河南省2015年度造价员继续教育考试答案
2015年全国造价员继续教育试题答案
2015年全国造价员继续教育试题答案一、单项选择题（共30题）``1.在工程造价计价活动中，必须遵循．（ B ）A．造价工程师应在造价业务文件上签字并盖章，造价员应在造价成果文件上签字并盖章。
B．造价工程师应在造价成果文件上签字并盖章，造价员应在造价业务文件上签字并盖章。
C．工程造价咨询应在造价业务文件上上签字并盖章，造价员应在造价成果文件上签字并盖章。
D．造价工程师和造价员统称造价人员，均可在造价成果文件或造价业务文件上签字并盖章。
A B C D2.（B）引进市场机制和竞争机制，确定工程承包单位，订立一个严密的合同是建设单位开展施工阶段投资管理工作的基础。
A．执行B．积极C．推行D．贯彻A B C D3.索赔和（A）管理有直接的联系，（）是索赔的依据。
A．合同B．签证C．档案D．预算A B C D4.对工程量清单概念表述不正确的是（ B）。
A．工程量清单由招标人提供B．工程量清单是包括工程数量的明细清单C．工程量清单也包括工程数量相应的单价D．工程量清单是招标文件的组成部分A B C D5.工程投资管理必需从影响投资的三大要素入手，根据工期、质量与投资三要素的相互影响和相互依存的关系，运用全要素（D）的方法，全面管理好项目的工程投资。
A．统一管理B．集中管理C．分项管理D．集成管理A B C D6.按索赔（A）分类索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。
A．起因B．要求C．干扰事件D．处理方式A B C D7.施工阶段中投资控制的具体工作内容包括：付款控制、（B）、价格审核、施工分包的投资控制、竣工结算和竣工决算。
A．进度控制B．变更控制C．索赔控制D．资金控制A B C D8.按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程的综合单价不包括（ C）。
A．利润B．风险因素C．规费D．管理费A B C D9.索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出（C）的行为。
2015造价员真题与答案
市建设工程造价员考试题（土建、井巷、安装）一、单项选择（各专业必答试题）1．工程量清单由哪几部分组成？（）A．由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B．由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）A．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3. 综合单价的定义是什么？（）A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4．总承包服务费包括那些容？（）A．总承包服务费的容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B．总承包服务费的容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5．甲方供料是否计价，如何计价？（）A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。
B．甲方供应的材料不计入综合单价中。
6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B ．零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规》4.0.9条执行。
B.．由招标人承担漏项和量错的风险。
C．不得调整。
8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
2015年造价员继续教育答案
课程考试已完成，得分: 82窗体顶端学习课程：造价员课程单选题1.承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。
回答：正确A 综合索赔B 解除合同索赔C 费用索赔D 合同外索赔2.施工索赔的作用不包括（）回答：正确A 保证施工合同的实施B 维护施工合同当事人正当权益C 保证及时结算D 促使工程造价更加合理3.下列（）不属于发包人的违约，不能提出索赔。
回答：正确A 发包人没有按施工合同规定的时间提供地下管网线路资料。
B 承包人为提高生产效率，提出新的施工方案，发包人考虑到该方案需增加投入未批准。
C 发包人供应的材料规格与合同约定不符。
D 发包人未能及时支付工程款。
4.完善性设计变更属于（）回答：正确A 施工方法变更B 工程师指令C 工程设计变更D 修改性设计变更5.签订施工合同应遵守的原则（）回答：正确A 合法公正、公平合理、诚实信用、平等互利B 合法公正、诚实信用、等价有偿、效益共赢C 合法公正、有理有节、诚实信用、等价有偿D 合法公正、诚实信用、平等互利、等价有偿6.下列（）不属于不可预见因素而导致向发包人索赔。
回答：正确A 合同缺陷B 不可预见性障碍C 不确定性障碍D 其它第三方责任7.《建设工程施工合同条件（示范文本）》规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。
回答：正确A 14B 7C 3D 288.以下说法正确的是（）回答：正确A 索赔费用是承包商的意外收入B 索赔费用是发包人的不必要开支C 承包商的投标报价一般考虑由发包人承担的风险对报价的影响D 索赔费用的存在是由发包人承担风险导致的结果9.以下不属于引起工程量增加的因素是（）回答：正确A 设计变更B 工程师指令C 不可预见性障碍D 特殊社会条件10.以下不属于索赔证据特征的是（）回答：正确A 及时性B 真实性C 详细性D 法律证明效力11.以下关于道义索赔说法错误的是（）回答：正确A 在合同内和合同外找不到索赔依据B 发包人给予补偿是出于同情和信任承包人C 相对于发包人来说是一种损失D 承包人估计不足造成的12.以下不属于发包人或工程师违约损失费的是（）回答：正确A 发包人修改设计B 发包人延迟付款C 发包人或工程师工作失误D 发包人对已完工程修改13.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（）回答：正确A 25%35%B 35%50%C 25%50%D 25%60%14.费用索赔的原则不包含（）回答：正确A 双方共赢B 符合合同原则C 符合工程管理D 符合通常的会计核算原则15.下列（）不能形成费用索赔回答：错误A 装修工程中，工程师口头将原普通地砖改成天然大理石地面。
