缴纳（或由发包人统一代扣代缴），总用电损耗按其施工期间分表读数与总表度数的比例分摊。
排水接口和通讯接口由承包人根据市政和电信管理的要求自行解决，费用由承包人自行承担，对此发包人提供必要的协助。
小区红线外施工所需的水、电、电讯接口、线路和费用由承包人自行解决和承担。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工场地与城市公共道路已开通，施工场地内的道路由承包人自行负责。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后一周内。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。
由承包人办理本工程中一切涉及当地有关部门及相关单位的对接、报建、报批、验收等事宜，完备与施工有关的所有合法手续，并承担由此产生的费用。
对此发包人提供必要的协助。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前进行现场交验，并做好书面记录。
（7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前进行。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协助承包人工作。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。
8.2发包人委托承包人办理的工作：以发包人下达的指令或书面通知为准。
9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / 。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：①每月25日提当月主要材料设备进场情况报表及材料设备、分部（项）检验（测）、试验情况报表；②每月25日提供本月完成工作量情况报表。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款9.1条第（3）款要求。
如承包人未认真履行义务而造成工程、财产损失和人身伤害，应承担一切责任及其所发生的费用。
造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不提供。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款9.1条第（5）款要求办理，费用由承包人承担。
（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人后一道工序必须对发包人另行专业发包工程的前一道工序的成品进行有效保护，并对下一道的分包工序做好明确的移交工作，因该移交工作不清，造成的责任由承包人承担。
如果承包人后一道工序对发包人另行专业发包工程的前一道工序的成品造成污染、损坏，经发包人和监理确认后，由承包人按照发包人的要求，在规定时间内进行清（处）理或赔偿。
承包人应负责采取有效措施对本工程的成品、半成品、材料、施工机械、工器具、周边建筑物和构筑物进行保护，保护费用由承包人支付。
对于未正式移交发包人的已完工程，承包人应负责成品保护工作，期间如发生损坏或丢失，承包人负责修复或赔偿。
发包人另行专业发包的施工单位同样适用此条款。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责相关保护工作，并承担相关费用。
（8）施工场地清洁卫生的要求：①施工过程中现场应满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和六安市安全文明施工（卫生）要求。
②在施工中做到工完场清，承包人应采取一切合理措施保护现场内外环境，并限制因其施工作业引起的污染、噪音及其它后果对公众和财产造成的损害和妨碍；承包人应保证工程施工过程中产生的散发物、地面排水及排污不超过规范中规定的数值及当地环保管理的法律法规中规定的限值；承包人应负责与其施工相关的雨污水的外抽和垃圾清理外运及相关的一切费用，除市政道路外，其它设施和场地内围墙、其他内外道路由承包人自行解决，其做法必须符合文明现场工地的要求，负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理；承包人应为包括进入现场在内的他所需的特殊和（或）临时的道路通行权承担全部费用和开支，还应自担风险和费用以获得为工程目的其自身所需的现场以外的任何设施；如发生扰民和民扰情形，由承包人自行妥善处理，承包人应承担由此造成的损失和政府罚单。
③若承包人违反以上规定，所引起的一切罚款均由承包人支付，包括由此造成的对发包人的罚款。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：①保护好施工现场内承包人接收的发包人的财产以及施工现场内的所有设备、材料，如这些财产发生损失，除本合同另有约定外，由承包人承担所有责任和费用；②承包人在进场前和施工开始前，有责任仔细研究施工图纸、技术说明等，并对其中明显违反规范的疏漏、缺失和错误，承包人应及时向发包人及设计、监理等有关方面提出，予以更正，以避免造成工程缺陷和返工损失。
未提出更正，自行施工的，由此造成的损失由承包人负责。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：①施工合同签订后7天内提供施工组织设计（施工方案）和工程总进度计划，工程总进度计划必须服从发包人室外工程总工期并自行考虑配合工期。
②每月25日提供下月进度计划及本月进度统计报表。
③承包人应将各单位工程工期纳入总体施工工期计划中，并将其施工时间、工序关系界定清楚，且双方认可，该工期计划方可生效，承包人按照总工期计划进行管理。
除发包人原因外，承包人对其整个工期负责。
工程师确认的时间：①施工组织设计5个工作日；②施工方案3个工作日；③总进度计划5个工作日；④月进度计划2个工作日。
10.2群体工程中有关进度计划的要求： / 。
12、暂停施工发生下列情况之一，总监理工程师征得发包人同意后有权下达暂停施工令：①发生重大安全、质量事故或存在重大安全、质量隐患时；②违反环保、文物保护要求时；③文明工地、标化工地未达标或管理混乱必须停工整改时；④重大设计变更影响继续施工时；⑤发现承包人对发包人或监理提出的问题久拖不办时；⑥总监理工程师认为必须暂停施工才能解决问题时。
13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：现场签证延误的工期顺延，不增加或补偿费用。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按现行国家施工质量验收规范规定的分项、分部工程和发包人或监理认为必要时的临时约定进行中间验收。
19、工程试车19.5试车费用的承担：19.5.1 在设备调试过程中，承包人应按发包人和监理的要求有效的履行承包人的职责。
19.5.2双方责任①由于设备制造原因设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过发包人、监理批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装（但发包人另行专业发包中承担安装和调试的部分除外）。