延期费用建设工程委托监理补充协议

合集下载

监理合同延期补充协议书

监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。

2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。

3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。

现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。

三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。

2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。

四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。

五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。

监理合同延期补充协议书

甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。

一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。

2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。

二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。

2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。

三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。

2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。

四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。

2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。

3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。

工程监理延期补充协议

合同编号：工程监理延期补充协议签订地点：签订日期：年月日工程监理延期补充协议就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。

二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。

该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。

甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。

甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。

2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。

(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。

(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。

(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。

(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。

(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。

监理延期补充合同协议书

甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。

2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。

二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。

2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。

3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。

三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。

2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。

四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。

2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。

3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。

3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。

4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

工程监理服务延期合同

工程监理服务延期合同合同编号：_____________甲方（业主）：_______________乙方（监理单位）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了工程监理服务合同（以下简称“原合同”），由于工程项目的需要，现双方同意对原合同的服务期限进行延长，特此签订本延期补充合同（以下简称“本合同”）。

一、延期服务内容1. 乙方将继续按照原合同的条款为甲方提供工程监理服务，包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、安全监督等。

2. 乙方应确保延期期间的监理服务质量不低于原合同规定的标准。

二、延期服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、延期费用1. 甲乙双方经协商一致，同意按照原合同约定的监理费用标准，按实际延长的服务时间计算延期费用。

2. 甲方应在合同延期生效后的____个工作日内支付乙方____%的延期费用作为预付款，余款在服务期满后结算。

四、违约责任1. 如甲方未按时支付延期费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。

2. 如乙方未能提供符合约定标准的监理服务，应按照原合同的违约条款承担相应的违约责任。

五、其他事项1. 本合同是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，按照原合同的相关条款执行。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_________ 法定代表人或授权代表签字：_________ 签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。

工程监理合同延期补充协议

工程监理合同延期补充协议一、协议名称《工程监理合同延期补充协议》二、协议内容1. 原合同基本信息甲方（业主）：__________乙方（监理单位）：__________原合同编号：__________原合同约定的工期：自____年___月___日至____年___月___日2. 延期原因由于以下原因，甲乙双方同意对原合同进行延期：a) 天气原因，如暴雨、雪灾等不可抗力因素；) 施工图纸、设计变更等技术原因；c) 施工现场安全事故、质量问题等管理原因；d) 其他原因，如政策调整、市场变化等。

3. 延期期限甲乙双方经协商一致，同意将原合同工期延长至____年___月___日，共计延长___天。

4. 延期费用a) 乙方应根据实际延长的工期，按照原合同约定的监理费用标准，计算并收取延期费用； ) 甲方应在收到乙方出具的延期费用发票后，按照约定的支付方式及时支付延期费用；c) 如甲方未按约定支付延期费用，乙方有权暂停履行监理职责，直至甲方支付完毕。

5. 其他事项a) 本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；) 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份；c) 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议予以明确；d) 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。

三、签署日期及地点本补充协议于____年___月___日在______签署。

甲方（业主）：__________ 乙方（监理单位）：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________委托代理人：__________ 委托代理人：__________联系电话：__________ 联系电话：__________地址：__________ 地址：__________邮编：__________ 邮编：__________。

监理延期补充合同协议书

监理延期补充合同协议书甲方：监理单位乙方：施工单位丙方：建设单位为了规范双方在工程施工过程中的合作关系，确保项目顺利进行，特就延期补充合同事宜作出如下约定：一、延期原因1.1 由于工程施工过程中出现不可抗力等特殊情况，造成工期延误。

1.2 由于建设单位设计变更、拨款延期等原因导致工程进度受阻。

1.3 其他因素导致工程无法按原计划完成。

二、延期规定2.1 双方同意将原定完成日期延期至（具体日期），延期期间为（具体天数）。

2.2 在延期期间，双方应共同努力，协调解决导致工期延误的原因，尽快恢复工程施工进度。

2.3 延期期间，监理单位应加强对施工单位的监督，确保施工质量和安全。

三、延期补偿3.1 由于延期原因造成的额外工程费用，应由建设单位支付，具体费用由各方协商确定。

3.2 如果因其他原因导致延期，责任方应承担相应的经济损失。

3.3 双方同意在签订本协议后的工程款支付顺序中，将工程延期造成的费用列为优先支付项目。

四、工程完工验收4.1 延期期满后，双方应及时进行工程完工验收。

4.2 如发现工程存在质量问题或安全隐患，双方应及时沟通并协商解决方案。

五、其他约定5.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

5.2 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收日止。

5.3 本协议如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：日期：年月日以上为监理延期补充合同协议书，特此签订并遵守各项约定。

