监理合同延期补充协议书范本 签约版
合同延期补充协议范本（精选10篇）
合同延期补充协议合同延期补充协议范本（精选10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的合同延期补充协议，欢迎阅读与收藏。
合同延期补充协议篇1协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的`内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：合同延期补充协议篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。
小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。
建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
工程延期监理合同补充协议（通用5篇）
工程延期监理合同补充协议（通用5篇）工程延期监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________ 监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。
绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：__________________________________年______月______日_________________年______月______日工程延期监理合同补充协议篇2您好，这是工程延期补充合同的格式补充协议协议编号：_________________甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从___ 年___ 月___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日，以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
监理合同补充协议（精选3篇）
监理合同补充协议（精选3篇）监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_______________房地产开发有限公司监理人(乙方)：_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议：一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求：(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
合同延期补充协议合同范本3篇
合同延期补充协议合同范本3篇篇一合同延期补充协议甲方（原合同甲方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（原合同乙方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期后的合同履行期限原合同的履行期限延长至______年______月______日。
二、其他条款除本补充协议约定的内容外，原合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行。
三、协议的生效本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
如原合同与本补充协议有冲突之处，以本补充协议为准。
四、争议解决本补充协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________法定代表人（签字）：_____________________________年______月______日乙方（盖章）：_______________________法定代表人（签字）：_____________________________年______月______日篇二合同延期补充协议甲方（原合同甲方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（原合同乙方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期后的合同履行期限原合同的履行期限延长至______年______月______日。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
监理合同延期补充协议范本
监理合同延期补充协议范本监理合同延期补充协议甲方（建设单位）：地址：电话：传真：邮编：乙方（监理单位）：地址：电话：传真：邮编：经甲乙双方协商一致，就原监理合同的延期事宜达成如下补充协议：一、基本信息甲方（建设单位）和乙方（监理单位）在原监理合同基础上，补充协议延长监理合同约定的期限，故双方特此签订本合同。
二、各方身份1. 甲方身份：建设单位。
2. 乙方身份：监理单位。
三、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方有权于监理合同约定时间内就合同履行情况提出监理意见并予以整改。
2. 乙方应按照原监理合同中甲方的意见执行监理工作，确保监理工作的质量、效果、安全、环保、效益并保证工期正常施工。
3. 乙方应在监理合同的约定时间内完成监理工作，履行监理合同所约定的义务。
4. 本补充协议有效期为延长原监理合同的期限，具体的履行期限为_______。
5. 如乙方出现违约现象，甲方有权终止本补充协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 本补充协议在双方签字盖章后生效，具有法律效力。
四、需遵守中国的相关法律法规1. 双方均应遵守中国相关法律法规，如《合同法》、《招标投标法》等相关法律法规，不得违反法律法规的规定。
2. 本合同约定的其他事项如有违反法律法规之处，以法律法规规定为准。
五、明确各方的权力和义务1. 本补充协议内容是对原监理合同的延期补充约定，除本补充协议另有约定外，双方均应遵守原监理合同的各项条款内容。
2. 甲方应按照原监理合同中的约定分期支付监理费用，并应在合同约定时间内支付。
3. 乙方应按照约定要求，认真履行监理职责，协助甲方圆满完成建设项目。
六、法律效力和可执行性本补充协议是构成原监理合同的组成部分，具有法律效力和可执行性。
甲方（建设单位）：签字：________日期：________乙方（监理单位）：签字：________日期：________备注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程延期监理合同补充协议正规范本(通用版)
工程延期监理合同补充协议1. 引言此份工程延期监理合同补充协议（简称“补充协议”）由甲方（承包商）和乙方（监理机构）共同签署。
为了解决工程延期的问题，双方经过友好协商达成一致意见，特制定本补充协议，以明确双方在工程延期方面的权利和义务。
2. 背景原合同编号：[合同编号] 原合同签订日期：[签订日期] 原工程计划完工日期：[计划完工日期]根据原合同，甲方委托乙方为工程提供监理服务。
然而，由于一些不可抗力和/或乙方无法控制的原因，原工程计划存在延期的情况。
