湖北省建设工程施工合同(EF-2007-0203)中
湖北省建设工程施工合同范本(2023范文免修改)
湖北省建设工程施工合同范本1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同范本，旨在规范建设工程施工过程中各方之间的权益与责任，确保建设工程的安全、质量和进度。
合同内容需根据具体项目的特点进行相应的修改和补充，以确保合同的全面、准确和合法性。
2. 甲方与乙方2.1 甲方甲方为湖北省建设工程项目的委托人，简称“甲方”。
2.2 乙方乙方为承接甲方建设工程施工任务的承包商或施工单位，简称“乙方”。
3. 合同条款3.1 工程概况3.1.1 工程名称甲方与乙方共同商定的建设工程项目名称。
3.1.2 工程地点建设工程的具体位置或地质。
3.1.3 工程规模建设工程的规模、面积、容量等详细信息。
3.2 合同价款3.2.1 合同价款总额乙方完成工程施工所应获得的总价款。
3.2.2 付款方式规定甲方向乙方支付工程款项的方式和时间节点。
3.3 工期和进度3.3.1 工期要求约定乙方完成建设工程的时间要求。
3.3.2 进度款支付比例规定在不同阶段完成的工作的款项支付比例。
3.4 质量要求3.4.1 质量标准建设工程的质量标准和验收标准。
3.4.2 调试和试运行乙方完成施工后，需按照相关标准进行调试和试运行。
3.5 竣工验收3.5.1 竣工验收要求规定乙方完成工程施工后，经甲方验收的要求。
3.5.2 竣工报告乙方需向甲方提交和报送竣工验收相关的报告。
3.6 保修责任3.6.1 保修期限约定乙方为建设工程提供的保修期限。
3.6.2 保修责任规定乙方在保修期内对工程质量的责任和义务。
3.7 合同变更3.7.1 变更程序规定合同变更的程序、方式和责任。
3.7.2 变更费用乙方在合同变更情况下的费用结算方式和标准。
3.8 合同解除规定合同解除的条件和程序。
3.9 争议解决约定双方在合同履行中产生争议时的解决方式。
4. 附则4.1 附属文件列出与本合同有关的各项附属文件和附件清单。
4.2 合同生效与履行规定本合同的生效条件和履行要求。
4.3 合同备案规定本合同的备案及登记要求。
湖北省建设工程施工合同范本
3.3剩余的50%合同价款，甲方应在本合同约定的工程完工并经验收合格后的14个工作日内支付。
四、工期
4.1双方确认，本工程的工期为____个月。
4.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准
5.1乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。
5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
六、违约责任
6.1乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。
湖北省பைடு நூலகம்设工程施工合同范本
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
鉴于甲方为完成某项建设工程项目，需要乙方提供相应的施工服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：
2.1乙方应按甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。
2.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和标准进行施工。
2.3乙方应保证施工过程中的人员安全和工程质量，确保工程按期交付。
三、合同价格及支付
3.1双方确认，本合同的施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖北省建设工程施工合同范本
湖北省建设工程施工合同范本一、合同背景本合同是建立在湖北省建设工程施工法律法规的基础上，由施工单位和业主之间达成的协议。
本合同确立了双方之间的权利和义务，以确保施工过程的顺利进行，保证工程质量的标准和完工时间的准确。
二、合同主要内容1. 合同签署日期本合同的签署日期为（填写具体的合同签署日期）。
2. 合同双方本合同由以下双方参与：施工单位：（填写施工单位名称、地址、法定代表人）业主单位：（填写业主单位名称、地址、法定代表人）3. 工程名称和地点本施工合同涉及的工程名称和地点为：（填写工程名称和具体施工地点）4. 工程范围本施工合同的工程范围包括但不限于：（填写具体的工程范围，例如土建、钢结构、装饰等）5. 工期本施工合同的工期为：（填写具体的工期）6. 价格和支付方式本施工合同的总价为：（填写合同总价）支付方式：（填写具体的支付方式，例如按进度支付、分期支付等）7. 资质和执照施工单位需提供相应的资质证书和执照，包括但不限于： - 建筑业工程施工总承包资质证书 - 质量管理体系认证证书 - 安全生产许可证8. 质量保证施工单位需要按照相关法规和技术标准，保证工程的质量符合合同约定和工程设计要求。
若发生质量问题，施工单位将承担相应的责任和追究。
9. 安全保障施工单位需要制定合理的施工计划并落实安全管理措施，确保工程施工过程中的安全。
同时，施工单位需向业主提供施工期间的保险。
10. 变更和延期如有工程变更或工期延期需要，双方应及时协商并签订变更或延期协议。
11. 竣工验收工程竣工后，双方应进行竣工验收，确保工程达到预期的质量和要求。
若发现存在质量问题，施工单位需按照约定进行修复和处理。