2015年造价员考试-土建专业试题及答案(十套题)
2015年造价员考试土建工程试题及答案（1）1.一般桩基础按设计 [ ]计算。
a、桩长度(包括桩尖)b、桩长度(不包括桩尖)c、桩体积(包括桩尖)d、桩体积(不包括桩尖) 答案：a分析：一般桩基础按设计图示桩长度(包括桩尖)尺寸计算，计量单位为m.2.水塔基础与塔身划分[ ].a、以砖砌体的扩大部分顶面为界b、以砖砌体的扩大部分地面为界c、以砖砌体的扩大部分底面为界d、以砖砌体的扩大部分平均面为界答案：a分析：砖烟囱、砖水塔：按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。
水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。
3、按照清单要求，砖砌地沟、明沟应[ ]a、按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m.b、按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为立方米.c、按设计图示尺寸计算垫层，砌砖等。
d、按设计图示尺寸投影面积计算，计量单位为㎡. 答案：a的美女编辑们分析：砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m.4、[ ] 是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。
可直接用作预应力钢筋a、冷拔低碳钢丝b、冷拉钢筋c、碳素钢丝d、热处理钢筋答案：b分析;预应力钢筋的种类1.冷拔低碳钢丝2.冷拉钢筋冷拉钢筋是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。
可直接用作预应力钢筋。
3.碳素钢丝(消除应力钢丝)碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。
4.钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状，经低温回火制成。
5.热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成。
5.一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448.38㎡，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡，则该工程的建筑面积为( )。
a.556.38㎡b.502.38㎡c.2744.28㎡d.2798.28㎡答案：c解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。
2015年造价员考试试题及答案
2015年造价员考试试题及答案第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。
（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。
给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。
（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。
（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。
（不限）•A．5•B．7•C．15•D．20【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。
（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
2015造价员继续教育答案
单选题正确1.承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。
1. A 综合索赔2. B 解除合同索赔3. C 费用索赔4. D 合同外索赔正确2.施工索赔的作用不包括（）1. A 保证施工合同的实施2. B 维护施工合同当事人正当权益3. C 保证及时结算4. D 促使工程造价更加合理错误3.下列（）不属于工程师工作失误、不正确纠正以及苛刻检查引起的违约。
1. A 工程师强制承包人按照某种施工工序进行施工，打乱承包人的正常工作顺序，造成工程工期延长。
2. B 施工过程中，发包人认为承包人所采用的材料不符合质量要求，要求承包人停止使用某种材料，经检测质量未达到标准，给工期造成拖延。
3. C 工程师对同一部分工程内容进行反复检查。
4. D 工程师使用高于合同规定的检查标准进行检查。
正确4.承包人无法预料的变更是（)1. A 施工方法的变更2. B 完善性设计变更3. C 工程设计变更4. D 修改性设计变更错误5.（）可以向发包人索赔。
1. A 某项分部工程施工完毕后，发包人提出修改，造成部分拆改。
2. B 发包人招标时提供地勘报告正确描述了地下分部的原建筑基础及管线。
3. C 因承包人原因造成合同终止。
4. D 承包人采购的设备因运输线路中断而延误进场。
错误6.（）不属于国家政策、法规的变化而向发包人提出索赔。
1. A 国家有关部分在工程中推广某些设备、施工技术的规定。
2. B 国家下调银行贷款利率。
3. C 工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。
4. D 国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税。
正确7.《建设工程施工合同条件（示范文本）》规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。