希望双方能够共同努力，顺利完成工程建设任务。

2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则

2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议主体甲方：工程有限公司乙方：监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同，主要内容包括工程延期与赔偿细则。

2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。

2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。

2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批，并将审批结果通知乙方。

2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失，并向甲方支付违约金。

3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题，需要向甲方支付的赔偿。

3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。

工程延期补充协议（通用5篇）

工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。

乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。

工程延期补充协议书范本(精选2024)

工程延期补充协议书范本（精选2024）
（二）
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲乙双方依据《工程合同书》（合同编号：）签订了一份工程合同，就合同中指明的工程项目进行合作，并且合同中约定了工程完成的时间节点。

一、延期原因
1.延期原因的详细描述与证明：
（举例：由于新冠肺炎疫情的爆发，政府出台了相关防控措施，导致工地停工，无法按原计划完成工程。

相关部门出具的停工通知和延期要求已经提供给甲方。

）
二、延期期限
1.原计划完工时间：（原合同规定的工期）
2.延期后的完工时间：（延期后的工期）
三、延期补偿方式
a.劳务费用
b.材料费用
c.设备租赁费用
d.运输费用
e.员工延期工资和福利费用
f.其他经乙方合理申报并经甲方审核认可的费用
2.延期期间的工期管理费用由乙方承担。

四、延期补偿支付方式
1.甲方应当及时支付延期补偿费用。

2.延期补偿费用的支付方式：银行转账。

3.乙方提供相关发票和费用清单后，甲方将在收到相关材料的5个工作日内支付延期补偿费用。

五、争议解决
1.本协议履行过程中产生的争议，甲乙双方将通过友好协商方式解决。

如果协商不成，可以向相关法律机构提起诉讼。

六、其他事项
1.除非经过双方书面协议，本协议的内容不可撤销。

2.本协议不影响原工程合同的其他约定，若产生冲突，应以本协议为准。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：签字：
日期：
乙方（盖章）：签字：
日期：。

工程延期补充合同

工程延期补充合同一、合同主体甲方（业主）：________乙方（承包商）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就工程延期事宜达成如下补充协议：二、工程延期原因1. 由于以下原因导致工程延期：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）政府行为，如征地拆迁、政策调整等；（3）材料供应延迟；（4）设计变更；（5）其他不可抗力因素。

三、工程延期期限1. 经甲乙双方协商一致，同意将工程竣工日期延期至____年__月__日。

四、工程延期责任1. 甲方应当承担延期期间的监理、管理等相关费用；2. 乙方应当承担延期期间的施工、材料、设备等相关费用；3. 双方应当共同承担因延期导致的其他相关费用。

五、工程质量保证1. 乙方应当保证工程质量符合国家及行业相关标准，不得因延期而降低工程质量；2. 甲方应当加强对工程质量的监督和管理，确保工程质量符合要求。

六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付工程款项，应当按照国家规定支付违约金；2. 若乙方未按照约定完成工程，应当按照国家规定支付违约金；3. 若因一方原因导致工程延期，应当承担相应的违约责任。

七、争议解决1. 本补充合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；2. 双方在履行本补充合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（业主）：________乙方（承包商）：________签订日期：____年__月__日。

2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)

2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。

（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。

（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。

二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。

三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。

具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。

（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。

四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。

（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。

（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。

五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。

工期延期监理费补充协议书

工期延期监理费补充协议书甲方（业主）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了乙方对甲方的建设工程项目进行监理服务，并对工期、监理费用等事项进行了明确约定。

现因甲方原因导致工程工期延期，双方经协商一致，就工期延期监理费用的补充事宜，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。

一、工期延期情况甲方因___________________________原因，导致原合同约定的工程工期需要延期至____年____月____日。

二、监理费用调整1. 根据原合同约定，乙方的监理费用为人民币（大写）____________________元。

2. 鉴于工期延期，乙方同意按照以下标准调整监理费用：- 延期期间的监理费用按照原合同约定的日监理费率计算；- 延期期间的监理费率调整为原合同约定费率的____%（百分比）。