12. 合同解除和争议解决双方在本合同履行过程中发生争议时，应及时协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
三、附则1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2.本合同适用于湖北省范围内的建设工程施工合同。
湖北省建设工程施工合同最新
1.执行时间与废止情况：该合同示范文本自2023年9月1日起正式执行，同时废止了原有的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（EF-2007-0203）。
2.修订背景：原《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203）自发布以来，国家、省、市相关政策经历了多次调整。
因此，原合同版本已不再适应湖北省建筑市场的发展实际。
新的修订版旨在保障建筑业持续健康发展的政策落地见效，并维护建筑市场各方的合法权益。
3.制定机构与目的：《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》由湖北省住房和城乡建设厅和湖北省市场监督管理局共同制定。
该文本的目的是指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益。
这一文本是基于《民法典》、《建筑法》等法律法规制定的。
4.武汉市示范文本：为了进一步规范武汉市建设工程施工合同当事人的签约行为，并保障建筑市场的规范有序和高质量发展，武汉市市场监督管理局联合市城建局编制了《武汉市建设工程施工合同（示范文本）》（WF-2023-E3006），依据相关法律法规并结合本市实际情况。
5.修订过程：湖北省建设工程施工合同示范文本的修订工作由湖北省建设工程标准定额管理总站主持，武汉城建集团牵头，联合中国一冶、中建三局、中建八局等单位参与。
修订过程中，针对207条建议进行了逐条讨论，并经过多次修改完善后报湖北省市场监督管理局和湖北省建设工程标准定额管理总站核定。
新的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（2023年修订版）是针对当前建筑市场发展的实际需要和政策调整而进行的全面更新。
它旨在维护合同当事人的合法权益，并促进建筑业的持续健康发展。
在上述信息中，需要重点关注的是《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（2023年修订版）的修订背景和过程。
这一细节对于理解新合同示范文本的适用性、重要性和影响至关重要。
修订背景的详细补充和说明政策环境的变化自2007年版的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》发布以来，中国的政策环境经历了显著的变化。
湖北建设工程施工合同模板范本
工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：湖北省工商行政管理局湖 北 省 建 设 厅二○○七年九月目录第一部分协议书一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、工程质量 (1)五、合同价款 (2)六、组成合同的文件 (2)七、发包人承诺 (2)八、承包人承诺 (2)九、合同生效 (2)十、合同备案 (2)第二部分通用条款一、总则1 定义 (3)2 合同文件及解释 (5)3 语言及适用的法律、标准与规范 (5)4 通讯联络 (6)5 工程分包 (6)7 投标文件的完备性和义务 (7)8 文物、化石和地下障碍物 (7)9 安全事故处理 (8)10 知识产权 (8)11 联合体的责任 (8)12 保障 (9)13 财产 (9)二、合同主体14 发包人 (9)15 承包人 (10)16 现场管理人员任命和更换 (12)17 发包人代表 (12)18 监理工程师 (13)19 造价工程师 (14)20 承包人代表 (14)21 分包人和另行分包 (15)22 承包人雇员 (15)三、担保、保险与风险23 工程担保 (16)24 发包人风险 (18)25 承包人风险 (18)26 不可抗力 (18)四、工期28 进度计划和报告 (20)29 开工 (21)30 暂停施工和复工 (21)31 工期延误 (22)32 加快进度 (23)33 竣工日期 (24)34 误期赔偿 (24)五、质量与安全35 质量的管理 (24)36 质量目标 (24)37 已完工程及设备材料保护 (25)38 安全防护和文明施工 (25)39 放线 (26)40 钻孔与勘探性开挖 (27)41 发包人供应材料设备 (27)42 承包人采购材料设备 (28)43 材料设备的检验 (29)44 检查和返工 (30)45 隐蔽工程和中间验收 (30)46 重新检验和额外检验 (31)47 工程试车 (31)49 竣工验收 (32)50 质量保修 (33)六、造价51 工程计量和计价 (33)52 预留金 (34)53 零星工作项目费 (34)54 提前竣工奖与误期赔偿费 (35)55 合同价款的约定与调整 (35)56 工程变更 (36)57 工程变更价款的确定 (37)58 工程价款支付 (38)59 索赔 (40)60 竣工结算与结算款 (41)61 质量保证 (42)七、合同争议、解除与终止62 合同争议 (43)63 合同解除 (45)64 合同解除的支付 (46)65 合同终止 (47)八、其他66 税费 (47)68 廉政建设 (48)69 合同份数 (48)70 补充条款 (48)第三部分专用条款1 定义 (49)2 合同文件及解释 (49)3 语言及适用的法律、标准与规范 (49)4 通讯联络 (49)14 发包人 (50)15 承包人 (50)17 发包人代表 (51)18 监理工程师 (51)19 造价工程师 (51)20 承包人代表 (52)21 分包人 (52)23 工程担保 (52)26 不可抗力 (52)27 保险 (52)28 进度计划和报告 (53)36 质量目标 (53)38 安全防护和文明施工 (53)41 发包人供应材料设备 (53)45 隐蔽工程和中间验收 (53)47 工程试车 (53)49 竣工验收 (53)51 工程计量和计价 (54)54 提前竣工奖与误期赔偿费 (54)55 合同价款与调整 (55)58 工程价款支付 (55)60 竣工结算与结算款 (56)61 质量保证 (56)62 合同争议 (57)67 保密要求 (57)69 合同份数 (57)70 补充条款 (58)第四部分附件与格式附件一工程质量保修书 (59)附件二发包人供应材料设备一览表 (61)附件三湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书 (62)附件四履约银行保函 (64)附件五支付银行保函 (65)附件六预付款银行保函 (66)第一部分协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
湖北省建设工程施工合同
湖北省建设工程施工合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]法定代表人：[甲方法定代表人]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行建设工程项目，乙方具备从事该项目的施工能力和资源，并愿意承接该项目，双方经友好协商，就工程施工事宜达成以下合同：第一章总则第一条合同的目的根据甲方的需求和乙方的能力，双方签订本合同，共同合作完成建设工程项目，确保工程质量、进度和安全。
第二条工程内容及规模（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程规模：[工程规模]（四）工程造价：[工程造价]（五）工程工期：[工程工期]第三条合同的性质本合同为费用合同，并按双方约定的付款方式进行付款。
双方同意以书面形式签订工程变更、索赔、解除和补偿等相关协议。
第二章乙方的权利和义务第四条乙方的权利（一）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项。
（二）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，并须按时提供工程设计图纸、施工图纸和其他相关资料。
（三）乙方有权在法律许可的范围内，将合同工程的一部分或全部委托第三方进行施工，但必须获得甲方书面同意。
（四）乙方有权以自己的名义在施工现场签订施工合同，但必须获得甲方书面同意。
第五条乙方的义务（一）乙方必须按照合同要求完成工程，保质保量完成工程建设任务。
（二）乙方必须按照法律法规和相关标准进行施工，确保施工质量和安全。
（三）乙方必须按照合同约定的工期完成工程，并保持合同约定的施工进度。
（四）乙方必须按照合同约定的质量要求提供工程质量保证。
（五）乙方必须按照合同约定的付款方式申请支付工程款项，并提交相关付款证明和报销清单。
（六）乙方必须保护施工现场的环境和设施，保证施工现场的秩序和安全。
第三章甲方的权利和义务第六条甲方的权利（一）甲方有权要求乙方按合同约定的质量、工期和价格完成工程任务。
湖北省建设工程施工合同(最新)
湖北省建设工程施工合同(最新)湖北省建设工程施工合同一、总则1.1 合同双方本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同缔结。
1.2 工程概况本工程为湖北省建设工程，包括工程的名称、地点、范围、规模、投资额等详细说明。
1.3 定义和解释本章节详细定义和解释了合同中所涉及的各个术语及其含义。
二、工程范围和内容2.1 工程范围详细描述了本工程的范围及各项具体内容。
2.2 施工要求包括但不限于施工进度、施工时间、安全措施、环境要求等。
2.3 材料质量和供应具体说明工程所需的材料质量要求、供应方式和标准。
三、工程计划及进度管理3.1 工程计划编制具体描述了工程计划的编制方式、时间节点和相关负责人。
3.2 工程进度控制详细说明工程进度的控制方法、监测措施和责任分工。
3.3 延期和提前完工规定了延期和提前完工的程序、条件和补偿办法。
四、工程质量管理4.1 质量目标和要求明确规定了工程质量的目标和要求。
4.2 质量检查与验收详细描述了质量检查和验收的具体步骤、标准和程序。
4.3 保修期和质量责任规定了工程的保修期和相应的质量责任。
五、工程变更和索赔管理5.1 工程变更管理规定了工程变更的程序、原则和成本补偿办法。
5.2 施工索赔管理详细说明了施工索赔的程序、原则和证明材料。
六、工程款支付方式与支付条件6.1 工程款支付方式明确了工程款的支付方式、日期和账户。
6.2 工程款支付条件具体规定了工程款支付的条件和相关文件要求。
七、工程保险和保证金7.1 工程保险详细说明了工程保险的种类、范围和费用负担。
7.2 保证金规定了保证金的数额、缴纳方式和退还条件。
八、合同管理和争议解决8.1 合同管理列出了项目合同管理的责任人和具体事项。
8.2 争议解决详细描述了双方发生争议时的解决方式和程序。
九、其他条款本章节包括但不限于违约责任、解除合同、不可抗力、通知方式等条款。