1. A 142. B 73. C 34. D 28正确8.一般情况下，索赔意向通知不包括（）1. A 索赔金额2. B 合同依据的条款和理由3. C 对工程成本和工期产生不利影响及严重程度4. D 事件发生的时间和情况的简单描述正确9.以下关于编写索赔报告的要求不恰当的是（）1. A 说明索赔的合同依据2. B 着重说明事件的严重性和损失的巨大3. C 证明客观事实与损失之间的因果关系4. D 用词要婉转和恰当正确10.以下关于费用索赔计算方法说法正确的是（）1. A 总费用法比较复杂2. B 总费用法应用广泛3. C 总费用法比较合理科学4. D 总费用法常用于对索赔值的估算正确11.费用索赔计算方法一般有两种，一是总费用法，一是（）1. A 分项法2. B 指数法3. C 指标法4. D 单价法错误12.以下不可以进行反索赔的是（）1. A 承包商所使用的材料或设备不合规定2. B 承包商的工程保险失效3. C 可原谅工期延误4. D 永久工程缺陷正确13.以下哪项是最常见的索赔形式（）1. A 正常施工索赔2. B 工程停建索赔3. C 工程缓建索赔4. D 解除合同索赔正确14.以下不属于索赔意向通知内容的是（）1. A 事件发生的时间2. B 合同依据的条款和理由3. C 证明和解释资料4. D 对工期和成本的影响正确15.关于总费用法说法正确的是（）1. A 是一种最简单的方法，易于被对方接受2. B 管理费率一般采用承包商的实际管理费分摊率3. C 只计取少量利润4. D 不能计算利息的支出错误16.在计算施工机械费时，可变成本费用中一般发生的是（）1. A 人工费2. B 燃料动力费3. C 轮胎磨损费4. D 折旧费正确17.下面不属于现场管理费率计算方法的是（）1. A 合同百分比法2. B 日费率分摊法3. C 历史数据法4. D 原始估计法正确18.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（）1. A 25%35%2. B 35%50%3. C 25%50%4. D 25%60%正确19.对索赔报告的审查不包括（）1. A 损害事件原因分析2. B 证据资料分析3. C 承包商的口头答辩4. D 事态调查正确20.土方施工中出现不可预见性障碍，需要增加砼填补，这种费用称为（）1. A 施工延误损失费2. B 工程量增加费3. C 加速施工费4. D 发包人违约损失费正确21.经计算索赔的直接成本费为500万，则索赔的现场管理费的合理区间为（）1. A 40万-75万2. B 50万-75万3. C 40万-80万4. D 50万-80万错误22.以下说法错误的是（）1. A 利润索赔为额外工作应得到的利润部分2. B 合同及工程变更的利润索赔计算直接与投标报价相关3. C 延期利润损失是一种机会损失的补偿4. D 合同解除的利润索赔计算比较灵活正确23.以下说法错误的是（）1. A 初始延误是双方不可控因素引起，承包商既可索赔工期又可索赔费用、初始延误由承包商造成的为不可索赔延误2. B 初始延误由承包商造成的为不可索赔延误3. C 初始延误由发包人造成的为可索赔延误4. D 承包商初始延误解除后可对超出部分的时间进行索赔正确24.以下关于反索赔作用说法错误的是（）1. A 反索赔能防止或减少经济损失2. B 反索赔使发包人处于主动地位3. C 反索赔能增长士气4. D 反索赔能促进有效的索赔正确25.不属于发包人反索赔手段的是（）1. A 工程款支付担保2. B 预付款担保3. C 履约担保4. D 保留金正确26.以下不属于既可以工期索赔又可以费用索赔的是（）1. A 施工过程中的不利物质条件2. B 施工过程发现文物古迹3. C 发包人指令4. D 异常恶劣的气候条件正确27.工期索赔的方法（)1. A 网络分析法和比例分析法2. B 网络分析法和科学模型法3. C 比例分析法和科学模型法4. D 科学模型法和定额法正确28.承、发包当事人所签订的施工合同进入实施阶段才发现的，合同本身存在的、现时已很难再作修改或补充的事项是（）1. A 合同变更2. B 合同缺陷3. C 合同解除4. D 合同中止错误29.以下属于反索赔的作用的是（)1. A 保证施工合同的实施2. B 防止和减少经济损失3. C 维护施工合同当事人正当利益4. D 促使工程造价更加合理错误30.干扰事件的影响分析基础是事实根据和（）1. A 设计图纸2. B 施工图纸3. C 合同4. D 合同变更错误31.下列关于干扰事项的处理说法正确的是（）1. A 对工程影响时间长，不容易计算损失的比较复杂的干扰事件，可以直接提交索赔2. B 索赔意向书通知由直接经办的业务人员发给发包方，对方签收的原件交合同管理员3. C 对工程造成的影响明显，容易计算损失的干扰事件，应首先向发包方发出索赔意见通知4. D 工程地质与投标报价时发包方提供的资料不符，需要特殊处理的干扰事件由技术部牵头发出索赔意向通知,随后经过收集资料、分析损失后再向发包方提交索赔报告正确32.以下说法有误的是（）1. A 对于由我司分承包商质量问题处理等原因引起的设计变更，作好原始记录，便于商务部核定后将该部分费用明确由有关责任方承担。
造价工程师继续教育考试及答案
2014-2015注册造价工程师继续教育试题及答案21.概算定额应根据（）编制。
A.企业定额B.预算定额C.概算指标D.估算指标【正确答案】：B【学员答案】：B [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------2.下面叙述中，哪项是正确的？（）A. 出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔）后的21天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料B.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料C. 出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔）后的7天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料D.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔）后的28天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料【正确答案】：B【学员答案】：B [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------3.强夯法处理大块石高填方地基技术主要内容包括：（）、挖填交界处的处理、大块石高填方的填筑地基处理等。