三、监理服务内容1. 乙方继续按照原合同约定的监理服务内容执行监理工作；2. 因工期延期所产生的额外监理服务内容，双方应另行协商确定。

四、费用支付1. 甲方应按照本协议约定的监理费用支付给乙方；2. 延期期间的监理费用，甲方应在每月____日前支付给乙方；3. 若甲方未能按时支付监理费用，应按照未支付金额的____%（百分比）向乙方支付违约金。

五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失；2. 若因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：____年____月____日。

2024版监理服务延期补充协议

2024版监理服务延期补充协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（监理方）：__________地址：__________联系电话：__________一、延期事项1.1 监理服务延期：自原合同约定的终止日期起，监理服务期限延长______个月。

1.2 延期后的监理服务期限：自______年______月______日至______年______月______日。

1.3 延期后的监理服务费：根据原合同约定的费率，乙方应按照实际监理天数计算监理服务费。

二、费用及支付2.1 延期后的监理服务费总额为人民币______元（大写：____________________________元整）。

2.2 甲方应按照原合同约定的支付方式和支付时间，向乙方支付延期后的监理服务费。

2.3 乙方提供完整的监理服务后，甲方应在验收合格后______个工作日内支付监理服务费。

三、其他事项3.1 双方应严格按照原合同约定的条款履行各自的权利和义务。

3.2 延期后的监理服务内容、标准等事项，按照原合同执行。

3.3 如遇不可抗力等因素导致监理服务无法正常进行，双方应协商解决。

3.4 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________签订日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方变更：甲方如需要变更合同约定的项目内容、服务范围、服务期限等，应提前______个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。

1.2 甲方义务：甲方应保证其提供的项目资料、信息等内容的真实、准确、完整，对于因甲方提供的错误信息导致的损失，由甲方承担责任。

1.3 甲方指令：甲方应通过书面形式向乙方发出指令，乙方按照甲方的指令履行合同义务。

工程延期补充合同范文

工程延期补充合同范文在建设工程中，由于各种不可预见的因素，项目可能会遇到延期的情况。

这时，双方需要通过签订工程延期补充合同来明确权利和义务。

以下是一份工程延期补充合同的范文范本，供参考使用。

甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方负责实施位于________地点的________工程项目，并确保于____年__月__日前完成。

由于以下原因：1. 自然灾害、战争等不可抗力因素的影响；2. 法律法规或政策的变化导致的施工调整；3. 设计变更、材料供应延迟等非乙方原因；4. 其他经双方认可的影响工程进度的原因。

现工程无法按原定计划完成，需进行延期处理。

为此，甲乙双方经过充分协商，一致同意对原合同进行如下补充约定：一、工程延期期限甲乙双方确认，上述工程的竣工日期由原来的____年__月__日延期至____年__月__日。

二、工程延期责任1. 因不可抗力因素导致工程延期的，乙方不承担违约责任。

2. 因甲方原因导致工程延期的，甲方应承担由此产生的额外费用。

3. 因乙方原因导致工程延期的，乙方应按照原合同约定承担违约责任。

三、经济补偿1. 如因工程延期给甲方造成经济损失，乙方应根据实际损失向甲方支付相应的经济补偿。

2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应根据实际情况给予乙方适当的经济补偿。

四、其他条款1. 除本补充合同另有约定外，原合同的其他条款继续有效。

2. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________代表（签字）：_____________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________代表（签字）：_____________日期：____年__月__日注：以上范文仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

2024工程监理补充协议延期模板版B版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024工程监理补充协议延期模板版B版本合同目录一览1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义2. 延期条款2.1 延期条件2.2 延期申请2.3 延期批准3. 延期后的工程监理服务内容3.1 监理范围3.2 监理职责3.3 监理人员配置4. 延期后的合同有效期4.1 合同起止日期4.2 延期后合同的终止日期5. 延期后的合同金额5.1 合同总价5.2 付款方式及进度6. 延期后的项目进度与里程碑6.1 项目进度计划6.2 里程碑日期7. 延期后的违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任8. 延期后的争议解决方式8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点及适用法律9. 延期后的合同变更9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序10. 延期后的合同终止与解除10.1 合同终止条件10.2 合同解除程序11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务12. 知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 知识产权保护措施13. 通知与送达13.1 通知方式13.2 送达地址及联系方式14. 合同的整体效力14.1 合同生效条件14.2 合同的终止与失效第一部分：合同如下：1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义除非本协议另有定义，否则原合同中的术语和定义适用于本协议。