附件：1. 工程设计图纸及说明2. 施工计划表3. 工程质量监督报告4. 工程变更申请及审批文件5. 工程进度监测记录6. 施工索赔申请及相关证明材料7. 工程款支付证明文件法律名词及注释：1. 《合同法》：中华人民共和国合同法的法律条文和解释。
湖北2007施工合同范本
湖北2007施工合同范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商一致，就________________工程施工事项，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________。
1.2 工程地点：________________。
1.3 工程内容：________________。
1.4 工程规模：________________。
第二条工程承包范围2.1 乙方承包的工程范围包括但不限于：________________。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求完成工程施工。
第三条工程质量标准3.1 本工程的质量标准应符合国家及地方相关工程质量验收标准。
3.2 乙方必须保证工程质量达到合同约定的标准，若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工或修复。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币________________元（大写：________________）。
4.2 工程价款的支付方式为：________________。
第五条工程期限5.1 工程开工日期为________________年________________月________________日，竣工日期为________________年________________月________________日。
5.2 因乙方原因导致工程延期的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条工程变更6.1 工程实施过程中，甲方如需变更工程内容、规模或标准，应提前书面通知乙方，并由双方协商一致后签订补充协议。
6.2 因工程变更导致工程价款增减的，双方应根据实际变更情况协商确定。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
湖北建设工程施工合同
湖北建设工程施工合同一、合同主体1.1 发包方（以下简称“甲方”）：1.2 承包方（以下简称“乙方”）：二、工程内容2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程规模：2.4 工程内容：三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：3.2 支付方式：（具体支付方式见附件）四、合同工期4.1 工期总日历天数：4.2 开工日期：4.3 竣工日期：五、质量标准5.1 工程质量标准：达到国家及行业相关标准。
六、合同的履行6.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。
6.2 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付合同价款。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的%。
7.2 甲方未按照合同约定的支付方式及时支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。
九、其他约定（其他约定见附件）十、合同的生效、变更和解除10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：（注：其他内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
）一、合同主体1.1 发包方（以下简称“甲方”）：1.2 承包方（以下简称“乙方”）：二、工程内容2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程规模：2.4 工程内容：三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：3.2 支付方式：（具体支付方式见附件）四、合同工期4.1 工期总日历天数：4.2 开工日期：4.3 竣工日期：五、质量标准5.1 工程质量标准：达到国家及行业相关标准。
六、合同的履行6.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。
湖北2007施工合同范本
湖北2007施工合同范本合同编号：_____________________合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工工程事宜，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_________________________1.7 工程价款：_________________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定支付工程款。
2.2 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
2.3 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