A.高填方基底的场地平整B.高填方竖向设计C.高填方基底的基岩面上覆土层处理D.高填方挖、填平衡设计【正确答案】：C【学员答案】：C [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------4.目前我国计价定额的（）是可以自主确定的。
A.人工单价B. 材料单价C.机械台班单价D.材料消耗量【正确答案】：B【学员答案】：B [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------5.2011年我国对《中华人民共和国建筑法》进行了第一次修订，进行了哪些修改？（）A. 养老保险B.医疗保险C. 失业保险D.工伤保险【正确答案】：B【学员答案】：B [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------6.建筑信息模型起源于（）。
2015年造价工程师考试真题参考答案
2015年造价工程师考试真题参考答案《建设工程技术与计量》（土木建筑工程）1.【参考答案】C【解析】本题考查的是岩体的结构。
岩石中的石英含量越多，钻孔难度就越大，钻头、钻机等消耗量就越多。
教材P1。
2.【参考答案】B【解析】本题考查的是地下水的类型。
承压水的补给区与分布区不一致。
教材P18表1.2.13.【参考答案】B【解析】本题考查的是特殊地基。
对结构面不利交汇切割和岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后，要及时采用支撑、支护和衬砌。
支撑由柱体、钢管排架发展为钢筋或型钢拱架，拱架的结构和间距根据围岩破碎的程度决定。
教材P21。
4.【参考答案】B【解析】本题考查的是边坡稳定。
对于喷出岩边坡，如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等，其原生的节理，尤其是柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌。
教材P23。
5.【参考答案】C【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线应尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的。
教材P28。
6.【参考答案】A【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
裂隙（裂缝）对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性，促使岩体风化加快，增强岩体的透水性，使岩体的强度和稳定性降低。
教材P29。
7.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于140mm,剪力墙的间距一般为3-8m。
教材P34.8.【参考答案】D【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一。
目前，悬索屋盖结构的跨度已达160m，主要用于体育馆、展览馆中。
教材P35.9.【参考答案】B【解析】本题考查的是民用建筑构造。
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3-4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。
2015年河南省造价员考试真题123
2015年河南省造价员考试真题试题一单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、（）的原则。
A.针对B.质量C.平均D.公平2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），实施时间是（）。
A.2013年12月1日B.2013年11月1日C.2013年7月1日D.2013年10月1日3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，房屋建筑与装饰工程计价，（）按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。
A.必须B.应该C.适宜D.可以4.建标（2013）44号文件中建筑安装工程费按照工程造价形成划分的分部分项工程费中包含人工费、材料费、施工机具使用费、（）和利润。
A.规费B.其他项目费C.施工管理费D.措施项目费5.《中华人民共和国招投标法》规定：“招标人和中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，若招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以（）为准”。
A.招标文件B.投标文件C.双方协商D.仲裁解决6.分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的（）、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
A.计算单位B.计算规则C.项目费用D.项目编码7.预算定额中，定额工日消耗量指标包括（）。
A.基本用工和其他用工B.基本用工和辅助用工C.基本用工和人工幅度差D.材料超运距用工和人工幅度差8.根据已批准的施工图纸，现行的计价文件和施工组织设计方案，按照规定的计算程序对拟建工程所需投资预先测算和确定的过程，计算出来的价格称为（）。
