工程监理合同补充协议范本
工程监理补充协议合同范本
工程监理补充协议合同范本---工程监理补充协议合同甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________丙方（监理单位）：______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《______________工程项目合同》（以下简称“原合同”），现因______________的原因，经甲乙丙三方协商一致，决定对原合同的部分内容作出如下补充约定：1. 工程变更- 原合同中规定的工程项目发生变更时，乙方应及时通知甲方和丙方，并提供相应的变更方案。
- 变更方案经甲方和丙方审核同意后，方可实施。
- 变更部分的费用按照国家相关规定和行业标准执行。
2. 工期调整- 若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担违约责任。
- 延期期间，乙方有权根据实际情况调整施工计划，并及时通知甲方和丙方。
- 延期造成的损失由责任方承担。
3. 质量要求- 乙方应严格按照国家相关标准和规范以及设计图纸的要求进行施工。
- 丙方应对工程质量进行全程监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求为止。
4. 费用支付- 变更部分的费用应在变更方案确定后____天内支付给乙方。
- 逾期未支付的，甲方应按国家规定支付滞纳金。
- 其他费用支付方式按原合同约定执行。
5. 争议解决- 本补充协议未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。
- 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
- 如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可提交________仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
6. 其他事项- 本补充协议一式三份，甲乙丙各执一份。
- 本补充协议自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日---。
工程委托监理合同补充协议（三篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方：（监理人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于，甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《工程委托监理合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，现对合同进行补充协议如下：一、合同补充范围及变更内容1.补充范围：本合同补充协议适用于原合同，用于对原合同的某些条款进行修改、删除、补充等。
2.变更内容：（根据实际需要列明需要补充，修改或删除的具体条款）二、费用变更1.监理费用原合同中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。
本补充协议中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。
2.付款方式甲方应在本补充协议生效后5个工作日内支付监理费用的50%，剩余50%的监理费用应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付。
三、工期变更本补充协议对工期不作修改，继续按照原合同约定执行。
四、保证金变更1.保证金数额及支付方式原合同中约定的保证金数额为XXXXX元（大写：XXXXX），支付方式为XX次支付。
2.保证金退还方式本补充协议对保证金退还方式不作修改，继续按照原合同约定执行。
五、其他约定（根据实际情况可增加其他需要约定的内容）六、违约责任1.如任一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。
2.未尽事宜双方协商解决。
七、生效与变更1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等效力。
3.本补充协议的修改、补充或者终止，应由双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（委托人）：乙方（监理人）：签字：签字：日期：日期：工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方全称）乙方：（监理方全称）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就补充原合同内容达成如下协议，并共同遵守：第一条合同补充内容1. 甲方委托乙方对工程项目进行监理，监理范围包括但不限于施工过程的监督、质量检查、合同管理、工程进度控制等。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
工程监理补充协议合同范本最新-2篇
工程监理补充协议合同范本最新甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程监理的补充协议，达成如下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总投资：__________1.5 工程监理期限：自本补充协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、监理范围及内容2.1 监理范围：甲方委托乙方对工程项目的施工全过程进行监理，包括但不限于施工质量、安全、进度、合同、信息、环保等方面的监理。
2.2 监理内容：乙方应按照甲方的要求和工程项目的实际需要，制定监理规划和监理实施细则，对工程项目进行全面监理，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
三、监理费用及支付方式3.1 监理费用：本补充协议的监理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 支付方式：监理费用分__________期支付，每期支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
支付时间为每期监理工作完成后__________日内。
四、甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，对乙方的工作提出意见和建议。
4.1.2 甲方应按照本补充协议的约定支付监理费用。
4.1.3 甲方应提供必要的监理工作条件，包括但不限于提供监理场所、监理资料等。
4.2 乙方权利和义务4.2.1 乙方有权对工程项目的施工进行全面监理，对施工质量、安全、进度等方面进行监督和检查。