2.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程施工。
3.2 乙方应保证工程质量符合约定标准。
3.3 乙方应遵守甲方的管理规定和施工要求。
3.4 乙方应负责施工过程中的安全责任。
第四条工程款支付方式4.1 工程款支付方式为：____________________4.2 工程预付款：____________________4.3 工程进度款：____________________4.4 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程款。
第五条工程变更5.1 工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致。
5.2 工程变更引起的费用增减，应由双方协商确定。
湖北建设工程施工合同
湖北建设工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行湖北建设工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：湖北建设工程项目1.2 工程地点：湖北省武汉市1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。
1.4 工程规模：根据设计图纸及工程量清单确定。
1.5 工程总投资：人民币XX万元。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币XX万元，大写：XXXXXXXXXXXX。
2.2 合同价格组成：包括土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等所有工程内容的施工费用。
2.3 合同价格的调整：合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同总价发生变化，甲乙双方应按照约定的调整方式进行价格调整。
三、合同工期3.1 工期要求：根据工程设计及施工计划，合同约定的工期为XX个月。
3.2 工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
3.3 甲方责任导致工期延误：如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的利润。
四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家及行业相关规范、标准要求。
4.2 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收：工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，如不符合约定质量标准，乙方应负责修复或返工，并承担相应费用。
五、支付方式5.1 合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。
5.2 工程进度付款：按照工程实际进度，甲方应按照约定的比例支付工程进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同价款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
湖北建设工程标准施工合同
湖北建设工程标准施工合同第一章总则第一条合同的约定1.1 本合同是根据《合同法》及其相关法律法规制定的。
1.2 本合同由甲方（即建设单位）和乙方（即施工单位）共同签订，双方在合法、公平、平等的原则下达成一致意见。
第二条合同的性质2.1 本合同属于一般合同，双方有权、有义务在合同约定的范围内进行协商、讨论及合作。
2.2 合同双方应本着公正、诚实的原则，遵守相关法律法规及合同约定的各项责任和义务。
第二章施工内容及技术要求第三条施工内容3.1 乙方应按照甲方的要求和设计方案进行施工，确保施工质量符合相关标准和规范要求。
3.2 施工范围包括但不限于土方工程、混凝土结构工程、钢结构工程、电气装置工程等。
第四条技术要求4.1 乙方应具备相应的施工资质，负责配备具备相关技能和资质的施工人员。
4.2 乙方应按照规范要求进行施工，保证施工过程中不发生事故和安全事故。
第三章价款及支付方式第五条价款的计算基础5.1 本合同价款根据工程量、施工工艺、材料价格等因素进行计算。
5.2 价款应包括工程施工及质量保证期所需的人工、材料、设备及其他费用。
第六条支付方式和时间6.1 价款支付方式由甲方和乙方协商确定，可以选择一次性支付、分期支付等方式。
6.2 乙方应提供工程进度情况和相关资料，甲方按照实际施工进度进行支付。
第四章保证和担保第七条施工质量保证7.1 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范要求，不得出现质量问题。
7.2 在工程质量保修期内，如发现施工质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。
第八条违约责任8.1 如果一方违约，对方有权要求违约方承担相应的违约责任和赔偿义务。
8.2 对于由于不可抗力因素导致的违约，应根据法律规定进行处理。
第五章合同变更和解除第九条合同变更9.1 如果在施工过程中发生设计变更或其他原因需要变更合同内容，双方应协商并签订变更协议。
9.2 变更后的合同内容应保持与原合同一致，并在变更协议中明确约定。
湖北省建设工程施工合同Y