A.施工预算B.合同价C.施工结算D.施工图预算9.关于预算定额，以下表述正确的是（）。
A.预算定额是编制概算定额的基础B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的C.预算定额是概算定额的扩大与合并D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差10.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。
工程造价专业《2015年造价员考试土建工程试题及答案6》
2021年造价员考试土建工程试题及答案〔6〕]层及以上的厂房。
a、1b、2c、3d、6 答案：b分析：工业建筑的分类按层数分1单层厂房。
2多层厂房。
指层数在二层及以上的厂房，常用的层数为二-六层。
3层次混合的厂房。
指单层工业厂房与多层工业厂房混合在一幢建筑中。
2柔性根底断面可做成梯形，最薄处高度不小于 mm;a、100b、2021c、300d、350 答案：b分析：柔性根底。
在混凝土根底底部配置受力钢筋，利用钢筋受拉，这样根底可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。
所以钢筋混凝土根底也称为柔性根底。
在同样条件下，采用钢筋混凝土根底比混凝土根底可节省大量的混凝土材料和挖土工程量，钢筋混凝土根底断面可做成梯形，最薄处高度不小于2021m;也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm3有一公路工程，借土填方，土源为地面存土，运距3 m，完成这一作业应选用的机械为a铲运机b正铲挖土机十自卸汽车推土机c反铲挖土机自卸汽车推土机d推土机答案：b解题要点：推土机、铲运机虽具备独立挖土、运土、卸土的性能，但运距有限，3 m 超过其最正确运距。
另外土源为地面存土，只有用正铲挖土机挖土，当然要配自卸汽车运至路基处卸土，仍需用推土机推成填土路基。
所以正确的机械选用应是b项。
]a整个工作的持续时间b在一个施工段上的持续时间c最短的持续工作时间d转入下一施工段的间隔时间答案：b解题要点：流水节拍是时间参数中的一个，是指某个专业队在一个施工段上的作业时间。
、b，其持续时间为a=3，b=4，其最早开始时间是a=5，b=6，那么本工作的最早开始时间是答案：d解题要点：本工作有两个紧前工作，那么本工作最早开始时间必须在两个紧前工作都完成前方能开始，而a工作第5天实际是第5天末开始，持续3天，就是第8天末完成，月工作第6天开始实际是第6天末开始，持续4天，须第10天末完成，因此本工作最早的开始时间是第10天末。
、d，c的最迟完成时间是第2021d的最迟完成时间是第15天，c、d的施工过程持续时间分别为第7天和第12天，那么本施工过程的最迟完成时间应是天。
造价员考试试题试题及答案
造价员考试试题试题及答案2015造价员考试试题试题及答案一、单选题60分(在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分)1、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------( B )A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标2、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------( B )A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。
A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------( C )A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。
这反映了工程量清单计价方法( D )的特点。
A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------( C )A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合( A )确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------( B )A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。
2015造价员继续教育考试答案
造价员继续教育考试（建筑施工新技术） 92分（通过）一、单项选择题（共50题）1.不属于管幕法的技术特点有（）。
A. 施工时无噪音和振动,对周围环境的影响较小B. 不需降低地下水位,地面沉降较小C.不必进行大范围开挖,不影响城市道路正常交通D. 成本较低A B C D2.管幕是指用小口径顶管机构筑的从推进井延伸至接收井形成的隔水挡土的( )围幕。
A. 钢管B. 现浇混凝土管C. 塑料管D. 不锈钢复合管A B C D3.桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。
对于600mm﹤D≤1000mm的桩，宜沿钢筋笼圆周对称设置（）根。
A. 1B. 2C. 3D. 4A B C D4.顶管法施工中若偏差大于2m时，采用（）纠偏。
A. 超挖法B. 顶木纠偏法C. 欠挖法D. 欠挖及顶木纠偏法A B C D5.盾构法是以盾构为主要施工机具，其主要是用来开挖（）的隧道机械。
A. 软弱地层B. 土砂围岩C. 不稳定地层D. 地裂缝处A B C D6.多支盘桩是一种较好的桩型，与直孔桩相比，具有显著的技术经济效益。
其单方混凝土承载力为相应的直孔桩的（）以上。
A. 50%B. 150%C. 2倍D. 4倍A B C D7.下列（）不属于顶管法应用的范围。
A. 地下交通隧道B. 地下停车场C. 地下排水管道D. 敷设供水管A B C D8.沉井法施工的主要工序为( )。
A. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→沉井制作→铺砂垫层、承垫木→抽取垫木→挖土下沉→封底、回填、浇筑其它部分结构B. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→铺砂垫层、承垫木→沉井制作→挖土下沉→抽取垫木→封底、回填、浇筑其它部分结构C. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→铺砂垫层、承垫木→沉井制作→抽取垫木→挖土下沉→封底、回填、浇筑其它部分结构D. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→沉井制作→铺砂垫层、承垫木→挖土下沉→抽取垫木→封底、回填、浇筑其它部分结构A B C D9.浅埋暗挖法主要适用于不宜明挖施工的土质或软弱无胶结的砂、卵石等第四纪地层，修建覆跨比大于（）的浅埋地下洞室。
2015河南省造价员考试建筑与装饰模拟试题及答案
2015河南省建设工程造价员资格认证考试模拟试卷（一）1.下列费用中由专业分包单位承担的是（）。
A.总承包服务费Ｂ.检测费 C.施工配合费 D.风险费2. 下列选项中不应列入零星项目的是（）。
A. 窗台下的实砌砖部分B. 楼梯栏板C. 砖砌台阶D. 台阶挡墙3. 工程施工合同中，承包商承担风险最高的是（）。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同4. 土方体积应按挖掘前的（）计算。
A.天然密实土体积B.虚土体积C.夯实土体积D.松填土体积5. 综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的（）。
A.失业费用B.保险费用C.养老保险D.风险费用6. 根据桩工程的工程量计算规则，下列说法错误的是（）。
A. 在坡度大于15°的斜坡上打桩，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.15B. 打试验桩按相应定额子目的人工、机械乘以1.5计算C. 在桩间补桩或强夯后的地基打桩时，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.15D. 打预制桩，桩间净距小于4倍桩径（桩边长）的，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.137. ( )是总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。
A.总承包服务费B.规费C.意外伤害保险费D.零星工作项目费8. 计算砖、石、砌块墙的工程量时，应扣除的体积是（）。
A.门窗走头B.凹进墙内的管槽C.墙身内的钢管D.垫木9. 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列关于招标投标的说法正确的是（）。
A. 投标人少于3个的，招标人应当重新招标B. 招标人对已发出的招标文件不能进行修改C. 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于30日D. 投标人只要书面通知招标人可以随时撤回已提交的投标文件10. 关于混凝土及钢筋的混凝土工程的描述中错误的是（）。
造价员继续教育答案一
造价员继续教育答案一造价员继续教育答案一第1题(1分)单项选择题圆弧形、锯齿形等不规那么抹灰，按相应工程人工乘以系数〔〕。
A. A. 1.10B. B. 1.15C. C. 1.20D. D. 1.25第2题(1分)单项选择题由于钢筋连接方式不同，可计算搭接用量的有〔〕。
A. A. 电渣压力焊连接B. B. 直螺纹连接C. C. 钢筋接头采用绑扎连接D. D. 直螺纹连接第3题(1分)单项选择题电线槽抹灰如宽度超过12cm，按〔〕计算。
A. A. 墙面装饰线条工程B. B. 墙面零星抹灰工程C. C. 欧式灰线工程D. D. 定额相应工程第4题(1分)单项选择题48．根据《黑龙江省建立工程费用定额》〔〕规定，总承包效劳费是指总承包人为配合协调〔〕进展的工程分包、自行采购的设备、材料等进展管理、效劳〔如分包人使用总包人的脚手架、垂直运输、临时设施、水电接驳等〕以及施工现场管理、开工资料汇总整理等效劳所需的费用。
A. A 发包人B. B 分包人C. C 劳务分包人D. D 监理工程师第5题(1分)单项选择题钢筋混凝土贮池垂直运输〔〕。
A. A. 构筑物不计取B. B. 按设计图示容量以座计算C. C. 均按混凝土实体体积以立方米计算D. D.按建筑面积计算第6题(1分)单项选择题建筑物垂直运输工程划分〔〕。
A. A. 按住宅与公共建筑B. B. 短肢剪力墙和框架构造C. C. 工业厂房和效劳用房D. D. 分别按混合构造、现浇钢筋混凝土构造编制第7题(1分)单项选择题16．根据《黑龙江省建立工程费用定额》〔〕规定，混凝土冻融循环、抗渗试验检验费用，根据设计按实际发生计算，并按规定计取平安文明施工费、〔〕和税金。
A. A 管理费B. B 规费C. C 措施费D. D 施工机械费使用费第8题(1分)单项选择题天棚贴苯板挂网时，按〔〕人工乘系数，材料的规格、价格可以换算，其他不变。
A. A. 柱面挂钢丝网工程B. B. 墙面挂钢丝网工程C. C.天棚挂钢丝网工程D. D. 墙体配筋钢丝网片工程第9题(1分)单项选择题电梯井内抹灰脚手架〔〕。
2014-2015年度造价工程师再教育试题及答案
1.被誉为BIM之父的是（）。
A.Chuck EastmanB.Robert AishC.Jerry LairesinD.Phil Bernstein【正确答案】：A【学员答案】：A[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------2.强夯法处理大块石高填方地基技术，其核心是如何解决大块石高填方（）问题。
A.地基的密实性B.地基的稳定、均匀、密实C.均匀性D.稳定性【正确答案】：B【学员答案】：B[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------3.( )是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。