4.2.2 乙方应按照本补充协议的约定和甲方的指示，认真履行监理职责，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
2024年工程合同补充协议范本8篇
2024年工程合同补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[法人联系电话]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[承包人联系电话]鉴于甲乙双方已签署的原工程合同（以下简称“原合同”），现因工程实施过程中出现的某些特定情况，经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及特定事项达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方为明确权责，保障工程进度及双方利益，经过充分沟通后决定签订此补充协议。
本协议为原合同的不可分割部分，对原合同相关内容做进一步明确、补充和说明。
原合同条款与本协议不符或存在冲突的，以本协议为准。
二、补充条款及内容（一）工程内容变更说明在本协议生效之日，甲乙双方确认对工程内容进行调整和补充。
具体包括（根据实际工程需求调整并明确细节）：增加工程范围；明确质量标准及技术要求；确认时间节点调整等。
同时甲乙双方约定遵守调整后的工程进度表和细节。
为确保工程质量和进度，双方应严格按照新的约定执行。
（二）工程进度安排调整甲方（盖章）：___________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________________ 签字日期：___________________乙方（盖章）：___________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________________ 签字日期：___________________附加信息填写处：（根据实际情况填写）--- 工程名称：___________________--- 工程地点：___________________--- 工程总造价：___________________ 人民币--- 补充协议签订日期：___________________--- 补充协议生效日期：___________________ 与原合同一致--- 本补充协议一式_____份--- 本补充协议解释权归属：___________________ 甲乙双方共同所有--- 争议解决方式：友好协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼--- 其他未尽事宜约定：经双方协商后制定书面补充协议作为本协议的附件与本协议具有同等法律效力等附加信息请根据实际情况填写完善。
工程延期监理合同补充协议（通用5篇）
工程延期监理合同补充协议（通用5篇）工程延期监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________ 监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。
绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：__________________________________年______月______日_________________年______月______日工程延期监理合同补充协议篇2您好，这是工程延期补充合同的格式补充协议协议编号：_________________甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从___ 年___ 月___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日，以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
工程监理补充协议范本
工程监理补充协议范本一、协议背景根据《中华人民共和国合同法》和《工程监理合同》的规定，为了明确工程监理双方在工程实施过程中的权益和责任，特制定本补充协议。
二、协议内容1. 监理范围的补充：在原有工程监理合同中，双方约定的监理范围存在不足之处，经协商一致，对监理范围进行如下补充：（1）增加监理项目：根据工程实施过程中的需要，监理方应增加以下监理项目：- 施工方案审查：监理方需对施工方案进行审查，确保其符合相关法律法规和工程质量标准；- 施工现场巡查：监理方需定期巡查施工现场，发现问题及时提出整改意见；- 施工质量检测：监理方需对施工质量进行检测，确保施工符合合同要求；- 工程变更管理：监理方需对工程变更进行管理，确保变更符合合同规定；- 安全管理：监理方需对施工现场的安全管理进行监督，确保施工安全；- 现场会议记录：监理方需参加现场会议，并记录会议内容和决议；（2）删除监理项目：根据实际情况，双方约定删除以下监理项目：- 原监理合同中约定的XX监理项目。
2. 监理费用的调整：鉴于工程监理范围的补充，监理费用将进行如下调整：（1）增加费用：根据新增的监理项目，监理方应获得相应的监理费用补偿。
具体费用标准为XX元/项目；（2）减少费用：根据删除的监理项目，监理方应减少相应的监理费用。
具体费用标准为XX元/项目；（3）总费用调整：根据上述增减费用的调整，监理费用总额将调整为XX元。
3. 工期延长的约定：鉴于工程监理范围的补充，工程实施时间将相应延长。
具体延长时间为XX天。
4. 保证金的调整：根据监理范围的补充和费用的调整，保证金金额将进行如下调整：（1）增加保证金：根据监理费用的增加，监理方应补交增加的保证金金额，具体金额为XX元；（2）减少保证金：根据监理费用的减少，监理方应退还减少的保证金金额，具体金额为XX元。
5. 其他约定事项：（1）协议生效：本补充协议自双方签字盖章之日起生效；（2）争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决；（3）协议变更：本补充协议的修改、补充或解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行；（4）其他约定事项：双方在履行过程中如有其他约定事项，应在本补充协议中明确约定。
工程委托监理合同补充协议（5篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）乙方：（监理人）鉴于甲方与乙方已经就工程委托监理事宜达成协议，并签订了《工程委托监理合同》，经双方友好协商，特制定本补充协议，以确保协议的完整性和准确性。
本补充协议具有与原合同同等法律效力。
具体内容如下：一、工程合同信息的变更1.甲方与乙方签订的工程合同编号、工程名称和工程位置等信息保持不变，依然有效。
2.对工程合同涉及的工程范围、工期、预算等内容进行如下变更：（1）工程范围变更：根据实际情况，甲方确定对工程范围进行调整，具体变更内容详见附件1。