3. 延期原因甲乙双方经过充分沟通，商定为导致工程延期的原因：1.[延期原因1]2.[延期原因2]3.[延期原因3] …4. 延期期限双方商定将原工程计划完工日期延期至日期：新的计划完工日期：[新的计划完工日期]5. 监理费调整基于工程延期，甲方同意增加监理费用以应对延期工作的额外时间和资源消耗。
具体费用调整如下：•原监理费用：[原监理费用]•延期费用：[延期费用]•调整后监理费用：[调整后监理费用]6. 周期延期处理为保证工程在延期情况下的有序进行，甲方和乙方同意进行周期延期处理：1.更新工程进度计划，确保与新的计划完工日期的一致性。
2.根据新的计划完工日期，重新安排工程人员和资源的调度。
3.尽快制定详细的延期实施方案，并提交甲方审核。
4.监理机构应加强对工程进度的监控和管理，及时报告延期情况并与甲方及时沟通。
7. 违约责任在工程延期的情况下，双方应共同承担相应的责任。
甲方和乙方同意责任分配：1.若延期原因属于甲方的过错，甲方需承担乙方因此而产生的额外费用（如延期费用）。
2.若延期原因属于乙方的过错，乙方需自行承担延期造成的损失。
8. 其他约定事项1.本补充协议自双方签字生效，并作为原合同的一部分。
2.本补充协议的修改或解除应经双方协商一致，并以书面形式签署。
9. 合同争议解决方式双方如因本合同履行发生争议，应友好协商解决。
协商不成时，提交相关仲裁机构进行仲裁。
2023年工程监理延期补充协议范本
2023年工程监理延期补充协议范本____年工程监理延期补充协议甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方联系电话】鉴于：1. 甲方与乙方于【日期】签署了《工程监理合同》，约定乙方将对甲方工程进行监理服务。
2. 根据合同约定，监理服务的合同期限为【日期】至【日期】。
3. 由于【延期原因】的发生，导致工程监理无法按时完成，需延长监理服务期限。
4. 双方经友好协商，达成以下协议，以便保证工程的顺利进行。
一、延期协议的原因1.【延期原因一】2.【延期原因二】3.【延期原因三】（如有其他延期原因，请在此列出）二、延期协议的内容根据延期原因的讨论和协商，双方就以下事项达成一致：1. 延期期限：本次延期协议延长工程监理服务期限为【延长天数】天。
2. 实际完工日期：根据延期协议的签署，原合同约定的实际完工日期将延后至【延期后日期】。
3. 监理费用调整：由于延期，乙方对甲方收取的监理费用将按以下方式进行调整：（1）监理费用调整金额：监理费用将按照原合同约定的单日监理费用乘以延期天数进行调整，即监理费用 = 单日监理费用× 延期天数；（2）支付方式：甲方应在本协议签署后【指定天数】天内支付调整后的监理费用。
三、其他约定事项1. 风险承担：乙方在工程进行过程中发现的任何问题或风险，应及时向甲方报告，并与甲方协商解决方案。
双方共同承担由于工程延期导致的风险。
2. 违约责任：若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
3. 合同有效性：本协议作为《工程监理合同》的补充，并与原合同具有同等效力。
4. 其他约定：双方在履行本协议过程中，如遇到其他问题，应本着友好合作原则，通过协商解决。
五、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的所有争议，应由双方通过友好协商解决。
协商不成的，可根据合同约定的争议解决方式进行解决。
监理延期补充合同模板
监理延期补充合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！监理延期补充合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《监理合同》（以下简称“原合同”）第____条的规定，甲乙双方就监理延期事宜达成以下补充协议：一、延期事项1.1 鉴于原合同约定的监理期限届满，甲方要求乙方继续提供监理服务，乙方同意按照本补充协议的约定继续提供监理服务。
1.2 监理延期期限自原合同约定的监理期限届满之日起至____年____月____日止。
二、延期后的监理服务内容2.1 乙方应按照原合同约定的服务内容、服务质量及标准为甲方提供监理服务。
2.2 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告监理工作进展、发现的问题及提出的建议。
三、延期后的监理费用3.1 乙方应按照原合同约定的费率计算监理费用。
3.2 乙方应在延期后的第一个月内向甲方提交监理费用结算报告，甲方应在收到结算报告后__个工作日内予以确认并将款项支付给乙方。
四、其他约定4.1 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
4.2 本补充协议与原合同如有冲突，以本补充协议为准。
4.3 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签署日期：____年____月____日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
监理延期补充协议(一)2024
监理延期补充协议（一）协议编号：[编号]协议主体：[甲方公司名称][乙方公司名称]一、背景鉴于甲方与乙方签订的《监理合同》（以下简称“原合同”）项下的工程项目因特殊原因导致无法按原合同约定的工期完成，为保障双方权益，特就工期延期事宜达成本补充协议。
二、延期原因经甲方与乙方双方充分协商，就导致工期延迟的具体原因达成一致意见，具体原因如下：1. 自然灾害：由于[自然灾害名称]等自然灾害原因，造成工程无法按时进行；2. 第三方原因：由于[第三方名称]等第三方原因，致使工程进展受阻；3. 设计变更：由于[设计变更原因]等设计变更的需要，导致工程进度受到影响。
三、延期期限根据工程实际情况和双方协商，延期期限预计为[延期天数/延期月数]。
延期期限从本补充协议生效之日起算，至工期延期的最后日。
四、补偿方式1. 甲方同意向乙方支付因工期延期而产生的合理费用。
具体费用包括但不限于固定工资、交通费、住宿费等，详细费用清单另行协商确定；2. 乙方承诺在延期期限内妥善安排工作人员，并按原合同约定的质量要求完成工程；3. 若因乙方原因导致工期延期，乙方同意承担相应的违约责任。
五、其他条款1. 本补充协议生效后，双方应严格履行，未经双方一致同意，不得变更或解除本协议；2. 本补充协议作为原合同的附件，具有同等效力；3. 对于未在本协议中约定的事项，仍以原合同的约定为准；4. 如因不可抗力导致无法履行本协议，双方应及时协商解决办法，免除各自责任。
六、争议解决因履行本补充协议发生的任何争议，双方应友好协商解决；若无法达成一致意见，则提交所在地人民法院裁决。
七、协议生效本补充协议经双方盖章后生效，并自[协议生效日期]起执行。
本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
监理延期补充合同范本
监理延期补充合同监理延期补充合同范本合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。
下面是监理延期补充合同范本，请参考！监理延期补充合同范本委托人(甲方): 监理人(乙方):根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上，结合工程建设的具体情况，达成以下一致补充协议条款，双方遵照执行，监理补充合同。
