机械停滞费的索赔
索赔施工机械台班停滞费用的计算方法
如何索赔施工机械台班停滞费用施工机械停滞台班费按下例计算公式:施工机械停滞台班费=(台班折旧费+大修理费)*45%+经常修理费*10%+机械保管费+随机人工工资.问题是随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,还是按机械台班中的人工费计算.随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,不是按机械台班中的人工费来计算的。
按最新的台班定额计算方式,公式为:一、自有机械:机械停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用二、租赁机械:按租赁价人工费量及单价均按机械台班定额规定走,市场人工单价(安装工)与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。
施工机械台班停滞费的计算台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式:机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费但下列情况不应计算:1.双方合同中对此另有约定;2.由施工单位自身原因造成的机械停滞;3.施工组织设计内规定的合理停滞,4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞;5.机械迁移的停滞;6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞.计算过程中应注意:1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费;2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量;3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
停工索赔
因建设单位原因造成的索赔要注意的问题:1、机械费用:短期停工甲方一般要认机械台班,停滞台班费按台班单价的60%计算,这个一般是停工几个小时这种;停工几天这种一般按机械设备租赁合同计算,这个就要提供机械租赁合同,并且要甲方、监理见证签字属实;停工时间较长的一般甲方都要求机械出场,那么这种一般他只给你计算机械进出场费用。
2、管理人员工资:需提供管理人员工资表等资料,也需甲方、监理签字属实。
3、索赔是一个很复杂的过程,具体怎么弄要看甲方的意见,也要看双方谈判的结果。
4、机械进出场、人员进出场这些报验资料必须是要有的。
(十)签证记工、零星借工1.计费基价:建筑、市政、房屋修缮、机械土石方工程为25元/工日;装饰、安装、仿古建筑及园林工程为28元/工日;人工土石方工程为22元/工日。
2.各专业工程综合费用均按35 %计算,不再计取其他有关费用,但应计算工程定额测定费和税金。
3.人工费市场价差单调。
(十一)签证机械1.台班单价按2008年重庆市施工机械台班定额相应的机械台班单价执行。
2.各项费用综合按10 %计算,不再计取其他有关费用,但应计算工程定额测定费和税金。
3.机上人工费及燃料动力费市场价差单调。
(十二)停、窝工费用1.承包方进入现场后,如因设计变更或由于发包方的责任造成的停工、窝工费用,由承包方提出资料,经发包方、监理方确认后由发包方承担。
施工现场如有调剂工程,经发、承包方协商可以安排时,停、窝工费用应根据实际情况不收或少收。
2.现场机械停置台班数量按停置期日历天数计算,台班费及管理费按机械台班费的60%计算,不再计取其他有关费用,但应计算工程定额测定费和税金。
3.生产工人停工、窝工工资基价不分专业统一按25元/工日计算;各项费用综合按30%计算,不再计取其他有关费用,但应计算工程定额测定费和税金;人工费市场价差单调。
4.周转材料停置费按实计算。
工程停工管理费索赔标准
工程停工管理费索赔标准
工程停工管理费索赔标准可以根据不同的原因和具体情况进行确定。
一般来说,如果停工是由于承包人自己的原因造成的,业主可以索赔费用,包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用等。
其中,人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算;机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械,租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算,自有机械一般按台班折旧费计算;停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费,按一定的比例计取。
如果停工是由于业主方面的原因造成的,承包商可以进行费用和工期索赔。
费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等。
其中,人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计;设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;保函手续费在工程延期时相应增加,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时相应减少。
在提出索赔时,承包商应保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天。
索赔是项目管理综合水平的体现,如何面对索赔进行项
目管理是承包商或业主的管理水平问题与实现可持续发展的关键。
具体的索赔标准还需要根据具体的合同条款和实际情况来确定。
索赔施工机械台班停滞费用的计算方法
如何索赔施工机械台班停滞费用施工机械停滞台班费按下例计算公式:施工机械停滞台班费 =( 台班折旧费 +大修理费 )*45%+经常修理费*10%+机械保管费 +随机人工工资 .问题是随机人工工资的概念 , 是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价 , 还是按机械台班中的人工费计算 . 随机人工工资的概念 , 是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价 , 不是按机械台班中的人工费来计算的。