（2）工期变更：由于工程范围发生变更，工期也需要相应进行调整，工期调整为附件1中所示。
（3）预算变更：根据工程范围变更的情况，甲方与乙方协商确定工程预算的变更情况，具体变更内容详见附件1。
二、监理费用的变更1.原合同约定的监理费用为人民币XXX元。
经双方协商，对监理费用进行如下变更：（1）监理费用变更为人民币XXX元。
具体费用明细请见附件2。
2.监理费用的支付方式不变，按照原合同约定的方式进行支付。
三、工程进度和质量的监督1.根据工程范围变更和工期变更的情况，乙方应对工程进度进行重新安排和监督，确保工程的顺利进行。
2.乙方应加强工程质量的监督，保证工程质量符合相关标准和规定。
四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.若双方在履行过程中发现本补充协议存在争议或需要修改的地方，应及时协商解决，如无法解决，则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：日期：日期：附件1：工程范围、工期和预算变更明细（注明变更详细内容）附件2：监理费用变更明细（注明费用明细和变更金额）工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据甲、乙双方就工程委托监理合同（以下简称原合同）的约定，经友好协商，本着平等互利的原则，就以下事项达成补充协议，以便共同遵守：第一条：监理服务内容甲方与乙方原合同订立了工程监理合同，双方约定的监理服务内容如下：（此处详细列出双方原合同中约定的监理服务内容）第二条：服务期限根据甲方与乙方原合同约定，监理服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
监理合同补充协议(2篇)
监理合同补充协议本监理合同补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（委托方）：________________________地址：____________________________________法定代表人：____________________________乙方（监理方）：________________________地址：____________________________________法定代表人：____________________________鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），原合同编号为：____________________，双方在履行原合同过程中，根据项目实际情况，经友好协商，就原合同相关事项达成如下补充协议：一、原合同的监理范围、内容、期限和费用保持不变，本补充协议仅对原合同的部分条款进行修改和补充。
二、根据项目实际进展情况，双方同意将原合同的监理期限延长至______年______月______日。
三、在监理过程中，乙方应严格按照国家有关法律法规、技术规范和甲方的要求进行监理，确保项目质量、进度和安全。
四、乙方在监理过程中发现的设计、施工等问题，应及时向甲方报告，并提出整改建议。
甲方应在接到报告后及时处理，并承担由此产生的费用。
五、甲方应按照原合同的约定，按时支付监理费用。
如甲方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。
六、本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。
七、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签名）：____________________乙方代表（签名）：____________________签订日期：____________________________请注意，本示例仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。
监理补充合同范本三篇
监理补充合同范本三篇篇一甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、补充事项及内容1. 监理服务范围的调整原合同约定的监理服务范围为[具体范围 1]，现调整为[具体范围 2]。
新增的监理服务内容包括但不限于[新增内容 1]、[新增内容 2]等。
2. 监理服务期限的变更原合同约定的监理服务期限自[起始日期 1]至[结束日期 1]，现变更为自[起始日期2]至[结束日期 2]。
如因非乙方原因导致监理服务期限延长，甲方应按照[约定的费用计算方式]向乙方支付额外的监理费用。
3. 监理费用及支付方式的调整原合同约定的监理费用为人民币[原费用金额]元，现调整为人民币[新费用金额]元。
监理费用的支付方式变更为：[具体支付节点和支付比例]。
如甲方未按照约定支付监理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。
二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。
按照本补充合同的约定及时支付监理费用。
为乙方提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务有权根据本补充合同的约定获得监理费用。
按照调整后的监理服务范围和期限，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。
定期向甲方报告监理工作进展情况，及时提交监理报告和相关文件。
三、违约责任1. 若甲方未履行本补充合同约定的义务，导致乙方无法正常履行监理职责，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未履行本补充合同约定的义务，导致工程出现质量、进度或安全问题，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
监理合同补充协议（精选3篇）
监理合同补充协议（精选3篇）监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_______________房地产开发有限公司监理人(乙方)：_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议：一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求：(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
监理合同补充协议 完整版doc--双篇