A.施工成本预测B.施工成本计划C.施工成本控制D.施工成本核算【正确答案】：B【学员答案】：B[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------4.招标工程量清单其准确性和完整性应由谁负责（）。
A.招标人B.投标人C.招标代理人D.负责编制招标工程量清单的咨询公司【正确答案】：A【学员答案】：A[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------5.爆破挤淤法地基处理施工方案设计包括（）的设计。
A 平面布置和爆破方案 B.土方量和炸药量C.抛填断面和布药参数D.爆破断面和炸药量【正确答案】：C【学员答案】：C[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------6.（）是指按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河南省2015年度造价员继续教育考试答案1.盾构法中闭胸式泥土压式开挖是根据（）开挖面稳定原理施工。
BA. 开挖土+搅拌翼B. 开挖土+添加剂+面板C. 开挖土+泥水+搅拌翼D. 开挖土+面板A B C D2.在盾构法中适用于江河、湖底或郊外空旷地区的盾构土层开挖的是（）。
BA. 敞开式开挖B. 挤压式开挖C. 网格式开挖D. 机械切削式开挖A B C D3.下列（）不符合新奥法的基本特点。
CA. 尽量采用小断面开挖以减小对围岩的扰动B. 及时施作密贴于围岩的柔性喷射混凝土及锚杆初期支护，以控制围岩的变形及松弛C. 尽量使隧道断面周边轮廓圆顺，减少应力集中D. 加强施工过程中对围岩和支护的动态监控量测A B C D4.沉井的施工，根据不同情况和条件（如沉井高度、地基承载力、施工机械设备等），可采用（）。
AA. 一次制作一次下沉，分节制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行B. 分节制作一次下沉，分节制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行C. 一次制作一次下沉，一次制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行D. 分节制作一次下沉，一次制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行A B C D5.下列（）不属于顶管法应用的范围。
BA. 地下交通隧道B. 地下停车场C. 地下排水管道D. 敷设供水管A B C D6.新奥法施工具有及时性、粘结性、封闭性和（）。
BA. 刚性B. 柔性C. 牢固性D. 持续性A B C D7.当地下水位高或在岸滩或在浅水中制作沉井时，用砂或土包修筑土岛，土岛的顶面标高通常比沉井施工期间的最高水位高出（）m，顶面尺寸至少要使沉井周围有（）宽的护道。
（） DA. 0.3，1B. 0.3，1.5C. 0.5，1.5D. 0.5，2A B C D8.在多种逆作法中，（）利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板对四周围护结构形成水平支撑。
AA.全逆作法B.半逆作法C. 部分逆作法D. 分层逆作法A B C D9.盾构法是以盾构为主要施工机具，其主要是用来开挖（）的隧道机械。
BA. 软弱地层B. 土砂围岩C. 不稳定地层D. 地裂缝处A B C D10.下列不属于盾构机的组成部分的是（）。
CA. 切口环B. 支承环C. 管片D. 盾尾A B C D11.逆作法施工中，用作垂直支撑的中间支承柱目前大部分采用（）支承。
AA. 临时钢管柱、型钢柱(宽翼面工字钢)或钢筋混凝土柱B. 预制混凝土柱C. 现浇素混凝土柱D. 木柱A B C D12.沉井一般由（）等部分组成。
AA. 刃脚、井壁、内隔墙、凹槽、封底及顶盖B. 刃脚、井壁、顶盖、测量系统、运土车C. 刃脚、井壁、混凝土管、配电系统及顶盖D. 刃脚、井壁、操纵房、导轨及顶盖A B C D13.土工合成材料是一种（）材料，具有滤层、排水、隔离、加筋、保护、防渗等功能和作用。
DA.高效B.高强C.土木工程D.多功能A B C D14.顶管法和盾构法在施工工艺上有许多相同或相似之处，因此它们在技术特点上也有许多共同之处，下列（）不属于二者共同特点。
CA. 施工不影响地面交通和水面航道B. 地面作业少C. 衬砌工序简单D.不受天气气候影响A B C D15.逆作法因其在施工中应用时受力良好合理，围护结构变形量小，安全性较高，故以下工程中，（）类适用性最好。
BA.相邻建筑物较远，地下室埋深小，施工场地宽大的建筑工程B.相邻建筑物较近，地下室埋深大，施工场地狭小的建筑工程C.相邻建筑物较远，地下室埋深大，施工场地宽大的建筑工程D.相邻建筑物较近，地下室埋深小，施工场地狭小的建筑工程A B C D16.强夯法处理大块石高填方地基技术主要内容包括：（）、挖填交界处的处理、大块石高填方的填筑地基处理等。
CA.高填方基底的场地平整B.高填方竖向设计C.高填方基底的基岩面上覆土层处理D.高填方挖、填平衡设计A B C D17.根据沉井所通过土层和地下水的情况，沉井下沉施工可分为排水挖土下沉和不排水挖土下沉，当( )可采用排水挖土下沉。
CA. 沉井所穿过的土层有较厚的亚砂土和粉砂土，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象B. 沉井穿过的土层有较厚的亚砂土和粉砂土，地下水丰富，土层不稳定，有产生流砂的可能性时C. 沉井所穿过的土层透水性较差，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象D. 沉井所穿过的土层透水性较差，地下水丰富，土层不稳定，有产生流砂的可能性时A B C D18.强夯法处理大块石高填方地基技术，其核心是如何解决大块石高填方（）问题。
BA.地基的密实性B.地基的稳定、均匀、密实C. 均匀性D. 稳定性A B C D19.小沉井或矩形沉井短边方向产生偏差时，应( )。
AA. 在下沉少的一侧外部用高压水冲井壁附近的土，并加偏心压重；在下沉多的一侧加一水平推力，以纠正倾斜B. 在下沉多的方向挖土，下沉少的一侧加重，并用钢绳从横向给沉井一定拉力，以纠正沉井倾斜。