按最新的台班定额计算方式,公式为:一、自有机械:机械停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用二、租赁机械:按租赁价人工费量及单价均按机械台班定额规定走,市场人工单价(安装工)与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。
施工机械台班停滞费的计算台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用 . 该费用的计算公式 :机械台班停滞费 =台班折旧费 +台班人工费 +台班其他费但下列情况不应计算 :1.双方合同中对此另有约定 ;2.由施工单位自身原因造成的机械停滞 ;3.施工组织设计内规定的合理停滞 ,4.按施工组织设计或合同约定 , 工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞 ;5.机械迁移的停滞 ;6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞 .计算过程中应注意 :1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时 , 则不能计算机上人工费 ;2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量 ;3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.机械停滞费 ( 窝工费 ) 的索赔施工索赔时 , 机械停滞费 ( 窝工费 ) 怎么计算呢 ?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007 版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢
[工程索赔]施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(二)有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费的计算方法:台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50%计算;机上工人工资及牌照税和养路费按100%计算。
租赁机械台班费:租赁2小时内为0.25台班,4小时内为0.5台班,6小时内为0.75台班,8小时内为1台班。
组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。
1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。
机械停滞费(窝工费)的索赔
机械停滞费(窝工费)的索赔2011-01-10 15:41:27| 分类:工程造价| 标签:|字号大中小订阅机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(二)有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费的计算方法:台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50%计算;机上工人工资及牌照税和养路费按100%计算。
租赁机械台班费:租赁2小时内为0.25台班,4小时内为0.5台班,6小时内为0.75台班,8小时内为1台班。
组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。
1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
机械停滞费
施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(二)有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费的计算方法:台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50%计算;机上工人工资及牌照税和养路费按100%计算。
租赁机械台班费:租赁2小时内为0.25台班,4小时内为0.5台班,6小时内为0.75台班,8小时内为1台班。
组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。
1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。
1999年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明机械停置台班费按机械折旧费加人工费计算。
机械停滞费(窝工费)的索赔
机械停滞费(窝工费)的索赔2011-01-10 15:41:27| 分类:工程造价| 标签:|字号大中小订阅机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(二)有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费的计算方法:台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50%计算;机上工人工资及牌照税和养路费按100%计算。
租赁机械台班费:租赁2小时内为0.25台班,4小时内为0.5台班,6小时内为0.75台班,8小时内为1台班。
组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。
1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
施工机械台班停滞费如何计算
施工机械台班停滞费的计算台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式:机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费但下列情况不应计算:1.双方合同中对此另有约定;2.由施工单位自身原因造成的机械停滞;3.施工组织设计内规定的合理停滞,4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞;5.机械迁移的停滞;6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞.计算过程中应注意:1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费;2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量;3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299 可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(二)有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