1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。
2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档，工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。
3、工程施工过程中，必须有相关专业的监理工程师在岗，并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况，夜间施工时必须有专业监理工程师在场，关键部位工序必经旁站。
4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要，每月25日之前上报监理月报，报表内容和格式必须符合甲方的统一要求，漏报一次在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字，甲方现场工程师进行抽查，发现一处(一次)漏检或补签，在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
6、乙方要加强对现场的质量控制，监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单，并迅速抄报甲方。
如甲方现场工程师发现质量问题，而乙方没有对该问题下发监理通知单，发现一项在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处(一次)，在监理费中扣除违约金500(伍佰)元—1000(壹仟)元。
7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度，甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核，考核不合格者，乙方应向甲方支付违约金500(伍佰)元。
8、乙方各专业监理工程师应定人定岗，若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方，未经甲方同意不准换人。
监理合同延期补充协议书范本 签约版
编号：监理合同延期补充协议书甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日（甲方）发包人：（乙方）监理人：监理合同延期补充协议书本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。
原《监理合同协议书》中第三条约定：监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。
由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。
为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：1、监理服务期延期期限：原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年月日止。
若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。
2、监理服务形式、范围、内容等：按照原合同约定条件执行。
3、监理服务延期期间监理费用：（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条；条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。
（2）支付方式：待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的；在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。
4、监理服务人员及变更：均按照原合同约定条件执行。
本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：乙方人：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：或其授权的代理人：或其授权的代理人：日期：年月日日期：年月日。
监理延期补充合同范本
监理延期补充合同范本甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________第一条延期原因1.1 甲方原因：甲方未能按照原合同约定的时间提供相关资料、图纸、设备等，导致乙方无法按照原合同约定的时间完成监理任务。
1.2 乙方原因：乙方因特殊情况无法在原合同约定的时间内完成监理任务。
第二条延期时间2.1 本补充合同延期时间为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 若甲方原因导致延期时间超过本补充合同约定的时间，双方可根据实际情况协商确定新的延期时间。
第三条费用及支付3.1 本补充合同延期期间，乙方的监理费用按照原合同约定的费用标准执行。
3.2 甲方应在本补充合同签订之日起____个工作日内，按照原合同约定的支付方式支付延期期间的监理费用。
第四条权利与义务4.1 乙方应在本补充合同约定的延期时间内，按照原合同约定的监理服务内容、标准和质量完成监理任务。
4.2 甲方应在本补充合同约定的延期时间内，按照原合同约定的义务提供相关资料、图纸、设备等，确保乙方能正常开展监理工作。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按照本补充合同约定的延期时间完成监理任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×原合同约定的监理费用/30。
5.2 若甲方未能按照本补充合同约定的延期时间提供相关资料、图纸、设备等，导致乙方无法正常开展监理工作，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×原合同约定的监理费用/30。
第六条争议解决本补充合同在履行过程中如发生纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本补充合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
7.2 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日。
监理延期补充合同范本
监理延期补充合同范本合同编号：【编号】甲方（委托方）：法定代表人/负责人：单位名称：地址：联系方式：乙方（监理方）：法定代表人/负责人：单位名称：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方与乙方于【日期】日签订了《监理合同》（合同编号：【编号】）；2. 根据甲方的要求，双方协商一致，决定对原监理合同进行延期补充。
经甲乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，达成如下协议：一、延期期限甲乙双方同意将原监理合同的履行期限延期【延期期限】。
二、合同金额及支付方式1. 原监理合同的合同金额为【金额】，乙方已经收取【已支付金额】，剩余【剩余金额】未支付。
2. 甲方应按照原监理合同规定的支付方式支付剩余款项，乙方应按照实际工作量及时提供工程进度及支付申请报告。