工程编号：合同编号：建设工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：第一部分协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：（小写：）资金来源：二、工程承包范围投标预算的全部内容。
三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、工程质量工程质量标准：五、合同价款合同价款：（大写）：；（小写）：。
其它约定：六、组成合同的文件本合同以及第二部分专用条款。
本合同一式陆份，发包人肆份，承包人贰份，具有同等法律效力。
七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、违约和合同解除承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：双方约定本合同自双方签字盖章之日起生效。
十一、合同备案本合同生效后必须送工程建设主管部门备案。
发包人：（公章）：承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日第二部分专用条款1 定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：2 合同文件及解释2.1 合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：施工合同、中标通知书、投标书及附件、设计施工图及附件、招标文件。
3 语言及适用的法律、标准与规范3.3 约定适用的标准、规范的名称：设计文件明确的标准、规范，国家现行验收标准和施工规范。
4 通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。
湖北省建设工程施工合同(最新)
湖北省建设工程施工合同(最新)湖北省建设工程施工合同(最新)一、合同的背景湖北省作为中国的中部省份，经济发展迅速，建设工程施工合同在该地区具有重要意义。
本文档旨在介绍湖北省最新的建设工程施工合同条款，以帮助各方在合同签订过程中了解合同的相关内容和要求。
二、合同的目的本合同旨在确立建设工程施工的双方权利和义务，明确双方责任，规范合同履行程序，保障建设工程的顺利进行。
三、合同条款1. 合同双方本合同由湖北省政府代表一方，作为甲方；施工公司代表另一方，作为乙方。
2. 合同项目该合同适用于湖北省内的建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、桥梁、道路、园林等工程类型。
3. 合同内容1. 详细描述工程的范围、规模、质量要求和工期等关键信息；2. 明确乙方的施工责任，包括施工计划、安全措施、施工设备的选择和使用等；3. 具体约定双方的标准及验收程序，以确保施工质量符合要求；4. 明确支付方式、工程款项支付期限以及索赔和违约责任等经济条款；5. 规定争议解决的程序和方式，包括仲裁或法律诉讼等。
4. 合同履行1. 甲乙双方应妥善履行各自在合同中规定的义务，并保证其实力、信誉和资质等符合法律要求；2. 乙方应按照合同的要求和标准进行施工，并提供必要的施工图纸、备料单等相关文件；3. 甲方应按时支付工程款项，并进行合理的验收程序，确保乙方的合法权益；4. 双方应保持密切沟通，及时解决合同履行过程中的问题和争议。
5. 合同变更和解除1. 本合同一经签署，任何一方不得擅自变更合同内容；2. 若因不可抗力或其他合同外原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决，并尽力减少损失；3. 任何一方如有违约行为，需承担相应的法律责任。
6. 法律适用和争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律；2. 如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；3. 若协商无果，争议应提交相关仲裁机构进行仲裁，根据仲裁结果双方应予以遵守；4. 争议未解决的情况下，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖北省建设工程施工合同
湖北省建设工程施工合同湖北省建设工程施工合同一、前言湖北省建设工程施工合同是指在湖北省范围内进行建设工程施工活动所涉及的合同文件。
该合同是建设工程施工双方在法律、合同及相关规定的基础上，明确各自权利和义务，规范双方的行为，保证工程施工的顺利进行，保证建设工程的质量、安全、进度和经济效益。
二、合同主体湖北省建设工程施工合同的主体一般包括以下几个方面：1. 业主：即委托建设工程的单位或个人，是建设工程施工合同的发起方。
2. 施工总承包单位：负责整个工程的施工组织和实施，是建设工程施工合同的承接方。
3. 分包单位：按照招投标结果或协商一致，由施工总承包单位委托的承担具体工程施工任务的单位或个人。
4. 监理单位：负责对建设工程施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同及相关标准。
5. 设计单位：负责对建设工程进行设计，并提供设计文件。
6. 相关部门：如政府有关部门、质检部门等，负责对建设工程的监管和审批等工作。
三、合同内容湖北省建设工程施工合同的内容一般包括以下几个方面：1. 工程的基本情况和位置：包括建设工程的名称、工程位置、土地性质等基本信息，以确保双方对工程的认知一致。
2. 建设工程的范围和工期：明确建设工程的范围和规模，并约定工程的起止日期和工期要求。