机械停滞费
施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(二)有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费的计算方法:台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50%计算;机上工人工资及牌照税和养路费按100%计算。
租赁机械台班费:租赁2小时内为0.25台班,4小时内为0.5台班,6小时内为0.75台班,8小时内为1台班。
组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。
1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素,但特殊原因造成机械停置,可以计算停置台班费。
停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。
1999年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明机械停置台班费按机械折旧费加人工费计算。
索赔施工机械台班停滞费用的计算方法
如何索赔施工机械台班停滞费用施工机械停滞台班费按下例计算公式:施工机械停滞台班费=(台班折旧费+大修理费)*45%+经常修理费*10%+机械保管费+随机人工工资.问题是随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,还是按机械台班中的人工费计算.随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,不是按机械台班中的人工费来计算的。
按最新的台班定额计算方式,公式为:一、自有机械:机械停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用二、租赁机械:按租赁价人工费量及单价均按机械台班定额规定走,市场人工单价(安装工)与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。
施工机械台班停滞费的计算台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式:机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费但下列情况不应计算:1.双方合同中对此另有约定;2.由施工单位自身原因造成的机械停滞;3.施工组织设计内规定的合理停滞,4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞;5.机械迁移的停滞;6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞.计算过程中应注意:1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费;2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量;3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
施工机械停滞台班费的问题
随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,不是按机械台班中的人工费来计算的。
按最新的台班定额计算方式,公式为:一、自有机械:机械停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用二、租赁机械:按租赁价人工费量及单价均按机械台班定额规定走,市场人工单价(安装工)与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。
施工机械台班停滞费的计算台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式:机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费但下列情况不应计算:1.双方合同中对此另有约定;2.由施工单位自身原因造成的机械停滞;3.施工组织设计内规定的合理停滞,4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞;5.机械迁移的停滞;6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞.计算过程中应注意:1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费;2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量;3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?(一)知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》(2007版)P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括:(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包商责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》(2006版)P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
机械制造施工的索赔与仲裁
机械制造施工的索赔与仲裁现代机械制造施工在各行各业扮演着重要的角色,然而,在机械制造施工过程中,难免会遇到一些问题。
当工程项目出现延误、质量不达标或费用超支等情况时,索赔和仲裁成为解决纠纷的常见手段。
本文将介绍机械制造施工索赔与仲裁的概念、流程以及相关注意事项。
一、机械制造施工索赔的概念和流程1. 索赔的概念索赔是指在机械制造施工过程中,受益方因承包方不履行或未完全履行合同义务,导致项目延误、损失或其他损害所提出的赔偿要求。