三、延期原因及处理措施1. 延期原因：【详细描述甲方延期的原因，包括详细描述甲方责任以及甲方延期的具体影响。
】2. 处理措施：（1）甲方应对因延期导致的工程进度影响给乙方进行相应的赔偿，赔偿金额为【赔偿金额】，乙方可以在后续监理工作中优先使用该赔偿金额进行工程进度加速或其他合理处理。
（2）双方协商一致，对原监理合同中与延期相关的条款进行补充和修改，确保监理工作的继续进行。
四、其他事项1. 本补充合同的财务、税务及法律责任等相关事项应按照原监理合同的规定执行。
2. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（监理方）：法定代表人/负责人：法定代表人/负责人：签字/盖章：签字/盖章：日期：日期：。
监理合同延期补充协议范本(一)2024
监理合同延期补充协议范本（一）【协议编号】：【甲方（监理单位）】：（以下简称甲方）【乙方（施工单位）】：（以下简称乙方）根据甲、乙双方签订的监理合同的有关条款，为确保工程进展顺利、保证工程质量，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、协议的背景1. 根据监理合同（以下简称原合同），甲方为乙方所承包的工程提供监理服务。
2. 根据工程实际情况，发现原合同中的工期计划存在时间不足以完成工程的问题，甲、乙双方经协商决定延长合同期限，并达成本协议。
二、协议的内容1. 协议期限双方同意将原合同中规定的工程期限（截止日期）延长至【新期限】。
2. 工程内容协议期限内，乙方继续按照原合同的约定，负责工程的施工，甲方则继续提供监理服务。
工程内容不发生变更。
3. 合同履行本协议为原合同的补充，并与原合同具有同等法律效力。
双方应按照原合同的约定，继续履行各自的义务，同时遵守本协议的相关规定。
4. 延期补偿因工程期限延长，乙方所承担的工程进度风险增加，为此甲方同意向乙方支付适当的延期补偿。
具体补偿金额和支付方式另行约定，补偿金额应在本协议签订后的【具体日期】内支付到乙方指定账户。
5. 协议的变更除本协议外，原合同的其他内容均不发生变化。
如有其他与本协议相关的事项需要协商调整，双方应在书面形式上达成一致。
6. 协议的解除如任何一方违反本协议的约定，经催告后在【催告期限】内不改正的，对方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
三、协议的生效本协议自双方签字盖章之日起生效，并成为原合同的有效附件。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：注意事项：1. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的签署应当遵守国家相关法律法规的规定，不得违反法律红线。
3. 本协议如有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则提交本协议生效地的仲裁机构进行仲裁。
4. 本协议的解释权归甲、乙方共同所有。
以上是监理合同延期补充协议的范本，甲、乙双方在签署协议前应仔细阅读，并根据实际情况做出必要的修改和补充。
2024年工程监理延期补充协议(精选)
工程监理延期补充协议甲方：____________________乙方：____________________第一条延期事项1.1 原合同监理期限延长至______年______月______日。
1.2 延期期间，乙方继续按照原合同约定的内容和标准履行监理职责。
1.3 甲方应按照本补充协议的约定向乙方支付延期监理费用。
第二条监理费用2.1 原合同监理费用为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2 延期监理费用按照原合同约定的监理费用标准计算，共计人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.3 甲方应在本补充协议签订之日起______个工作日内，向乙方支付延期监理费用。
第三条违约责任3.1 双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
3.2 甲方未按照本补充协议的约定支付延期监理费用的，每逾期一天，应按照应付金额的______%向乙方支付违约金。
3.3 乙方未按照本补充协议的约定履行监理职责的，每逾期一天，应按照监理费用的______%向甲方支付违约金。
第四条争议解决4.1 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
4.2 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第五条其他条款5.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.3 本补充协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________附件：原合同复印件【注意】本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________监理合同延期补充协议书
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
（甲方）发包人：_______________________________________
（乙方）监理人：_______________________________________
监理合同延期补充协议书
本协议书由__________________________（以下简称“发包人”）为一方，与
_______________________________________（以下简称“监理人”）为另一方共同协立的《监理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。
原《监理合同协议书》中第三条约定：
监理服务期：_____________个月（其中：施工准备阶段_____________个月，施工阶段监理_____________个月，交工验收阶段监理_____________个月，缺陷责任阶段监理_____个月）。
由于工程自_____________年_____________月_____________日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。
为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：
1、监理服务期延期期限：
原监理服务期截止日次日（_____________年_____________月_____________日）起，预计至_____________年________月_____________日止。
若提前完工则按实际服务期限计算费用，若_____________年_____________月_____________日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。
2、监理服务形式、范围、内容等：
按照原合同约定条件执行。
3、监理服务延期期间监理费用：
（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款________条；________。