C. 采用导向木法纠偏D. 采用偏心压重进行纠偏A B C D20.真空预压法主要施工工艺流程为（）。
AA. 砂垫层施工、排水板施工、真空预压施工B. 场地平整、铺设砂垫层、打设排水板、铺设密封膜C. 排水板施工、密封沟施工、密封膜施工D.砂垫层施工、密封沟施工、抽真空施工A B C D21.管幕是指用小口径顶管机构筑的从推进井延伸至接收井形成的隔水挡土的( )围幕。
AA. 钢管B. 现浇混凝土管C. 塑料管D. 不锈钢复合管A B C D22.多支盘桩是一种较好的桩型，与直孔桩相比，具有显著的技术经济效益。
其单方混凝土承载力为相应的直孔桩的（）以上。
CA. 50%B. 150%C. 2倍D. 4倍A B C D23.桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。
对于600mm﹤D≤1000mm的桩，宜沿钢筋笼圆周对称设置（）根。
BA. 1B. 2C. 3D. 424.大块石高填方分层填筑施工设计一般要求大块石填料分层填筑厚度为4m，新式填筑施工方法一般采用（）。
BA.堆填法B.倾填法C.混填法D.抛填法A B C D25.浅埋暗挖法是以加固和处理（）为前提，采用足够刚性复合衬砌为基本支护结构的一种用于软土地层近地表隧道的暗挖施工方法。
AA. 软弱地层B. 岩质地层C. 坚硬粘性土D. 地下水位高的地层A B C D26.新奥法开挖作业的方法中（）方法多用于不良地质条件下，也是城市隧道抑制下沉时常用的方法。
CA. 全断面开挖法B. 台阶开挖法C. 侧壁导坑环型开挖法D. 半开挖法A B C D27.采用逆作法施工，以（）作支护结构，以（）作垂直支撑。
CA.建筑物地下室外墙，中间支承桩和柱B.地下连续墙和内衬墙，地下室柱C.地下连续墙和内衬墙，中间支承桩和柱D.建筑物地下室外墙，地下室柱A B C D28.水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由桩、桩间土和（）一起构成复合地基。
AA.褥垫层B. 基础C. 构造柱D. 持力层A B C D29.一般施工大型沉井时多采用（）法。
BA. 一次制作一次下沉B. 分节制作、接高一次下沉C. 分节制作、一次下沉D. 制作与下沉交替进行A B C D30.盾构法施工衬砌拼装中错缝拼装是将相邻衬砌圆环的纵缝错开管片长度的（）。
AA. 1/2～1/3B. 1/3～1/4C. 1/4～1/5D. 1/5～1/6A B C D31.浅埋暗挖法主要适用于不宜明挖施工的土质或软弱无胶结的砂、卵石等第四纪地层，修建覆跨比大于（）的浅埋地下洞室。
BA. 0.1B. 0.2C. 0.5D. 132.按沉井横截面形状进行分类，可分为( )；按沉井竖直截面形状进行分类，可分为柱形沉井、阶梯形沉井和锥形沉井。
BA. 单孔沉井、单排孔沉井和双排孔沉井B. 单孔沉井、单排孔沉井和多排孔沉井C. 单孔沉井、双排孔沉井和多排孔沉井D. 单排沉井、双排孔沉井和多排孔沉井A B C D33.沉井下沉至标高，应进行沉降观测，当8h内下沉量不大于( )时，方可封底。
DA. 40mmB. 30mmC. 20mmD. 10mmA B C D34.爆破挤淤法地基处理技术主要分为（）。
BA. 爆破扩充法和爆破振夯法B.爆破排淤填石法和爆破振夯密实法C.爆破夯实法和爆破排淤法D.爆破挤压排石法和爆破排淤排石法A B C D35.新奥法二次衬砌原则上是在（）的条件下修筑的。
CA. 围岩稳定B. 地下水疏干C. 围岩与初期支护变形基本稳定D. 第一层衬砌变形A B C D36.不属于管幕法的技术特点有（）。
DA. 施工时无噪音和振动,对周围环境的影响较小B. 不需降低地下水位,地面沉降较小C.不必进行大范围开挖,不影响城市道路正常交通D. 成本较低A B C D37.沉井法施工的主要工序为( )。
CA. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→沉井制作→铺砂垫层、承垫木→抽取垫木→挖土下沉→封底、回填、浇筑其它部分结构B. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→铺砂垫层、承垫木→沉井制作→挖土下沉→抽取垫木→封底、回填、浇筑其它部分结构C. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→铺砂垫层、承垫木→沉井制作→抽取垫木→挖土下沉→封底、回填、浇筑其它部分结构D. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台→沉井制作→铺砂垫层、承垫木→挖土下沉→抽取垫木→封底、回填、浇筑其它部分结构A B C D38.真空预压法适用于加固（）和其他能够排水固结而且能形成负超静水压力边界条件的软粘土地基。
DA. 粘性土B.砂土C.湿陷性黄土D.淤泥、淤泥质土A B C D39.以下关于逆作法的特点正确的是（）。
CA.遇较大层高的地下室，无需另设临时水平支撑或加大围护墙的断面及配筋B.施工中挖土难度不大，垂直构件在强度和止水性方面续接处理较容易C.可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业，施工进度快，缩短工期D.开挖和施工交错进行，增加了大开挖时卸载对持力层的影响，加大了基坑内地基回弹量A B C D40.不属于暗挖法的施工技术有（）。
CA. 新奥法B. 浅埋暗挖法C. 旋挖法D. 管幕法A B C D41.逆作法施工可有效减少（）的费用。
BA. 建筑物地下结构混凝土工程施工B. 內撑和工作平台施工及地下室外墙建筑防水层C. 土方开挖D. 支护结构施工A B C D42.长螺旋水下灌注桩技术与泥浆护壁钻孔灌注桩技术相比，具有无泥浆或水泥浆污染、噪声小、效率高、成本低、（）、成桩质量稳定。
CA.工艺复杂B. 安全性高C.钢筋与混凝土的握裹力强、单桩承载力高D.可重复利用A B C D43.盾构法施工中衬砌壁后压浆的作用（）。
A（1）控制地层变形及减小地表沉降（2）加强衬砌防水性能（3）改善衬砌受力状态（4）减小对地层的扰动A. 123B. 234C. 124D. 134A B C D44.真空预压法的施工设备有（），吸水管、密封膜与出膜装置，帷幕墙施工机械等构成。