索赔可以包括延误索赔、质量索赔以及费用索赔等。
2. 索赔流程索赔流程主要包括以下几个步骤:(1)确立索赔事实:确保索赔要求基于合同约定,有充分的事实和证据支持。
(2)通知承包方:书面通知承包方索赔要求,明确索赔金额、索赔原因和索赔依据。
(3)协商解决:双方进行协商,寻求和解或者达成赔偿协议。
(4)调解或仲裁:如果协商无果,可以通过调解或仲裁解决争议。
根据合同约定,选择适用的仲裁机构进行仲裁。
(5)仲裁结果执行:根据仲裁结果,履行赔偿义务。
二、机械制造施工仲裁的概念和程序1. 仲裁的概念仲裁是指雇佣独立第三方(仲裁机构)处理纠纷的一种替代性争议解决方式。
在机械制造施工中,当双方无法就索赔达成一致时,可以通过仲裁来解决争议。
2. 仲裁程序一般而言,机械制造施工的仲裁程序如下:(1)仲裁请求:索赔方向选定的仲裁机构递交仲裁请求书,陈述相关事实、索赔依据以及要求的仲裁内容。
(2)答辩:承包方在规定时间内递交答辩状,对索赔方的主张进行回应,并提交相关证据。
(3)证据交换:索赔方和承包方就证据互相交换、辩论并约定证人和鉴定人的出庭时间。
(4)听证:仲裁庭组织听证会,双方当事人及相关证人、鉴定人出庭作证。
(5)仲裁裁决:仲裁庭根据听证会及相关证据,作出具有约束力的裁决。
(6)裁决执行:双方按照裁决结果履行赔偿义务。
三、注意事项1. 合同约定的重要性在机械制造施工过程中,合同是双方权利和义务的约束依据,因此,索赔和仲裁过程中需要重点关注合同的约定。
发包人原因停工索赔内容
发包人原因停工索赔内容在建筑工程领域,由于发包人原因导致的停工是一种较为常见但又颇为复杂的情况。
当这种情况发生时,承包人有权依据相关法律法规和合同约定,向发包人提出索赔。
那么,具体的索赔内容都有哪些呢?首先,承包人可以索赔因停工造成的直接成本增加。
这包括但不限于施工现场的设备租赁费、原材料的仓储费、工人的停工工资等。
例如,租赁的塔吊、起重机等大型设备,即便在停工期间,租金仍在持续产生。
而原本为了工程进度采购的原材料,由于停工可能需要额外的仓储空间,从而产生了仓储费用。
工人们虽然没有进行实际施工工作,但按照合同约定,可能仍需要支付一定比例的工资来保障他们的基本生活。
其次,是间接成本的增加。
这方面主要涵盖了现场管理费、总部管理费等。
现场管理费包括了为维持施工现场正常运转所必需的费用,如水电费、保安费等。
总部管理费则是指承包人总部为该项目所投入的管理成本,由于停工导致项目周期延长,这部分费用也相应增加。
再次,利润损失也是索赔的重要内容之一。
因为发包人原因的停工,使得承包人原本预期的利润无法按时实现。
在计算利润损失时,通常需要参考合同中约定的利润率,结合停工的时长和对工程进度的影响来进行评估。
另外,工期延误导致的费用增加也应纳入索赔范围。
例如,可能会面临赶工费用,为了弥补停工造成的工期延误,承包人需要采取增加人工、加班加点等措施来加快工程进度,这就产生了额外的费用。
同时,还可能涉及到因工期延误而产生的违约金,如果合同中有相关约定,承包人也有权向发包人索赔这部分损失。
还有,材料价格上涨带来的成本增加。
在停工期间,如果市场上材料价格上涨,当工程恢复施工时,承包人需要以更高的价格采购材料,这部分差价应当由发包人承担。
对于机械台班费的增加也不可忽视。
停工后重新启动施工,机械设备可能需要进行调试、维修,甚至更换部分零部件,这些费用都应计入索赔。
在索赔过程中,承包人需要提供充分的证据来支持其索赔请求。
这包括但不限于停工通知、工程进度记录、费用支出凭证、合同文件等。
挖机停工赔付协议书范本
挖机停工赔付协议书范本甲方(委托方):_____________________乙方(施工方):_____________________鉴于甲方因施工需要,委托乙方提供挖机服务,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就挖机停工赔付事宜达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求,提供符合国家和行业标准的挖机服务。
1.2 乙方应保证挖机的正常运行和操作安全,确保施工进度和质量。
第二条停工赔付条件2.1 因乙方原因导致挖机停工,包括但不限于挖机故障、操作不当等,乙方应按照本协议约定向甲方支付停工赔付金。
2.2 若因不可抗力因素导致挖机停工,双方应根据实际情况协商解决,不适用本协议赔付条款。
第三条赔付标准3.1 挖机停工时间在____小时内,乙方应向甲方支付停工赔付金____元/小时。
3.2 挖机停工时间超过____小时,乙方应向甲方支付停工赔付金____元/小时,并按日计算。
第四条赔付程序4.1 甲方应在发现挖机停工后____小时内书面通知乙方。
4.2 乙方应在接到通知后____小时内提供停工原因说明,并与甲方协商解决。
4.3 双方确认停工原因后,乙方应在____个工作日内支付相应的停工赔付金。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照本协议约定支付停工赔付金,应向甲方支付违约金,违约金的数额为未支付停工赔付金的____%。
5.2 若甲方无故拒绝乙方的停工原因说明或拒绝接受乙方支付的停工赔付金,应向乙方支付违约金,违约金的数额为应支付停工赔付金的____%。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议的任何变更和补充,应由双方协商一致,并以书面形式确定。
6.2 双方均可在提前____天书面通知对方的情况下解除本协议。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
7.2 若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
停运损失费赔偿标准
停运损失费赔偿标准停运损失费是指因设备故障、维修、检修、事故等原因导致设备停运而产生的损失费用。
停运损失费的赔偿标准是企业在设备停运期间应当支付的费用,以补偿受损失的一方。
停运损失费的赔偿标准在不同的情况下会有所不同,下面将就停运损失费赔偿标准进行详细介绍。
首先,对于设备故障导致的停运损失费,赔偿标准应当包括设备维修费用、停工损失费用和相关人员的工资补偿等。
设备维修费用是指修复设备所需的零部件、材料和人工费用,停工损失费用是指因设备停运而导致的生产损失和经营损失,相关人员的工资补偿是指停工期间因设备故障而无法正常工作的员工应当得到的工资补偿。
其次,对于设备维修、检修导致的停运损失费,赔偿标准应当包括设备维修、检修期间的生产损失费用和相关人员的工资补偿等。