2. 延期条款2.1 延期条件（2）双方协商一致，同意延长合同期限；（3）延长合同期限不违反相关法律法规的规定。

2.2 延期申请如需延期，应由甲方在合同到期前【提前时间】向乙方提出书面的延期申请，说明延期的理由及期限。

2.3 延期批准乙方应在收到甲方延期申请后【回复时间】内给予答复。

如乙方同意延期，则双方应签订书面延期协议，作为本合同不可分割的一部分。

3. 延期后的工程监理服务内容3.1 监理范围3.2 监理职责乙方应履行原合同中约定的监理职责，包括但不限于：对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督管理；提供专业的监理建议和报告；协调解决项目实施过程中出现的问题等。

工程延期补充协议

工程延期补充协议
•相关推荐
工程延期补充协议
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《XXX施工合同》的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

一、合同工期：
1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。

若达不到节点工期要求，每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成，甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。

1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表及监理确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。

下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的.原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。

1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误;
1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑);
1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。

1.3、工期不顺延情况：
1.3.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);
1.3.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延);
1.3.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。

上一篇：酒类产品购销合同模板下一篇：市场装修材料购销合同。

2023年工程延期监理合同补充协议

2023年工程延期监理合同补充协议甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于：1. 甲方与乙方于【合同签订日期】签订了《工程延期监理合同》（以下简称“原合同”），约定了具体的工程监理任务；2. 原合同约定了工程监理的开始和结束时间；3. 由于不可抗力等原因，工程延期发生，导致原合同约定的工程监理时间不足以完成任务。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，特订立本《2023年工程延期监理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），以便明确双方的权益和义务。

一、延期事由1. 由于【具体原因】，工程延期发生。

该延期事件属于不可抗力范畴，包括但不限于自然灾害、政府法规、现场变更等。

二、延期期限1. 甲方与乙方约定，工程延期时间为【具体延期天数】天。

三、工程监理费用调整1. 根据工程延期，甲方与乙方协商一致，在原合同约定的工程监理费用基础上，对工程延期部分的监理费用进行调整。

2. 工程延期期间，乙方继续按照原合同约定的工作量和质量标准进行工作，并承担原合同约定的责任。

四、补充协议生效1. 本补充协议以书面形式制作，附件形式成为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议经甲方和乙方代表人签字确认后生效，具体实施的日期为【补充协议签订日期】。

3. 本补充协议的效力及解释适用中华人民共和国相关法律法规。

五、其他事项1. 本补充协议中未约定的事项，仍按照原合同约定执行。

2. 本补充协议的补充协议编号为【补充协议编号】，系补充协议无效或与原合同有冲突的，以本补充协议为准。

甲方：【甲方名称】（签字）乙方：【乙方名称】（签字）日期：【日期】日期：【日期】。

监理合同工程延期

监理合同工程延期合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（监理单位）：[填写乙方名称]鉴于甲方委托乙方对[填写工程名称]进行工程监理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就工程延期事宜达成如下协议：一、工程延期的定义与条件1. 工程延期是指由于非乙方原因导致的工程施工进度延误，包括但不限于设计变更、施工条件变化、材料供应延迟、自然灾害等情形。

2. 工程延期的条件应当明确，且需由甲方或相关责任方提出书面申请，并附上相应的证明材料。

二、工程延期的通知与确认1. 甲方应在知悉工程可能延期的情况后48小时内书面通知乙方，并提供延期原因及预计延期时间的详细说明。

2. 乙方收到延期通知后，应在7个工作日内对延期情况进行评估，并与甲方协商确认是否同意延期。

三、工程延期的责任与义务1. 若工程延期为不可抗力因素导致，甲乙双方均不承担责任。

但乙方应协助甲方采取合理措施以减少损失。

2. 若工程延期为甲方或其他第三方责任，乙方应督促相关责任方尽快恢复工程进度，并及时向甲方报告进展情况。

四、工程延期的经济处理1. 工程延期可能导致的额外费用，应由责任方承担。

若因乙方未能履行监理职责导致的延期，乙方应承担相应责任。

2. 对于因工程延期导致的合理增加成本，甲乙双方应根据实际情况协商解决。

五、争议解决1. 双方应通过友好协商解决因工程延期引起的任何争议。

2. 若协商不成，任何一方均可将争议提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决为终局性，对双方均有约束力。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。