3. 建设工程的报酬方式和付款方式：包括工程的报酬计算方法、报酬支付条件、付款方式等。
4. 建设工程的质量要求和验收标准：明确建设工程的质量要求和验收标准，以确保工程质量符合合同和相关标准。
5. 施工组织和实施要求：包括施工方法、施工组织安排、施工图纸、技术要求等。
6. 安全生产和环境保护要求：明确施工过程中的安全生产和环境保护要求，保障工人和环境的安全。
7. 变更和索赔管理：规定工程变更和索赔的管理程序和要求，以确保合同变更和索赔的合法性和合理性。
8. 合同的履行和解决争议：明确合同的履行期限和解决争议的方式，以确保合同的顺利履行。
四、合同签订及履行湖北省建设工程施工合同在签订前需要进行招投标或协商等程序，确保双方达成一致意见。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省建设工程施工合同（EF-2007-0203）中有关工期、质量、安全条款的介绍一、湖北省建设工程施工合同（EF-2007-0203）与建设工程施工合同（GF-1999-0201）中有关工期、质量、安全章节与条款的对比（一）章节对比章节对比表（二）条款对比通用条款中有关工期、质量、安全的条款对比表二、湖北省建设工程施工合同（EF-2007-0203）中工期、质量、安全应予注意的条款及有关案例（一）、工期许多业主和承包商在签订合同时，对工期都没有给予很大关注，随着市场经济的发展，各方管理水平的提高，维权意识的增强，建筑经济纠纷中的工期问题也越来越突出，本格式合同中对工期作了较大篇幅更改：1、数量与形式上的变化：纯与工期有关的条款由原合同的16款增加到33款，从数量上增加了18款，增加一倍多；与工期有关的相关条款由原合同的16款增加到19款，从数量上增加了3款，质量、安全与工期挂钩的条款有所增多。
2、概念上的变化：（1）开工日期的条件概念发生了变化，由原合同11.1款的“承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。
”改为现合同29.1款的“工程开工必须具备法律法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。
”（2）实际竣工日期的概念发生了变化：在工程竣工验收通过的前提下，由原合同32.4款：承包人送交竣工验收报告的日期或工程修改后承包人送交竣工验收报告的日期，改为现合同33.2（1）款：“以竣工验收合格之日为实际竣工日期。
”（3）新合同33.2款中实际竣工日期的概念与《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号第十四条一致起来：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
”（4）新合同54.1和54.2款中分别提出了，除专用条款另有约定外，提前竣工奖和误期赔偿费的最高限额为扣除预留金和零星工程项目费后合同价款的3%。
3、内容上的变化：（1）新增内容①新合同34.1款和34.2款对误期赔偿提出了明确的责任、义务和计算办法。
②新合同54.1和54.2款中明确约定了提前竣工奖和误期赔偿费的计算办法。
③新合同19.5款对造价师介入管理后，未尽义务或失误的责任，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
④新合同24.2款，风险中列举了工期延长的后果。
⑤新合同26.2款中列出了在不可抗力处理程序中对工期延误的处理时间约定。
⑥新合同38.1款中明确提出发包人违反安全生产、文明施工规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。
⑦新合同45.3款中明确约定隐蔽工程和中间验收时，验收不合格，由承包人按监理工程师的指令修改后重新验收，并承担因此而造成的发包人损失，工期不予顺延。
（2）删减内容原合同16.3款对工程师检查时影响施工正常进行，如果质量合格，工期顺延的条款作了删减，在新合同44.3款中作了较粗向的约定。
4、管理上的变化：（1）对发承包双方的管理都提出了更细致的要求和约定，如发生了不可抗力的事件，要及时提出工期索赔；在发生暂定施工和复工时，发承包方、监理工程师应如何办理手续等等，还明确约定了各方的责任。
（2）专用条款中对提前竣工奖和误期赔偿费要求作出明确的约定，与招标过程中的有关承诺连贯起来。
5、工期的案例：上诉人乙公司因建设工程施工合同纠纷一案,不服某市某区人民法院（2005）某民商初字第号民事判决,向本院提出上诉。
本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
一审法院经审理查明： 2002年8月6日，甲公司就其投资开发的“某工程”商品房项目与乙公司签订《建设工程施工合同)(以下简称《备案合同》,主要内容有：工程名称“某工程“A、B栋；工程内容除静压桩施工以外的施工内容总承包；承包范围土建、安装；合同工期自2002 年8月日至2003年8月日；质量标准为某市优质样板；合同价款采用固定价格方式确定，暂定22,000,000元；工期顺延免责事由发生，承包人应在14日内提交书面报告；工程进度款按月形象进度75%拨付，每月25目前承包人应向发包人提交施工计划及完成量报表,但对违约责任没有明确约定。
该合同已登记备案。
同年9月日,双方又签订《"某工程"建筑安装工程施工补充合同)(以下简称《补充合同》,变更合同价款为按定额结算，工程进度款按发包方销售收入80%支付，补充约定工期延误一天罚款人民币20,000元。
工程开工后,因乙公司劳力不足,管理不力以及拖欠供应商材料款等原因于2003年4月停工。