设备维修、检修期间的生产损失费用是指因设备维修、检修而导致的生产中断所产生的损失费用,相关人员的工资补偿是指因设备维修、检修而无法正常工作的员工应当得到的工资补偿。
最后,对于设备事故导致的停运损失费,赔偿标准应当包括设备事故导致的生产损失费用、设备损坏修复费用和相关人员的工资补偿等。
设备事故导致的生产损失费用是指因设备事故而导致的生产中断所产生的损失费用,设备损坏修复费用是指修复设备所需的零部件、材料和人工费用,相关人员的工资补偿是指因设备事故而无法正常工作的员工应当得到的工资补偿。
综上所述,停运损失费的赔偿标准是根据不同情况下产生的具体损失费用来确定的。
企业在制定停运损失费的赔偿标准时应当充分考虑各种情况下可能产生的损失费用,并合理确定赔偿标准,以保障受损失的一方的合法权益。
同时,企业在实际操作中应当严格按照赔偿标准进行赔偿,避免出现赔偿不足或超额赔偿的情况,以维护企业的正常经营秩序和稳定发展。
工程租赁机械如何索赔
⼯程租赁机械如何索赔在承包⽅对建筑⼯程进⾏施⼯活动的过程中,如果机器设备是租赁的,因各种原因不能正常使⽤了,谁要来承担责任呢?如果被租赁⽅需要索赔的,那么建筑⼯程租赁设备索赔如何进⾏呢?下⾯由店铺⼩编为⼤家进⾏相应的解答,以供⼤家参考学习,希望以下回答对您有所帮助。
⼀、⼯程租赁机械如何索赔索赔顺序1、提出索赔要求。
当出现索赔事项时,出租⽅以书⾯的索赔通知书形式,在索赔事项发⽣后的28天以内,向承包⽅正式提出索赔意向通知。
如果超过这个期限,承包⽅有权拒绝出租⽅的索赔要求。
2、报送索赔资料。
在索赔通知书发出后的28天内,向承包⽅提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
如果超过这个期限承包⽅有权拒绝出租⽅的索赔要求。
3、出租⽅答复承包⽅。
在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包⼈进⼀步补充索赔理由和证据。
4、出租⽅逾期答复后果:出租⽅在收到承包⼈送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包⼈作进⼀步要求,视为该项索赔已经认可。
5、续索赔。
当索赔事件持续进⾏时,承包⼈应当阶段性向出租⽅发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向出租⽅送交索赔的有关资料和最终索赔报告,出租⽅应在28天内给予答复或要求承包⼈进⼀步补充索赔理由和证据。
逾期未答复,视为该项索赔成⽴。
6、仲裁与诉讼。
在认真分析研究并与承包⼈的讨论后,出租⽅应向承包⼈和业主提出⾃⼰的《索赔处理决定》。
出租⽅的《索赔处理决定》不是终局性的,对承包⼈都不具有强制性约束⼒,如果出租⽅坚持对索赔的答复,承包⼈或发包⼈不能接受,即进⼊仲裁或诉讼程序。
⼆、租赁设备出问题由谁承担责任?租赁设备因施⼯过程中出现问题导致的费⽤及延误的⼯期由双⽅按以下⽅法分别承担:1、⼯程本⾝的损害、因⼯程损害导致第三⼈⼈员伤亡和财产损失以及运⾄施⼯场地⽤于施⼯的材料和待安装的设备的损害,由发包⼈承担;2、发包⼈承包⼈⼈员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费⽤;3、承包⼈机械设备损坏及停⼯损失,由承包⼈承担;4、停⼯期间,承包⼈应⼯程师要求留在施⼯场地的必要的管理⼈员及保卫⼈员的费⽤由发包⼈承担;5、⼯程所需清理、修复费⽤,由发包⼈承担;6、延误的⼯期相应顺延。
挖机停工赔付协议书模板
甲方(挖机所有方或使用方):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(挖机租赁方或施工方):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方拥有并使用一台挖掘机,乙方因施工需要租赁该挖掘机进行工程作业。
在租赁期间,因[具体原因]导致挖掘机无法正常工作,给乙方造成了一定的经济损失。
经双方友好协商,本着公平、自愿、互谅互让的原则,现就挖掘机停工期间的赔偿事宜达成如下协议:一、停工原因及确认1. 停工原因:[详细说明导致挖掘机停工的具体原因,如设备故障、安全事故、天气原因等。
]2. 停工时间:[注明停工开始及结束的时间。
]二、赔偿范围及金额1. 乙方因挖掘机停工所造成的直接经济损失,包括但不限于人工费、材料费、工期延误损失等。
2. 甲方同意赔偿乙方人民币[金额]元,作为停工期间的补偿。
三、赔偿支付方式1. 甲方应在本协议签订之日起[具体天数]内,一次性向乙方支付赔偿款人民币[金额]元。
2. 乙方收到赔偿款后,应出具收据,证明款项已收到。
四、双方权利义务1. 甲方应保证挖掘机在租赁期间处于良好的工作状态,如因甲方原因导致挖掘机停工,甲方应承担赔偿责任。
2. 乙方在租赁期间应妥善使用挖掘机,如因乙方原因导致挖掘机停工,乙方自行承担相应责任。
3. 双方应本着诚实守信的原则,遵守国家法律法规,共同维护租赁合同的履行。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效及终止1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
七、其他1. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
2. 本协议的修改、补充或终止,均需双方书面同意。
甲方(签字):__________乙方(签字):__________签订日期:__________见证人(签字):__________签订日期:__________注:本模板仅供参考,具体协议内容应根据实际情况进行调整。
甲方原因造成的停工索赔
1.停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停
工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20%,机械停滞费按机械台班的40%走。
如果有干扰的话,可以计取干扰费用
2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人
应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):
3.费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;
贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面
4.人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。
5.
6.
7.
8.
9.不影响。