监理合同补充协议完整版doc 目录一、前言二、监理合同补充协议1. 定义与术语2. 监理服务的范围与内容3. 监理人员的职责与权利4. 监理费用的调整5. 合同期限的延长6. 违约责任7. 争议解决8. 一般条款三、附件1. 监理服务范围与内容详细说明2. 监理人员职责与权利详细说明3. 监理费用调整详细说明4. 合同期限延长详细说明5. 违约责任详细说明6. 争议解决详细说明前言本监理合同补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下双方于【日期】签订：甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于：1. 甲方与乙方已于【原合同签订日期】签订了监理合同（以下简称“原合同”），约定乙方为甲方提供监理服务；2. 鉴于监理项目的实际情况，双方同意对原合同的部分条款进行补充和调整；3. 双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下补充协议。
监理合同补充协议1. 定义与术语本补充协议中的术语和定义与原合同中的术语和定义具有相同含义，除非本补充协议中另有明确规定。
2. 监理服务的范围与内容根据监理项目的实际情况，双方同意对监理服务的范围与内容进行调整，具体调整内容详见附件1。
3. 监理人员的职责与权利根据监理项目的实际情况，双方同意对监理人员的职责与权利进行调整，具体调整内容详见附件2。
4. 监理费用的调整根据监理项目的实际情况，双方同意对监理费用进行调整，具体调整内容详见附件3。
5. 合同期限的延长根据监理项目的实际情况，双方同意将原合同的合同期限延长【延长期限】，具体延长内容详见附件4。
6. 违约责任双方同意，如一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任详见附件5。
7. 争议解决双方同意，如因本补充协议的签订、履行等原因产生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 一般条款本补充协议未尽事宜，按照原合同的约定执行。
本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
工程监理合同补充合同范本
工程监理合同补充合同范本一、合同双方本补充合同的乙方为：[乙方全称]，地址：[乙方地址]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]。
二、补充条款1. 监理服务范围调整鉴于工程实际情况的变化，现对原合同中约定的监理服务范围进行如下调整：[具体调整内容]。
乙方应按照调整后的监理服务范围，继续履行监理职责，确保工程质量和进度。
2. 监理费用调整根据监理服务范围的调整，双方同意对原合同中的监理费用进行相应调整。
调整后的监理费用为：[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
支付方式及时间按照原合同执行。
3. 监理期限变更因工程实际情况需要，双方同意将原合同中的监理期限延长至[具体日期]。
乙方应确保在延长的监理期限内，继续履行监理职责，直至工程竣工验收合格。
4. 其他补充事项[其他需要补充的事项，如：双方协商一致的特殊要求、特定条款的修改等]。
三、法律效力1. 本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本补充合同如有与原合同相抵触之处，以本补充合同为准。
四、争议解决因执行本补充合同所产生的或与本补充合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁委员会]进行仲裁，或向[具体法院]提起诉讼。
五、附则1. 本补充合同未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
2. 本补充合同经甲、乙双方签字（或盖章）后生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法定代表人手写签名] 签订日期：[甲方签订日期]乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法定代表人手写签名] 签订日期：[乙方签订日期]。
工程监理补充合同范本
工程监理补充合同范本
甲方（业主）：_________
乙方（监理单位）：_________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目的需要，双方同意对原合同进行补充，特订立本补充合同。
一、补充条款
1. 增加服务内容：乙方同意根据甲方的要求，增加以下监理服务内容：
- 对施工现场的安全文明施工进行监督；
- 对工程变更、洽商进行审核并出具意见；
- 参与工程竣工验收，并对验收结果负责。
2. 调整费用：由于增加了服务内容，双方同意对原合同的监理费用进行调整，增加的费用为人民币____元。
3. 延长服务期限：鉴于工程进度的变化，乙方同意将监理服务期限延长至____年__月__日。
4. 其他补充事项：
- 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准执行监理工作；
- 甲方应提供必要的工作条件和资料，保障乙方正常履行监理职责；
- 双方应保持良好的沟通，及时解决监理过程中出现的问题。
二、法律效力
本补充合同自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
如本补充合同与原合同有冲突之处，以本补充合同为准。
三、其他
本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本补充合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：_________________
代表（签字）：_________________
日期：____年__月__日
乙方（盖章）：_________________ 代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程监理合同补充协议范本
工程监理合同补充协议范本
委托人(甲方): 房地产开发有限公司
监理人(乙方):工程建设监理有限公司
就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:
一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员
1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:
(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备,按甲方要求期限进驻现常乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现常
4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。
三、监理大纲、规划、细则
乙方应当在本合同签订后2日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监。