2003年7 月日双方签署了("某工程"A、B栋后期工程施工的备忘录)(以下简称《备忘录》)，约定：乙公司保证2003 年7月日恢复施工，各工种施工人员满员进场施工，以保证工程顺利进行；乙公司差欠供应商的材料款由甲公司代为偿付；乙公司完成月计划进度, 甲公司每月5日前另付工程周转金500,000元；工程竣工时间A栋为2003年10月日，B栋为2003年11月日；工期发生顺延免责事由,各方应按程序及时办理工期延误签证；乙公司造成工期延误,每日处以人民币 40,000元的违约罚款。
但该工程仍因乙公司劳力不足,组织不当等因素,工期严重滞后。
2004年7月日该工程通过竣工验收，较《备忘录》约定的竣工期限迟延276 天。
乙公司在，《"某工程"工程竣工验收会议的记录》中自认“工期较长的主要原因是禁止夜间施工”,甲公司对此也予以确认。
还查明,《备案合同》约定的工程内容及范围虽为除静压桩施工以外的土建、安装总承包，但乙公司直至 2003年4月停工时,仍未就外墙涂料,门窗制安以及电梯、消防等十一项分项工程编制预算或作施工安排。
甲公司同月22日向乙公司发函，表明以上分项施工由其直接指定施工人并与施工人直接结算工程款，但要求分项工程的组织管理,进度与质量均由乙公司统一负责。
乙公司对此不持异议,并按甲公司要求,与某市某防水涂料有限公司、某市某塑化建材有限公司以及某市某电子信息技术工程有限公司等十一家案外施工单位以书面或口头形式,订立了配合协议，约定：分项施工的质量、进度与《备案合同》及《备忘录》一致；乙公司负责整体工程施工的组织与协调；分项施工方服从乙公司的统一管理，并按其施工的工程直接费的比例，向乙公司交纳施工配合费。
分项工程施工过程中,甲公司发函要求乙公司“按照上道工序未完成不得进行下道工序施工的原则,请立即对已完成部分工程报验,经确认并提供满足施工条件的工作场地后交付下道工序施工,以确保工期及质量要求”,但乙公司既未申请对其已完工部分工程报验,证明已交付合格作业面给各分项施工方,也未以案外施工人延误工期为由,向甲公司或监理方申请工期顺延。
审理中更无证据证明十一家案外施工人有工期延误的过错情形。
再查明,2003年9月日,某市建筑市场管理站办公室下发通知,国庆节期间中心城区建筑工地禁止进出建筑材料和建筑垃圾。
但乙公司既未对施工备、出料做出统筹安排也未向甲公司或监理方申请工期顺延。
2003年5月至2004年4月间,甲公司对工程的部分设计进行了变更,经设计单位对比论证,其总工作量减少。
2003年8月至11月,甲公司向乙公司支付工程款共计2,100,000元，其中8月日付款元，9 月日前付款元，10月日付款元,11月日前付款元。
对2003年7月日,即《备忘录》以前的工程进度款支付情况，当事人无争议。
另查明,《备忘录》约定甲公司应保证乙公司日作业时间为15小时,每日7时至22时能正常施工。
但每日19时后,案外原因“某工程”A、B栋不能施工。
2003年11月日停电,经监理方核准工期顺延1天。
一审法院认为：本案系建筑工程工期延误形成的违约之诉。
争议焦点集中反映为：双方当事人先后订立的三份合同的各自效力；甲公司是否构成肢解发包而导致合同约定的工期无效；案外人施工是否存在工期延误而致使整体工期延误；乙公司主张的其它免责条件是否成就。
现分述如下：一、当事人先后订立三份合同的各自效力。
我国民法通则和合同法赋予当事人依法变更和补充合同的基本权利,而建筑法和招投标法为加强对建筑市场的行政监管,对当事人变更建设工程合同的行为做出了限制或禁止性规定,即当事人不得另行订立与备案的中标合同实质性内容不一致的合同。
根据《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，一是应以备案的中标合同作为结算工程价款的根据,但并不简单确认或否定合同效力；二是所谓“实质性内容不一致”仅指工程价款,质量和工期的实质性变更,除此之外的价款支付方式，违约责任标准乃至垫资承包等非实质性的补充或变更,当事人有权自行约定；三是备案登记并非合同生效的必要条件,以保障当事人变更、补充合同的缔约权利,尽量维护合同效力。
就本案而言, 双方于2002年8月日订立的《建筑工程施工合同》是经备案登记的中标合同，当属有效。
同年9月日订立的《补充合同》除工程价款由固定价结算改为依定额结算外,无实质性变更。
双方在年7月日签署《备忘录》时,原定工期事实上已不能履行必然重新约定工期，该《备忘录》不构成对《备案合同》的实质性变更。
双方当事人先后订立的三份合同除《补充合同》对工程价款有实质性变更,依法应按《备案合同》结算外,不存在其他无效情形。
根据建筑工程的工期对当事人的利益影响重大这一本质属性,特别是《备案合同》对违约责任未作明确约定的情况下,当事人有权遵循私权自治和合同自由原则,经平等协商,对合同的违约责任另作补充或变更性的新约定。
而《备忘录》中“因承包方原因延误工期,每日罚款40,000元”的违约金条款是当事人的真实意思表示,不违反法律禁止性规定,乙公司对其本身的定义、效力及标准也未持抗辩和异议,该条款对当事人具有约束力。
乙公司辩称《备忘录》未备案登记而无效的观点与法无据,不能成立。
二、甲公司是否构成肢解发包而致使合同约定的工期无效。
我国合同法、建筑法和招投标法为保证建设工程的质量,禁止肢解工程，并将其标的定义为“应当由一个施工单位完成的建筑工程”。
乙公司对合同项目下的建筑工程实行总承包正是有权分包工程的总承包人而非无权再分包施工内容而非应当由一个承包人完成的建筑工程。
本案十一家案外人施工的项目均为可由发包人直接发包或由总承包人分包的专业性或辅助性工程,并非建筑工程的主体结构和关键性工作,不属法律定义的肢解范畴。